灰砂砖购销合同
供方: 合同编号:
需方: 签订日期: 年月日
经过双方充分协商:签订本合同共同遵守。
一、品名、型号、等级、数量、价款。
三、交（提）货地点及方式：（1）代办运输：按需方指定的地点下货堆放，双方共同验收，并在送货小票上签字，以小票签收的数据作为结算的依据。
（2）客户自提：以供方货场为交货地点，需方在交货小票上签字验收。
四、运输及力资费用承担：代办运输的运费及上、下车力资费用含在单价内。
五、验收标准及提出异议的期限：验收标准以上述标准为准。提出异议的期限以验收货物的当日为准并及时通知供方据实解决。
六、供方提供技术资料的方法及期限：需方每购产品，供方负责提供相关的材质证明或产品合格证壹份。
七、结算方式及期限：结算方式按银行结算办法付款，并按合同帐号汇清。结算期限为：
1.需方收货每( )为一个付款单位。需方在收货达到一个付款单位的货物后，应在五日内付清所送货款，结清后方可再送货。
2.需方在收到不足一个结算单位的货物并超过十日未再购供方的货物时，必须在停止进货日期后的二十天内付清所收货物的货款。
八、违约责任：逾期付款按所欠款总额的日千分之五赔付违约金。仲裁地以签约地所在人民法院为仲裁地点。因需方违约采用其他厂家产品，由需方赔偿供方损失。
九、其他约定的事项：需方保证供方产品顺利进场，如发生其他费用由需方负责承担。
本合同盖章生效：有效期年月日至年月日签约地点：
合同编号：WU-PO-324-97 新瓷砖购销合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
新瓷砖购销合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 购方： 供方： 购方因工程建设需要，经项目部采购邀标比选及双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，就如下事项达成一致协议定立本合同，以兹双方遵照执行，最简单的瓷砖购销合同范本。 一、工程概况： 1、工程名称：德阳经济技术开发区东河搬迁房一区三期工程 2、工程地址：德阳市东河镇
二、产品明细： 2、以上数量为暂估数量，按实供数量结算。 三、质量标准：按照国标执行。供方所供的产品必须与供方提供的样品基本一致。 四、供货期限： 双方合同签定生效后，供方在15天内发第一批货陆续组织到工地，以后根据购方工程进度，购方将所需货物数量以书面形式加盖公章后提前5天通知供方，以便供方在接到购方通知后及时安排供货。 五、交提货方式及地点： 由供方负责送到东河施工工地，双方点清数量，由供方负责卸货，购方指定范*林、谢-斌为收货人，联系电话********、收货人在供方送货单上签字确认，并出具有效收货凭证给供方，作为结算依据。 六、验收标准：
砌墙承包合同 砌墙工程是指在建筑工程中使用普通黏土砖、承重黏土空心砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、各种中小型砌块和石材等材料进行砌筑的工程。砌墙工程承包合同怎么写呢?以下是在为大家整理的砌墙工程承包合同范文，感谢您的阅读。 砌墙工程承包合同范文 1 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 经双方协商，甲方同意将贵溪白田乡保障性住房A栋内外墙砌体工程由乙方包工，包工具承做，具体事项双方达成如下条款： 一、工程地点：贵溪市白田乡文化站对面 二、开竣工日期：2015年4月28日至2015年5月25日完工。 三、工程内容：乙方按甲方提供的施工图纸及变更施工(每层内外墙、出墙、女儿墙，所有零星砌体等)。该工程甲方提供一部搅拌机，一切需要的工具由乙方承担。 四、结算及单价：该工程按实做的工程量以立方米计算(24厚、20厚、12厚一切按20厚计算)，每立方米壹佰贰拾贰元(122元/立方米)不增加其他费用; 五、质量：乙方要严格按《建筑施工规范》和甲方要求施工，如达不到以上要求，产生返工，一切费用由乙方承担
(含材料费);在砌之前砖块需浇湿，每层完工后楼面清理干净。 六、工期：每层楼砌墙工期肆天，每栋楼每层以此推算，如延期一天罚款200元，提前一天奖励200元。 七、付款方式：中途支付生活费，全部完后支付70%，余款待验收合格结算后一次性付清。 八、安全：乙方施工人员进场后应遵守甲方现场各项管理条例和规章制度，并服从甲方现场管理人员的调配和指挥，不准违规操作，如产生的安全事故责任由责任方承担全部责任; 九、违约责任：合同签订后，双方必须信守，共同履行本合同条款，不得违约。如一方违约，违约方应负法律责任和经济责任; 十、本合同经双方签字后生效，壹式贰份，双方各执壹份，本合同工程结束、款项结清，自行终止。 甲方(公章)：......... 乙方(公章)：......... 法定代表人(签字)：......... 法定代表人(签字)：......... .........年....月....日.........年....月....日 砌墙工程承包合同范文2 甲方:
砖渣运输合同 甲方： 乙方： 本合同依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，双方就甲方向乙方采购砖渣事宜协商一致，达成如下协议。 一、物资概况明细： 货物名称车辆型号(净长宽高) 需求数量计量方式税金 砖渣车 M3 ?不含税 ?含税：点 备注：上部砖渣要高出墙板60mm，上述单价为到场落地价，其中包括砖渣费、装卸费（包含到甲方工地现场的卸车费）、运输费、路桥费、交通费、管理费、各种保险费、利润等明示或暗示的所有责任和一切风险。结算数量以甲方指定的现场收货人签认的数量为准。 二、质量要求及技术标准： 房屋拆迁后的砖渣，能满足便道修筑的要求。 三、交货时间： 具体供应时间和每次供应量由甲方指定人员与乙方直接联系，乙方必须服从和配合甲方的需求。 四、交货地点与方式： 城北快速路施工工地现场甲方指定地点。到货前，乙方应提前一小时通知甲方验收。 五、运输方式及费用承担： 汽车运输，运费及运输途中发生的一切费用及安全事故均由乙方承担，与甲方无关。 六、合理损耗及计算方法：
