工程施工劳务分包合同
（示范文本）
合同编号：
工程承包人（甲方）：
劳务分包人（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于云桂铁路云南段有限公司（以下简称为“业主”）与甲方已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），甲乙双方就工程施工提供劳务事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包工程及提供劳务内容
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 分包范围：
1.4 提供分包劳务内容：（力求明确、清楚、齐全）
2、分包工程工期
2.1 开始工作日期：年月日
2.2 结束工作日期：年月日
2.3 总日历工作天数为：天
3、质量标准
工程质量：全部工程质量符合设计文件要求，全面达到国家及铁道部工程质量验收标准。检验批施工检验合格率100%；分项、分部工程施工检验合格率100%；单位工程施工检验合格率100%。
4、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1 / 18
4.1 本合同及补充协议等；
4.2 中标通知书；（如果有）
4.3 投标书及附件；（如果有）
4.4 除总承包合同价款和工程量清单之外的总承包合同文件；
5、标准施工规范
除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：
5.1 国家、铁道部现行设计施工规范及验收标准。
6、总包合同
6.1 乙方可以到甲方处查阅除总承包合同价款和工程量清单之外的总承包合同文件。
7、图纸
7.1 甲方应在劳务分包工程开工天前，向乙方提供相关的图纸套。
7.2 乙方应对甲方提供的施工图纸和资料妥善保管，严禁对外出借、传阅、复印等。乙方完成承包工作后应将甲方提供的所有图纸和资料完整交回。
8、项目经理
8.1 甲方委派驻工地履行本合同的项目经理为。
8.2 乙方委派驻工地履行本合同的项目经理为。
9、甲方义务
9.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责；
9.2 除非本合同另有约定，甲方负责完成下列工作并承担相应费用：
9.2.1负责办理征地拆迁，解决施工用地，并统筹安排、协助乙方解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工便道；
9.2.2编制实施性施工组织设计及施工方案，负责技术交底及管理、施工测量、放样，编制竣工文件；
9.2.3在施工前对乙方进行技术交底；
9.2.4下达施工进度计划，按合同约定及时供应材料、设备、构配件、成品或半成品，负责工程试验的取样和试验及检验资料的填报签认；
9.2.5监督乙方人员按现行行业施工管理规范进行文明施工和安全施工；
9.2.6若发现乙方技术力量、组织和管理能力不胜任，无法保证工程质量和工程进度时，甲方有权要求乙方增派相应生产人员或由甲方代为办理，由此发生的费用由乙方承担。乙方不能按甲方施工计划组织施工或完不成任务时，甲方有权单方面将乙方承包的工程范围进行调整。
2 / 18
3 /
18
9.2.7按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；
9.2.8负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
10、乙方义务
10.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量、安全与工期向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，按照国家规定要求配置足额的专职安全管理人员，相应的资格证书原件经甲方劳资部门核实后其复印件由甲方劳资部门进行归口管理；未经甲方授权或允许，不得擅自与甲方及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；现场负责人有事需离开工地时须书面指定代理人并报请甲方批准，否则每离开一天罚款200元；现场负责人必须参加甲方每周的生产会议，否则每少1人次罚款100元;
10.2 乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月25 日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；
10.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；甲方要求投入满足施工所需的安全防护、文明施工费用，加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到安全、文明施工。如果达不到要求，由此产生的一切罚款由乙方承担，包括甲方为此遭受的罚款。
10.4、乙方必须自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，甲方的检查包括但不仅限于对设备、材料保管、使用情况及其机械操作人员的有效证件、持证上岗情况的随时检查。
10.5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
10.6、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
10.7、遵守甲方为有效实施工程进度、安全、质量、管理而发布的各项管理制度或办法。承担由于自身责任造成的质量修复、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成等的损失及各种罚款。
