物资采购合同
买方：（中铁六局集团太原铁路建设有限公司）
卖方：（山西贵龙物资贸易有限公司）
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条标的物
1．名称：（见标的物明细）
2．型号：（见标的物明细）
3．规格：（见标的物明细）
4．生产厂家：（本工程选用的钢材厂家有：长钢、海鑫、河北敬业、晋钢）
5．计量单位：（见标的物明细）
6．数量：（见标的物明细）
第二条价款
1．标的物单价：（见标的物明细）元
2．合同价款：（611775）元，大写：（陆拾壹万壹仟柒佰柒拾伍）元。
单价以发货日我的钢铁网太原市场价为准。线材以海鑫为主，盘螺以敬业、晋钢为主，（敬业盘螺以我的钢铁网石家庄市场价格基础上每吨加价80元结算）。螺纹以海鑫、晋钢、敬业为主。（12米敬业螺纹以我的钢铁网石家庄市场价的基础上每吨加价50元结算）。以上单价不含运费，运费由甲方负责，每吨55元。（乙方可以先垫运费，每月底由甲方付现金给乙方）。
3．付款方式：
每月28日为双方对账日，次月开具普通发票；甲方自收货实际日期60天----90天付款，甲方自实际收货日起超过一个月每天每吨加5元，如不能按期付款，甲方支付乙方货款总额0.01﹪（每日）的违约金。
第三条质量（技术）标准
质量（技术）标准为：（技术标准(GB1499.2-2007、GB 1499.1-2008、GB/T 702-2004）
第四条标的物的包装
1．包装要求为：（/ ）
2．包装费用：包装费用由卖方承担。
第五条标的物的损耗
1．允许的合理损耗最高额度为：（/ ）
2．损耗的计算方法为：（/）
第六条标的物的运输
1．标的物由（卖方）负责运输，卸货由（买方）负责，卸货中（买方）人员受到的损害及造成的损害由（买方）负责。
2．采用（汽车）方式运输标的物。
3．运费用由（买方）承担。
第七条标的物的交付时间、地点
1．交付时间为：（2012年11月1日—2013年8月31日）。
2．交付地点为：（太原师范学院新校区图文信息中心），到达交货地点前的风险由（卖）承担。
第八条标的物的验收
1．验收标准为：（技术标准《GB 50005—2003》）。
2．验收方式为：买方指派材料员负责验收钢材，并在乙方开具的送货清单上签字，作为乙方结算的有效凭证。
3．验收时间为：（2012年11月1日—2013年8月31日）。
第九条双方义务
（一）卖方义务
1．按本合同约定的数量、质量或技术标准交付标的物。
2．按本合同约定的时间交付标的物。
3．按本合同约定将标的物运至指定的交付地点。
4．标的物应分批次按买方要求的时间按时运达。
5．标的物交付买方时应提供合格证和出厂检验报告各九份
（二）买方义务
1．卖方按要求把货送到，买方需及时安排卸货，在卸货过程中出现的意外事故由买方负全责，若超过12小时未卸货，司机加收运费由买方承担。
2.买方在未付清卖方全部货款之前，卖方送到工地钢材所有权属卖方所有。买方有义务对材料进行看管，买方不得将材料拖出工地、转卖他人与第三方发生材购销关系，否则，卖方有权追究买方责任，另所送钢材毁损、丢失的风险自卖方交付时起由买方承担。
第十条违约责任
（一）卖方的违约责任
1．未按合同约定的数量、质量或技术标准交付标的物，赔偿因此给买方造成的损失；若在买方要求的期限内仍不能达到合同约定的标准，买方有权解除本合同。
2．未按合同约定时间交货，每延期一天，承担延期交货部分货款总值（611775）的（0.3）%罚金，最高不超过合同总价的（5）%；在买方催告后（5-10）日内，仍不能按期供应，买方有权解除合同。卖
方若提前交货，买方有权拒收。
3．未按合同约定进行包装，若买方要求重新包装，卖方应按要求包装，并承担因此支付的费用和给买方造成的损失；买方不要求重新包装而要求赔偿损失的，卖方应予赔偿损失。
4．未按合同约定将标的物运至指定地点，视为未交付，卖方应赔偿买方因此造成的损失。
（二）买方的违约责任
1．未按合同约定的时间付款的，每延期一天，甲方需支付乙方货款总额0.01‰的违约金。
2．不能按合同约定及时验收，应通知卖方，并赔偿因此给卖方造成的损失。
第十一条合同变更
1．买方变更所需标的物的品种、质量、数量、规格、包装、运输方式、交货地点等事项时，应提前（三）天以书面形式通知卖方，否则，卖方仍可按照原约定供货；
2．在合同履行过程中，卖方不能按合同约定向买方交付标的物时，应在情况发生之日起（七）日内书面通知买方，除因买方的原因外，卖方应承担由此给买方造成的损失，买方有权解除合同。
3．双方应对合同变更的相关事宜另行订立补充协议。
第十二条任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明不能履行或需延期履行或部分履行合同的理由。
第十三条本合同的债权债务不得转让给第三方。
第十四条争议的解决方式
合同履行发生争议时，由当事人双方协商解决；协商不成，双方可选择（1）解决：
1．向太原铁路运输法院起诉。
2．向被起诉方公司所在地人民法院起诉。
第十五条本合同自双方签字盖章后生效。
第十六条本合同一式（柒）份，买方（陆）份，卖方（壹）份；本合同附件（/）份，合同附件与本合同具有同等效力。
第十七条本合同未尽事宜，双方另行协商。
买方（盖章）：卖方（盖章）：
法定代表人法定代表人
或委托代理人：（签名）或委托代理人：（签名）
联系电话：联系电话：
银行账户名称：银行账户名称：
开户银行：开户银行：
银行账号：银行账号：
住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
签订时间：年月日签订时间：年月日签订地点：（太原师范学院新校区图文信息中心项目部）
标的物明细表