本合同的砖渣损耗为0；汽车运送砖渣丈量方法：按车结算的，砖渣应大于车辆内净长 内净宽 内净深方量，否则甲方可按比例双倍核减总费用。 七、验收标准、方法及提出异议期限： 按本合同第二条落地验收，在甲方经验收对乙方砖渣质量有异议时，甲方可随时以口头方式向乙方提出，并有权拒收质量不合格砖渣。无异议后甲乙双方共同在送货单上签收以此作为结算凭证。 八、结算方式：按甲方与葛洲坝签订的施工合同中的付款方式（砖渣填铺完成约四个月）。 九、支付方式：银行转账 乙方全称： 开户银行： 银行账号： 十、双方约定的违约责任： 1、乙方应保证砖渣供应量满足甲方需求，如乙方不能及时供应砖渣造成甲方停工，每延误一天，乙方应承担甲方的停工损失，超过2天，甲方有权依法单方面解除合同，另寻货源，甲方解除合同的，乙方除应承担上述违约责任外，还应向甲方支付乙方已供货款20%违约金并赔偿甲方由此受到的全部经济损失。 2、乙方供给甲方的所有砖渣，必须符合合同约定的质量要求，如因乙方砖渣质量问题给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任，且甲方有权依法单方面解除合同。 3、甲方应及时支付乙方货款，如因甲方自身原因而造成乙方损失的，责
室内抹灰工程承包合同 这篇《室内抹灰工程承包合同》是，希望对大家有所帮助。以下信息仅供参考！！ 室内抹灰工程承包合同 甲方： 乙方： 甲方现将海口大学内墙抹灰装修工程发包给乙方施工，为保质保量按期完成工程施工任务，经双方协商一致，特制定如下协议，供双方共同遵守执行： 一、工程项目： 二、承包方式：包工不包料实际面积计算总工价。 三、承包范围：室内抹灰工程，梁柱，内墙全部粉饰，但必须做好灰饼，喷浆，桂网等准备工作。线管、空调管边、烟道管顶、给排水管顶零星抹灰工程。 四、合同工期：合同总工期15天/一栋，非甲方原因造成工期延误的，每延误一天从工程款中扣除300元。 五、承包单价：按实际抹灰面积计计算，单价墙面为元/㎡，十字梁元/㎡ 六、内墙抹灰工作内容及质量要求： 1、工作内容：：“拌浆、清理基层、砖墙淋水湿润、批灰、清理批灰剩余杂物，对落地灰砂进行回收使用。
2、质量要求：参照国家相关规定执行，墙面抹灰前，应根据墙面的平整情况及抹灰，横线找平，竖线吊直，做出灰饼和冲筋，达到一定强度后，方可对墙面进行抹底层与中层灰。 ①抹灰工程的面层，不得有爆灰和裂缝，各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固，不得有脱层、空鼓等缺陷，表面光滑，接搓平整。②抹灰表面平整度不超过2㎜立面垂直不超过2㎜，阴阳垂直度不超过㎜线条必须平直，圆弧面抹灰须圆滑流畅。③天棚抹灰必须平滑阴角顺直。 七、乙方工作人员要遵纪守法，不得偷盗他人及一切公共财物，如有发现，则处以一赔十的罚款，该罚款在乙方应得工资中扣除，违法行为送公安机关处理。 八、工人进场后先签好《工人组织纪律安全生产协议书》，并由组长带领其工人认真学习有关《安全生产规定》、《安全纪律》、《安全生产公约》及接受工地管理人员的安全生产技术交底，并懂施工中技术要素。 九、施工安全：乙方在施工过程中，要认真注意安全生产，做到安全，质量，文明施工，工人上班必须戴安全帽，不得穿拖鞋上班，必须持证上岗，要注意一切安全事故，遵守工地的规章制度，如发生违章施工，造成的意外事故，责任由乙方自负，造成甲方经济损失的，要追究其责任。 十、施工用具除斗车、砂浆机及垂直运输由甲方供给外，
编号：_______________ 标砖购销合同书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日
甲方: 乙方: 二、质量要求、技术标准：乙方对所供产品质量负全责、标砖、空心砖等及必须符合国家现行 相关质量标准，不符合质量标准的产品，甲方有权拒收或退货。 三、交货地点、验收方式：交货地点为甲方工地。乙方按甲方指定的地点堆码整齐，由甲方工 地现场材料员及工长双人验收。 四、运输车辆及到达甲方工地的费用由乙方承担。 五、验收标准、方法：甲方按国标_______________________ 《___________ 》合格品要求验收，外形尺寸，规格必须符合样品和合同约定标准。达不到标准的产品，甲方有权退货，费用由乙方承担。
%超过损耗比例不予结算。 六、乙方提供的材料质量证书及附件： 乙方提供检验报告书，合格证书，认定证书、资质证书 等相关证明。 七、结算方式及付款方法： 以甲方收料单双方签字确认的数量为准先进行验收结算，不分规格型号，总数量每达到 _______ 万元结算一次，支付已供数量的 _______________ %的货款，余款待工程竣工验收后 _______________ 个月内一 次付清。 八、 其它约定事项： 乙方应按甲方要求及时供货，如乙方不能及时供货造成甲方误工，由乙方 承担责任；甲方不能及时付款造成误工由甲方自负。 九、 未尽事宜，双方协商解决，如发生自然灾害等不可抗力因素造成的损失， 各自损失各自承担。 十、纠纷解决方式： 当双方发生合同纠纷时，可友好协商解决，如协商不成，可向工程所在地 人民法院申诉 本合同双方签字盖章后生效，合同签字人即合同责任人、负责工程结算等事宜。 本合同一 式 __________ 份，双方各执 ______________ 份, 乙方单位： 法定代表人： 委托代表： 电话： 日 _____________ ____________ 年 月 日 每批供货量损耗比例按 乙方账号及开户行：— 甲方单位： 法定代表人： 委托代表： 电话： __________ 年 ___________ 月
