当前位置:文档之家› 砂砾土买卖合同

砂砾土买卖合同

砂砾土买卖合同

买受方:

出卖方:

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,依照平等互利的原则,为明确买卖双方的权利和义务,经双方协商一致,订立本合同。

第一条砂石料概况

1.1 砂石料名称:砂砾

1.2 砂石料规格:<10cm

1.3 砂石料产地:五方石渣厂

第二条砂石料数量

2.1 砂石料数量:5000方(结算数量以买受方实际收到数量为准)

第三条合同价款

3.1 砂石料单价:25元/方

3.2 合同总价款:12.5万元元,大写:壹拾贰万伍仟元整元。

第四条付款

4.1 付款方式:采用银行转账方式向出卖方支付货款,买受方向出卖方交付定金10000元,此定金在结算时可冲减部分货款。

4.2 付款时间:出卖方按期交付买受方数量后,一周内向出卖方支付所有货款,结算时出卖方需提供税务发票。

第五条砂石料质量(技术)标准

5.1 质量标准为:符合买受方潼西改扩建项目相关施工规范之要求。

第六条砂石料交付和运输

6.1 砂石料交付方式为:买受方到出卖方料场自提(出卖方负责装车并承担装车费用)的方式。

6.2 砂石料交付地点为:出卖方砂砾料加工厂(五方石砸场)。

6.3 砂石料交付时间(期间)为:3天内交付所有数量。

6.4 砂石料由买收方采用汽运自提并承担运输费用。

第七条砂石料验收

7.1 验收标准为:按潼西项目改扩建施工规范标准要求验收。

7.2 验收方式为:抽样验收。

7.3数量验收:双方人员在现场对存放料实际量方验收。

第八条双方义务

8.1 买受方的义务

8.1.1 按合同约定付款时间支付砂石料价款。

8.1.2 按合同约定时间、地点接收砂石料,并及时进行验收。

8.2出卖方的义务

8.2.1 按合同约定的数量、质量或技术标准交付砂石料。

8.2.2 按合同约定的时间(期间)交付(供应)砂石料。

第九条争议的解决方式

13.1 本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决。

13.2 协商不成,起诉方可向当地人民法院提起诉讼。

第十条本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十一条本合同一式三份,出卖方一份,买收方三份。

以下无合同正文。

出卖方: (公章)买受方: (公章)电话: 电话:

年月日年月日

砂砾石材料购销合同

砂砾石材料购销合同 签订日期:年月日 签订地点: 购货方:(以下简称甲方)供货方:(以下简称乙方) 为优质快速地建好绵西高速7分部B标路段,就甲方绵西高速7分部B标路段工程项目部用砂砾石材料一事,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,为了保证双方的合法权益,甲乙双方在平等自愿、诚实信用、协商一致的基础上签订本合同,并信守以下条款,共同严格履行。 一、购销范围: 甲方甲方绵西高速7分部B标路段工程所需砂砾石。 二、价格:56元/m3(本单价为4000m3)。 三、交货时间:以甲方通知的到场时间为准。 四、交货地点:乙方送货至甲方指定地点。 五、运输、装卸方式及费用负担:由乙方负担。 六、付款方式: 甲、乙双方签订合同后,从签订合同之日起,每送足壹千立方米后,一次性付清。付款前应由甲方材料员根据收货量开出证明,经审核后再付款。 七、质量要求: 1、需满足绵西高速业主、监理、绵西高速7分部项目部要求; 八、供货要求: 乙方按照工程进度需要保质保量供砂砾石材料给甲方。质量不合格的材料,甲方有权拒绝签收。如遇特殊情况,乙方必须保证砂砾石材料的供应。 九、计量标准: 数量验收方法: 供方每批货物到达需方施工现场后,由需方材料员现场清点数量,采取每车尺量,如超出货箱高度,如超出30cm按20cm计量,超出40cm按30cm计量,超出50cm按35cm计量,超出60cm按40cm计量,超出70cm(包含70cm)按

照50%计量;确定数量并签认,双方签认后,由需方材料员提供(工地收料单)一式三份,交供方一份,作为结算依据。 十、安全措施: 乙方在砂砾石材料开采、运输过程中,一切作业施工运输过程所发生的安全责任事故,概由乙方全权负责,甲方不承担任何责任。 十一、违约责任: 1、乙方若未按质按时提供甲方工程施工足够的砂砾石,造成人工停工或耽误甲方工期所产生的费用,由乙方承担。 十二、本合同如有未尽事宜,双方友好协商补充,补充条款作为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。本合同一式三份,甲乙双方各执一份,存档一份,签字生效。不得违约,否则追究违约方责任。 甲方:乙方: 日期:日期:

王艳等诉许昌金都房地产有限公司商品房买卖合同纠纷案民事判决书

王艳等诉许昌金都房地产有限公司商品房买卖合同纠纷案 许昌市魏都区人民法院 民事判决书 (2009)魏半民初字第219号 原告王艳。 原告程洪岩。 委托代理人张军超,河南先利律师事务所律师。 被告许昌金都房地产有限公司。 法定代表人张水清,任公司总经理。 委托代理人菅中战,河南金泰律师事务所律师。 原告王艳、程洪岩诉被告许昌金都房地产有限公司商品房买卖合同纠纷一案,原告于2009年3月26日向本院提起诉讼,本院于同日立案受理后,依法组成合议庭,并于2009年6月9日公开开庭审理了本案。原告王艳、程洪岩及其委托代理人张军超、被告许昌金都房地产有限公司法定代表人张水清的委托代理人菅中战等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王艳、程洪岩诉称,原告于2008年1月5日和被告签订了一份商品房买卖合同,合同约定:原告购买被告开发的位于许昌市东城区学院路东侧莲城华庭6幢A单元11层1102房,建筑面积为156.77㎡的期房,每平方米为2649.6元,总房款为415378元。原告按合同约定交了首付,并在工商银行办理了按揭等相关手续。后经和被告协商,被告同意按团购价2060元每平方米出售给原告,因原告已在工商银行办理了按揭,房款已全部支付给了被告。原告要求被告退还多支付的房款,但被告一推再推,以种种理由推托。为维护自身的合法权益,请求被告退还多收原告的购房款92431.80元;诉讼费用由被告承担。 被告许昌金都房地产有限公司辩称,原告程洪岩不具有主体资格,购房合同是与王艳签订的;原、被告应按商品房买卖合同约定的价格履行,故被告不存在多收房款问题,营销部不能代表被告单位,故其承诺不能视为原合同的变更,且该承诺不是对王艳的承诺,是有条件的。总之原告的诉讼请求无事实及法律依据,应依法驳回原告的诉讼请求。 原告为支持自己的主张,向本院提供的证据有:1、结婚证一份,证明二原告是夫妻关系,该房子是二原告购买的婚房。被告对该份证据的真实性无异议,但认为二原告夫妻关系确立于2009年3月2日,而商品房买卖合同和销售部的承诺在原告夫妻关系确立之前。2、商品房买卖合同及个人购房借款担保合同各一份、收款收据二份,证明合同是王艳一人所签,但联系电话留的是原告两人的,而且原告方也如期支付首付款125378元,余款290000元是按揭。个人借款担保合同证明,余款290000元已在银行贷款成功,并如期向银行支付分期贷款。被告对该份证据的真实性无异议,但认为该组证据只能证明购房者为王艳一人。3、当庭出示个人业务凭证及信息表各一份,证明原告每月向银行还款的情况。被告无异议。4、营销中心承诺一份,证明原告与营销中心协商后,购房价按团购价每平方米2060元。被告对真实性无异议,但认为,第一、营销中心不能够代表

白粘土买卖合同范本

白粘土买卖合同范本 白色黏土可以合成吗?:你是问用白黏土合成东西呢,还是用其他东西合成白黏土呢? 大家不妨来看看小编推送的白粘土买卖合同范本,希望给大家带来帮助! 买方:____________ (下称甲方)卖方:____________ (下称乙方) 地址:____________ 邮编:_____ 地址:____________ 邮编:_____电话:____________ 传真:_____电话:____________ 传真:_____电子邮箱:__________ 电子邮箱:__________甲乙双方经充分协商,本着自愿及平等互利的原则,订立本合同。 第一条名称、品种、规格和质量 1.名称、品种、规格:____________ (应注明产品的牌号或商标)。 2.质量,按下列第()项执行: (1)按照_______标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准,如标准代号、编号和标准名称等)。 (2)按样本,样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。(3)按双方商定要求执行,具体为:_____________(应具体约定产品质量要求)。 第二条数量和计量单位、计量方法 1.数量:________ . 2.计量单位和方法:__________. 3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法:____________. 第三条包装方式和包装品的处理:_________(应尽可能注明所采用

的包装标准是否国家或主管部门标准,自行约定包装标准应具体可行,包装材料由谁供应,包装费用的负担。)。 第四条交货方式: 1.交货时间:_______. 2.交货地点:_______. 3.运输方式:_______(注明由谁负责代办运输)。 4.保险:_______(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。 5.与买卖相关的单证的转移:___________. 第五条验收:1.验收时间:_______. 2.验收方式:______(如采用抽样检验,应注明抽样标准或方法和比例)。 3.验收如发生争议,由___检验机构按___检验标准和方法,对产品进行检验。 第六条价格与货款支付: 1.单价:____;总价:_________(明确币种及大写)。 2.货款支付:货款的支付时间:____________;货款的支付方式:____________;运杂费和其它费用的支付时间及方式:__________. 3.预付货款:________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。 第七条提出异议的时间和方法: 1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定,应在妥为保管货物的同时,自收到货物后____日内向乙方

砂砾石材料买卖合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 砂砾石材料买卖合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

篇一:(定稿) 砂砾石米购合同 需方单位:四川路桥遂广高速公路SG1-4项目经理分部路基一队(以下简称甲方)供应单位:龙女砂石场藤火林(以下简称乙方) 为了规范产品交易行为,保护供需双方合法权益,本着平等互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系,保证正常交易秩序,经甲、乙双方友好协商,一致同意签订本合同,以资共同遵守。一、产品供应要求 1、材料名称、规格、单价及产地 上表中材料单价为砂砾石运到甲方指定交货地点的价 格,含材料出厂价、装卸费、运杂费及税金等。在本合同有效期内,该单价为不变合同价。如遇特殊情况,必须经双方协商解决。合同执行期间任何一方不得擅自调整单价,否则视为违约,承担违约责任,由违约方承担因此给守约方带来的所有损失。 2、供货数虽:甲方实际施工需求数虽。 二、质H要求: 1、乙方所供应的级配砂砾石粒径控制在0~10cm内,砂 砾石含泥虽不大于5%其它指标满足甲方与本工程项目业主所签 工程合同文件以及本合同中对材料质虽的要求。 2、乙方须向甲方提供开采许可证等各类证明。三、数虽、计虽单位及计虽方法:

1、供应数虽以甲方电话或书面通知为准。 2、计虽方法: (1)、乙方将材料运送至甲方指定卸货地点后,由甲方指派专人按实际方虽验收,出具验收票具。 (2)、以甲方实际签收的合格数虽作为结算数虽。四、供货期限及交货地点: 1、级配砂砾石供货期限由甲方决定。 2、交货地点:卸货到甲方工地指定地点。五、结算方式 1、乙方交货后,经甲方验收合格并签发入库单后在每月最后五天内,甲方凭乙方提供的销售发票、入库单及相关证明等资料结算。 2、货款支付按每月已结算的材料货款的65斌付,余款在停止供货后一年内付清。 3、支付货币形式为人民币。六、甲方权利和义务 1、甲方负责按本合同第五款支付乙方已结算货款。 2、甲方在每月25日前,将下月供料计划提供给乙方。 3、甲方应指定人员签收乙方送至工地经抽检合格的材料,不得故意拖延收货时间。 4、甲方有权拒收或退回卖方送至工地的不合格材料(以甲方中心试验

