建设工程委托监理合同习题
一、单项选择题：
1、委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是（）。
A、委托人增加监理工作内容较多
B、执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束
C、委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年
D、委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料
2、某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车（）。
A、不用归还委托人
B、归还委托人即可
C、归还委托人，并应支付折旧费
D、归还委托人，并应支付租赁费
3、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（）。
A、按工程实际损失计算赔偿
B、扣除合同约定的全部监理酬金
C、赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D、应当双倍返还定金
4、某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于（）的范围。
A、正常监理工作
B、额外监理工作
C、变更监理工作
D、附加监理工作
5、在《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（）。
A、建设工程委托监理合同
B、建设工程委托监理合同标准条件
C、建设工程委托监理合同专用条件
D、双方共同签署的修正文件
6、某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在（）中。
A、建设工程委托监理合同
B、中标函
C、建设工程委托监理合同标准条件
D、建设工程委托监理合同专用条件
7、在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（）。
A、附加工作
B、额外工作
C、正常工作
D、委托人工作
8、监理合同的有效期是指（）。
A、合同约定的开始日至完成日
B、合同签订日至合同约定的完成日
C、合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日
D、合同约定的开始日至工程验收合格日
9、双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指（）的酬金。
A、正常监理工作
B、附加监理工作
C、额外监理工作
D、包括正常、附加和额外监理工作
10、《建设工程委托监理合同》标准条件规定“委托人”是指（）。
A、监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人
B、承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人
C、进行监理招标的一方
D、监督监理招标的一方
11、《建设工程委托监理合同》规定，（）不属于委托人的权利。
A、选定工程总承包人
B、要求监理人提供监理月报及监理业务范围内的专项报告
C、选择工程分包人的认可权
D、调换总监理工程师的最终认可权
12、《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括（）。
A、委托人选定的质量检测机构试验数据错误
B、因非监理人原因的事由使监理人受到损失
C、委托人向监理人提出赔偿要求不能成立
D、监理人的过失导致合同终止
13、《建设工程委托监理合同》规定，（）应属于附加监理工作的范围。
A、审查认可施工承包商的施工方案和进度计划
B、不可抗力事件发生后的善后工作
C、发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进行施工前进行的必要准备工作时间
D、发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作
14、《建设工程委托监理合同》属于（）。
A、要式合同
B、诺成合同
C、单务合同
D、技术合同
15、按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中（）不违反监理人员应遵守的职业道德。
A、向其他人泄露委托人申明的秘密
B、从承包方获取提前工期资金
C、帮助承包人完善施工组织设计
D、鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
16、某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为（）万元。
A、45
B、57
C、42
D、60
17、正常监理酬金中不属于直接成本费用的是（）。
A、外部协作费
B、监理期间使用与监理工作相关的检测食品摊销费
C、经营业务费
D、监理辅助人员奖金
18、依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（）。
A、发出终止合同通知，通知发出14天后合同即行终止
B、发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止
C、发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可在第一个通知发出35天内终止
D、发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42天仍未得到答复可终止合同
19、依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。
A、完成监理合同约定的监理工作之日
B、监理合同规定的到期日
C、被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日
D、完成正常工作和附加工作之日
二、多项选择题：
1、下列情况中，属于额外监理工作的有（）。
A、由于变更而需延长的监理工作
B、由于承包商延误竣工而延长的监理工作
C、业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作
D、不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作
E、设计变更使竣工时间延长增加的监理工作
2、在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括（）。
A、选定施工合同的承包人