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 地砖铺设施工合同
编号：FS-DY-20400 地砖铺设施工合同 甲方：湖北万力建筑工程有限公司劲牌毛铺三期宿舍楼项目部(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 经双方协商，甲方现将劲牌三期宿舍楼脚手架搭设拆卸工程承包给乙方，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，为了明确双方在建筑劳务合同中的权利、义务和违约责任，确保工程质量、安全及工程顺利施工，特签订本协议，以资共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：劲牌三期宿舍楼 2、工程地点：劲牌毛铺酒厂三分厂 3、工程规模：桩基础，底层架空层，上部九层框架全现浇砼电梯楼
第二条： 承包人要求在承包单项工程范围内，首先熟悉图纸里面结构要求。如发现错、掉造成返工现象，甲方有权对乙方承包人罚款。 第三条：承包范围 砖材湿水，砂浆制作以及砖材、砂浆和预制构件转运至相应部位，墙体基层处理，墙体砌筑，预制构件安装，成品养护保护，工完场清，乙方自备小型工具，安全帽雨衣等。 另外：1、每柱间窗台压顶，人工浇灌混凝土30.00元/个; 2、预制过梁7.00元/根; 3、构造柱、电梯圈梁、厕所防水砼，各30.00元/件 经综合考虑，包含工具费，打杂等其他费用，要求保质保量，工完场清，养护及成品保护。 第四条：质量控制措施 1、在此承包范围内各分项工程，必须达到优良标准。无论实测和观感均达到优良，否则每平方扣0.5元。 2、优良标准，按国家现行规范要求，实测达到90%，观
篇一：砖渣采购合同 砖渣采购合同 编号：甲方：湖北五极科技创意产业园有限公司工程部 乙方：本合同依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购砖渣一事达成如下协议。 第一条货物名称：砖渣 第二条合同金额：280元/车（4.7m X 2.35m X 0.9m）现场计车数。 第三条交货地点：甲方工地 第四条交货时间： 2013年 10 月 24日 第五条付款方式：货到按财务程序付款。 第六条货物的验收与交付 : 乙方将货物运到交货地点甲方验收。本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。本合同签订后即予生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份。 甲方：乙方： 地址：地址： 电话：电话： 2013 年 10 月 20 日篇二：砖渣采购合同 合同编号： xxxxxxxxx 工程 渣采购合 合同签订地点： 签订时间：年月 砖同 需方：（以下简称甲方）供方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等自愿、诚实信用的原则，双方就乙方向甲方工地供应砖渣事宜协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。一、物资的概况、数量、单价及合同金额：二、质量要求及技术标准：含泥量、含杂质量、含有机质量均不超过 1％。三、交货时间：具体供应时间和每次供应量由甲方指定人员与乙方直接联系，乙方必须服从和配合甲方的需求。 四、交货地点：御景龙苑项目施工现场甲方指定地点。到货前，乙方应提前一小时通知甲方验收。 五、交货方式：乙方交货至合同约定的交货地点：御景龙苑项目施工现场甲方指定地点。 六、运输方式及费用承担：汽车运输，运费及运输途中发生的一切费用及安全事故均由乙方承担，与甲方无关。 七、合理损耗及计算方法：本合同的砖渣损耗为0；汽车运砖渣丈量方法：车厢内按车厢实 际装载容积（内净长 *内净宽 * 内净深）计算方量，高出车厢部分按实际高出体积（内净长内净宽 * 实际高出高度 *1/3 ）计算方量（汽车车厢内必须保证装满）。 八、验收标准、方法及提出异议期限：按本合同第二条落地验收，在甲方经验收对乙方砖渣质量有异议时，甲方可随时以口头方式向乙方提出，并有权拒收质量不合格砖渣。无异议后甲方有权签字人在送货单上签收。 九、结算与支付： 1.按批结算，每2000m3为一批，乙方每供应 2000m3砖渣，甲方支付乙方该批砖渣货款；最后一批货款，待供货完毕并结算完成后一个月内付清。 2.货款金额按收货凭证（有甲方人员签字）确定的数量乘以合同约定的单价计算。 3.中期货款结算：在达到合同约定付款节点后 1 个工作日内办理该批砖渣结算手续， 3 个工 作日内支付。
