临建施工合同
甲方：福建省安泰建筑工程有限公司
乙方：郸城县腾达不锈钢门窗加工门市部
为了明确双方的权利和义务，确保工程质量、施工进度，顺利如期完成工程。按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑装饰工程施工合同示范文本》的规定，结合本工程具体情况，经双方充分协商自愿签订本合同，以兹共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称：郸城万洋彩虹城金街工程
2、施工地点：郸城世纪大道与科技大道交界处
3、工程内容：工地大门、临时围挡、移动板房、广告牌、广告布、
消防箱、配电箱防护、弹簧门、标语牌等内容。
4、承包方式：包工包料、包制作和安装，所有材料及单价见材料费
用表。
5、工期：自通知开始起15天内完成。
6、合同价款：采用包干形式，包干价为172320 元（含税价），并开
具3%的专用增值税发票。工程结算以双方确认的现场实际工程量为准。
7、支付方式：工程全部完工经甲方验收合格后10日内工程款一次性
付清。
第二条甲方责任
1、免费提供用水、用电，并说明安全使用注意事项。
2、办理与施工相关的许可证明，负责周边关系协调及相关费用。
3、按约定及时支付工程款项，以确保工程顺利进行。
4、指定黄振生为甲方代表，以便甲乙双方及时沟通协调。第三条乙方责任
1、乙方负责工程的设计，设计图报甲方审定，同时将工程所用的
材料报甲方，作为工程竣工后验收之依据。
2、乙方严格按照工程设计的技术要求选用材料，精工细作，确保
工程质量。
3、确保产品质量，如期完成工程，施工完毕后应及时通知甲方进
行验收。
4、遵守国家与地方政府对施工现场管理的有关规定，文明施工，
安全生产。
5、因工程质量出现安全问题而引发刑事或民事责任由乙方承担
全部相关责任。
第四条关于产品验收与竣工验收的相关规定
1、项目制作安装完毕经乙方自行验收合格后，通知甲方进行竣工
验收，甲方在接到乙方通知后3日内会同乙方共同验收，逾期不验收视为验收合同交工。
2、甲方在接到验收通知后，应及时按双方审定的效果图及设计方
案进行验收。如有不合格项目，属乙方责任的，乙方应无条件返工，返工费自理。
第五条关于质保与维修的约定
1、本工程质保期自交工之日起为3个月，质保期如出现质量问题
由乙方免费维修，人为破坏，重大自然灾害及不可预见原因除外。
2、接到维修电话，乙方应在24小时内到达现场勘查，制作维修
方案并在最短时间内及时维修。
第六条违约责任与纠纷处理
1、双方应共同遵守有关约定，如有违约，违约方每天按工程造价
的2%向履约方赔偿。
2、本合同未尽事宜，经双方协商签订补充合同、附件，补充合同
及附件与本合同具有同等的法律效力。
3、甲乙双方履行或解释本合同发生争议的，双方应先行协商，协
商不成的，双方同意该争议由乙方所在地法院管辖。
第七条附则
1、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
2、本合同自签订之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定人代表：法定人代表：
经办人签名：经办人签名：
开户名称：开户名称：
开户行：开户行：
账号：账号：
合同签订时间：年月日
建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实践，制定本解释。 一合同效力及相关问题 第一条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后，一方未依照招标投标法第四十六条第一款的规定履行订立书面合同义务，对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。 另一种意见：招投标文件与中标通知书已具备建设工程施工合同主要内容，且不得作实质性变更，即使未订立书面合同，本约亦成立。 第二条【中标合同实质性内容的认定】 招标投标法第四十六条第一款规定的“合同实质性内容”，主要指有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定内容。 中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺，应认定变更中标合同工程造价实质性内容。 第三条【背离中标合同实质性内容的认定】 当事人依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定，请求以备案的中标合同作为结算工程价款根据的，人民法院应当综合另行订立的合同是否变更了备案的中标合同实质性内容，当事人就实质性内容享有的权利义务是否发生较大变化等因素，依据诚实信用原则和公平原则予以衡量，并作出裁决。 第四条【背离中标合同实质性内容的例外情形】 建设工程开工后，因设计变更、建设工程规划指标调整、主要建筑材料价格异常变动等客观原因，发包人与承包人变更有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定，不适用招标投标法第四十六条规定。当事人请求根据变更的合同约定结算工程价款的，人民法院应予支持。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 2018建设工程施工合同示范文本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工 工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。 建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平■等的民事主体。 建设工程施工合同示范文本 发包人（全称）: 承包人（全称）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 工程内容：____________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号: ___________________________ 资金__________________________________ 、工程承包范围