B、批准施工合同承包人选定的分包人
C、确定工程规模
D、主持工程建设有关协作单位的组织协调
E、审核承包人的索赔
3、依照《建设工程委托监理合同》标准条件的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括（）。
A、工程设计的建议权
B、工程规模的认定权
C、工程设计变更的决定权
D、承包人索赔要求的审核权
E、施工协调的主持权
4、监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（）。
A、委托人违约，赔偿监理人经济损失
B、因监理人的过失造成工程损失时，赔偿委托人全部损失
C、因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额
D、因监理人工作失误，不赔偿委托人损失
E、任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出
5、根据《建设工程委托监理合同》标准条件规定，委托人的义务包括（）。
A、开展监理业务之前向监理人支付预付款
B、提供与本工程有关的设备生产厂名录
C、必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件
D、在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定
E、授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（专款约定）负责与监理人联系
6、根据《建设工程委托监理合同》的规定，（）是监理人的权利。
A、选择施工总承包人的确认权与否决权
B、工程上使用的材料和施工质量的检验权
C、工程实际竣工日期的签认权
D、设计变更的审批权
E、工程款支付的审核和签认权
7、按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括（）。
A、中标函
B、投标保函
C、监理合同标准条件
D、监理委托函
E、标准、规范
8、依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括（）。
A、负责合同的协调管理工作
B、外部关系协调
C、免费提供监理工作需要的资料
D、更换委托人代表需要经监理人同意
E、将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人
9、委托监理合同示范文本中，监理人的权利包括（）。
A、设计标准认定权
B、工程款支付的签认权
C、工程设计变更的审批权
D、施工技术方案的审核权
E、工程建设有关协作单位组织协调主持权
10、依据委托监理合同示范文本规定，（）属于额外的监理工作。
A、合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作
B、由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作
C、由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作
D、应委托人要求更改服务内容而增加的工作
E、出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作
11、关于监理人的责任限度说法正确的是（）。
A、监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任
B、监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责
C、不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任
D、监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任
E、因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任
12、有关监理合同双方关系的说法正确的是（）。
A、由非监理人原因使监理工作延误，监理人应得到附加工作酬金
B、监理合同的变更只需委托人同意
C、当事人一方要求解除合同时，应当在1周内通知对方
D、变更合同必须采取书面形式
E、监理合同的终止不影响双方的权利和义务的责任
建设工程委托监理合同 建设工程委托监理合同 委托人：九江市成誉超市钢构建设工程（以下简称甲方） 监理人：九江务实建设监理有限公司（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循自愿、公平和诚实信用的原则，双方就成誉超市钢构建设工程监理服务事项协商一致，订立本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”概况如下）： 项目名称：九江市成誉超市钢构建设工程 项目地址：九江市滨江东路 建设内容及规模：12000㎡南货及蔬菜超市 项目总投资：120万元 二、组成合同的文件 组成甲乙双方就本项目建设监理合同的文件包括但不限于以下7项： （1）项目建设监理合同； （2）合同专用条款； （3）合同通用条款； （4）中标通知书； （5）投标书（即投标文件）及其附件； （6）有关附件以及合同规定的其他文件； （7）双方就本项目进行协商、补充、变更等形成的有关书面协议、函件、传真等文件。双方同意，上述合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义，以所列顺序在前者为准，另有约定的除外。 三、监理人就本项目开展建设监理工作的范围包括但不限于以下内容： （1）协助委托人编写开工报告； （2）审查承建商各项施工准备工作，下达开工通知书； （3）督促承建商施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施； （4）审查承建商提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，专项措施方案，并监督实施； （5）组织设计交底、图纸会审、工程例会（每周一次），审查设计变更； （6）编制投资控制计划，审核已完工程量，并按已完工程量签认承建商工程中期付款申请；（7）经设计咨询单位审核、委托人批准设计变更后，发布施工工程变更令； （8）审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量、见证取样复检，必要
合同编号：建设工程监理合同 工程名称： 委托人： 监理人： 签订时间：年月日 签订地点：