房屋买卖合同纠纷案民事判决书(2018)新民三初字第337号

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 房屋买卖合同纠纷案民事判决书(2018)新民三初 字第337号 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院 民事判决书 (2018)新民三初字第337号 原告:冯毅,男,汉族。 被告:姜健,男,汉族。 原告为证明其诉讼请求,出示以下证据: 1、房产转让合同,证明原、被告间存在房屋买卖合同关系;被告对该证据真实性认可。本院房产转让合同予以确认。 2、买卖定金合同,证明原告已按照合同按时交付定金,被告未按照合同履行转让房屋所有权,被告违约在先。被告对该证据的真实性认可,但认为其并未收到原告交付的定金。 3、证人证言,证明房屋中介公司代被告收取原告交付的定金12000元(证人出示收据)。被告对证人证言及收据不认可,认为中介公司未将收取原告定金的事实告知被告。证人证言与买卖定金合同内容相印证,本院对证人证言予以确认。 被告姜健辩称:我同意继续履行合同,我未收到原告交付的定金,且我与原告签订的合同中不存在双倍退还定金的约定,对原告要求双倍支付定金的诉讼请求,请求法院驳回。 1 / 6

被告姜健未提供证据以证明其抗辩。 经本院释明:原告要求被告在全部购房款中扣除24000元。 本院认为:原、被告均要求继续履行房产转让合同,故本院对原告要求被告继续履行房产转让合同的诉讼请求予以支持。 本案的争议焦点是,原告能否要求被告双倍返还定金24000元以折抵部分购房款。对此,本院认为,《中华人民共和国担保法》第八十九条规定:当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当折抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收取定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。担保法规定确立了我国违约定金罚则基础。但我国现有的民事法律体系中,不仅仅存在违约定金罚则,《中华人民共和国担保法解释》第117条亦确立了解约定金罚则即定金交付后,未交付定金的一方可以按照合同的约定以丧失定金为代价而解除主合同,收受定金的一方可以双倍返还定金为代价而解除主合同。本案中,只有因被告原因导致双方间合同解除,被告才负有双倍返还定金的义务。现原、被告均要求继续履行合同,双方间合同未解除,原告要求被告双倍返还定金的请求不成立,本院不予支持。综上,判决如下: 一、被告姜健继续履行2018年11月18日与原告冯毅签订的房产转让合同; 二、驳回原告冯毅要求被告姜健双倍返还定金24000元的诉讼请求。

土方买卖合同样书

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 土方买卖合同样书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

土方买卖合同范本参考篇 一:土方买卖合同根据《中华人民共和国合同法》等有关条例,甲乙双方为了顺利完成本项目的土方工程。本着互惠互利、优势互补、诚实诚信的.原则,在公平、公正、公开的基础上,经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同,规定如下条款: 第一条工程项目与说明工程名称:陕京天然气三线维抢中心及支持建设工程土方工程工程地点:____区解原村工程总量:以实际完成的车辆运输数量为准。工期时间:________年____月____日至年____月____日(期满可续签合同)。 第二条工程施工内容: 1、乙方应为甲方提供陕京天然气三线维抢中心及支持建设工程土方工程所有所需土方。 2、进场标测后,以标测数据作为以后运输结算依据。 3、合同签订生效后,乙方开始土方拉运。 第三条工程款结算方式 1、合同价款__________元∕3,合计____________元。 2、结算方式:土方运输结束后,甲方依据标测数据进行结算一次付清。 第四条安全责任 1、乙方负责在土方运输中的一切安全责任。出现事故由乙方全部负责。 第五条违约责任 1、在甲方规定的时间,价款内完成,如未完成由乙方负责甲方一切损失。甲方:_____________________ 负责人_______________________ 负责人________年____月____日乙方:篇 二:土方买卖合同甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)甲、乙双方本着互利互惠原则,经过充分协商,现就土方买卖,达成如下一致意见并签订本协议,以共同遵守。。本协议如下:

砂砾石采购合同

砂砾石供需合同 依照国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并经甲、乙双方充分洽谈协商,甲方因生产的需要,向乙方购买石子,为明确双方的权利义务,经双方平等友好协商,签订本合同以兹双方共同遵守。 一、供货名称:。 二、供货地点:。 三、供货单价及时间: 砂砾石成本及运费78元/吨(大写:柒拾捌元每吨)。本合同计划供应时间合同签订之日起至年月日止。此价格为乙方砂砾石送到甲方指定地点的交货价。甲方不再承担其他任何费用。 四.质量要求及验收标准:甲方收到货物后应先进行检测,合格后方可使用,如有质量问题甲方可拒绝签收,乙方应将质量不合格的砂砾石运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其他责任,同时乙方应及时换送合格砂砾石。乙方砂砾石结算数量以甲方地磅过磅数量为准。当供需双方磅码数量误差超过0.3%时,供需双方共同分析磅差原因,必要时各自对己方地磅重新率定。 五.供货期限:从甲方发出材料需求单之日起计,乙方须及时将甲方需要的数量材料供应至甲方指定的地点。 六.乙方责任与义务 1、乙方在装卸、运输砂砾石过程中,因泄露、坠落事等原因造