道路标线施工合同 生活中很多地方都会使用到合同，而法律规定的合同形式主要分为了两种，就包括了书面的和口头的。当然，一般签订书面的合同，对当事人利益的保障是更有利的。在不同的情况下，当事人约定的合同内容不一样。为方便大家学习了解，特此整理部分合同范本供大家学习使用。 甲方:____________ 乙方:____________ 甲方将________________公路升级改造高速首期工程 合同段交通安全设施项目中的标线材料及施工分项委托给乙方实施,根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国合同法》及工程承发包合同有关规定,为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,本着平等、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商一致达成如下协议: 一、协议内容 段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。 二、委托单价 热熔型涂料________mm标线委托给乙方单价为________元/㎡,热熔型涂________mm路侧突起式振动标线委托给乙方的单价为________元/㎡。各项具体单价见下表: 项目号 细目名称
单位 数量 单价 合价 以上项目单价包含原材料的采购、运输和施工安装以及所有试验检测费用。数量为暂定,具体数量以实际发生为准。 三、计量方法 按广东 公路发展有限公司下发的本工程项目招标文件第二卷补充技术规范的相关计量规则执行,该招标文件作为本合同的一部分,具体数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以平方米为为计量单位。 四、质量要求 1、乙方应严格按照甲方提供的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求进行材料采购和施工。施工图纸设计依据5、《路面标线涂料》(jt/t280-1995)废除,标线涂料按新标准执行。 a.路面标线所选材料应符合《路面标线涂料》(jt/t280-________)
公路工程施工监理合同范本2018最新整理版 合同范本
甲方： 乙方： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量，______投资有限公司作为本项目工程的建设业主，于_____年___月___日委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测，用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量，为工程施工的科学决策提供依据。 1、工作内容 检测内容及频率：以现行规范为依据，进行抽检工作（中心抽检和监理抽检），满足工程质量要求。 2、检测依据
（1）施工图设计文件； （2）《公路工程质量检验评定标准》； （3）《公路工程施工监理规范》； （4）其它现行的相关技术标准、规范或规程。 3、甲方职责 （1）按合同规定支付试验检测费用。 （2）及时提供有关技术资料，并对其真实性、可靠性负责。（3）提供现场试验条件，如：协助维护现场秩序、配合检测工作等。 以上费用由甲方承担。 4、乙方职责 （1）严格按照有关技术规范进行试验。 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 （2）合同签定后，5天内进场进行检测工作，检测工作时间为
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）: 承包方（以下称乙方）: 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订木合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总R历天数_______ 天 开工R期：—年_月_H 竣工R期：—年—月—H 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施丄；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； 3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？） 双方同意按下述第 方式支付木合同价款，甲方付款前，乙方 应提供正式发票。
第一种方式：木合同实行固定总价，经甲乙双方核定按木工程合同 包干价为 ______________ 元人民币（大写： ）O 任何政策性因素和市场 因素均不调整包干价。 1、 本合同签订后 2、 工程竣工经甲方验收 合格后， 3、 余款—元作为质量保 证金， 无息支付。 第二种方式：本合同实行按实结算， 现行定额计价规范和施工期（或材料定购 期）的信息价（信息价不明确的 以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮 ___________________________________________________ %作为木合 同的结算价款。 1、甲方于 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程 决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%,留5%做质保金，待保 修期满后15个工作R 内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖 公章后方可作为结算依据。 第四条建筑材料、设备的供应和釆购 一、工程材料、设备由乙方采购。（是否都是包工包料？） 二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才 能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复 验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的, 应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。（材料进场是不是要甲方 确认？） 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为 施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 日内，甲方支付 _________ 元工程款； 甲方支付 _____ 元工程款； 待保修期满后十五个工作R 内 双方使用晨曦软件，依据最新 支付 元;