10.8、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；材料、机械堆码整齐并做好标识，并采取遮盖措施，防止材料、设备混乱及锈蚀，如有丢失或损坏，由乙方承担全部的经济损失。
10.9、乙方须服从甲方转发业主及监理工程师的各项指令。
10.10、施工过程中，乙方与其他单位或个人发生的债权，债务及治安等问题均由乙方
4 / 18
负责。乙方不得以甲方名义或以工程名称相关的名称对外签订合同发生经济关系，一经发现有类似现象，甲方有权视情况给予罚款甚至解除分包合同。
10.11、除非本合同另有约定，否则乙方应对其作业内容的实施、完工和安全负责，应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
10.12、乙方必须在进场初期将劳务工的名单、身份证复印件、乙方与作业人员签订的劳动合同书及时报甲方办公室，并由甲方办公室进行备案，后期若因工期或其他原因调整需要增加或是减少劳务人员，乙方必须及时将变动劳务工的名单、身份证复印件、乙方与作业人员的劳动合同书及时报甲方办公室；施工期间若发生误工或确实因甲方原因导致需要补偿的情况以办公室核实的劳务工人员名单为准。同时乙方需协助甲方完成对所有新上劳务工的岗前培训，考核合格后方可上岗作业。
10.13、 乙方需提供己方人员的工资分配额和发放清单、自购零星材料和与工程有关的支出的有效发票与合同文本，否则甲方拒绝付款。
10.14、乙方必须无条件的参与甲方组织的应急救援演练，并按照甲方的要求参加对应急事件发生后的救援。
9.15、其他： 开挖作业施工分包时，应明确允许超欠挖值及超欠挖时的责任
11、安全施工与检查
11.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。严格按安全标准进行施工，并随时接受行业和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
11.2 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
12、安全防护
12.1 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街或交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由甲方承担。
12.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由甲方承担。
12.3 乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。
12.4 甲方对12.1和12.2项的认可，并不能免除乙方应该承担的责任。
13、事故处理
13.1 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，同时按甲方和国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
13.2 乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
14、保险
14.1 甲方应为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
14.2 甲方供应的材料和待安装设备，由甲方办理或获得保险，支付保险费用。
14.3 甲方必须为租赁或提供给乙方使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。
14.4 乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方必须将已办理相关保险凭证（有效复印件）提交甲方存档，如果查明乙方未按合同规定办理相关保险，甲方有权代为办理并从甲方应付乙方的任何款项中扣除。
14.5 保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
15、材料供应和管理
15.1 材料供应
15.1.1构成工程实体的材料由甲方统一组织采购，按乙方实际完成合格工程数量与附表二中限量供应材料量进行免费供应。
15.1.2爆破器材由甲方统一组织采购，按乙方实际完成合格工程数量与附表二中限量供应材料量进行免费供应。
15.2 除15.1款材料以外的其他材料由甲方委托乙方负责采购，由乙方凭采购发票，另加1%的管理费向甲方报销。乙方应确保材料质量，否则，将承担一切责任和后果。
15.3 材料供应计划：乙方应按甲方物资管理规定，在每月25 日前提出应由甲方组织采购供应的材料计划，经甲方技术室审核确认后，由甲方材料室按确认的计划组织供应；
15.4 材料领取：乙方领取材料由乙方代表书面委托的领料人员负责到甲方材料室办理领料手续，无书面委托的人员领料甲方将拒绝办理发料手续，责任由乙方自负；若需乙方运输、装卸车的，乙方必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理。
15.5 材料管理
15.5.1乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料，乙方使用材料超出本合同附表二甲方免费限量供应的材料数量，按实际采购价（含运杂费）另收取2%的甲方采管费计算，由乙方负责赔偿，并承担因此造成的工期延误和给甲方造成的一切经济损失；
15.5.2爆破器材由甲方监督使用，乙方领用人员必须具备爆破员资格（应提供资格证），
5 / 18
6 /
18
执行爆破物品管理办法，当次未使用完的爆破物品必须立即交回甲方炸药库存放，不允许任何人私自存放；若乙方违反爆破物品管理规定，造成的各种损失和责任由乙方负责。
16、施工机具、周转材料供应
16.1 甲方免费提供给乙方使用的机具、设备（详见附表三），性能应满足施工的要求，及时运入现场，安装调试完毕并运行良好后交付给乙方使用（按规定即时办理交接手续）；