废旧钢材买卖合同范本 废旧钢材买卖合同范本【一】 卖方：（以下简称甲方）买方：（以下简称乙方）本次废旧钢材买卖经双方协商达成如下协议。 1、废旧钢材预计重量为吨，作为废旧钢材处理，甲方不出具钢材合格证明，若违规使用，甲方不承担任何责任。 2、根据协商结果，乙方按照协商价格/吨购买本批废旧钢材，预收押金元，（大写：），结算时以实际过磅数量及协商价格计算并结清一车走一车，预收押金在现场废旧钢材运输完，最后一车根据实际过磅数量一次性退还乙方超出部分数量现金。 3、乙方在签订协议后一日内按约定将押金打入甲方指定账户，待押金到帐后，方可提货。如果中途乙方不履行本协议规定，视为违约，如违约，预收押金不予退还。 4、废旧钢材交货地点为：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡老街。 5、运输、拆、装、卸费用由乙方承担，甲方不承担任何费用。乙方必须在交清本协议规定的废旧钢材预收款后日内运走所有本协议所规定的废旧钢材。 6、废旧钢材以甲方指定电子秤过磅数量为准，如在货物称重过程中发现乙方存在舞弊现象，报由当地公安机关处理，视为违约，如违约，立即清场且押金不予退还。 7、在废旧钢材的运输、拆、装、卸过程中，乙方必须按照国家关
于安全的法律、法规、规章规定进行拆、装、卸、运输。乙方所雇佣的人员必须拥有相应资质，如果因违反国家关于安全方面的法律、法规、规章的规定，所造成的一切后果，由乙方承担。甲方不承担任何责任。 8、乙方应遵守一切法律、法规、规章及地方管理规章制度，服从交警和城管人员管理，并承担处理运输过程中发生的一切纠纷费用。 9、乙方将所有废旧钢材运输完后，双方结清全部货款，甲方依据过磅总数量给乙方开具收据。 10、其他事宜另行协商解决，协商不成由甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院管辖。 11、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效，款项结清之后失效。 甲方：（盖章）乙方：（盖章）经办人签字：经办人签字：联系电话：联系电话：签订时间： 废旧钢材买卖合同范本【二】 卖方：（以下简称甲方） 买方：（以下简称乙方） 中铁十七局集团杭甬客专三工区与就本本次废旧钢材买卖达成如下协议。 1、废旧钢材预计重量为出具钢材合格证明，若违规使用，甲方不承担任何责任。 2、根据协商结果，乙方按照协商价格/吨购买本批
中铁*局集团建筑有限公司中铁项目自购物资 ****竞争性谈判 谈判编号：****竞（2016）** 包件号：**** 采购合同 招标人：中铁*局集团建筑有限公司 二〇一六年六月
第一节通用合同条款 1．定义 在合同中，有关名词和术语按下列解释： 1.1“合同”指买方和卖方之间达成的中标合同，包括合同协议书及所有的附件和所有提到的文件，对卖方与买方都具有约束力。 1.2“合同总价”指根据本合同规定卖方在完全履行合同义务后，买方应支付给卖方的价款。 1.3“物资”指根据本合同规定，卖方须向买方提供订货明细表中规定的一切物资。 1.4“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及安装、调试、提供技术援助、培训等伴随服务和合同中规定卖方应承担的其他义务。 1.5“买方”指“专用合同条款”中指明并与卖方签订合同的当事人。 1.6“卖方”指“专用合同条款”中指明并与买方签订合同的当事人。 1.7“施工单位”指“专用合同条款”中指明的，具体使用合同物资的单位。 1.8“建设项目”指报价人须知中所指的竞争性谈判项目，具体项目名称在“专用合同条款”中指明。 1.9“监理单位”指“专用合同条款”中指明的，作为合同物资到达施工现场验收单位之一。 1.10“卖方代表”指卖方委派的负责与买方等相关单位联系的人员，具体人员在“专用合同条款”中指明。 1.11“天”指日历天。 1.12其他，在“专用合同条款”中补充。 2．标准和适用性 2.1本合同下交付的物资应符合技术规格书所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。 2.2除非技术规格书中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。3．合同文件和资料的使用 3.1没有买方书面同意，卖方不得应由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、技术规格书、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使
项目施工经济责任内部承包合同 合同名称：中铁十五局一公司蒙华铁路 MHTJ-29标防护附属工程 年月日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据工程需要，甲方将工程承包给乙方施工，按照《中华人民共和国 建筑法》和《安全生产法》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称：中铁十五局蒙华二十九标一工区 二、工程地点：浏阳市古港镇 三、承包方式：包工、包料 四：承包内容：护坡防护附属工程 施工图纸设计内容中所涉及的所以工作内容，及本工程相关的临时设施工程（含生活设施）、场内文明施工、场地整洁整理、技术管理（资料、施工放线）、全面安全管理等工作。 五、承包价格见（劳务项目工程分项报价表） 1、临时设施 1·1乙方临时设施的选址、规模、建设标准必须遵守甲方的统一规划方案。乙方临时设施完成后，由甲乙双方共同对乙方临时设施投入成本进行估价并经双方签认，费用由乙方承担。 1·2乙方同意：若乙方中途退场，包含在合同单价中的临时设施，甲方需 要继续使用时，按照1·1条临时设施成本估计和已完成价值占合同总价的 比例折旧转让给甲方；单独计量或甲方无偿提供乙方使用的临时设施，由乙方无偿交还甲方，影响正常使用的损坏部分由乙方负责维修或赔偿费用。 1·3施工所需要贯通便道或场外引入便道、钢觞场建设、拌合站建设、变 压器按照至二级配电箱、供水接口由甲方提供并承担费用；场内便道由乙方承担；施工便道维护由乙方负责并承担费用；二级配电箱、供水接口至工点的电力设施及供水设施由乙方负责并承担费用。 2、甲方义务 2·1组织实施项目管理，对工程的质量、安全、工期和环境保护由总包方 负责。 2·2办理项目开工手续，向乙方提供必要的开工条件。