【公路施工合同范本通用】 甲方： 乙方： 为了确保公路工程任务的顺利完成，确保工程质量和工程进度，经甲、乙双方协商，甲方将本工程的施工任务承包给乙方。为明确双方相互权利、义务以及经济责任，依据《合同法》有关规定，经双方协商同意，签定本合同。 第一章总则 1、工程名称：。 2、工程地点：。 3、承包范围和内容： (1)承包范围：公路K0+000-K3+600段路面工程，路线长度 3.6公里，路基宽度5.5米，路面宽度 4.5米,路面结构为水泥混凝土路面。 (2)承包内容： 本工程建设内容包括：整修路基，水泥混凝土路面面层，培路肩。 4、承包方式：出国留学网 (1)本工程实行单价承包，工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。 (2)工程承包单价为含税单价，税款由乙方向有关税务部门交纳，或由甲方向有关部门代交，但费用将从乙方的工程款中扣除。 (3)工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算。 第二章工程期限 1、本项工程自签定合同之日起，于2011年6月10日开工，至2011年8月10日结束。 2、乙方进场后，甲方将不定期考核乙方工程完成情况。如因人工、机械数量不足而影响 工程进度，甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。乙方进场后要服从甲方技术人员及 各职能部门的领导。
3、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。 4、乙方所拉运的材料应满足工程的质量要求。未经甲方同意，擅自拉运的质量不合格的材料，其费用不得结算。 第三章安全生产与文明施工 1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工，负责检查消除施工现场所有安全隐患，做好防火、防洪、现场安全操作等工作。 2、加强施工现场管理，做到文明施工，建立健全各项管理制度和安全生产措施，按照业主及监理的要求做好各项工作，树立良好的企业形象。 3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动。 第四章双方义务 1、甲方合同义务 (1)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它需要甲方解决的问题。 (2)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。 (3)依照约定支付乙方工程款。 2、乙方合同义务 (1)按照施工图及相关工程质量标准要求从事工程项目建设，按时完成工程建设任务，确保工程质量合格。 (2)服从甲方派出的各级管理人员的管理，执行工程建设的各项规范标准。 (3)乙方在施工期间食宿自理。 第五章工程款结算方式 1、本工程实行单价承包。合同单价为元/平方米。其中，整修路基元/平方米，水泥混凝土路面面层元/平方米，培路肩元/米。工程结算价款以检验合格的实际完成工程量乘以合同单价计算。 2、甲乙双方签订合同，乙方及时进入施工现场开工后，甲方先期支付15%工程预付款，以后根据完成工程的形象进度，可逐步预借不大于完成工程造价的10%作为乙方生活费和
HT-2018-0103 合同编号: 公路工程施工监理合同范本 _____年___月___日 _____________制定 签订地点__________
甲方： 乙方： 为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量，______投资有限公司作为本项目工程的建设业主，于_____年___月___日委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测，用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量，为工程施工的科学决策提供依据。 1、工作内容 检测内容及频率：以现行规范为依据，进行抽检工作（中心抽检和监理抽检），满足工程质量要求。 2、检测依据 （1）施工图设计文件； （2）《公路工程质量检验评定标准》； （3）《公路工程施工监理规范》； （4）其它现行的相关技术标准、规范或规程。 3、甲方职责 （1）按合同规定支付试验检测费用。 （2）及时提供有关技术资料，并对其真实性、可靠性负责。 （3）提供现场试验条件，如：协助维护现场秩序、配合检测工作等。 以上费用由甲方承担。 4、乙方职责 （1）严格按照有关技术规范进行试验。
（2）合同签定后，5天内进场进行检测工作，检测工作时间为整个工程工期______年_____月____日至______年_____月_____日。 （3）乙方在检测工作规定的时间内提交正式检测报告，一式____份。 （4）自行负责试验检测人员及设备安全。 （5）检测报告应客观反映施工水平。 （6）对报告内容的真实性、可靠性、科学性负责。 以上费用由乙方承担。 5、试验检测费用 （1）检测费用由甲方支付。 （2）检测费用包干价____万元(大写：____万元整)，此费用不包含桥梁荷载检测费用。 （3）支付方式：此费用分三次进行支付。第一次，协议签定后一个工作日内由甲方支付给乙方____万元（大写：____万元整）；第二次，本项目进入路面底基层施工时由甲方支付给乙方____万元（大写：____万元整）；第三次，本项目进入沥青路面顶层施工时由甲方支付给乙方___万元（大写：____万元整）。 6、违约责任 （1）违反本合同第3条约定，甲方承担违约责任。 （2）违反本合同第4条约定，乙方承担违约责任。 7、争议的解决方法在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。当事人不愿协商调解的，双方商定，采用以下方式解决：本合同所发生任何争议，申请地方仲裁委员会仲裁。 8、其他