编制及使用说明 一、本合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则： 1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范，使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。 2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要，又尽可能增加合同针对性条款约定。 3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定，不应随意更改。需要特殊约定的个性条款，可由地区公司根据实际情况进行细化。 二、示范文本主要适用于建设工程监理合同。 三、示范文本由主合同及相关附件构成，使用中应注意文本的完整性和一致性。 四、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化，并报股份公司法律事务部备案。 五、具体填写说明： 1、监理范围一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致，或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。 2、在写明“监理内容”时，要详细写明委托阶段内每项具体监理工作，可按照《建设监理规定》中所列的监理内容进一步细化。 3、委托人提供的设施和监理单位自备的设备一般是包括：检测试验设备、测量设备、通信设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、电算设备、打字复印设备、办公用房、生活用房等。 4、根据股份公司合同管理办法，对于合同14.1加盖单位印章的规定，原则上我方单位应使用合同专用章； 六、填写要求： 1、条款必须齐全，不能缺项。 2、填写语言应简练、准确。 3、填空条款填空处不能为空白。如不需填写该项条款，填入“无”或“/”。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 信息工程监理合同模板通用 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
项目名称_____________________________________________委托方 _____________________________________________监理方 _____________________________________________付款方 _____________________________________________委托方_______________与监理方_______________，经双方协商一致，签订本合同。 一、委托方委托监理方监理的工程以下简称本工程概况如下1信息系统工程名称____________________________________________2信息系统工程地点____________________________________________3信息系统工程总投资 __________________________________________4本合同签订地点 ______________________________________________二、本合同中的有关词语含义于本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分1本合同标准条件第二部分;2本合同专用条件第三部分;3本合同附加合同条款第四部分;4实施监理方案和内容第五部分;5在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、监理方向委托方承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中的议定范围内的监理业务。 五、委托方向监理方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理方支付报酬。 本合同自_______年_____月_____日开始实施，至_______年______月 ______日完成。 本合同一式_____份，具有同等法律效力，委托方______份，监理方_____份。 委托方单位名称____________公章________年____月____日法定代表人签章____________委托代理人签章____________联系人签章____________住所通信地址____________电话____________传真____________开户银行 ____________帐号____________邮政编码____________监理方单位名称 ____________公章________年____月____日法定代表人签章____________委托代理人签章____________联系人签章____________住所通信地址____________
【合同标题】工程建设监理合同 【合同分类】建设工程监理合同 【发文字号】GF-95-0202 【发布机构】 ____（以下简称“业主”）与____（以下简称监理单位）经过双方协商一致，签订本合同。 1．业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下： 工程名称：____ 工程地点：____ 工程规模：____ 总投资：____ 监理范围：____ 2．本合同中的措辞和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。 3．下列文件均为本合同的组成部分： （1）监理委托函或中标函：____ （2）工程建设监理合同标准条件：____ （3）工程建设监理合同专用条件：____ （4）在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。 4．监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。 5．业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。 本合同的监理业务自____年____月____日开始实施，至____年____月____日完成。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本____份，各执____份。 业主（盖章）：____ 监理单位（盖章）：____ 法定代表人（签字）：____ 法定代表人（签字）：____ 地址：____ 地址：____ 开户银行：____ 开户银行：____ 账号：____ 账号：____ 邮编：____ 邮编：____ 电话：____ 电话：____ ____年####月####日 ____年####月####日 签订地点：____ 签订地点：____ 通用条款 第一章词语定义、适用语言和法规 第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。 （1）“工程”是指业主委托实施监理的工程。 （2）“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。 （3）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。（4）“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。 （5）“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。