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 砂石生产加工合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 经甲乙双方共同自愿协商，现甲方就自己所承包的砂石生产供应交与乙方在那曲县二十七村班戈大桥三强砂场生产基地双包加工生产，具体内容如下： 一、承包范围 砂、石、分筛 二、数H、质H、责任 1、具体砂石数虽、质虽按中铁建工集团那曲物流中心 工程指挥部所给西藏那曲地区那曲县三强建材有限公司签定合同为准，如有增加三强建材有限公司应提前一个月通知乙方。如果乙方在规定时间内不能完成甲方规定数H、质 甲方有权清退乙方出场，所前期生产的一切合格料，全部归甲方所有。生产所产生的员工工资、机械租赁费、油料等全部由乙方自愿负责承担。 2、乙方所生产加工的砂石料质虽要求必须得到中铁建工集团那曲物流中心指挥部有关部门质检合格为准。 3、数虽要求：因生产砂石料的分筛机、反击破、输送带、料斗是乙方多次向三强建材有限公司经理朱小强和副经理任晓洪建议购买，并多次向朱小强和任晓洪保证，每日平均能生产合格砂、石料2000m3,朱小强和任晓洪同意胡宁航建议，甲方对乙方附加条件是如果乙方生产加工的砂、石料生产不合格而影响甲方在建工集团信誉，分砂机等机械设备所有购买款项由乙方向甲方赔偿所有带来的一切损失，乙方并以现金方
式赔偿甲方购买机械的所有款项。 三、场地 1、开采场地由甲方负责提供，开采场地产生的费用由甲方承担（如资源费、承包费、草地补偿费。乙方自己愿意承担税收伍万元人民币，余额由甲方自己负责承担，在加工生产完毕，在一个月内进行环境复垦，费用由乙方自愿负责承担。甲方在乙方生产合格砂石料运输至中铁建工集团那曲物流中心工程指挥部施工场地后，扣除30万元作为复垦保 证金。在复垦工作完毕，经有关部门验收合格后，甲方再退还复垦保证金。 四、在签定合同之日起2008年4月10日起，第一套分筛设备必须正常生产。第二套分筛设备2008年4月18日必须正常生产。安装设备的人工工资费用由乙方自愿负责承 担。在安装正常生产前的供电设备及配民线路，配电配件由甲方提供，并承担费用。如乙方在规定时间内没有在甲方所按上述要求完成正常生产，乙方自愿赔偿甲方每日伍万元人民币的违约金。 五、计n标准、承包价格、设备投资及责任 1、收方标准以中铁建工集团施工场地实际签字收方票 据为准。 2、每立方米加工价格为人民币壹拾伍元（15.00元），拉运至中铁建工集团施工场地收方票据。拉运过程中运费由 甲方自行承担。生产过程所产生的一切费用由乙方自行承担 （包括人员工资、生活费、油料费、挖掘机租赁费、装载机租赁费、汽
竭诚为您提供优质文档/双击可除 设备采购合同封面 篇一：合同封皮 采购合同 设备合同 合同期间合同份数 单位名称 篇二：合同封皮 卖方：辽宁乌钢金属销售有限公司买方：中铁物资集团东北有限公司 采购合同 合同编号：cccg-20XX-23 签订日期：20XX年06月17日 卖方：沈阳百丰源物资经销有限公司买方：中铁物资集团东北有限公司 采购合同 合同编号：cccg-20XX-19 签订日期：20XX年06月05日
销售合同 合同编号：ccxs-20XX-02 甲方：中铁物资集团东北有限公司 乙方：中铁十四局集团有限公司沈阳地铁二号线一期土建工程第四合同段项目经理部 签订日期：20XX年03月26日 销售合同 合同编号：ccxs-20XX-13 甲方：中铁物资集团东北有限公司 乙方：锦州兴业房屋开发有限责任 公司 签订日期：20XX年05月05日 销售合同 合同编号：ccxs-20XX-15 甲方：中铁物资集团东北有限公司 乙方：辽阳凯利机电设备有限公司 签订日期：20XX年5月17日 篇三：合同封面 第一章 双江富昌实业集团建设工程有限公司工程概况为了如 期完成本工程的施工任务，实现我们制定的施工控制目标，特编制本实施性施工组织设计，以指导和约束施工，确保我
方施工总体目标的实现。一、编制依据 1、规范和标准：（1）工程建设强制性条文水利工程部分建标（2000）234号（2）sL303-20XX《水利水电工程施工组织设计规范》 （3）sL223-20XX《水利水电建设工程验收规程》 （4）sL52-93《水利水电工程施工测量规范》 （5）sDJ210—83《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（6）（6）sL210-98《土石坝养护修理规程》 （7）sDJ184-86《水利基本建设工程验收规程》 （8）sL176-96《水利水电工程施工质量评定规程》 （9）《水工建筑物观测手册》 （10）gb50164-92《砼质量控制标准》 （11）gb50203-98《砌体工程施工及验收规范》 （12）gbJ301-88《建筑工程质量检验评定标准》 （13）JgJ53-79《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检查方法》 （14）JgJ52-79《普通混凝土用砂量标准及检验收方法》（15）JgJ55-81《普通混凝土配合比设计技术规定》 （16）JgJ63-89《砼拌和用水标准》 （17）JgJ18-96《钢筋焊接及验收规范》 （18）《建设项目环境保护设计规定》[国家计委、国务院环境保护委员会令（87国环字第002号）]
砂、石料采购合同 合同编号： 需方：签订时间： 供方：签订地点：尽量约定为我单位住所地 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利、公平、诚实信用的原则，为明确供需双方的权利义务，经双方充分协商达成一致，特签订本合同以便供需双方共同遵守。 一、物资名称、型号、厂家、数量、单价、金额、及供货时间: 1．以上表中砂、石单价：包括砂、石的的原材费、运、卸、运输车空回、原材自检费等全部费用，含税金等相关的一切费用。 2．以上表中砂、石的市场价格，若在本合同履行期间发生变化，合同中的价格始终固定不变。 3．以上表中的数量仅作为签订合同的依据，实际结算数量以甲方验收合格后，签单认可的数量进行结算。 4．组成合同的文件 ①本合同协议书及附件；②中标通知书；③投标书及投标文件补遗或承诺；④招标文件。 在砂、石料的供应过程中，双方有关洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，上述