16.2 甲方免费提供给乙方使用的周转材料（详见附表四）应按时运入现场交付乙方，保证符合施工和质量需要（按规定即时办理交接手续）；
16.3甲方免费提供给乙方使用的机具、设备和周转材料的产权属甲方所有，不允许外借或运出现场，在承包的劳务作业结束后7 日内必须按16.1和16.2款甲方向乙方交接的办法和标准完好无损的全数交还甲方；若发生丢失，由乙方按该项机具或周转材料的甲方在帐价值负责赔偿；若发生损坏，由乙方按损坏程度负责赔偿。
17、劳务报酬
17.1 本工程的合同价款：为人民币元（大写：元），作为乙方对本承包工程实施、完成和修复任何缺陷的所有报酬。
17.2 本工程的劳务单价：详见附表一（工程量清单）。合同履行期间人工、材料、机械等价格涨幅乙方已在合同单价中充分考虑，乙方对此予以理解和认同；合同单价均为一次性包死，不再调整。除工程施工税金（即营业税、城建税和教育费附加三项税金）由甲方统一缴纳外，乙方的个人所得税和其他税费由乙方自行承担和缴纳（如果当地税务机关从业主或甲方处直接扣除乙方的个人所得税，甲方向乙方结算时，从乙方所得劳务报酬中扣除）。
18. 验工计价
18.1 每月28 日前，乙方向甲方提交已完工程的“内部验工计价表”，双方派代表到现场共同对乙方当月实际完成的合同内合格工程数量进行验收计量（乙方应为验收计量提供便利条件），办理月份验工计价；
18.2 对月份验工计价有疑义的，甲乙双方可随时提出，经核实后在季度末对月份计价进行修正。
18.3 工程完工经甲方验收合格后对乙方完成的工程数量、价款做最终清算、办理末次验工计价。
18.4 因乙方自身原因超出甲方技术交底范围的工程量和验收不合格的工程量，甲方不予计量，乙方自行承担相关费用。
18.5 工程量清单中（含补充合同）没有的工程项目（不包括变更设计增加的工程项目），甲方不予验工计价。
19. 劳务报酬中间支付与最终支付
7 /
18
19.1 本工程不预付工程款。
19.2 中间支付：月份拨付工程款时，甲方财务部门根据“内部验工计价表”编制“内部价款结算单”（应扣除乙方罚款、违约金、超用甲方材料款等应扣款项）作为中间拨付款依据，甲方在收到业主拨款后15 天内，按业主给甲方实际拨付款比例计算给乙方拨付，不支付现金。
19.3 最终支付
19.3.1 全部工作完成，经甲方认可后10天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终结算。
19.3.2 甲方收到乙方递交的结算资料后10 天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后15天内编制“内部价款结算单”，扣除乙方罚款、违约金、超用甲方材料款等应扣款额后进行最终结算，支付劳务报酬尾款。如果发生超付，甲方有权要求乙方返还超付款。
19.4 乙方人员办理月份工程款拨付或结算时必须有乙方代表委托书，并向甲方财务部门提供参建人员工资费用清单（应有本人签字并加盖手印及相关劳动合同）和资金流向计划表，工资由甲方财务部门统一办理汇入个人银行工资卡内。否则，甲方财务部门拒付本月工程款。
19.5 给乙方拨付工程款时，乙方需向甲方提供完税发票。
20、施工变更
20.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前7 天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行变更工程施工。
20.2变更数量和价款确定方式
20.2.1变更单价确认：乙方在收到甲方书面发出的变更通知后，提出变更工程单价（或价款）的报告，由甲方按以下方法进行确认：
a）合同中已有适用于变更工程的单价，按合同已有的单价变更合同价款；
b）合同中只有类似于变更工程的单价，可以参照类似单价变更合同价款；
c）合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由乙方按已有合同单价的确定原则提出适当的变更单价分析资料报甲方，按甲方审核批准的单价执行。
20.2.2变更工程数量确认：按乙方实际完成甲方书面发出的变更通知范围内的、经甲方验收确认的合格工程数量计量。
20.3 施工中乙方不得对原工程设计私自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
20.4 因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬，并承担给甲方造
成的工期延误和经济损失。
21、施工验收
21.1 乙方应确保所完成工程的施工质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后15 天内对乙方施工成果进行验收。验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。
21.2隐蔽工程和中间验收
21.2.1 工程具备隐蔽条件或达到单位工程中间验收部位，乙方自检合格后，应在隐蔽或继续施工前24小时通知甲方，经甲方报驻地监理验收合格并在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工；
21.2.2 经验收不合格的工程，乙方应在甲方限定时间内修改后重新验收，经重新验收合格后方可隐蔽或继续施工；
21.2.3 无论是否经监理工程师验收，当甲方要求对已隐蔽工程进行重新检验时，乙方必须按要求进行剥离或开孔，并在验收后重新覆盖或修复。检查合格，甲方承担检查所发生的费用，检查不合格，发生的费用全部由乙方承担，工期不予顺延。
21.3 当甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或总包合同规定的全部工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