【北京XXX地块项目】建设工程委托监理合同 委托人：XXXXXXX房地产开发有限公司监理人：XXXXX工程建设监理有限公司
【北京XXXX地块项目】建设工程委托监理合同 委托人：XXXX房地产开发有限公司（以下简称“甲方”） 住所：北京市XXXX 法定代表人： 联系电话： / 传真： / 联系地址： / 邮政编码： / 监察举报邮箱： 监理人： XXX工程建设监理有限公司（以下简称“乙方”） 住所：北京市XXXX 法定代表人： 联系电话：传真： 联系地址：北京市X XX X 邮政编码： 开户银行： 帐号： 第一部分建设工程委托监理合同 委托人与监理人经双方协商一致，签订本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下： A.工程名称：XXXXX地块项目工程 B.工程地点：北京市XXXX C.工程规模： 项目总建筑面积约平米。其中：地上面积平米；地下面积约平米。项目业态分别为洋房、叠拼、地下车库及配套设施。 其中洋房栋，地上层，地下层；叠拼栋，地上层，地下层； 地下车库层。总投资： / 。 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予 它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分： A.A本合同签署后双方就合同履行事宜另行签订的补充合同、备忘录及双 方正式往来文件； B.本合同条款及其附件； C.中标通知书； D.委托方发出的招标文件、答疑文件及其附件； E.监理人发出的投标文件及其附件； F.标准、规范及有关技术文件； 四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件 中议定工程范围内的监理业务。 五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监 理人支付报酬。 六、双方约定的监理工作期限为自年月日开始实施，至 年月完成。 七、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。 委托人：监理人： （盖章）（盖章） 法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：（签字）（签字） 日期：年月日日期：年月日
建设工程监测合同 [岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探] 工程名称：广州市福山公墓边坡第三方监测服务 工程地点:广州市萝岗九龙镇福山村 合同编号： 勘察证书等级： 甲方（委托人）：广州市福山公墓筹建办公室（广州市银河 烈士陵园管理处） 乙方（受托人）： 签订日期：年月日 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局监制
广州市建设委员会印制 甲方（委托人）：广州市福山公墓筹建办公室（广州市银河烈士陵园管理处） 乙方（受托人）： 甲方委托乙方承担广州市福山公墓边坡第三方监测服务工作，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程监测质量，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称：广州市福山公墓边坡第三方监测服务 1.2工程地点：广州市萝岗九龙镇福山村 1.3工程规模、特征：福山公墓是广州市新型城市化发展2013年重大民生项目之一。公墓位于萝岗区九龙镇福山村，与白云区相邻，与广汕路直线距离10公里，广州市福山公墓项目征地面积约为500亩，总建筑面积约为22878平方米。本项目边坡支护形式主要为放坡加三维网植草护坡，平台处设置截水沟，坡面设置人工踏步急流槽，坡脚采用挡土墙支护。 1.4工程监测任务（内容）与技术要求：对本项目的永久边坡及临时边坡进行变形监测。监测内容：坡体水平位移及沉降，坡体水平位移监测分为坡体水平位移监测和边坡深层位移监测。坡体水平监测可用高精度全站仪进行观测，深层位移观测须安装测斜管且测斜管长度应进入稳定岩层2米，用测斜仪进行观测；坡面水平位移及坡面沉降可采用同一个测点。 除以上工程监测外，还包括：
第一部分协议书 委托人（全称）： 监理人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程规模：新建污水处理站及配套工程（污水站建筑面积约785m2，风机房建筑面积约128m2，仓库建筑面积约113m2，围墙长约250m），回填土方30万m3，修建长1公里、宽7.5米的简易碎石道路和排水沟，铺设DN1500雨水管道200米，废水排放、废气收集工程（9口深约30米的石笼井）。等。 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： 1200 万元。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即： 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。 五、签约酬金 签约酬金（大写）：（￥）。 包括： 1. 监理酬金：。 2. 相关服务酬金：。 其中：