2018建设工程施工合同文本【一】 甲方(委托人) 某某建筑公司 乙方(居间人) 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就**省***工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。http://biz.doczj.com/doc/fc11635673.html, 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。
道路施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，由一方城堡甲方厂内道路铺设工程，依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律、法规，为了明确双方的权力义务，经双方协商一致，达成如下协议： 一、工程地点： 二、承包范围：厂内道路工程，包公，包机器设备，保质 量，保安全。负责保修。 三、材料供给：甲方提供：石片、混凝土，其他材料由乙 方提供。 四、工程内容：乙方负责厂区道路路面硬化及养护厂区。 五、道路要求及质量：厂区道路20cm,中间主道路25cm； 质量必须符合国家规定的道路质量标准。 六、工程期限：2018年月日至2018年月日， 保修期1年。 七、合同价款：采用工程单价承包方式，承包单价为元 /立方米，按实际施工最后结算。另附加道路地基土方转运费壹万伍仟元。 八、结算方式：在竣工验收合格后，拨款至总价款的90%，剩余工程款作为质保金，在竣工后1年后付清。 九、双方责任承担：
1、甲方提供厂内水电，乙方负责工程的施工及质量，如果保修期内出现任何质量问题，乙方应该无偿及时修复。 2、乙方对现场的安全及施工人员的安全负责，在施工过程中造成他人损害及施工人员受伤的安全事故均由乙方负责，与甲方无关。 3、乙方不得以任何理由停工，怠工，一经甲方发现，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。 十、违约责任：、 1因成本人原因，未按本合同约定的时间竣工，每耽误一天，承包人向发包人支付元作为违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。 2、因承包人原因工程质量达不到合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工，整改，修复或采取其他补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需要费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿工程项目总造价的的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人，总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失由承包人承担。 3承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工至合格外，还应付元作为违约金赔偿给发包方。
公路工程施工合同范本 公路工程施工合同与其他建设合同一样，是施工阶段合同管理的依据，是施工企业与业主和监理的唯一纽带。下面是由风林网络小编为大家整理的“公路工程施工合同范本”，供您参考，希望对您有所帮助! 发包人： 承包人： 经过邀请招标，发包人确定所有空填全为xxxx工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 11 工程名称：道路工程 12 工程地点： 13 承包范围：总平面中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟) 14 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 15 合同价款：合同总价(暂定) 元单价 (综合单价包干) 大写元 16 质量标准：合格。 17 工期： 工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。 二、技术标准及纸 21 纸 21发包人提供：
22 技术标准： 221 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范; 222 质量评定执行相关质量检验评定标准。 所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。 三、双方权利和义务 31 发包人的权利和义务 311 发包人委派的业主代表： 姓名：职务： 312 监理单位及委派的工程师： 监理单位： 姓名：职务： 职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。 313发包人主要工作： 3131 负责场地三通一平; 3132确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验; 3133 提供地下管线布置、有关隐蔽障碍物资料; 3134负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要; 3135进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序; 3136按合同约定支付工程款。 32 承包人的权利和义务 321 项目经理 姓名：职务：
道路硬化施工合同 发包人：_槐树关镇陈坪村委会_ (以下简称甲方) 承包人：____________________ (以下简称乙方) 经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1、工程名称：_陈坪村三、四、五组通组路 2、工程地点：陈坪村 3、承包范围：道路涵管、路基处理、路面硬化 4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 5、合同价款：合同总价款11.62万元，其中路基处理4000元，(装载机使用180元/h*22.5h)预埋涵管360元/m（11m），现浇涵洞1350元/m（7.5m），路面硬化90元/㎡（363.4m）。 二、技术要求 1、路面为_18_cm厚C25水泥混凝土路面，宽_3.0_米。 2、3处过水路段预埋管涵。 三、施工及质量要求 1、路基处理 在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用装载机整平，并清除地表杂草，宽度不足部分进行拓宽，软基清除砂石还填。 2、过水路段预埋管涵。