文件互为补充和解释，但如有歧义或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。 二、质量要求：（以需方试验室鉴定为准） 1．河砂：规格要求：。 2．碎石：①材质必须符合国家标准 ②规格,连续级配.压碎值＜% ③针片状总含量≤% ④无风化、无泥块，无水锈，含泥量≤% 三、交货地点及供货日期： 1．交货地点：施工工地。 2．供货日期： 四、验收方式： 1．质量验收：砂、石料应提前送检合格，且供料与检验样品一致。需方指派专人对所供砂、石料的外观质量、规格进行验收，如出现外观质量及规格不符时，需方有权拒收。砂、石料其它性能必须通过需方二次检验或试验，达到该工程的质量要求。如出现质量问题，由供方负责退场，费用自理。因供货质量问题所造成的一切损失由供方承担。 2．数量验收： ①以需方设置的地磅（或检尺、量方的方式）计量为准； ②含水量超标时，应扣除超标的吨数。（界定含水量：砂≤%、碎石＜%） （若砂、石料是委托分包单位进行采购和管理的，则数量的验收可采用已完合格工程设计使用数量加合理损耗予以确认，同时对沙石料的现场管理、结算支付等权利义务进行相应的约定和修改） 3.交货时供方应提供本厂开出的送料单。送料单一式份，需方签认盖章后，供方留份，交需方份。
买卖合同 合同编号：JTNJ-20100425 出卖人（以下简称“甲方”）：华鹏集团有限公司 买受人（以下简称“乙方”）：中铁十局集团济南铁路工程有限公司 第一条标的、数量、价款及交（提）货时间： 第二条 严格执行经八路高层住宅电缆桥架招标文件JAJB-0404的规定。 第三条出卖人对质量负责的条件及期限：在规定的期限内对所供应的产品质量负责。 第四条包装标准、包装物的供应与回收：无 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：合格证、检测报告 第六条合理损耗标准及计算方法：无 第七条标的物所有权自交付之日起转移。标的物所有权转移前的全部风险由甲方承担。 第八条交（提）货时间、方式、地点：交货地点为济南市经八路高层住宅工地西楼。交货时间：以乙方书面通知时间为准。交货方式：双方按合同及国家质量标准进行验收。 第九条运输方式及到达站（港）和费用负担：汽车运输到经八路高层2号院西段工地，甲方承担运输途中一切费用和卸车费用，在运输及材料装、卸过程中发生的一切事宜均 由甲方承担。 第十条检验标准、方法、地点及期限：货到工地后由乙方工地负责人和工程监理根据施工要求进行验收，如符合要求，买受人或其委托代理人应在7天内签字确认并出具收货 及验收凭证，如发现到货与合同规定的品种、规格、材质、数量、质量不符，应在 24小时内提出异议。
第十一条成套设备的安装与调试：无 第十二条结算方式、时间及地点：按实供数量结算，货到工地并验收合格后供方出示正式发票15日内付货款的50%；安装完毕验收合格后付至总货款的95%，余款5%为质量保证金，交房验收合格后2年无质量问题付清所有货款。 第十三条担保方式（也可另立担保合同）：无 第十四条本合同解除的条件：双方货款结清后，10日内合同自动失效。 第十五条违约责任： 1．工业品品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方应负责产品的调换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，甲方应按逾期交货部分货款总值 2‰计算向乙方偿付逾期交货的违约金并承担不能按时交货而给乙方造成的经济损失。乙方有权解除合同。 2．甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值的 2‰的违约金。乙方工程结束若有部分剩余产品，按本合同价退货，退货运费由乙方承担。 3．产品交货时间不符合合同规定时，每延期一天，甲方应偿付乙方以延期交货部分货款2‰的违约金。 4. 产品价格如须调整，必须经双方协商，在双方未达成协议前或双方不能达成新的协议,仍应按合同原订价格执行。如甲方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，甲方应按延期交货价款的 2‰作为违约金付给乙方。 5. 甲、乙任何一方如要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，经双方协商一致后方能施行，提出解除合同的一方须向对方偿付因解除合同带来的经济损失。 6. 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝收货或供货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。 7. 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。 8.本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲、乙双方协商，另订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。 第十六条合同中约定的双方权利与义务不得转让。如一方转让，另一方有权解除本合同或要求对方承担因此而给其造成的损失。
碎石开采加工承包合同书 甲方： 乙方： 甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则，双方就矿山碎石开采加工工程承包事项及相关事宜，达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：碎石开采加工工程。 2、工程地点：旺苍县正源乡。 3、工程内容：。 4、工程工期：。 5、工程总量：。 6、工程承包单价：（税后价）。 安装和石子堆放。 4、甲方负责矿山资源征用手续，资源费用支付及当地群众和政府的协调工作，确保乙方在施工过程中安全顺利进行。 5、甲方负责建好炸药库，并负责相关报批、验收手续，在施工过程中及时向乙方提供炸材物资，确保乙方炸材开工使用。 6、甲方向乙方提供石子质量的送检报告单（复印件）。 7、甲方向乙方提供石子销量的可靠依据。 8、资金回收：甲方在乙方生产满五仟立方时结算一次，并及时