（1）勘察阶段服务酬金：。 （2）设计阶段服务酬金：。 （3）保修阶段服务酬金：。 （4）其他相关服务酬金：。 六、期限 1. 监理期限： 自年月日始，至年月日止。 2. 相关服务期限： （1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间：年月日。 2. 订立地点：。 3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。 4. 本合同双方约经张家港保税区建设工程招标管理办公室合同备案后生效。 委托人：（盖章）监理人：（盖章） 住所：住所： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人或其授权法定代表人或其授权 的代理人：（签字）的代理人：（签字） 开户银行：开户银行： 账号：账号： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱：
文件编号：RHD-QB-K5502 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 信息工程监理合同标准 版本
信息工程监理合同标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 项目名称：_________________ 委托方：_________________ 监理方：_________________ 付款方：_________________ 委托方_______________与监理方 _______________，经双方协商一致，签订本合同。
一、委托方委托监理方监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下： 1. 信息系统工程名称：________________ 2. 信息系统工程地点：________________ 3. 信息系统工程总投资：______________ 4. 本合同签订地点：___________ 二、本合同中的有关词语含义于本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分： 1. 本合同标准条件（第二部分）； 2. 本合同专用条件（第三部分）； 3. 本合同附加合同条款（第四部分）； 4. 实施监理方案和内容（第五部分）； 5. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理方向委托方承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中的议定范围内的监理业务。 五、委托方向监理方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理方支付报酬。 本合同自_______年_____月_____日开始实施，至_______年______月______日完成。 本合同一式_____份，具有同等法律效力，委托方______份，监理方_____份。 委托方单位名 称（公 章）年月日 法定代表人（签章）委托代理人（签章） 联系人（签章） 住所（通信地址）
施工工程建设监理合同完 整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
施工工程建设监理合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 ____（以下简称“业主”）与_____（以下简称监理单位）经过双方协商一致，签订本合同。 1.业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称； 工程地点； 工程规模； 总投资； 监理范围。 2.本合同中的措词和用语及所属的
监理合同条件及有关附件同义。 3.下列文件均为本合同的组成部分： （1）监理委托函或中标函； （2）工程建设监理合同标准条件； （3）工程建设监理合同专用条件； （4）在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。 4.监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。
签订建设工程委托监理合同的注意事项 建设工程委托监理合同是一种专业性很强的合同，为此建设部和国家工商局联合颁布了建设工程委托监理合同范本。但是委托人在与监理人签定合同时，不能机械地套用范本，需要注意以下一些问题：一、监理单位及其监理人员必须具有相应的监理资质。 根据《工程建设监理规定》，监理单位实行资质审批制度。设立监理单位，须报工程建设监理主管机关进行资质审查合格后，向工商行政管理机关申请企业法人登记。监理单位应当按照核准的经营范围承接工程建设监理业务。其次，《建设工程监理规范》对各类监理人员都作了相应的资质要求，作为合同一方的监理单位派出的监理人员，要符合《建设工程监理规范》的要求。 二、监理合同应该包括监理单位对建设工程质量、造价、进度进行全面控制和管理的条款。 在监理合同范本专用条件部分有关监理范围和监理工作的内容的条款中，委托人往往只要求监理人对工程质量进行监控。而在有关监理人权利的条款中，却根据建设工程委托监理合同范本赋予了监理人有关工程造价和进度的一系列权利，显然造成了权利义务的不对称。还应注意的是，建设单位与承包单位之间与建设工程合同有关的联系活动应通过监理单位进行。
三、注意保持前后条款的协调性。 在监理合同范本中，第4、6、10、11、15、16等条款中，都有“按合同约定或需要专用条款另行约定的”内容。而合同主体在套用范本时，往往遗漏了需要再行约定的部分，使上述条款存在约定不明或没有约定的缺陷，因此，我们在使用监理合同范本时，要注意保持前后条款协调一致，对需要补充的条款，必须另行作出具体详细的约定。 四、区分监理人责任条款中的过失和故意。 监理合同范本第二十六条规定了监理人的过失导致委托人造成经济损失的责任，即累计赔偿总额不应超过监理报酬总额。此条款对委托人有失公平，因为要证明监理人主观上责任是非常困难的，且合同范本中并没有规定证明责任由谁承担。我们认为，对监理人没有监理资质、与承包人串通损害委托人利益或拒绝履行监理义务等故意违反合同义务的行为，固然要求其承担全部赔偿责任；而对于监理人的过失行为，只要造成损失，就推定其主观上存在故意，除非监理人有足够证据证明此行为是由其过失所致。委托人在与监理人签约时要对这一点明确约定。 五、委托人的代位求偿权。 根据范本第二十九条，监理人在处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。但是，如果因第三人侵权导致监理人遭受损失，委托人在补偿监理人后，有权代替监理人向第三人追偿。范本第二十九条并没有委托人代位求偿权的规