外灰工程施工承包合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为了优质、高速、安全、低耗完成XX住宅小区XX栋及地下室工程，甲方将工程的外灰工程承包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》结合本工程设计施工图，技术交底，现场条件等具体情况，本着责任分明、诚信守约的宗旨，经双方协商订立以下合同： 一、承包方式 乙方包工不包料，包施工进度，包安全生产文明施工费用和安全事故所生的一切费用。 二、质量标准及保修 1.按国家相应行业验收标准进行验收。 2.质量标准：合格工程。按样板间质量验收。 3.乙方向甲方的保修期为壹年，质保金按3%留存，不计息。 三、承包范围 （一）承包范围 1.负一层、一层室外地坪至机房屋顶层的墙、柱、梁、板、门窗洞口粉灰。 2.空调板各种管道洞口的清洗、封堵、吊模，窗台砼的浇筑。 3.现场文明施工（垃圾清理、打扫卫生等）。 4.内、外抹灰分界线：A、内灰范围阳台梁内侧的抹灰，生活阳台栏板、梁内侧抹灰。B、外抹灰范围阳台装饰柱、压顶、梁底及梁下墙由外灰组施工，槽钢预留洞口、连墙杆洞口的封堵。 （二）非承包范围 1.外墙改架、拆架。 2.外墙油漆、外墙防水。 （三）施工工作内容 1.清理卫生、拍浆、贴墙面钢丝网、定点放线、筛砂、和灰、砂浆上楼、抹灰用脚手架、墙面抹底灰、面灰、做缝、墙面清洗、门窗洞口、线条二次收口。
残缺线条的补整、槽钢预留洞口、连墙杆洞口、架眼的封堵与各配套工种结合部位的收边收口。竣工交验的卫生清理费。 2.各个作业面做到工完料清地干净。安全文明施工检查时的卫生清理工作。 3.各种材料堆放在楼面上的清理，清理的残渣堆放到指定的位置和二次回收筛选利用、保持施工路面的整洁。 4.筛砂、和灰、砂浆上楼、抹灰用脚手架的翻架板。 5.加夜班用的临时照明用电灯具、电缆。 6.内、外抹灰分界线：内灰范围阳台梁内侧的抹灰，生活阳台栏板、梁内侧抹灰。外抹灰范围阳台装饰柱、压顶、梁底及梁下墙由外灰组施工，槽钢预留洞口、连墙杆洞口的封堵。 （四）机械设备、安全等承包内容 1.包工程所用机械安装时泥工的工作，包搅拌机的配合安装、和灰机安装、堆料场地的平整，地面硬化及砂、石料堆放场地的墙砌筑。 2.包现场整个工地不论远近的二次转运，保证现场文明施工。 3.包斗车、水管、雨衣、雨靴、手套、锄头、箢箕、铲子、灰桶、灰线、棉纱、海绵及各种刷子等工具用具。甲方仅局限于提供搅拌机、和灰机。 4.乙方包操作人员人为的安全事故所发生的费用，乙方必须切实注意安全，发生人为安全事故概由乙方承担经济责任和法律责任。 5.安全帽、证件牌、安全带由乙方负责，由甲方统一购买，乙方领取时按实作价，在结算中扣除。 四、质量要求 1.乙方指派为栋现场管理质量、技术的施工员，常驻工地天。 2.乙方在施工时，必须严格按照设计图纸、图纸会审纪要、设计修改、变更以及施工操作规范、技术交底内容进行施工。并且按甲方确认的样板间进行施工。 3.乙方施工完成的成品必须按照建筑安装工程质量检验评定标准进行检查，每项均要达到合格标准。 4.管道预留洞、窗洞、槽钢预留洞口、连墙杆预留洞口、架眼的封堵及墙面不准渗漏。（以上必须由专人封堵）
石灰产品购销合同 甲方：大冶市燎原辉煌灰沙砖厂 乙方：武汉鑫尖峰建筑材料有限公司 二、交（提）货地方：乙方生产现场，甲方负责运费。 三、交货方式：以乙方工厂电子称为依据。 四、验收标准、方法： 石灰验收以乙方工厂的检验报告为依据，交货时乙方在石灰中抽取试样。检验合格即可收货，也可由甲方提供的自检报告收货、但乙方可凭甲方单据再次抽样化验。检验结果相符可收货。不合格拒绝收货、产生相关运费由甲方承担。 五、供货方法： 乙方以电话、短息、传真等方式提前24小时通知甲方送货、或自行到甲方工厂来装货，但必须提前24小时通知甲方，好安排车间提前准备，如乙方未提前通知甲方自行来装货所产生费用甲方概不负责。待甲方安排后再可装货。
六、结算方式及期限： 1、每月1-5号对完上月份全部单据，10-15号付款。延迟未付清甲方有权停止供 货，直到付清货款后再恢复供货。 2、每月货款全部付清，甲方货款65万（10月1号之前乙方所欠甲方货款）乙 方应在2014年1月25日前全额付清。 七、其他事项约定： 1、甲方确保所提供石灰质量符合乙方生产要求标准，如因甲方石灰发生质量问 题导致乙方产品出现生产及质量问题，由甲方承担相应责任和损失。 2、运输过程中，甲方应避免货物被雨水淋湿，若发生该问题由甲方承担一切责 任。 3、乙方确定现有石灰供货商以甲方为该地区唯一指定供货商。但由于甲方原因 断货乙方有权自行调货，同时若造成乙方停产等经济损失由甲方承担。 八、违约责任：按《中华人民共和国经济合同法》执行。 九、解除合同纠纷方式：双方协商为主、协商不成，由供货方当地人民法院申诉 裁决。 十、合同期限：2013 年10 月29日至2014 年 1 月30日止 十一、本合同一式肆份、双方各执贰份、双方法人（代理人）签字盖章后生效。 具有同等法律效力。 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 电话：电话： 地址：地址： 开户银行：开户银行： 账号：账号
地砖铺设施工合同范本 甲方：湖北万力建筑工程有限公司劲牌毛铺三期宿舍楼项目部 (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 经双方协商，甲方现将劲牌三期宿舍楼脚手架搭设拆卸工程承包给乙方，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，为了明确双方在建筑劳务合同中的权利、义务和违约责任，确保工程质量、安全及工程顺利施工，特签订本协议，以资共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：劲牌三期宿舍楼 2、工程地点：劲牌毛铺酒厂三分厂 3、工程规模：桩基础，底层架空层，上部九层框架全现浇砼电梯楼 第二条： 承包人要求在承包单项工程范围内，首先熟悉图纸里面结构要求。如发现错、掉造成返工现象，甲方有权对乙方承包人罚款。 第三条：承包范围 砖材湿水，砂浆制作以及砖材、砂浆和预制构件转运至相应部位，墙体基层处理，墙体砌筑，预制构件安装，