安排车辆运输，如因甲方原因造成乙方石子积压，场地不能堆放及工程款拖欠造成的一切损失由甲方负责，并按每天壹仟立方的标准赔偿乙方损失。 9、甲方负责向乙方提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证，开采证、安全生产许可证等手续(复印件）各一份。 10、甲方负责废料堆放场地。 11、甲方负责环保排污处理。 12、甲方保证日生产量及销售量。 13、甲方负责由于爆破和施工过程中对周围林地损失的赔偿。(二）乙方责任 1、按工程实际情况制定施工方案，组织机械设备操作人员进场，如因乙方责任给甲方造成的损失由乙方负责。 2、服从指挥，加强现场管理，严格安全制度，办理保险，做到 7、工程总造价：。 8、资金来源：自筹。 二、双责任方 （一）甲方责任： 1、甲方负责搞好进场公路，确保乙方机械顺利进场安装，最低二十五吨吊车进场安装和石子安全运输。 2、甲方负责高压线路架设和变压器及配电箱安装。 3、甲方负责搞好加工场地和石子堆放场地的开挖和平整工程及加工机械的基础设施（乙方提供基础安装图纸），确保乙方机械进场
钢材购销合同纠纷 【经办案例】：重庆某某物资有限公司与中国中铁某某某建设集团有限公司买卖合同纠纷案 【办理结果】：本站首席律师汪志国在本案中担任原告重庆某某物资有限公司的代理人，该案开庭后，双方在法庭主持下达成和解，被告方全额支付了所欠原告方货款，该案代理工作顺利完成。 重庆某某物资有限公司与中国中铁某某某建设集团有限公司买卖合同纠纷案 代理词 尊敬的审判长、审判员： 受本案原告重庆某某物资有限公司(以下简称某某公司)之委托，重庆合纵律师事务所指派我们参与其与中国中铁某某某建设集团有限公司(以下简称某某某公司)买卖合同纠纷一案的诉讼代理活动。接受委托后，我们审查了某某公司提供的证据材料，查阅了相关法律法规，进行了庭审质证。现我们就本案基本事实和法律适用发表如下代理意见，提请法庭采纳。 一、关于本案的基本事实。 中国某某某建设总公司重庆分公司(以下简称某某某重庆分公司)系中国中铁某某某建设集团有限公司(原中国某某某建设总公司)下属分公司，某某某重庆分公司承接了合川工业园区磁悬浮永磁直驱风力发电机生产一期项目。2010年9月27日，原告与某某某重庆分公司经友
好协商，就原告磁悬浮永磁直驱风力发电机生产一期项目供应钢材一事签订了《钢材供货合同》，约定了供应钢材的有关事宜，其中付款方式双方明确为："从送第一批货的当日起，乙方(注：即原告)为甲方(注：即某某某重庆分公司)垫支的时间为两个月，两个月到期付款后，实行月结，每月30日对账，次月5日前付清所供货款。甲方以转账支票或现金支付"。同时，该合同第九条约定："如有违约，违约方应支付守约方欠款总额每日千分之五的违约金，直至付清货款为止"。 合同签订后，原告按照合同约定履行了供应钢材的义务，2011年5月6日，经原告与某某某重庆分公司所属合川工业园区风力发电机项目部对账，确认自2010 年10月29日到2011年4月26日止，原告累计向某某某重庆分公司供应钢材1403.314吨，总金额7402920.92元, 某某某重庆分公司于 2010年12月29日支付货款50万元，2011年1月27日支付货款1192.32元，2011年4月20日支付违约金40万元，尚欠货款 6901728.6元。某某某重庆分公司未按照合同约定支付所欠货款，其行为已经构成违约。原告多次向某某某重庆分公司催收上述货款，某某某重庆分公司拒绝支付。2012年3月21日，某某某重庆分公司向工商登记机关申请注销，并注明未清理部分债权债务由被告承担。 二、关于本案的法律适用。 (一)关于供货数量及货款金额问题 关于供货数量及价款，某某公司提交了钢材供货合同、标注有供货数量及价款并有某某某重庆分公司人员签字确认的提(送)货单以及对账
合同编号：YT-FS-4805-41 水泥供货合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
水泥供货合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 供方： 需方： 根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经供需双方协商一致，就中铁十五局集团五公司西宝高速公路路面B-M01标施工用水泥供应达成协议如下： 一、生产厂家、品种、数量、包装及价格： 结算数量以甲方实收数量为准，上述单价包括材料的出厂价、运杂费、税金、厂外运输损耗、人工费、利润、安全维护、售后服务、环保等各项费用。该单价包括本合同明示和隐含的全部工作内容、责任、义务和风险。合同期内如有价格调整须经双方协商。 二、质量标准： 1、水泥的各项技术指标和质量标准应符合甲方与业主签订的合同文件规定的国家或行业标准。
2、材料的主要技术指标必须经甲方及监理、业主的中心实验室检验、抽验合格。 3、在水泥的出厂、运输、现场交验等各环节中，乙方应确保其质量符合技术标准的要求。 三、包装标准、包装物回收：袋装水泥、散装水泥满足现行国家标准。包装物不回收计价。 四、合理损耗标准及计算方法：袋装水泥每袋误差不超过1%，任取20 五、交货方式、费用负担 交货数量在需方工地过磅，数量双方确认，以供需双方签认数量作为双方结算依据，供方负责上下车费用及运输费用。 六、验收标准、方法及提出质量异议的期限 1、质量验收：按第二条质量要求验收。提出质量异议的期限为35天。如质量不合格，以水泥到需方工地十日内，供需双方在需方工地取样，经国家授权的检验机构检验结果为准。 2、数量验收：供方送至需方指定地点，以在需方
石场碎石加工合同 为有效保护和合理开发利用钨和稀土矿资源，确保全省钨和稀土矿开采总量严格控制在年度配额指标内，根据《中华人民 __矿产资源法》、《中华人民 __合同法》、《矿产资源开采登记管理办法》、《湖南省矿产资源管理条例》和其他有关法律法规政策规定，制定本合同。 第一条甲方根据国土资源部和省厅要求，及时书面通知乙方xx 年度65%钨精矿和稀土氧化物指标________吨。 第二条甲方依法保障乙方开采钨和稀土矿资源的合法权益，加强与工商、税务、安监等部门的合作，为乙方提供良好的钨矿生产、经营环境。 第三条乙方必须在国家和省下达的配额指标内进行生产。不得超配额指标开采，不得将开采配额指标进行转让。 第四条乙方必须严格执行矿产品销售凭证制度，不得销售无销售凭证的钨和稀土矿产品，不得将产品销售给无钨和稀土矿生产经营资质的企业，不得收购非法开采的钨和稀土矿产品。