21.4总包合同规定的全部工程竣工（包括乙方完成工作在内）一经业主验收合格，乙方对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由甲方承担。
22、施工配合
22.1 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
22.2 乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应无偿配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的无偿配合。
23、违约责任
23.1 当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
23.1.1 甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向乙方支付每日0.2 ‰的违约金。
23.1.2 甲方不履行或不按约定履行合同时，应向乙方支付违约金20000元，还应赔
8 / 18
9 /
18
偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作时间。
23.2 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任（根据实际情况调整）：
23.2.1乙方延误工期时按合同价款的0.1%元/天向甲方支付违约金，最高违约金为合同总价的10%；
23.2.2乙方施工质量达不到本合同约定的质量标准，优良率每低一个百分点，乙方应按本合同总价款的％向甲方支付违约金，如果业主追究的质量责任属乙方原因造成，乙方承担相应责任和赔偿由此给甲方造成的损失；
23.2.3乙方施工进度滞后或履约不力，在甲方要求整改或发出书面指示后，仍无改观或无明显改观迹象时；甲方有权将乙方承包工程部分收回或直至全部收回，自行组织施工或交由第三方施工。甲方为完成乙方遗留工程可以使用乙方在现场的施工设备，乙方不得要求甲方支付任何补偿费用，乙方并承担由此给甲方造成的损失；
23.2.4
方分包工作量或直至解除合同，50000 元，并承担由此给甲方造成的损失；
23 天，否则每少一天向甲方支付违约
2000 元；
23.2.6乙方应对所有参建人员实行银行工资卡制度，避免工资纠纷，确保参建人员权益。对乙方发生工资纠纷而影响工程正常进行和甲方声誉，甲方有权在应付乙方任何款额内直接代扣代发，从任何应付乙方款额内扣除，同时乙方负责赔偿由此给甲方造成的影响和损失；
23.2.7乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移用于非承包工程，否则一经查出，乙方将负责按倒卖或转移材料价值的二倍给甲方支付违约金。
23.2.8
合同，乙方按转包或分包总价款的20 %向甲方支付违约金。
23.2.9 乙方不履行或不按约定履行合同时，应向甲方支付违约金20000元，还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
同总价款10 ％的违约金。
23.4 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
24、索赔
24.1 甲方根据总包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配
合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守总包合同。
24.2 在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向业主进行追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方。
24.3 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。
24.4 甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）乙方不能及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：
24.4.1索赔事件发生后21天内，向甲方发出索赔意向通知；
24.4.2发出索赔意向通知后21天内，向甲方提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
24.4.3甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；
24.4.4甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对乙方作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
24.4.5当该项索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向甲方送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与24.4.3、24.4.4规定相同。
24.5 乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。
25、争议
25.1 甲方和乙方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解；当协商不成时，双方同意提交（一般为各子分公司所在地）人民法院/铁路法院（只选其一，一般以铁路法院为首选）申请诉讼。解决争议的调解费用、律师费用及因诉讼所支出的一切费用由败诉方承担。
25.2 发生争议后，在争议未完全解决前，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。