成的环境污染等一切后果,乙方应承担全部责任。 2、乙方应具备货物道路运输经营资质,在运输砂砾石、出现交警查车,老乡挡路、路政部门查超限等产生的一切费用由乙方全部承担。 3、乙方在运输过程中发生交通事故,所造成的一切后果,由乙方全部承担,与甲方无关。 七.材料款的支付及结算 1、材料到场后,甲方应及时安排有关人员进行验收,并在验收合格后在送货单上签字认可,以便乙方结算。 2、工程结束后款项一次性付清 3、当月全部合格票据按要求整理完毕后与甲方对账 4、乙方在办理砂砾石价款结算时,应向甲方提供当期货款正规单据以及甲方要求提供的其他有关资料 八.违约责任 1、如乙方不能按时、按质地交货给甲方,甲方有权不支付材料款,并有权要求乙方赔偿因此引起的一切经济损失。 2、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝供货或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。 3、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并

砂购销合同范本

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 砂购销合同

编号:FS-DY-20328 砂购销合同 甲方:*****88 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就砂买卖事宜协商订立本合同。 第一条单价 1、送工地单价:元/m3; 2、送商砼站单价:元/m3。 乙方根据甲方开具的收货清单确认实际发生量并办理结算事宜(合理磅差不超过3‰)。 第二条包装标准、包装物的回收 产品包装按国家标准和行业惯例执行。 第三条交货方式、地点 交货方式:乙方送货

交货地点: 具体交货时间、数量由甲方提前天以传真、电话或其他有效方式通知为准。如乙方未按照合同约定或甲方指定的数量、时间供货的,乙方需每日按已供货总价的 1 %缴纳违约金,以此累计,并承担由此给乙方造成的直接和间接损失。 第四条运输方式及费用负担 运输方式由乙方自行决定,费用由乙方承担。 第五条质量标准及异议 乙方应保证所供砂符合国家及图纸标准,并在所供砂送货前进行抽样检验。甲方对砂质量有异议的,在收到砂日内向乙方提出,并妥善保管有异议的砂。乙方对甲方提出的异议应在日内作出同意或不同意的书面答复,否则视为甲方异议成立。乙方不同意甲方提出的异议的,由对有质量异议的砂进行检测。 第六条结算方式及期限 具体付款方式:。 第七条标的物的权利担保 乙方保证对交付的标的物享有完整的所有权,并保证任

浅论买卖合同的举证责任及举证责任分配

浅论买卖合同的举证责任及举证责任分配问题 广东遵道律师事务所黄华通律师 一、案情简介 原告建亚公司诉称,被告龙奇公司于2006年下半年向建亚公司购买模具配件,货款为3674元。建亚公司分别于2007年11月7日、2007年11月21日、2008年7月12日委托律师向龙奇公司出具律师函,敦促龙奇公司偿还货款,龙奇公司收到律师函后拒绝付款。据此请求判令:1、龙奇公司付还建亚公司货款3674元及利息(利息自起诉之日起至龙奇公司还款之日止按银行同期贷款利率计算)。2、本案诉讼费用由龙奇公司承担。 龙奇公司辩称,龙奇公司没有结欠建亚公司货款3674元,请求法院驳回建亚公司的诉讼请求。 龙奇公司反诉称,建亚公司称龙奇公司尚欠建亚公司货款3674元没有事实依据。龙奇公司在2006年6月19日已预付建亚公司78800元,2006年7月31日已预付5799.6元,2006年8月25日已预付3888.84元,合共88488.44元。据此反诉请求建亚公司返还龙奇公司预付款88488.44元; 一审经审理查明,原、龙奇公司曾经有业务往来,龙奇公司于2006年下半年分六次向建亚公司购买模具配件,建亚公司并出具《收据》六份,货款金额3674元,龙奇公司对其中2006年9月10日、10月27日、11月10日的三份《收据》的货物及金额3232.2元予以确认,对另外三份《收据》的金额441.8元的货物,承认暂时有收到建亚公司的货物。建亚公司诉称后多次向龙奇公司催讨上述货款3674元,但龙奇公司均没有付还。龙奇公司庭审中辩称没有结欠建亚公司货款,并在反诉中主张其分别于2006年6月20日、2006年8月8日、2006年8月29

土方买卖协议

挖运土方协议 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)甲、乙双方本着互利互惠原则,经过充分协商,现就土方买卖,达成如下一致意见并签订本协议,以共同遵守。。本协议如下: 一、数量、计量单位、单价 品名:土方。 计量单位:立方米。 数量:约2000m3,按工程实际用量结算。 单价:乙方按15元/车(每车约4m3)向甲方收费。 二、质量标准 所有土方应符合该工程种植土规定标准。 三、工作内容 甲方负责提供机械和车辆挖、运土方至指定位置,乙方负责按量正常提供给甲方所需的土方。 四、工作要求: 1、乙方提供的土质必须满足种植土的质量要求,并经甲方验收合格。 2、甲方负责提供机械、车辆挖运素土,甲方承担该过程产生的运输费用。 3、甲方在挖掘过程中,如发现土质夹杂石头或其它杂质,甲方有权利不予采用。 4、若乙方中途无故停工,甲方有权要求终止合同,并拒付所有费用。并且乙方要赔偿中途无故停工或退出所产生的一切损失给甲方。 5、乙方保证甲方在运输过程中无任何干涉或阻碍,保证甲方顺利运输。 6、施工过程中及完工后,群众若对甲方有任何意见或损失的,一切责任由乙方负责。 6、土方挖掘工程量按实际方量进行收方,经双方签字确认后认可,作为结算依据。 五、违约责任 1、甲方中途退货应偿付退货部分货款总值百分之五十的违约金。 2、乙方不能交货,偿付不能交货部分货款总值百分之五十的违约金。 3、乙方所交土方质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失。 六、付款方式: 1.协议签订之日,甲方付给乙方定金3000元整。 2.剩余部分土方费用甲方于完工之日起一星期内付清。 七、本协议一式两份,甲乙双方各执壹份,双方签字生效。 八、以上条款甲乙双方应共同遵守,如有争议双方协商解决。 甲方代表签字:乙方代表签字:

砂石采购合同范本

砂石采购合同 合同编号: 甲方(购货方): 乙方(供货方): 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信和互利的原则,经充分协商,就甲方工程所需的采购事宜,签订本合同,以资共同信守执行。 一、货物及数量 1、货物的名称、数量、规格、生产厂家等详见下表。 (备注:本表可根据需要自行修改) 2、以上数量为暂估数量,合同总金额:暂定元(大写:人民币)。供货数量、时间和地点以甲方需求计划为准,结算数量为甲方实收合格数量,甲方有权对合同中的数量和交货时间做调整,乙方不得有异议,当乙方供货量达不到以上暂估数量时,乙方不得以供货数量不足作为索赔的理由。

3、乙方负责运输(并卸货)至甲方指定地点,合同价款中已包括物资款、运输费、装(卸)车费、管理费、利润、风险以及乙方因出售该物资应缴纳的一切税费等全部费用。本合同单价一次包死,在合同履行过程中不再做任何调整。本合同的总价为暂估价,甲方有权调整合同中材料计划或材料数量,材料数量和规格的调整,不影响本合同单价及其他条款的执行。 二、技术标准(包括质量要求) 1、进场的物资必须符合国家标准GB/T14684-2001建筑用砂、GB/T14685-2001建筑用卵石、碎石和标准及甲方提出的要求,如发生质量问题,乙方包退、包换,确保进场材料质量合格率100%,并须在材料进场的同时提供材料的质量检验部门的产品材质证明书(甲方有权对所采购的材料进行进一步检测),且材质证明书内容要和现场进料单及标牌所标明内容相对应。 2、材料质量应严格符合工程所需材料质量验收标准、设计、合同及有关工程施工及验收规范的要求。同时,乙方的材料质量必须满足甲方保证工程质量而对质量、服务等提出的各种进一步要求,并以之为依据出具详尽的服务承诺。供应的产品应以样品为样板,否则,甲方有权随时解除合同,由此造成甲方工期延误的损失及紧急订货增加的费用等均由乙方承担。 3、乙方的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及总包商ISO14000环境体系要求,不能对施工环境造成污染;同时,该货物还应该符合总包商OHSMS18000职业安全健康管理体系标准的要求,不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。

材料砂石供应合同

材料供应合同 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 为解决甲方承建武陵源区索溪河治理景观拦河坝(沙坪坝)合同段原材料供应,经甲、乙双方协调,达成如下协议,供双方在材料供给过程中严格履行和制约。 一、单价 级配碎石(2-4cm) 80元/m3;机砂 80元/m3;中细净砂(包括粉饰砂):140 元/m3;土石方运输:弃土场:元/车;此单价为该工程结算的最终单价,不受市场影响。 二、原材料质量 所有原材料进场时必须满足甲方、业主与监理单位的验收要求,不合格材料一律不允许进场。 三、结算方式 凭甲方向乙方开出的收货单进行结算。每月结算一次,并付80%的材料款。余款工程竣工后一个月内结清 四、双方责任及义务 1、甲方负责安排材料堆放场地,乙方按甲方要求堆放材料,。 2、甲方及时按合同给乙方结算材料款。 3、乙方运到施工现场的材料必须经甲方材料员验收质量及方量后方可卸车。如甲方验收时发现材料不合格,乙方无条件的将材料运离现场,所产生的一切费用由乙方负责。 4、当乙方将材料运输到现场后通知甲方材料员进行收方,验收材料。甲、乙双方都要秉着实事求是的原则进行计量,如甲、乙双方在材料收方时意见不一致时,乙方不得卸车。若乙方强行卸车,甲方将对该车材料不予认可,所导致的一切后果由乙方负责。 5、乙方必须按照甲方的要求运输材料,保证甲方工地的材料供应,不得因材料而延误甲方工程的工期,否则甲方有权取消乙方的材料供应资格,该合同自动失效,乙方不得有异议。 6、原则上乙方参运的所有车辆必须按国家有关规定进行投保,驾驶员必须执证上岗。若在材料运输过程中发生安全事故,一切责任由乙方承担。 7、甲方只认乙方把材料运至施工现场,乙方负责处理协调与材料运输有关的事宜,甲方概不负责。 8、土方外运时司机必须听从甲方的安排,装运以后经过甲方认可方可外运,否则不予以计量。 五、本合同仅对甲方在此工程施工中的碎石、机砂与河砂材料供应有效,本工程所需材料运输完毕,该合同自动终止。 六、本合同一式二份,甲方、乙方各执一份,未尽事宜甲、乙双方协商解决。 甲方代表签字:乙方代表签字: 日期:日期:

砂石料买卖合同

编号:(单位名称或项目经理部名称缩写-买卖-年份) (填写全称)工程 砂石料买卖合同 买方: 卖方: 签订地点: 签订日期:年月日 (合同签订地可以作为纠纷法院解决地,各单位可根据实际情况填写,与第11条配套使用;本合同示范文本中的红色字体均为提示性词语,合同起草时,应予以删除;合同条款中的下划线是方便提示填写设置的,合同起草完成后,请将所有下划线删除)

砂石料买卖合同 合同编号: 买方:(以下简称甲方) 卖方:(以下简称乙方) {提示:为适应“营改增”需要,满足“三流一致,应抵尽抵”的要求,甲方应为法人或具备纳税主体资格的分公司,不能是以指挥部、项目部、工区等临时机构或内部职能部门(但甲方所在地的税务部门明确认可项目部名义签订合同的除外);合同主体名称应是企业名称的全称,不能为简称。乙方应尽量是一般纳税人} 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,在平等、自愿、公平和诚实信用基础上,经双方协商一致,订立本合同。 (提示:本合同是砂石料买卖合同的通用版本,合同约定中可根据具体用途分类:如建筑用砂、普通混凝土用碎石或卵石、建筑用卵石碎石、普通混凝土用砂、混凝土用碎石或卵石等。) 1.1本合同暂定总价(含增值税)元(大写:人民币元)。其中,不含税价款为元(大写:人民币元),增值税税率为%,增值税元(大写:人民币元)。 1.2 上述“综合单价”已包含了产品采购、装卸(起坡用吊机、趸船、皮带机和基础设施及电耗等)、运输、损耗、电子计量装置、保管、起坡损耗、甲方混凝土工厂损耗、保险、规费、风险管理、利润及其他一切费用,甲方不再就本合同另行支付其他任何费用。 (提示:综合单价中应包含的实际费用可根据实际情况在合同中具体约定。) 1.3此单价在合同履行期间内调整,调整方式为:。 (提示:综合单价在合同履行期间内是否调整,由签订单位自行约定,如约