第五条乙方必须严格执行钨和稀土矿生产、销售台帐月、季报制度，并于每月5日前将上月钨和稀土矿生产、销售情况如实报送当地市、县国土资源局。 第六条乙方必须严格按照经批准的矿区范围、期限、资源开发利用等进行开采，不断提高技术水平，充分和合理利用资源。不得以承包等形式擅自将采矿权转让给他人。 第七条乙方有下列情形之一的，应当承担违约责任： (一)超开采总量控制指标生产。每超过1吨(不足1吨，按1吨计算)，交甲方违约金10万元; (二)将钨和稀土矿开采总量控制指标转让给他人。甲方有权责令限期改正，每转让1吨(不足1吨，按1吨计算)，交甲方违约金1万元; (三)将钨矿产品销售给无钨和稀土矿生产经营资质的企业。甲方有权责令限期改正，每销售1吨(不足1吨，按1吨计算)，交甲方违约金1万元;
钢材供货合同同编号： 甲方： 乙方： 签定地点： 签定时间： 钢材采购供应合同书
合同编号：甲方： 乙方： 根据中华人民共和国《合同法》的有关规定，为明确甲乙双方在合同期内的权利和义务，经双方友好协商，特签订本合同，以资共同遵守。 和最终采购数量为准。 2、综合单价为乙方供应物资到甲方工地的交货单价（含原出厂价格，装车费，运输费，税金等一切不可预见费用）。 3、单价表中注明的市场单价为签定合同当时的市场单价，在合同履行期间，货款结算中的市场单价部分（可变部分）的确定方式如下：供货当时的实际发货日期的市场单价以重庆钢材市场单价（线材加310元，12mm以上螺纹钢加260元）为依据，该单价需甲乙双方共同书面确认。若每批钢材的实际市场单价和网上单价上下浮动50元/吨以内，供需双方钢材市场单价不予以调整，若超出50元/吨则按实际市场单价予以调整。 二、交货地点、交货方式和供货时间 1、交货地点：中铁二十局集团第二工程有限公司巴达高速公路BD05标施工现场。
2、交货方式：线材整卷，螺纹钢成扎（9米定尺）工地交货，卸车由甲方负责，但乙方必须按照甲方的要求将货送到指定地点卸车（卸车时根据实际需要可能分不同地点卸车）。 3、供货时间：按照甲方提供的供货时间和数量组织采购物资的供应。 三、技术要求 按国标验收。 四、质量标准和保证 1、乙方供应的钢材必须满足国家标准规定、《公路桥涵施工技术规范》和施工图纸的要求。 2、乙方承诺所供钢材完全符合合同规定的质量技术要求，由于所供钢材的缺陷而产生的工程质量事故给甲方造成的损失，由乙方负责损失费用的赔偿，钢材质量必须满足国家大型工程的质量要求。 五、验收 验收方法：线材过磅验收，以甲方的地磅称重为准，螺纹钢和型材均采用检尺验收。线材允许误差正负3‰. 六、包装标准、包装物的供应与回收 乙方必须采取适当的方法对所供物资实施包装，并加以覆盖，确保物资的完好无损，防止造成施工现场环境污染。 七、交货验收检验和提出异议期限 1、乙方所供钢材按照合同及甲方的有关规定，由甲方组织专人进行数量和质量的验收检验。 2、乙方交货时应向甲方提交所供物资的质保书、或合格证、或检验试验报告单，以及其它技术资料。 3、质量的初验由甲方和监理按有关规定送检，初验合格后方可签具收货单。若初验发现质量有异议时，由甲乙双方共同取样后送共同认可的有资质的试验单位检验，其结果做为判定物资质量的依据，检验不合格，乙方必须组织退货并承担因此造成的所有损失。复检的有关费用由过错方承担。 4、根据验收或检验结果，如物资的数量或质量存在异议，包括潜在的缺陷或物资来源不符合要求等，甲方应在7天内以书面形式向乙方提出异议通知书，乙方应在收到通知书3天内做出书面答复，更换有缺陷的物资和承担由此造成的损失。 5、乙方所供钢材若出现小钢厂生产的钢材或反复出现质量不稳定现象，甲方有权终止与乙方的钢材供销合同，由此产生的纠纷全部由乙方承担。
关于材料购买合同集锦十篇 材料购买合同篇1 供方： (以下简称甲方) 需方： (以下简称乙方) 遵照《中华人民共和国合同法》相关规定，本着平等互利原则，为明确甲乙双方责任与义务，经双方协商一致，签订本合同。 一、标的、数量和价款 1.1供应时间：从年月日起至年月止，不定时、多批次向甲方采购钢材。每次用量计划乙方提前小时通知甲方。甲方应按用量计划约定数量、期限供货(未注明时间的，在接到乙方通知后小时内供货)。 二、质量标准 按中华人民共和国行业标准GB1499.1-20xx、GB701-20xx、GB1499.2-20xx、GB6566-20xx及相关规范标准执行。 二、质量标准： 按中华人民共和国行业标准GB153-95 及其相关规范标准执行。 三、甲方对质量负责的条件及期限： 按照中华人民共和国产品质量法及相关的产品质量标准规定执行,法律及规范没有规定的，按产品质量证明书的质量保证期限为准。 四、随货必备的技术资料： 甲方应提供产品质量符合有关规范标准的书面证明资料、生产许可证复印件、产品合格证书作为本合同的附件，并加盖公章。 五、标的物所有权和标的物的毁损、灭失风险转移： 自标的送达乙方承建的工程(以下均简称乙方工程)现场，经验收人验收合格，并由验收人完善签字手续后转移。 六、合理损耗标准及计算方法：按实际验收合格数量。 七、运输方式及到达站(港)和费用负担采用第( )项方式： 7.1甲方送货至乙方工程施工现场，费用甲方负责。 7.2乙方自提，费用由乙方负责。 八、检验标准、方法、地点及期限：