26、不可抗力
26.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
26.2 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应当暂停工作的，乙方应
10 / 18
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关规定， 甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同双方当事人基本情况 第一条甲方法定代表人施工工地地址: 第二条乙方性别: 居民身份证号: 出生日期: 年月日 家庭住址: 乙方工作起始时间年月日 二、劳动合同期限 第三条劳动合同期限（甲乙双方选择适用）本合同执行以下条约执行。 1、以完成一定工作为期限的合同 本合同生效日期为年月日；乙方完成工作任务时本合同终 止。 2、有固定期限劳动合同 本合同于年月日生效，于年月日终止。其中试用期至年 月日止。 三、工作内容和工作地点 第四条甲方招用乙方在工程中担任岗位工作。乙方的上岗 证号码为 第五条根据甲方的岗位（工种）作业特点，乙方的工作区域或工作地点为 第六条甲方安排乙方执行（1）标准（2）综合计算工时（3）不定时工时制度。 本合同选用工时制度。
甲方安排乙方执行综合计算工时工作制度或者不定时工作制度的，应当事先取得劳动行政部门特殊工时制度的行政许可决定。执行标准工时制度的，按照国家有关规定执行。 四、劳动保护和劳动条件 第七条甲方必须在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。 乙方从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种作业人员必须进行岗前培训，取得相应的操作证书方可上岗。 第八条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。 第九条甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度；乙方必须严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。 五、劳动报酬 第十条乙方月工资结算执行计件、计量、定价、多劳多得计量原则，具体结算方式见班 组承包协议施工任务单。 甲乙双方对工资的其他约定： 第十一条甲方每月日前以货币形式支付乙方每月生活费，并出具工资支付凭证。生活费支付比例按班组承包协议约定执行。 六、保险福利待遇
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
编号：_________ ______ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 公司之间劳务合同范本. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：单位之间劳务派遣合同 劳务派遣合同 甲方：林西县安全生产监督管理局 乙方： 甲方因工作需要，需要劳务工。甲乙双方经过平等协商, 建立劳务派遣合作关系，现就劳务派遣事宜签订以下协议： 一、劳务派遣人员的条件和提供劳务的方式 乙方按甲方要求以劳务派遣的方式派往甲方，具体人数 暂定？？人，分别是？？？？？ 劳务派遣人员基本条件： 1、思想端正、作风正派，热爱集体，能服从甲方工作安排，白觉遵守甲方的各项管理制度。 2、能够按时、保质、保量地完成各项工作。 3、身体健康，无高血压、心脏病、椎间盘突出等疾病或乙肝、结核等各种疾病。 4、具有？？？？资质和？？操作证 二、劳务派遣人员的工资 1、劳务派遣人员的工资标准和相关待遇按照甲乙双方
商定的标准执行;
方银行账户（账户名及账号）。乙方根据派遣人员名单，转入每个劳务派遣人员的银行工资卡账户内； 三、甲方权利与义务 （一）必须按照约定合法规范用工，安排劳务派遣人员 在甲方的具体工作岗位，监督、检查、考核劳务派遣人员完成工作的情 况； （二）对劳务派遣人员是否适合要求有最终决定权； 劳务派遣人员有以下情形之一的，甲方可立即通知并退回乙方： 1、不符合甲方工作要求的； 2、严重违反甲方劳动纪律、规章制度的； 3、严重工作失职，营私舞弊，给甲方造成重大经济损失的； 4、被依法追究刑事责任的。 （四）甲方确因实际情况变化需退回乙方劳务派遣人员时，应 提前 10个工作日书面通知乙方。 （五）确定和调整劳务派遣人员的劳务报酬标准； （六）对乙方不履行合同的，甲方有权追究其违约责任； （七）对劳务派遣人员的职业道德规范、工作任务、技 能培训、应达到的工作要求、应注意的安全事项、应遵守 的各项纪律等履行告知、教育、管理督查的义务。
公司劳务合同范本 合同范本一 甲方（用人单位）名称: 地址: 法定代表人（主要负责人）: 乙方（劳动者）姓名: 性别: 年龄: 身份证号码: 现在住址: 根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国私营企业暂行条例》及有关劳动法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同。 第一条合同期限 本合同期从___年___月___日起至___年___月___日止，共___年。其中试用期 从___年___月___日起至___年___月___日止，共___个月。 第二条生产（工作）任务 甲方安排乙方从事工作。 乙方同意按甲方生产（工作）需要，在，承担任务，担任工种。 乙方应达到的数量、质量指标: 第三条劳动（工作）条件 为保证乙方完成合同要求的生产（工作）任务，保障乙方的安全和健康，甲方应 根据国家有关生产安全、劳动保护、卫生健康等规定，为乙方提供必要的生产（工作）条件。具体内容如下: 第四条劳动纪律