砂石供货合同

砂石供货合同 砂石供货合同1 甲方:(供方) 乙方:(需方) 本着公平公正的原则经双方友好协商特达成如下协议。 一、货物名称:石子、水洗沙。 二、质量标准:石子、粒度均匀。水洗砂、的质量在国家标准范围内。 三、供货方式:汽运 四、价格:甲方将以上货物从运至浮梁县鹅湖镇桃岭村的乙方工地,到货价格为水洗砂加石子各50%比例68元/立方,石子元/立方以上价格均为含汽运费。 五、供用量:按乙方实际要求用量供应。 六、供货时间:供货期从本合同签定之日起至工程结束止。 七、结算方式: 年月日之前将所有剩余款结清。 八、乙方提前一天通知甲方供货量,如甲方不能按时供应造成乙方损失。按此供应量价款的20%支付违约金。 九、甲方货到现场后在乙方接收货物之前,所发生的因自身原因造成他人及第三方的损失和人生伤害与乙方无关。

十、此合同自签订之日起生效,此合同一式两份份,甲方一份,乙方一份。工程结束,本合同自动失效。 甲方:乙方: 身份证号:身份证号: 年月日年月日 砂石供货合同2 购买方: 供货方: 根据《合同法》的有关条款,经双方友好协商,由唐雨龙为邛崃市冉义富强建材经营部提供以下材料: 一、品种:1、碎石:(规格0.5-3MM(1-3)。2、机制砂。 二、供应量:月供应机制砂不少于2万方,碎石不少于方。年供应金额不少于100万元。 三、供应地点:质量验收标准:国家现行标准及合同约定的标准。 四、价格标准,双方协商,以市场价格为标准上下浮动。 五、结算方式:购买方先预付总金额100万元的30%,即先付30万元。预付款在今后货款中扣除。合同执行后,按购货方实际收到方料,每月30日结账,支付上月垫资款。若有变化双方协商解决本合同一式二份,双方各执一份,如有未尽事宜,双方协商。 购货方:供货方: 年月日:

土方买卖合同范本参考

土方买卖合同范本参考 篇一:土方买卖合同 根据《中华人民共和国合同法》等有关条例,甲乙双方为了顺利完成本项目的土方工程。本着互惠互利、优势互补、诚实诚信的原则,在公平、公正、公开的基础上,经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同,规定如下条款: 第一条工程项目与说明 工程名称:陕京天然气三线维抢中心及支持建设工程土方工程工程地点:忻府区解原村 工程总量:以实际完成的’车辆运输数量为准。 工期时间:年_____月_____日至年月日(期满可续签合同)。 第二条工程施工内容: 1、乙方应为甲方提供陕京天然气三线维抢中心及支持建设工程土方工程所有所需土方。 2、进场标测后,以标测数据作为以后运输结算依据。 3、合同签订生效后,乙方开始土方拉运。 第三条工程款结算方式 1、合同价款__________元∕m3,合计____________元。 2、结算方式:土方运输结束后,甲方依据标测数据进行结算一次付清。 第四条安全责任 1、乙方负责在土方运输中的一切安全责任。出现事故由乙方全部负责。 第五条违约责任 1、在甲方规定的时间,价款内完成,如未完成由乙方负责甲方一切损失。 甲方:_____________________ 负责人 _______________________ 负责人年月日乙方:

篇二:土方买卖合同 甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方) 甲、乙双方本着互利互惠原则,经过充分协商,现就土方买卖,达成如下一致意见并 签订本协议,以共同遵守。。本协议如下: 一、数量、计量单位、单价 品名:土方。 计量单位:立方米。 数量:约2000m3 ,按工程实际用量结算。 单价:乙方按15元/车(每车约4m3)向甲方收费。 二、质量标准 所有土方应符合该工程种植土规定标准。 三、工作内容 甲方负责提供机械和车辆挖、运土方至指定位置,乙方负责按量正常提供给甲方所需 的土方。 四、工作要求: 1、乙方提供的土质必须满足种植土的质量要求,并经甲方验收合格。 2、甲方负责提供机械、车辆挖运素土,甲方承担该过程产生的运输费用。 3、甲方在挖掘过程中,如发现土质夹杂石头或其它杂质,甲方有权利不予采用。 4、若乙方中途无故停工,甲方有权要求终止合同,并拒付所有费用。并且乙方要赔 偿中途无故停工或退出所产生的一切损失给甲方。 5、乙方保证甲方在运输过程中无任何干涉或阻碍,保证甲方顺利运输。 6、施工过程中及完工后,群众若对甲方有任何意见或损失的,一切责任由乙方负责。 6、土方挖掘工程量按实际方量进行收方,经双方签字确认后认可,作为结算依据。 五、违约责任 1、甲方中途退货应偿付退货部分货款总值百分之五十的违约金。 2、乙方不能交货,偿付不能交货部分货款总值百分之五十的违约金。