合同编号：_____________ 发包方：_____________________________________________ 法定住址：___________________________________________ 法定代表人：_________________________________________ 职务：_______________________________________________ 委托代理人：_________________________________________ 身份证号码：_________________________________________ 通讯地址：___________________________________________ 邮政编码：___________________________________________ 联系人：_____________________________________________ 电话：_______________________________________________ 传真：_______________________________________________ 帐号：_______________________________________________ 电子信箱：___________________________________________ 监理方：_____________________________________________ 法定住址：___________________________________________ 法定代表人：_________________________________________
政府采购工程监理合同样本 Sample of government procurement project supervision contra ct 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
政府采购工程监理合同样本 前言：采购合同是企业供方与分供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需 关系”的法律性文件，合同双方都应遵守和履行，并且是双方联系的共同语言基础。签订合同的双方都有各自的经济目的，采购合同是经济合同，双方受“经济合同法”保护和承担责任。本文档根据采购合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 一、什么是监理 “监理”是一个外来组合词。 我们所说的监理：是一个执行机构或执行者，依据一项 准则，对某一行为的有关主体进行督察、监控和评价，守“理”者不问，违“理”者必究；同时，这个执行机构或执行人还要采取组织、协调、疏导等措施，协助有关人员更准确、更完整、更合理地达到预期目标。 工程监理是指具有相应资质的工程监理单位受项目法人 的委托，根据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其它工程建设合同，对工程建设实施的监督管理，是针对工程项目建设所实施的专业化社会化监督管理活动。工程监理具有服务性、科学性、独立性和公正性的特性。
二、政府采购工程推行监理制度的目的 工程监理的主要内容是控制项目建设投资、建设工期和工程质量，进行工程合同和信息管理，协调有关单位间的工作关系。它能使投资、进度、质量三大目标得到有效的控制、保证，提高项目建设水平，节约建设资金、提高投资效益。 我国《政府采购法》对政府采购工程是否需要实施项目监理没有做出明确规定，但国务院第279号令《建设工程质量管理条例》和建设部第86号令《建设工程监理范围和规模标准规定》分别对那些建设工程实行强制监理制度进行了明确规定。《建设工程监理范围和规模标准规定》第十二条规定：实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。 下列建设工程必须实行监理： （一）国家重点建设工程； （二）大中型公用事业工程； （三）成片开发建设的住宅小区工程；
编号：_____________电力工程建设监理合同模板 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托单位：_________ 监理单位：_________ 本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况： 工程名称：_________ 工程地点：_________ 工程规模为：_________ 2、合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。 3、责任期限：从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。 4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜(以国家法律，法规和有关规定为基础)，协商解决。 (1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款;
(2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款; (3)本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围;本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他;本章附件c-报酬和支付。 (4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1%(包含在质量保证金之中)，施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。 8、乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意;甲方材料节余部分应完全归还甲方。 9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。 10、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。 11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满，提交监理总结，结清监理报酬后自然失效。