成品养护保护，工完场清，乙方自备小型工具，安全帽雨衣等。 另外：1、每柱间窗台压顶，人工浇灌混凝土30.00元/个; 2、预制过梁7.00元/根; 3、构造柱、电梯圈梁、厕所防水砼，各30.00元/件 经综合考虑，包含工具费，打杂等其他费用，要求保质保量，工完场清，养护及成品保护。 第四条：质量控制措施 1、在此承包范围内各分项工程，必须达到优良标准。无论实测和观感均达到优良，否则每平方扣0.5元。 2、优良标准，按国家现行规范要求，实测达到90%，观感达到85%以上。 3、在每层完后，到现场进行实测，验收数据归纳结算凭证，先结算工程质量，后结算工程款，做到以经济手段管理好工程质量。 第五条：进度要求 1、乙方承担的工程项目，不能按甲方的要求如期完成，甲方有权对乙方罚款。 2、从开工日期起，甲方指定乙方施工人员不能及时到位，甲方有权对乙方人员每人每天50元的罚款;如乙方
上表单价指运至甲方指定地点卸料后的价格（包括料费、运费、装卸费及一切不可预见费用），此单价为固定单价，不调价，乙方供货的每种型号尺寸必须统一，负责甲方拒绝
收货。（此单价不含税） 第二条数量： 1、乙方供货数量以甲方实际通知要求为准。 第三条质量： 1、乙方必须保证材料必须符合强制性的国家技术质量规范。 2、乙方提供给甲方的材料应通过生产厂商的出厂检验，并提供质量合格证书及相应检测报告等。 3、乙方必须保证提供的材料符合国家及行业的安全质量标准。且该标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准。 4、乙方须保证所提供的材料缺陷而发生的任何不足或故障负责。 第四条规格及费用 1、凡因乙方对货物运输不善、防护措施不当或装卸不当，或因乙方其它原因，致使货物遭到损坏或丢失，乙方应承担交货不能之违约责任。 2、运输及装卸费用已包含在合同价格内，不另计付。 第五条验收 1、验收期限及方法：甲方在材料到达指定地点后组织验收；验收方法仅限于数量、规格、表面，验收不免除乙方产品质量责任； 2、甲方有权拒收不符合合同约定的材料。对不符合约定的
产品乙方应退还货款，损失由乙方承担。 3、如验收、使用中发现已收产品不符合要求，则甲方有权取消未交付部分产品的合同履行。 第六条结算付款 1、结算数量按甲方收料单统计，以甲方实际收到的乙方合格产品数量为最终结算数量。 2、结算方式：每次材料款累计5万元以上，乙方与甲方对量确认后，与支付材料款，不留保证金。 第七条交货规定 1、交货方式：乙方送货到甲方指定地点地方。 2、交货日期：甲方通知时间为准。 第八条双方权责 （一）甲方权责 1、甲方如因工程需要，须中途变更材料品种、规格、质量、数量、规格等，应提前3天通知乙方，以便乙方工作。 2、甲方如中途退货，应通知乙方进行协商，乙方同意退货或在获知退货通知内容后7天内不予有效答复的，合同解除，双方就此互不担责； 3、乙方送货的产品符合合同约定的，如甲方无合理理由拒绝接货的，甲方应承担因而造成的损失和运输费用。 （二）乙方权责 1、材料品种、规格、质量、按质论价。由于上述原因致延
材料购销合同书 编号: _________ 甲方：陕西建工集团第一建筑工程有限公司 乙方：__________________________________________________________________ 、产品名称、商标、型号、厂家、金额、供货时间及数量： 二、质量要求、技术标准：乙方对所供产品质量负全责、标砖、空心砖等及必须符合国家现行相关质量标准，不符合质量标准的产品，甲方有权拒收或退货。 三、交货地点、验收方式：交货地点为甲方工地。乙方按甲方指定的地点堆码整齐，由甲方工地现场材料员及工长双人验收。 四、运输车辆及到达甲方工地的费用由乙方承担。 五、验收标准、方法：甲方按国标GB13544-2000《烧结空心砖》合格品要求验
收，外形尺寸，规格必须符合样品和合同约定标准。达不到标准的产品，甲方 有权退货，费用由乙方承担。每批供货量损耗比例按0. 5 %，超过损耗比例不予结算。 六、乙方提供的材料质量证书及附件：乙方提供检验报告书，合格证书，认定证书、资质证书等相关证明。 七、结算方式及付款方法： 以甲方收料单双方签字确认的数量为准先进行验收结算，不分规格型号， 总数量每达到—万元结算一次，支付已供数量的70%的货款，余款待工程竣工验收后三个月内一次付清。 八、其它约定事项：乙方应按甲方要求及时供货，如乙方不能及时供货造成甲方误工，由乙方承担责任；甲方不能及时付款造成误工由甲方自负。 九、未尽事宜，双方协商解决，如发生自然灾害等不可抗力因素造成的损失，各自损失各自承担。 十、纠纷解决方式：当双方发生合同纠纷时，可友好协商解决，如协商不成， 可向工程所在地人民法院申诉。 十一、本合同双方签字盖章后生效，合同签字人即合同责任人、负责工程结算等事宜。本合同一式四份，双方各执两份， 乙方账号及开户行：_______________________________________________________________ 甲方单位：乙方单位： 法定代表人：法定代表人： 委托代表：委托代表：