砂石购销合同范本4篇

砂石购销合同范本4篇 本合同经双方签字盖章后生效,终止于合同完全履行或其它解除事由出现时。今天小编就给大家整理了砂石购销合同,希望对大家的工作和学习有所帮助,欢迎阅读! 砂石购销合同1 卖方:(以下简称甲方) 买方: (以下简称乙方) 乙方因生产的需要,向甲方购买沙石,为明确双方的权利义务,经双方平等友好协商,订立以下条款。 1.甲方向乙方提供的生产所需的沙石质量、数量应当符合并满足乙方生产需要,否则乙方有权解除合同。 2.乙方根据生产需要,分期分批向甲方购进所需沙石,乙方 方确认后,甲方应在日内将该沙石送到乙方指定地点。 3.由于沙石市场价格变动频繁,该货物的价格以固定价格元/m为准。

4.沙石接收验收方式:乙方收到货物后应先进行检测,合格后方可使用,如有质量问题应在收到货物之日起日3 5.在合同履行期间甲方无质量问题及违约责任,该沙石款在双方终止协议后一月内由乙方向甲方付清。 6.乙方付款实行滚动付款,月底结算。乙方并在次月10日前向甲方支付上月的沙石款。 7.乙方在收到甲方的沙石后应当就方量进行签收确认,乙方指定专人出具的签收单作为结算依据。 8.双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决, 9.本合同一式二份,甲乙双方各执一份,本合同双方签字生效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 砂石购销合同2 购买单位:(简称甲方) 供应单位:(简称乙方)

为了规范产品交易行为,保护供需双方合法权益,根据《中 关系,保证正常交易程序,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,以资共同遵守。 一、产品供应: 甲方采购乙方砂石料,乙方保证每月向甲方供应砂石料。乙方供应甲方材料必须符合国家相关标准。 二、交货时间、地点及方式: 1、交货地点:甲方施工现场。 2、交货方式:乙方送货。 3、交货时间、数量:随时交货、数量以甲方收货单为准。 4、其他约定:羊昌机耕道;偏坡山、松山机耕道碎石在乙方采购,如乙方不能满足甲方材料供应,甲方有权从其他沙厂进行采购;乙方在运输过程中如损坏甲方挡墙,乙方必须负责修复等一切费用。在材料采购中,单价根市场单价进行,如浮动较大,甲方有权在价格进行调价。 5、甲方有权就地取材,(毛石)乙方无权过问。甲方不能在其他砂石厂进行采购。

砂石料供应合同完整版本

石料供应合同 供方: _______________________ (简称甲方) 需方: _______________________ (简称乙方) 为了规范产品交易行为,保护供需双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系,保证正常交易程序,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,以资共同遵守。 一、产品规格、数量: 1、产品规格:石料块径厘米至厘米。 2、采购合同数量:__________ 立方米或吨。 二、交货时间、地点及方式: 1、交货日期:由乙方电话通知甲方,确定交货数量和时间,按运 输进度需要进场。时间为年月日至年月日。 2、交货地点:_____________________________________________ 。 3、交货方式:(乙方)或者(甲方)负责安排汽车运输,到供方工地装货,运费、材料费及卸车费均包含在合同单价内。 三、价格、结算和付款方式: 1、块石每立方_________ 元整(单价一次性包死)。 2、结算以实际现场签证供货数量的单据为准计算,石料按照27 吨/立方米系数折算.按人民币结算.采取(月结)、(次结)、(批 结)方式,次结边计量边结算,批结在批次运完后3天内结算打款。 3、付款方式:乙方用银行转帐方式将料款汇入甲方的帐户。 四、技术要求: 甲方应严格按照乙方要求的产品标准供应,并提供矿区石料质量检测报告

五、有下列情形之一,可以解除合同: 1、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的; 2、因不可抗力致使不能实现合同目的; 3、验收方量和数量时,供需双方必须配合,如遇问题双方协商解决。 六、违约责任: 甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款。 1.甲方不能按时交货的,应向乙方偿付合同总价款的10%的违约金,乙方可以单方面解除合同。 2.甲方石料规格质量不符合约定的,乙方有权拒绝运货,乙方可以单方面解除合同。 3.乙方没有按照合同约定付款,每逾期一天按照所欠货款总金额 每天收取3%滞纳金,并承担甲方因此所受的一切费用损失。 七、合同争议解决方式:本合同未尽事宜和产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决,协商不成的,可向签约地人民法院提起诉讼。 八、合同效力: 本合同经签字、加盖双方印章后生效。材料款结清,合同自动失效。本合同一式2 份,甲方1 份、乙方1 份。 供方:需方: 法人:法人: 年月日年月日