8.1货到现场5日内检验完毕，标准按合同第二条执行; 8.2乙方对产品质量提出异议的，乙方有权将产品送国家相关检验部门进行检验。如检验合格，有关检验费用由乙方自行承担;如检验不合格，则由甲方承担一切费用，并赔偿给乙方造成的其他经济损失。 九、计量、结算方式、时间及付款 9.1钢材计量方式： 9.2钢材价格计算方式(该价格包含货款、运费、税费等一切费用)： 9.2.1 9.2.2 9.3 若所购货物按照本合同第一条能够在签订本合同时确定详细数量和金额的，自货物按本合同约定交验给乙方后，选择下列第( )项执行： 9.3.1甲方供应货款垫资额达到后，次月在从业主收取相应工程款后每月25日甲乙双方进行结算,办理结算后次月在从业主收取相应工程款后支付当月货款的 %，余款在乙方工程完工个月内无息付清。 9.3.2双方其他约定：。 9.4若所购货物甲乙双方约定按实际供货量结算的，自货物按本合同约定交验给乙方后，选择下列第( )项执行： 9.4.1甲方供应货款垫资额达到后，每月25日甲方将实际供货量报送乙方核对，并出具要求付款的书面申请，乙方在双方对账确定具体结算金额后，次月25日内按双方结算金额 %安排资金支付，余款在乙方工程完工后个月内无息付清; 9.4.2双方其他约定：。 9.5甲乙双方办理结算后，甲方在乙方付款前应首先向乙方开具本单位合法有效的等额税务发票和请求付款的书面申请。 9.6甲乙双方的材料结算书须加盖乙方或乙方授权的职能部门、分支机构的公章才有效。 十、违约责任： 10.1甲方违反合同、报价表或投标书约定提供产品，或提供不合格产品的，乙方有权拒绝支付货款，有权要求退货并收回已支付的货款，同时有权要求甲方赔偿乙方因此受到的直接和间接损失。
物资采购合同 编号: 签订地点：武汉市丁字桥103号中铁十一局建安公司武汉办事处 签订时间：年月日甲方（采购方）：中铁十一局集团建筑安装工程有限公司湖北新楚风工程项目部 乙方（供应商）：湖北省随州市创宇矿业有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本 着平等、自愿、诚实、守信用的原则，经友好协商，签订本合同。 一、标的物概况 1、标的物名称：（应用全称）碎石、砂子、石粉 2、标的物牌号或商标： / 3、标的物规格型号： / 4、标的物生产厂家： / 说明：供货数量为暂定，结算时以实际供货数量为准。 三、合同价款 1、暂定合同金额： 585000 元，大写：伍拾捌万伍仟元整； 2、付款方式：电汇。 四、质量标准（或技术指标），按下列第（1 ）项执行： （1）按国家标准执行；（2）按部颁标准执行；（3）由甲乙双方商定 技术要求执行。 五、包装标准、包装物的供应与回收：∕。 六、合理损耗标准及计算方式：∕。
七、交货方式、时间、地点及接货人，运输方式及费用承担 1、交货方式：乙方送货。 2、交货时间：根据甲方要求。 3、交货地点：湖北新楚风工地。 4、接货人：赵江峰。 5、运输方式：汽运。 6、费用承担：乙方。 八、验收标准、方法、地点、时间及提出异议形式及期限 1、验收标准：工程部提供的规范及技术标准。 2、验收方法：现场量方。 3、验收地点：湖北新楚风工地。 4、验收时间：∕。 5、提出异议形式及期限：∕。 九、结算方式及时间 1、乙方运至甲方施工现场的材料，经有资质的检测部门鉴定合格后，根据供货数量，凭发票办理结算手续。甲方付款时，预留材料款的30 %作为材料质量保证金，所供材料如无质量问题，在保质期满后全部无息支付。（乙方须出具所供应材料的统一专用发票，无发票部分供料款不能给予结算付款） 2、对于按月进行结算的材料，应确定每个月 25 日为双方价款结算日期（即上月 25 日至当月 25 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，乙方按双方确认的金额开具发票，甲方按发票金额付给乙方当月材料款的 70 ％，余款为材料质量保证金，所供材料如无质量问题，在保质期满后全部无息支付。 十、甲乙双方责任和义务 1、甲方责任和义务 （1）甲方进料前，应提前 3 天向乙方提报材料的需求计划、交货时间及交货地点，期间若需求计划发生变更，甲方应提前 2 天通知乙方，若因甲方提报计划不及时造成供货断档，损失由甲方自行负责。 （2）甲方应按合同约定时间和金额付清货款，若因业主不能及时拔款的原因延误，则付款时间顺延。 （3）甲方负责组织货物的验收及工地现场抽检工作。 （4）甲方如错填交货时间、交货地点或接货人，应承担乙方因此所受的运费损失。
甲方：________________________________________ 乙方：________________________________________ 身份证号：____________________________________ 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》之规定及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平、互利、诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方商定，甲方将重庆亮川建材有限公司碎石加工交由乙方组织实施生产，为明确双方责任、义务和权利，特定如下协议： 一、本协议履行地：________________________________ 二、协议期限 1、本协议从________年________月________日至________年________月________日止，期限年。 2、如因国家征收、资源匮乏，不受前款期限约束。 三、甲乙双方的义务和责任 1、甲方 ①负责将加工碎石的原材料运进进料仓，并无偿提供所有的碎石加工设备和用于清洗碎石的生产用水以及乙方碎石作业人员的住宿房屋。 ②及时处理生产过程中的一切外界阻扰（包括工商、公安、税务、环保、当地村民等）。 ③制定并向乙方下达当月的生产计划和任务，监督检查乙方对生产计划和任务的落实。 ④提供乙方在生产过程中所需的配件购置资金。 ⑤及时足额地向乙方支付清当月的劳务加工款。 ⑥负责与生产厂家联系并处理和解决所用于生产碎石加工设备在质保期内发生的设备质量问题。 2、乙方 ①必须按甲方所需的规格（20料、13.2料、瓜米、机砂）保质保量地完成生产任务。