信息工程监理合同范本 来源：作者： ××市信息系统工程监理合同书 （含技术培训、技术中介） 项目名称：_____________________________________________ 委托方：_____________________________________________ 监理方：_____________________________________________ 付款方：_____________________________________________ 委托方_______________与监理方_______________，经双方协商一致，签订本合同。 一、委托方委托监理方监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下： 1. 信息系统工程名称：____________________________________________ 2. 信息系统工程地点：____________________________________________ 3. 信息系统工程总投资：__________________________________________ 4. 本合同签订地点：______________________________________________ 二、本合同中的有关词语含义于本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分： 1. 本合同标准条件（第二部分）； 2. 本合同专用条件（第三部分）； 3. 本合同附加合同条款（第四部分）； 4. 实施监理方案和内容（第五部分）； 5. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、监理方向委托方承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中的议定范围内的监理业务。 五、委托方向监理方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理方支付报酬。
内部编号：AN-QP-HT265 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 工程建设监理委托合同通用范本
工程建设监理委托合同通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 甲方：_____________ 地址：_____________ 邮码：_____________ 电话：_____________ 法定代表人：______________ 职务：_____________ 乙方：_____________ 地址：_____________ 邮码：_____________ 电话：_____________ 法定代表人：______________ 职务：_____________
合同编号:__________ 建设工程监理合同纠纷案5 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 20____年___月___日
建设工程监理合同纠纷案5 案例： 2006年4月，北京某工程监理公司与北京某工程管理公司签订建设工程委托监理合同，工程 为北京某大学校区工程宿舍楼。业主为北京某发展有限公司。该合同首部记载的委托人为北 京某发展有限公司。合同尾部委托人处由某工程管理公司加盖了本公司印章。合同约定：本 合同自2006年5月20日开始实施，至2006年9月30日完成。本工程建筑面积按5万平方 米计(依竣工结算实际面积计算调整)，监理费按每平方米9元计算，计45万元，在2006年 6月底前支付监理费的40%(即18万元)，其余费用待工程竣工验收(2006年9月30日)合格 后按竣工实际面积调整监理费用，一次性结清。关于额外工作报酬规定：如有发生，双方协商。监理公司实际对工程进行了监理。该工程实际施工至2007年7月底完工，该工程结算面积为5万平方米，并于当日进行了交接。 施工中工程管理公司支付了部分监理费，拒绝支付延期期间的监理费用，工程监理公司诉工 程管理公司至法院，要求支付2006年5月20日至9月30日期间部分监理费，并支付2006 年10月1日至2007年7月底延期期间的监理费用100万元及利息。 被告工程管理公司辩称，该公司不是合同主体，该公司是受业主委托与监理公司签订合同， 双方对延期的监理费没有约定，即使有，也是由监理公司与业主协商解决。根据法律规定， 竣工验收必须经过质量监督部门参与。本工程至今质检站没有参与验收，故支付期限没有到。该公司认为没有违约，不存在利息，不同意监理公司诉讼请求。 法院认为，监理公司与管理公司签订的工程监理委托合同，虽然合同首部记载的委托人为北 京某发展有限公司，但合同尾部委托人处由被告工程管理公司加盖了印章，故工程管理公司 作为合同相对方享有合同权利并承担合同义务。被告工程管理公司辩称其不是合同主体的意见，不能成立，法院不予采纳。关于合同监理费，除已经支付部分外，所欠部分，双方没有 争议，本院予以确认，本工程因拖延工期，实际施工至2007年7月底，双方在合同中关于额外工作报酬规定：如有发生，双方协商。在原被告没有协商一致的情况下，原告要求按《北 京市工程建设监理费收费标准实施办法》的规定支付拖延工期期间的监理费，并无不当，法 院予以支持。关于监理费支付期限，虽然本案涉及的工程未在建设工程质量监督机构的监督 下进行竣工验收，但该工程完工后已向建设单位进行了交接，工程已投入使用。被告辩称监
第三方监测技术服务合同 工程名称： 委托人(甲方）： 受托人（乙方): 甲方合同编号： 乙方合同编号： 签订日期: 最终合同版本以业主与中标单位签订为准。 ?第三方监测技术服务合同 委托人（甲方): 受托人： 甲方委托乙方承担工程第三方监测服务项目工作。依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程的具体情况，为明确责任、协作配合，经协商一致，签订本合同,共同遵守。 一.工程概况 二.服务内容、方式和要求 1、服务内容:
服务内容为对工程进行基坑监测等及相关申报监测技术成果审批服务，以便为安全施工及工程验收提供依据，具体内容以招标文件、招标图纸、工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准，包括但不限于以下内容：1、基坑顶位移、沉降观测，深层水平位移监测，地下水位监测,周边地表及管线沉降观测,内支撑轴力监测等项目以及日常基坑工程巡视等。２、服务范围除以上工程监测、试验工作外,还包括：（1)根据《广州市城乡建设委员会关于启用地下工程及深基坑安全监测信息管理系统的通知》要求,乙方需做好信息化管理工作(含电子数据上传）;（2）与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行监测工作的协调，申报监测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可,确保不因监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收;（３）在进行监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。 