四、双方权利和义务 1、甲方主要工作： 负责占地协调，通水、通电，免费提供工人住宿及施工料场用地。 2、乙方主要工作： 负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。 五、工期：20天 六、工程价款的支付 进场开工拨付20%的工程款，工程竣工验收后付清全部工程款。 七、安全文明施工 乙方应按工程施工现场管理规定及甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;按期完工，发包人对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。如果未按期完工，逾期每天按合同总价的3%收取违约金。 乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 八、本合同一式三份，双方签字生效，具有同等法律效力。 九、未尽事宜由甲乙双方协商解决。 甲方（签字盖章）：
建筑施工劳务承包合同 甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就___（工程）施工劳务承包事宜经协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：______________ 工程地点：______________ 第二条工程承包围 ___________________________________ 第三条工程工期 1．开工日期：_______年_______月_______日，完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天； 2．乙方应无条件执行甲方的施工进度计划安排（包 括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程围的工程质量必须达到_国家建筑工程施工质量验收统一标准及各专业工程施工质量验收规标准，甲方与建设单位签订合同的质量等级。_第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1．本合同； 2．本合同附件（双方确认的预算报价）； 3．本工程施工图纸及国家现行或行业标准规； 第六条甲方责任和义务 1．负责统一制定各项管理目标，组织编制施工进度计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验的控制、监督、检查和验收。
2．负责与业主、监理、设计及成本部、材料部等有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3．根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工进度的需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有乱纪行为的人员予以清退。并由乙方承担全部经济损失。 4．及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5．按本合同约定，向乙方按进度支付经验收合格工程量的劳动报酬。 6．协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第七条乙方责任和义务 1．遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2．严格按照设计图纸、施工质量验收规、有关技术要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包围的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种违章违规操作的罚款。 3．服从甲方、监理和业主的监督、检查、管理；接受甲方、监理和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的监督管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况； 4．做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款： 5．按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施： 6．按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果； 7．为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）； 8．进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止雇佣18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 9．甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而
工程合同范本2018 专业版 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 发包人（全称）： 法定代表人： 联系电话： 承包人（全称）： 法定代表人： 联系电话： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：。 工程地点：。 工程内容：。 工程立项批准文号：。 资金来源：。 二、工程承包范围 承包范围：。 三、合同工期： 开工日期：年月日。 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日