1. 甲方应根据国家有关规定制定各项规章制度。具体内容如下 2. 乙方应严格遵守劳动纪律和规章制度，服从甲方管理，积极完成所从事的工作。 第五条工作时间和劳动报酬 1. 甲方应实行每日不超过8 小时、每周工作时间不超过40 小时的工作制，因生产需要确需延长工作时间时，须经乙方本人同意，并发给乙方加班工资。日加班不得超过3 小时，每月加班不得超过36小时。乙方如为孕期、哺乳期女工，甲方 不得安排其加班加点。 2. 甲方依照国家法律和有关政策规定，同乙方协商确定的具体工资标准和工资方式以及奖金、津贴、补贴如下: 3. 甲方应当每月按期给乙方发放工资。超过当月规定发薪日期的，从第六日起每天按拖欠乙方本人工资额的___%，赔偿乙方损失。 4. 甲方应当根据企业的生产发展，逐步提高乙方的工资水平。 第六条保险和福利待遇 1. 甲方按乙方工资总额的___%，乙方按不超过本人工资的___%，按月向当地劳 动行政部门所属的社会保险事业管理机构缴纳退休养老金。 2. 因第七条第2款第（2）项和第3款规定而解除劳动合同的，甲方应按乙方工 作每满1 年（满半年不满1 年的按1 年计算）发给乙方1个月标准工资的生活补助 费。同时，如合同期未满，甲方应发给乙方合同期内的失业补偿费，标准为: 距合同期满，每相差1 年发给相当于乙方标准工资1 个月的补偿费，生活补助费、补偿费分别合计最高不超过12 个月乙方标准工资。 3. 甲方参照（国营企业职工待业保险暂行规定）向待业保险机构缴纳待业保险基 金，乙方待业期间可享受待业保险待遇。 4. 乙方因工负伤或患职业病，治疗期间工资照发，所需医疗费用由甲方支付。 医疗终结，经市(县) 劳动鉴定委员会鉴定，确认为残废的，由甲方发给残废金。乙方因工残废或患职业病死亡，由甲方发给丧葬费和供养直系亲属抚恤费。残废金、丧葬费和供养直系亲属抚恤费的标准，按照有关规定执行。 5. 乙方患病或非因工负伤，甲方应按其工作时间长短给予3至6个月的医疗
建筑员工劳务合同范本 甲方：_________（通常为用工单位） 乙方：_________（姓名、性别、年龄、住址） 用工形式：_________ 鉴证编号：_________ 甲方因生产经营需要，经考核，录用乙方_________（姓名）为_________（工程名称）工人，遵照国家有关劳动法律法规，经双方协商，签订本合同。 第一条甲方录用乙方从事_________（工作名称） 第二条劳动合同期限从_________年_________月_________日起至 _________年_________月_________日时止。其中试用期限为_________个月，至_________年_________月_________日止。 第三条甲方的基本权利义务是： 一、根据生产经营的需要和本单位的规章制度及本合同的各项条款对乙方进行管理。 二、保护乙方的合法权益，按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策性补贴。 三、做好乙方上岗前的培训工作并提供符合国家安全标准的劳动作业卫生条件。 四、依照国家有关规定对乙方进行奖惩。 第四条乙方的基本权利义务是： 一、享受_________待遇（写明待遇的内容） 二、遵守国家法律法规和甲方的规章制度。三、完成甲方分配的生产任务和经济指标。
第五条工资待遇：_________（要写明确具体） 第六条工作时间：_________（每周不超过_________小时）第七条劳动保险及福利待遇：_________ 第八条劳动合同的变更和解除：_________（写明变更和解除的条件。如双方可以规定，合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，须提前_________天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。） 第九条本合同一式份，甲乙双方各执份，报鉴证机关存留一份。 本合同自双方签字xx生效。 甲方（盖章）_________乙方（签字）_________ 法人代表（签字）_________ _________年____月____日_________年____月____日 签订地点：_________签订地点：_________ 用人单位名称（以下简称甲方）_________________________建筑工人姓名（以下简称乙方）_________________________根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《广州市劳动合同管理规定》以及其他法律法规的有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、基本情况 甲方单位法定代表人，电话号码： 企业地址：。 乙方姓名________性别_____居民身份证号_______________，出生日期 _____年_____月，在甲方工作起始时间_____年_____月_____日，联系电话， 户口所在地_____省（市）_____区（县）______街道（乡镇），邮政编码_______________。
劳务施工承包合同 欧阳学文 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条工程承包范围 第三条工程工期 1.计划开工日期：年月日； 计划完工日期：年月日，总日历天数天; 2.主要节点工期：
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到。 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同; 2.本合同附件; 3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范： ____________________________ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文