砌墙工程承包合同 砌墙工程是指在建筑工程中使用普通黏土砖、承重黏土空心砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、各种中小型砌块和石材等材料进行砌筑的工程。砌墙工程承包合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的砌墙工程承包合同范文，感谢您的阅读。 砌墙工程承包合同范文1 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 经双方协商，甲方同意将贵溪白田乡保障性住房A栋内外墙砌体工程由乙方包工，包工具承做，具体事项双方达成如下条款： 一、工程地点：贵溪市白田乡文化站对面 二、开竣工日期：20xx年4月28日至20xx年5月25日完工。 三、工程内容：乙方按甲方提供的施工图纸及变更施工(每层内外墙、出墙、女儿墙，所有零星砌体等)。该工程甲方提供一部搅拌机，一切需要的工具由乙方承担。
四、结算及单价：该工程按实做的工程量以立方米计算(24厚、20厚、12厚一切按20厚计算)，每立方米壹佰贰拾贰元(122元/立方米)不增加其他费用; 五、质量：乙方要严格按《建筑施工规范》和甲方要求施工，如达不到以上要求，产生返工，一切费用由乙方承担(含材料费);在砌之前砖块需浇湿，每层完工后楼面清理干净。 六、工期：每层楼砌墙工期肆天，每栋楼每层以此推算，如延期一天罚款200元，提前一天奖励200元。 七、付款方式：中途支付生活费，全部完后支付70%，余款待验收合格结算后一次性付清。 八、安全：乙方施工人员进场后应遵守甲方现场各项管理条例和规章制度，并服从甲方现场管理人员的调配和指挥，不准违规操作，如产生的安全事故责任由责任方承担全部责任; 九、违约责任：合同签订后，双方必须信守，共同履行本合同条款，不得违约。如一方违约，违约方应负法律责任和经济责任; 十、本合同经双方签字后生效，壹式贰份，双方各执壹份，本合同工程结束、款项结清，自行终止。 甲方(公章)：_________乙方(公章)： _________
采购合同 甲方：(需方) 乙方：(供方) 甲方因（以下简称“本工程”）施工需要，经谈判同意由乙方供应甲方本工程范围内部分塘渣及片石，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，在本工程范围内合作有效，以资共同遵照执行。 一、物资的概况、数量、单价及合同额： 二、交货时间、地点、方式及风险承担： 2.1 交货时间： 2.2 交货地点： 三、运输费用承担： 乙方负责汽车运输至甲方施工现场指定地点，货物的运输及运输费用由承担。 四、质量要求及技术标准 4.1 塘渣质量技术要求为：泥及杂质含量≤5% 。 塘渣强度及粒径要求
4.2片石质量技术要求为：卵形石块和薄片含量≤1%，泥及杂质含量≤1% 。 片石质量符合现行施工规范规定及本工程设计要求，片石粒径在25—50cm之间，粒径均匀，无水锈，无风化石。 乙方必须根据各分部分项工程的需要，按照上表的要求提供符合质量要求和技术标准的塘渣和片石。如果因乙方提供的塘渣和片石达不到相应的质量要求和技术标准，甲方立即通知乙方，乙方接到通知后，必须进行退货并重新供货，因此所造成的损失全部由乙方承担。 五、验收标准、方法及提出异议期限： 5.1 验收人员：甲方委派项目人员、、对塘渣及片石的质量和数量进行验收。 5.2 验收手段：乙方供应的塘渣及片石运至甲方工地地磅处，经甲、乙双方共同验收过磅后，甲方向乙方提供材料过磅单，双方现场验收签字（过磅单必须要有甲方材料员和施工员签字才能有效）确认。 5.3 甲方验收发现乙方货物存在质量问题时，甲方可以拒收，并有权要求退货，乙方不得提出异议。 六、结算方式及期限： 双方每月日办理当月结算，在业主向甲方支付当月货款后，甲方在10日内按当月合格供货总额的向乙方支付货款，乙方完成最后一批塘渣供货后一个月内甲方支付至，甲方在收到业主的最终结算款后10日内付清剩余款项。 每次甲方向乙方支付货款时，乙方向甲方提供当次合格供货总价值的全额有效税务发票及加盖公章的收款凭据。 乙方指定为合同收款业务办理人，工程款支付凭乙方开具加盖公章的收款凭据，甲方以银行转帐、电汇等非现金方式支付至乙方指定单位账户。甲方不接受乙方的任何形式的付款委托。 七、双方约定的违约责任： 7.1 乙方必须保证按照合同约定的时间进行供货，因乙方的原因造成供货延误并给甲方
购销合同 销售方：___________________________________________________________ 购买方：________________________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。 货物清单及价格 质量与技术标准和产品包装 1、质量与技术标准： 销售方销售的产品质量标准必须达到国家规定的混凝土实心砖质量技术标准。 购买方已知悉上述标准，并确认采用该标准的产品能满足购买方对产品的要求 2、产品包装： （1）有原厂包装的，按原厂包装标准； （2）没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。 二、收货事项 1、本合同产品的到货日期为：合同生效起个工作日内。 2、本合同实际支付金额为人民币：（大写）。 3、本合同经双方签订后正式生效，付款方式：（）支票（）电汇（）银行汇票（）LC（） T/T （）现金。 四、包装、运输、交货、验收及异议的提出。 1、货物包装为制造商原包装。