合同法案例原理题

1、钢材买卖合同纠纷案 原告:北京市某贸易公司被告:湖北某物资公司原告与被告签订钢材买卖合同,约定原告向被告购买规格为#6.5毫米线材1000吨,总价为350万元,由原告先付款后提货且运费自付。原告依约如期将上述货款划至被告账户。被告在收到原告的上述货款后,因届时没有#6.5毫米的线材可供,遂与原告协商终止履行合同,口头承诺将全部货款退还给原告,并立即退还了50万元。后双方又协商,口头约定由被告提供其他种类钢材,作为冲抵其尚欠的300万元货款,但双方没有明确抵款钢材的单价。此后,原告陆续从被告处拉走#10、#16通尺元钢和#12、#16通尺螺纹钢,共计750吨。接着,原告嫌所得钢材不够抵款,遂以被告毁约在先,且未支付违约金,所供货物不足以抵偿货款为由,起诉至人民法院,请求判令被告退还剩余货款,并支付违约金和赔偿损失。被告答辩称:后来作为货款抵偿的钢材价值320万元,足以抵偿所欠原告货款,请求法院驳回原告诉讼请求。 提示:参照湖北某物资局向法院提供的该各种钢材的同期市场成交价格,被告以物抵债所提供的钢材共计价款320万元,足以清偿其所欠原告的货款。 试问: (1) 该钢材买卖合同是否有效? (2) 被告是否违约?是否毁约? (3) 双方协商,由被告以物抵债的口头约定及其实际履行是否有效? (4) 该买卖合同纠纷产生的主要原因是什么? (5) 被告是否应向原告赔偿损失? (6) 法院能否驳回原告的诉讼请求? (1)该合同合法有效。 (2)被告未能按照原合同履行义务,构成违约,应支付违约金,但被告并没有毁约。 (3)双方协商,由被告以物抵债的口头约定及其实际履行,因双方认可而有效。 (4)该买卖合同纠纷产生的主要原因是:双方就抵款的各种钢材的单价约定不明。 (5)原告受到损失的证据不足,被告不应向原告赔偿损失。 (6)法院应该驳回原告的诉讼请求。 2、购销合同纠纷案 原告沈阳电缆二厂一分厂上海销售处诉称,1997年4月8日被告上海海城实业公司向原告购买两种型号的电缆共计货款23350元。被告收货后虽多次出具欠条表示愿意付款但均未履行。故原告诉至法院,要求判令被告支付货款23350元及违约金420元,诉讼费由被告承担。 经法院审理查明,1997年4月8日原告将型号为YC3X25+1X10的电缆600米(单价3347元/百米),型号为YC3X6+1X4的电缆400米(单价817元/百米)送交被告。被告收货后多次出具欠条约期还款,但均未履行。故原告诉至法院。 以上事实有送货回单,欠条、庭审笔录等为证(双方无购销合同)。 试问: (1)原被告之间购销关系是否成立,被告应承担什么责任? (2)原告违约金请求是否有据? (3)本案诉讼费应如何承担? (4)法院判决后,被告仍逾期不付款时怎么办? 答案: (1)原被告之间的购销关系已事实成立,被告收取原告货物后不支付货款显属不当,应承担给付货款的责任。 (2)原告违约金请求因无合同约定,依法无据不予支持。 (3)本案诉讼费,由被告承担98%,原告因未订立合同应当承担2%。 (4)被告在法院判决生效后,如逾期付款,则按银行同期企业流动资金贷款利率加1倍计付迟延履行金。甲公司与光华机械厂签订了一份购买10台机床的合同。合同约定半年后交货,甲公司验货合格后一个月内交付货款。就在交货前半个月,甲公司突然发生火灾,将公司大部分资产烧毁,公司偿债信誉急剧下降。就在此时光华机械厂长和经办人员也有变动,光华机械厂闻讯后估计甲公司没有支付货款的能力,逐以厂长和经办人员变动,不清楚以前签订合同情况为由,不履行合同。 试分析: (1)光华机械厂以厂长和经办人员变动为由不履行合同,是否合法? (2)光华机械厂可以履行什么权利? (3)光华机械厂是否可以中止合同履行? (4)光华机械厂在什么情况下可以解除合同? 甲企业(下称“甲”)向乙企业(下称“乙”)发出传真订货,该传真列明了货物的种类、数量、质量、供货

土方合同(买土)

工程外部调 运土方工程合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就外部调运土方工程施工事宜协商一致,订立本合同。 第一条工程内容及承包范围 (一)工程概况 工程,房屋内外部回填土。 (二)工程内容、承包范围 本工程为成都市双流达昌建设有限责任公司之双桂花园一期总平土方增量工程项目之外部调运土方工程,内容为乙方自场地外部合法采土并将土方运至施工场地内甲方指定区域,包括但不限于土源地土方购买、开挖、运输、装卸、碾压、夯实、施工现场修路、土源地保护等,工程量为45000 立方米(为暂估量,甲方有权据实调整工程量)。 第二条工程造价及付款方式 (一)工程单价为每立方米土方人民币捌元整(¥16.00 ),工程量估计为45000 立方米,总价为人民币(含税)柒拾贰万元整(¥720000.00 )。 (1)此合同单价为固定单价,无论何种情况下均不作调整,除非合同中另有规定; (2)合同条款中规定的工作内容及根据一般工程规则所须发生的一切费用均折算包含在此单价内; (3)承包本工程应交纳之一切税项及费用,已折算包含在本合同单价内,由乙方支付; (4)此处合同总价为暂定价款,支付合同价款时根据实际完成工程量进行计算。若实际工程量大于4.5万立方时,超出部分需重新签订合同。 (二)土方工程量计量方式采用第_2_种方式:

(1)土方工程量为虚方,车上量方。 (2)土方工程量为实方,以回填碾压后标高与原始标高差计量工程量。 (3)如发生,另行商议。 (三)付款方式 按完成形象进度付款,完成总量的60%时支付合同总价款的45%,工程全部完工支付至合同总价款的80%,压实验收并办理结算手续后支付剩余合同价款。付款前乙方须提供与合同相符的正式发票。 第三条工期 (一)按本合同规定,乙方施工进度配合甲方整体进度计划。 开工日期暂定为年月日,完工日期为年月日,总工期日历天; (二)如遇下列情况, 而又影响工程之竣工时间者, 经甲方代表签证后, 工期按实际影响相应顺延: (1)因遇人力不可抗的自然灾害(如台风、水灾、暴雨、地震、暴雪、自然原因发生火灾等)造成停工者; (2)因甲方原因致使施工不能正常进行。 第四条双方责任 (一)甲方责任 (1)审批由乙方提供的施工方案、施工进度计划等; (2)按合同约定条件向乙方支付工程款; (二)乙方责任 (1)严格按照合同及甲方指示进行施工; (2)编制详细的施工组织设计或施工方案、施工进度计划、设备进场计划, 并于开工前5日内送甲方审批; (3)乙方负责挖土及运土过程中一切相关事务的处理(包括土源地、运输道路维修、环卫部门的检查等),甲方概不负责; (4)乙方负责对施工过程中路面的修复工作,费用已包含在总价款内不再另行计算; (5)负责本项目内、外与此工程相关的政府、各行政职能部门及其他外部关系协调,并承担其费用,确保工程按期完成;

相关主题