期。 竣工日期：年月日。 合同工期总日历天数天。 四、工程质量管理及验收 1、质量标准：工程质量符合标准。 2、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前 48 小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 3、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方 提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 五、工程价款、结算及付款方式 本合同实行按实结算，双方依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮作为本合同的结算价款。 1、甲方于年月日支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书 ，留做质保金，，经甲方审核确认后，付至结算价款的 待保修期满后个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后 方可作为结算依据。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括：
工程 合同 甲方： 乙方： 签约时间：2018年11月1日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、公正和诚实信用的原则，对工程，为施工方，双方同意按照以下条款和条件，订立本合同。 第1条项目概况 1.1工程名称：工程 1.2工程内容：老年公寓和食堂内共安壁挂音箱52个，室外音柱10个，分区功放2个、音响线、线管等配套材料。共计45357元（以工程量结算为准） 1.3承包方式：包工包料。 第2条合同期限 施工工期5天（2018年11月1日开工，2018年11月5日竣工）。 第3条合同价款 根据工程具体工作量，确定合同价款为人民币45357元（大写）肆万伍仟叁佰伍拾柒元。 第4条质量标准 质量标准合格。 第5条甲方工作 5.1组织人员对乙方工作随时检查、考核。 第6条乙方工作 6.1做好此次的工作，保证工程质量。 6.2严格按规定和承诺提供服务。 6.3工作人员在作业过程中的安全问题由乙方承担。 6.4自行解决作业过程中的有关问题。 7.3 工程变更 严格按图施工，图纸设计若发生变更，应按变更通知施工，其它的变更洽商必须经单位领导审批，同意后方可施工，否则不予结算。 7.4合同款支付 甲乙双方商定：工程款竣工结算审定后甲方一次性付清乙方工程款。
第8条争议解决 合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、公正合理的原则，及时协商处理，协商不成的，可以向向合同履约地人民法院提起诉讼。 第9条合同生效与终止 本合同甲、乙双方签章之日起生效。合同期限结束价款付清后即告终止。 第10条补充协议 本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。 第11条本合同一式4份。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 2018年11月1日
【导语】伴随道路施工行业的市场竞争力和和市场需求,施工行业已经形成了项目法人责任制度、招投标制度、监理制度和合同制度作为核心的管理体系，XX为大家提供《2018年道路施工合同样本》，欢迎阅读。 【篇一】 甲方（委托方）： 乙方（承揽方）： 经甲、乙方协商一致，乙方承揽位于泰安东岳大街西段道路开口工程项目中的施工： 为确保工期、质量，双方协议如下： 一、乙方负责泰安东岳大街西段道路开口工程。 二、乙方以自己的设备完成施工。自行解决临时住房、水电等临建设施。设备、材料堆放应服从甲方安排意见。 三、乙方聘用、雇用施工人员应当符合国家法律规定。乙方以自己所有的施工队伍完成施工，不得将工程分包。乙方对自己的施工人员负有管理、指挥、处分的权利；对自己的施工人员的人身、财产安全负全部责任，甲方无权干涉。 四、承揽期限：自2017年4月25日始至2017年4月30日止。 五、承揽费用总计：人民币叁万元整（小写：30000、00元）； 六、承揽费用支付方式：合同生效后，施工前一次性支
付乙方全额工程款。此费用包含材料、人工、拆迁、施工等相关费用，不再产生任何费用。 七、质保期：自竣工验收后保修一年。 八、质量要求：必须全部达到甲方提供的图纸和设计文件标准。并保证一次验收合格率达到100%，优良率达到95%。 九、承揽期限内，乙方负责协调相关管线、光缆等相关单位，并确保不影响相关单位的正常运营，甲方有权监督检查乙方的施工质量。因乙方原因造成的质量不合格，甲方有权要求乙方在规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准。 十、工程涉及相关光缆线路以及热力、通信、自来水、高压线等各种管线、光缆等工程施工，应严格执行泰安市的相关文件规定，因乙方施工造成管线光缆无法正常使用的，由乙方负责协调有关单位并负责赔偿相关损失。 十一、乙方必须坚持文明施工，乙方做好施工现场环境保、劳动保护和安全生产。 十二、乙方对已完工的项目和安装的设备，在验收交接前应负责保管，保证其完好状态。 十三、合同价款调整：本合同签订后任何一方不得擅自改变合同价款，但有下列情况之一的可作调整： 1、自然灾害造成的不可抗力损失。 2、经双方认可的承揽项目数量增减的。 十四、违约责任
2018土方工程合同范本 土方工程是冶金业的术语是包括土的开挖，运输和填筑等施工过程，有时还要进行排水，降水和土壁支撑等准备工作。以下是风林网络小编为大家精心整理的“2018土方工程合同范本”，希望对大家有所帮助! 2018土方工程合同范本(一) 甲方： 乙方： 合同签订地： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程范围及内容： 工程量： 承包形式： 三、工期： 1、开工日期： 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到省优至鲁班奖; 2、工程质量评定等级为优良; 3、符合国家质量验收标准; 4、双方约定的标准、具体为：