2、 货物的运输和运输过程中产生的费用由销售方承担。 3、 销售方负责在 ______________________________ 将货物交付给购买方。销售方和购买方双方应 对产 品共同验收，销售方供应货物在数量、质量和包装上符合国家规范的规定，则视为销售方 交货完成。 4、购买方发现收到的货物与规定的不符，应在货物到达之后 书面异议，销售方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助购买方解决，直至验 五、免责条款 1、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟， 等不可 抗拒的原因，导致合同不能全部或部分履行（或适当履行）的，免除相应的违约责任。 2、受到上述免责事项影响的一方，应在 10 天内通知另一方。 3、如果受上述免责事项的影响，使本合同只要义务之履行延迟的时间超过 180 天，则任 何一方均有权解除合同而不承担任何后果，也可有双方协议采取其他补救措施。 4、一旦销售方开具的增值税专用发票出现失控等情况造成购买方无法正常抵扣，购买方 有权拒付 货款，由此造成的损失由销售方承担。 六、 违约责任 1、购买方逾期付款的，销售方可延迟发货。 2、销售方逾期交货的，应每日向购买方支付 100 元的违约金。 七、争议解决的方式 本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意交由合同 签订地法院管 辖，由败诉方承担律师费，交通费等相关合理费用。 八、 其他 1 、购买方、销售方双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密， 包括本合 同文本，相关技术文 件、相关数据，以及其他有关信息。 2、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题，一方作出有法律效力的意 思表示， 应以书面形式作出， 加盖本方公章，且向对方送达，对方应五个工作日内回函，否则 视为无效。 3、本合同及附件经双方签字盖章后即生效，双方签署的相关文件与本合同具有同等法律 效力。本 合同及附件经双方以 传真形式签字盖章后文件同样有效。本合同一式两份，双方各执 一份，具有同等法 律效力。 销售方（盖章） 5个工作日内向销售方提出 收合格 购买方（盖章）
劳务承包合同书 甲方： 乙方：班组承包人： 现甲方委托乙方进行砌筑及室内装饰工程施工，为了强化施工管理，确保高质量、高速度安全完成施工项目，经双方平等、友好协商，达成以下条款：一、乙方承包施工项目内容是以包人工、包质量、包安全、包工期及文明施 工的方式进行承包. 二、甲方责任： 1、安排现场施工，监督工程质量、进度、安全文明生产等.做好工人三级安 全教育、安全技术质量交底工作，强化施工管理，确保工程质量、负责 工程隐蔽验收. 2、免费提供临时宿舍给乙方人员住宿.乙方人员按甲方统一的食堂用餐，费 用按月从乙方人工费中扣回. 三、乙方责任： 1、承包XX大学城二期（七标）的室内砌体工程. 2、安排不少于人进场施工.施工工期按甲方要求节点工期完成. 3、墙面、天花粉刷的落地灰要回收使用，若发现不回收使用而倒掉的，每 斗罚款100元. 4、砂浆机、斗车每天要清理干净，机械工具要保养好. 5、砂浆的标号，配合比要严格按设计要求搅拌. 6、负责工程的质量、进度、安全生产及文明施工. 7、施工项目工程承包者（专业工长）一定要带班进驻现场，协助甲方安排 施工及管理班组. 8、无身份证、劳务证、计生证（三无人员），以及未经甲方安全教育和认可 批准的人员不得进入现场工地. 四、质量、进度要求： 1、工程质量一定要严格按设计图纸要求及国家的施工规范规定要求施工. 2、工程质量一定要达到要求. 3、各分项工程既要按设计图纸要求施工，又要以节约材料为原则，因违反 施工或不听从管理人员指挥所造成的质量安全事故，一切责任由乙方负 责. 4、各分项工程验收按规范进行，班组先自行检查，合格后通知现场施工员 验收，每一分项工程经验收合格，经现场工长、建设方、监理认可后才 能结算. 5、每段工作完成后要清扫场地，材料集中收回分类堆放好，不能随地丢弃， 更不能堆放在外墙脚手架平桥上，做到工完场清、文明施工. 6、工程进度要求紧密配合各工种施工，每周按进度计划施工.要保持作业人 员不少于人.乙方能按甲方节点工期完工不奖不罚；提前完工按500 元/天奖励给乙方；延期完工，每延误一天，按1000元/天扣罚乙方.如果 发现，施工进度严重滞后，工程质量严重不达标者，甲方有权立即终止 合同调换施工队伍，结算只付工程进度的60%给乙方，余下40%作误工
购销灰砂砖合同欠款纠纷案2021固民初字第92号民事判 河北省固安县人民法院民事判决书 （2021）固民初字第92号 原告固安县永丰新型建材有限公司。 法定代表人：陈勇，职务：经理。 委托代理人：杨庆茹，公司业务员。 被告江苏省金荣建筑安装劳务有限公司。 法定代表人：王锁荣，职务：经理。 原告固安县永丰新型建材有限公司（以下简称固安永丰公司）诉被告江苏省金荣建筑 安装劳务有限公司（以下简称江苏金荣公司）一般买卖合同纠纷一案，本院于2021年12 月3 日立案受理。依法由审判员胡庆忠适用简易程序公开开庭进行了审理。原告的委托代理人杨庆茹到庭参加了诉讼；被告江苏金荣公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭应诉。本案现已审理终结。 被告江苏金荣公司在法定期间内未答辩。 以上事实有原、被告签订的产品销售合同、被告签收的提货单及原告的陈述等证据在 案证实。 本院认为，原、被告所签订的产品销售合同合法有效。原、被告双方均应严格按合同 约定履行自己的义务。但被告未按合同约定履行自己的义务，应按合同约定承担付清砂砖 款和向守约方支付滞纳金的违约责任。对原告要求被告支付交通费、误工费的诉讼请求， 因原告未提供证据证实，本院对该部分诉讼请求不予支持。根据《中华人民共和国民事诉 讼法》第六十四条、一百三十条、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、一百一十四条第一、三款之规定，判决如下： 二、驳回原告固安县永丰新型建材有限公司的其它诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人 的人数提供副本。上诉于河北省廊坊市中级人民法院。 审判员胡庆忠 二00八年一月十四日