2、监测的要求： 技术方案必须符合国家及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求。包括但不限于以下内容:监测方案编制、方案送审（有关行政管理部门)、试验及相关需要的配套工作、编制并提交监测成果报告等全部工作。 最终具体监测项目及数量以花都区质量监督部门要求为准，按实际监测发生量进行结算。 3、服务范围除以上工作外,还包括： 建设工程主管部门、监督部门要求的，由业主公开招标选定的具有质量监控作用的水平位移、竖向位移（沉降)、地下水位监测，以及为工程验收提供依据的监测项目服务范围。除以上工程监测工作外,还包括： ①、与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行监测工作的协调，申报监测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。 ②、在进行监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、项目建设管理单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。 ③、监测数据的有关信息通过连接系统进行传输报送。 4、工程监测的成果提交 (1)受托人在监测工作完成后,应按委托人要求及时提交有效的监测报告。初步报告应在每次监测后3天内提交，一式四份,最终报告应在监测完成后15天内提交，一式十份需加盖检测(监测)报告专用章和计量认证章（CMA章)。 (2)所有监测报告必须符合国家和地方现行的规范、标准。 （3)、监测报告包括但不限于: ①委托方名称,工程名称,工程地点,建设、勘察、设计、监理和施工单位，基础类型,设计
监理合同填写范本 根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。 第一条监理项目范围 甲方委托乙方，按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理，监理范围：__________质量控制、进度控制和投资控制工作。 托运方的权利：要求承运方按照合同规定的时间、地点、把货物运输到目的地。货物托运后，托运方需要变更到货地点或收货人，或者取消托运时，有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知承运方，并应按有关规定付给承运方所需费用。 第二条期限费用 服务期限为____年____月至____年____月。总费用为：________万元。 第三条条款定义 1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。 2.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。 乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使赋予的权力和责任，对甲方负责。 3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。 4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。 抵押人可在每月的分期还款日，提前部分或全部偿还实贷款额，每次提前偿还金额不少于____ 万元整的倍数;所提前偿还的款额，将按例序渐次减低原贷款额。 5.在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。 第四条本合同书的开始、完成与变更。 1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。 2.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。
编号：JZ-202187084 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 日期：_________年________月_______日
信息工程监理合同 信息工程监理合同范本1 项目名称：_____________________________________________ 委托方：_____________________________________________ 监理方：_____________________________________________ 付款方：_____________________________________________ 委托方_______________与监理方_______________，经双方协商一致，签订本合同。 一、委托方委托监理方监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下： 1.信息系统工程名称：____________________________________________ 2.信息系统工程地点：____________________________________________ 3.信息系统工程总投资：__________________________________________ 4.本合同 签订地点 ：
______________________________________________ 二、本合同中的有关词语含义于本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分： 1.本合同标准条件(第二部分); 2.本合同专用条件(第三部分); 3.本合同附加合同条款(第四部分); 4.实施监理方案和内容(第五部分); 5.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、监理方向委托方承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中的议定范围内的监理业务。 五、委托方向监理方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理方支付报酬。 本合同自_______年_____月_____日开始实施，至_______年______月______日完成。 本合同一式_____份，具有同等法律效力，委托方______份，监理方_____份。 委托方 单位名称：____________(公章) ________年____月____日 法定代表人(签章)：____________ 委托代理人(签章)：____________