五、合同价款 本合同工程价款结算采用下列种方式： 1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。 2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行： (1) 工程预算价： (工程结束后按实结算) 工程单价: (含外运等其他一切费用) (2)按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认。 (3)所有工程量必须在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。 (4)若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。 (5)变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。 (6)取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。 (7)工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。 (8)合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。 六、付款方式 1、本工程预算款为： 扣回工程预付款的方式为： 2、工程款按方式支付，具体为： (1)本工程无预付款;
电力工程建设施工合同范本2018 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方（发包方）： 委托代理人： 乙方（承包方）： 委托代理人： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程范围： 三、材质要求： 四、技术要求： 五、工程说明： 六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求 风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在
监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。 （1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 （2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。 （3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 1、准备工期：个日历天。 2、安装工期：个日历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前 3 天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式 1、工程总价：元整。大写。 2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。 3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的 95作为预付工程款，剩余 5作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。
合同编号: 混凝土道路路面 施工合同 工程名称：A石场至S278省道混凝土路面施工工程 工程地址：阳西县溪头镇高潮管区内
发包方（甲方）: 阳西县刃石料有限公司 承包方（乙方）： 混凝土道路路面施工合同 发包方（下称甲方）：________________ 阳西县力石料有限公司 承包方（下称乙方）：施工队 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工 程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目概况 1、工程名称：A石场至S278省道混凝土路面施工工程 2、工程地点：阳西县溪头镇髙潮管区内 3、承包范围：混凝土路面工程施工（包括土方挖运、路基碾压、穏 定层摊铺（厚30cm ）、路基及水稳层压实、彼路面的浇灌（厚30cm）、路面冲洗（原路面加层）、路面抹面、刻纹、切缝、保养等）；路基挡土墙挖土方、筑浆砌石。 a.甲方负责提供工程用材料，不含施工机械设备及水电。 b.乙方负责C35混凝土道路施工：道路破碎（部分需要部位）、废 渣装运、路基碾压、稳定层摊铺压实、定位放线、支侧模、混凝
土摊铺、振捣、提浆、抹面、刻纹、割缝、填缝、路面保养等相 关混凝土地面所有工序的施工。 C.使用所有机械设备及辅助材料均（含临时用警示牌、警示带、对讲 机、安全帽、道路养护、酒水设备等）由乙方自带。 4、承包方式：乙方包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 5、合同价款：浇混凝土90元/时，浆砌石130元/评，稳定层15元/m,施工道路长约1600米，宽6.0米，厚度0.30米，约9600m 2；浆砌石约400米长。实际方量据实结算，道路混凝土以实际用商品混凝土方量计算施工方量 6、甲方给予乙方一次性施工用水电补贴2万元。施工用机械补贴6万元。 7、工期：从2018年4月01日开工，2018年5月10日完工，工期为40天, 如遇雨天及不可抗力等因素影响工期顺延。 二、路面施工工艺 1、炮机破碎（部分部位）［土方挖运T路基碾压（压五遍以上）［稳定层摊铺（人工挂线配合找平）-穏定层压实（压3-5次，每次碾压厚度不超过20公分）宀彼路面浇灌T振捣T 提浆T抹面T刻纹T割缝T填缝T路面保养。 3、碾压：用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压，而后再强 振实，路基碾压不少于五遍，水稳层每次碾压厚度不超过20公分。 4、混凝土路面：道路两侧30cm高槽钢支护，用C35混凝土浇筑，振动棒振实，后提浆、摊平，机抹两遍；混凝浇灌中禁止人工加水。 5、养护：洒水养护，用薄膜覆盖养护，不少于7天； 6、切缝：待混凝土强度达到80%后，进行切缝，纵向每5米