②负责机械设备的保养和维护，易损件的更换。 ③负责所有碎石作业人员的生活费用，服从甲方总体安全生产管理，制订并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 ④及时对操作人员进行安全教育，严格按规程生产和作业。 ⑤工作中所发生的工伤意外事故由乙方负责。 ⑥本协议所需工人由乙方聘请，同时乙方必须为其购买意外伤害险，其具体事项由甲方负责实施办理，所需意外伤害险金额由甲方先前垫付后在乙方当月劳务加工款中扣除。 ⑦乙方聘请的工作人员发生工伤事故，在工伤意外伤害险进行赔付后，不足部分由甲乙双方各负责承担50%。 四、价格条款 1、乙方加工碎石数量以甲方过磅单为结算依据（其中河沙按每吨折算成________吨，单价为________元/吨；机制砂每吨折算成________吨，单价为________元/吨；________料按每吨折算成________吨，单价为________元/吨；________料按每吨折算成________吨，单价为________元/吨；瓜米料按每吨折算成________吨，单价为________元/吨）作为实际数据和甲方结算依据，此单价包括人工费、机械设备配件费和设备维修费。 2、支付时间 甲方在每月________日与乙方对当月的磅单数量进行当月结算，并按照磅单数量乘以前款约定的单价，在扣除乙方所有借支款后，在次月的________日前向乙方支付剩余的全部劳务加工款。 五、双方的权利 1、甲乙双方应当严格遵守本协议的约定，全面履行协议的义务，如因一方违约，另一方都有终止协议的权利。 2、本协议未尽事宜，双方在履行本协议过程中，经协商达成一致，可另行签订补充，作为附件，同为有效，补充协议对本协议有关条款作出修正的，以修正后条款为准。 六、协议的生效、份数、收执和效力
编号：01 中铁轨道系统集团有限公司厂区建设 项目委托管理合同 项目名称：中铁轨道系统集团有限公司厂区建设工程 项目委托人：中铁轨道系统集团有限公司 项目受委托人：湖南天华会计师事务所 湖南天华工程造价咨询事务所有限公司 湖南大唐招标代理咨询有限公司
项目委托管理合同书 项目名称：中铁轨道系统集团有限公司厂区建设工程 委托人：中铁轨道系统集团有限公司（以下简称甲方）受委托人：湖南天华会计师事务所 湖南天华工程造价咨询事务所有限公司 湖南大唐招标代理咨询有限公司 （此三方以下简称乙方） 为提高甲方厂区工程建设的管理水平，有效保证项目建设的进度、质量、安全和投资效益，切实维护业主利益，经双方充分协商，就甲方委托乙方进行项目管理事宜签订本合同，以资共同遵守。 一、委托项目及委托管理方式 1、新建长沙重型装备工厂及办公配套设施项目。甲方委托乙方实行全程和全面管理，乙方承担相应的法律责任； 2、新建株洲高锰钢辙叉车间及道岔扩能项目。甲方委托乙方实行全程和全面管理，乙方承担相应的法律责任； 3、新建四川隆昌高速弹条扣件车间项目。甲方委托乙方进行项目管理的指导，乙方不承担相应的法律责任。 二、项目概况及建设目标：
1、长沙重型装备工厂及办公配套设施项目 （1）主要工程量：新建厂房25000平米、办公楼8000平米和综合楼4000平米，以及环境绿化、围墙、大门、装修、室内外地面、安防监控、配套给排水、强弱电、风管、气管、空调等附属工程设施，所有设备基础工程等内容。 （2）项目建设目标：在09年3月以前基本达到正常生产、生活和办公的条件，其中部份车间要在09年1月份达到生产条件（责任工期以施工合同约定为准）；工程质量全面合格；工程造价控制在甲方认可的水平。 2、株洲高锰钢辙叉车间及道岔扩能项目 （1）主要工程量：新建厂房7500平米、改扩建厂房和综合楼6000平米，以及环境绿化、围墙、大门、装修、室内外地面、安防监控、配套给排水、强弱电、风管、气管、空调等附属工程设施，所有设备基础工程等内容。 （2）项目建设目标：在09年3月以前基本达到正常生产、生活和办公的条件（责任工期以施工合同约定为准）；工程质量全面合格；工程造价控制在甲方认可的水平。 3、四川隆昌高速弹条扣件车间项目 新建厂房5000平米及其附属工程，设备基础工程。 三、项目委托管理内容： 甲方委托乙方履行整个项目的管理职责，乙方应当采取科学、规范和有效的管理方式与措施，以达到上述的建设目
五金电料购销合同范文模板 五金电料购销合同范文模板（一） 采购方（甲方）： 供货方（乙方）： 在参考国家《中华人民共和国经济合同法》以及其他法律的基础上，经双方协商一致，特制定本合同，具体条款如下。 一、所购材料的名称、规格、数量、金额如表7-7 所示。表7-7 所购材料的具体情况 二、质量技术要求及验收方法：乙方必须提供有效《产品合格证》、《质量保证书》、《质量检验报告》等并经由甲方、监理及建设单位现场验收确认。 三、交（提）货地点、方式：乙方负责运输，将货物送达到甲方工程所在地靖边长庆基地施工现场内。 四、乙方责任： 1、所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，甲方
有权拒收，并由乙方应负责退、换 2、乙方必须按合同规定的产品数量交货，否则甲方有 权扣除部分材料款; 3、乙方须按照原厂包装标准包装，包装破损甲方有权拒收。 五、质量要求及说明：要求乙方供电线均为津成牌，并且要求为国标产品，如未能甲方质量要求，甲方有权拒收。 六、结算方式：供货结束并验收合格后，依据实际发生的数量，乙方开具正式税务发票进行现金结算。 七、违约责任：违约方赔付对方合同总金额的10% 八、合同约定：甲、乙双方信守合同，如发生争议可提交靖边县仲裁委员会仲裁。 九、本合同一式两份，经双方法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签章后生效。（若此合同为法定代表人授权的委托代理人，必须将授权书附后，方可签订合同。） 甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 年月日 五金电料购销合同范文模板（二） 供方：____________ 签订地点： ____________________ 需方：____________ 签订日期： ____________________ 为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《工矿产 品购销合同条例》和《中华人民共和国商业部五金交电家电化工商品购销合同实施办法》，经协商一致同意签订本合同（附表为本合同组成部分）。 丨一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量 单位、数量、单价、金