合同编号：YT-FS-8528-40 砌体劳务分包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
砌体劳务分包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：(以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 经双方协商，甲方现将劲牌三期宿舍楼脚手架搭 设拆卸工程承包给乙方，根据《中华人民共和国合同 法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定， 遵循平等、自愿和诚实守信的原则，为了明确双方在 建筑劳务合同中的权利、义务和违约责任，确保工程 质量、安全及工程顺利施工，特签订本协议，以资共 同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：劲牌三期宿舍楼 2、工程地点：劲牌毛铺酒厂三分厂 3、工程规模：桩基础，底层架空层，上部九层框 架全现浇砼电梯楼
第二条： 承包人要求在承包单项工程范围内，首先熟悉图纸里面结构要求。如发现错、掉造成返工现象，甲方有权对乙方承包人罚款。 第三条：承包范围 砖材湿水，砂浆制作以及砖材、砂浆和预制构件转运至相应部位，墙体基层处理，墙体砌筑，预制构件安装，成品养护保护，工完场清，乙方自备小型工具，安全帽雨衣等。另外：1、每柱间窗台压顶，人工浇灌混凝土10.00元/米(含装模板); 2、预制过梁7.00元/根; 3、构造柱、、厕所防水砼，各35.00元/件;电梯圈梁，120.00元/层; 4、一层外阳台压顶圈梁10.00元/米。 经综合考虑，包含工具费，打杂等其他费用，要求保质保量，工完场清，养护及成品保护。 第四条：质量控制措施 1、在此承包范围内各分项工程，必须达到优良标
砖渣采购合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
合同编号： XXXXXXXXX工程砖渣采购合同 合同签订地点： 签订时间：年月
需方：（以下简称甲方） 供方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，遵循平等自愿、诚实信用的原则，双方就乙方向甲方工地供应砖渣事宜协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。 一、物资的概况、数量、单价及合同金额： 二、质量要求及技术标准：含泥量、含杂质量、含有机质量均不超过1％。 三、交货时间：具体供应时间和每次供应量由甲方指定人员与乙方直接联系，乙方必须服从和配合甲方的需求。 四、交货地点：御景龙苑项目施工现场甲方指定地点。到货前，乙方应提前一小时通知甲方验收。 五、交货方式：乙方交货至合同约定的交货地点：御景龙苑项目施工现场甲方指定地点。 六、运输方式及费用承担：汽车运输，运费及运输途中发生的一切费用及安全事故均由乙方承担，与甲方无关。 七、合理损耗及计算方法：本合同的砖渣损耗为0；汽车运砖渣丈量方法：车厢内按车厢实际装载容积（内净长*内净宽*内净深）计算方量，高出车厢部分按实际高出体积（内净长*内净宽*实际高出高度*1/3）计算方量（汽车车厢内必须保证装满）。
八、验收标准、方法及提出异议期限：按本合同第二条落地验收，在甲方经验收对乙方砖渣质量有异议时，甲方可随时以口头方式向乙方提出，并有权拒收质量不合格砖渣。无异议后甲方有权签字人在送货单上签收。 九、结算与支付： 1.按批结算，每2000m3为一批，乙方每供应2000m3砖渣，甲方支付乙方该批砖渣货款；最后一批货款，待供货完毕并结算完成后一个月内付清。 2.货款金额按收货凭证（有甲方人员签字）确定的数量乘以合同约定的单价计算。 3.中期货款结算：在达到合同约定付款节点后1个工作日内办理该批砖渣结算手续，3个工作日内支付。 4.支付方式：银行转账 乙方全称： 开户银行： 银行账号： 5.甲方支付乙方货款时，乙方须提供等额合法发票给甲方，否则甲方有权拒绝支付。 6.甲方指定人员：姓名：电话：，乙方指定人员：姓名：，电 话：，若收货单等收货凭证未经甲乙双方人员签字，一律无效。 十、双方约定的违约责任： 1.乙方应保证砖渣供应量满足甲方需求，如乙方不能及时供应砖渣造成甲方停工，每延误一天，乙方应承担甲方的停工损失，超过2天，甲方有权依法单方面解除合同，另寻货源，甲方解除合同的，乙方除应承担上述违约责任外，还应向甲方支付乙方已供货款20%违约金并赔偿甲方由此受到的全部经济损失。 2.乙方供给甲方的所有砖渣，必须符合合同约定的质量要求，如因乙方砖渣质量问题给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任，且甲方有权依法单方面解除合同。 3.甲方应及时支付乙方货款，如因甲方自身原因而造成乙方损失的，责任由甲方承担。