明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 6.负责乙方住宿租房费用，其生活用水、用电由乙方负责。 7.负责乙方进场施工和工程结束退场车费的50%。 8.负责开设统一饭堂，伙食费由乙方承担。 9.协助乙方办理现场施工人员出入证件。 第八条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
个人与公司劳务合同范本 篇一：个人与公司签订的劳务协议书模版 劳务协议书 甲方：乙方： 法定代表人：身份证号： 地址：住址： 联系电话：联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致达成如下协议： 第一条协议期限自年月日起至年月日止。 第二条提供劳务内容及方式 乙方承担的劳务内容，要求为：乙 方提供劳务的方式为： 乙方提供服务过程中，应当参照甲方的规章制度提供劳务，禁止恶意破坏甲方的生产秩序，造成不良影响。
---------- 精选公文范文------------ 1
--------------- 精选公文范文-------- 因甲方需要或客观情况发生变化，经双方协商可以变更乙方的服务内容。 第三条工作条件在乙方从事服务过程中，甲方为乙方提供符合国家生产安全、防止职业危害规定的劳务环境和必要的劳务保护用品，提供必需的生产工具和场所。 乙方应按照甲方的工作特点，自主安排提供服务时间和休息时间，但不能影响甲方的正常生产运营。 第四条劳务费用支付依据双方约定及乙方提供劳务服务的质量、数量, 甲方支付乙方劳务费，劳务费支付标准为 第五条保险待遇 甲乙双方为非劳动双方关系，甲方不承担乙方的社会保险责任。 第六条特别约定 因乙方的特殊身份，乙方在甲方提供劳务期间受到伤害的，不属于工伤, 按照民事纠纷处理，双方根据责任大小确定承担损失的比例；因乙方行为造成-------- 精选公文范文-2 --------------- 精选公文范文--------
由个人承担。 乙方在提供劳务合同期间患病货其他个人原因不能提供劳务的，本协议自动终止，甲方除应结清乙方劳务费用外，不承担其他责任。 第七条合同履行甲乙双方应全面履行劳务协议。经双方协商可以变更劳务协议相关内容。任何一方违法解除本合同，都应已发承担赔偿责任。 第八条解除合同条件经双方协商一致，可以解除本合同。 第九条终止合同条件发生下列情形之一，本协议终止：一、本协议期满的； 二、双方就解除本协议协商一致的； 三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。 第十条乙方对甲方的商业秘密负有保密义务。 第十一条双方约定的其他条款 第十二条本合同未尽事宜及遇- 精选公文范文-3 --------------- 精选公文范文-------- 到国家有关政策调整时，依照国家有关规
公司劳务合同范本简易版 朋友，简易版的公司劳务合同范本有哪些呢？以下是由为大家精心整理的“公司劳务合同范本简易版”，仅供参考，欢迎大家阅读，希望能够对大家有所帮助。 公司劳务合同范本简易版【一】 甲方(用人单位)：___________ 法定代表人(或负责人)：__________________ 乙方(劳动者)：_____________ 身份证号码： ____________________________ 甲乙双方在平等自愿的基础上，按照《中华人民共和国劳动合同法》等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行： 第一条劳动合同期限 1、本劳动合同为(选择其中一项并填写完整)。 A.有固定期限劳动合同：___________年_____月___日至___________年_____月___日; B.无固定期限劳动合同，自___________年_____月___日起。 C.以完成__________工作为期限。 2、本合同包含______个月的试用期(自___________年
_____月___日至___________年_____月___日) 第二条工作地点 ________省(自治区、直辖市) __________市 (县)__________路____号。 第三条工作内容 1、乙方同意在甲方______部门(或岗位)担任______职务，乙方具体工作内容按照甲方的岗位职责要求执行。 2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇;如乙方不同意调整，甲方可以提前______日通知乙方解除劳动合同，经济补偿金按照国家规定发放。 3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。 第四条工作时间和休息休假 1、工作时间：标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过______小时，每周工作不超过______小时。具体工作时间由甲方根据生产经营需要安排，乙方应当服从。 2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。 第五条劳动报酬 1、乙方月工资标准为人民币____________元，其中试用期内工资为人民币____________元;
建筑公司劳动合同简单范本 劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同三种。 固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同，如三年或者五年。 无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。无固定期限劳动合同就是长期合同，如果不发生可以解除劳动合同的法定事由，用人单位不能单方解除劳动合同;如果单方解除，要承担本法第八七条规定的法律责任。 以完成一定工作任务为期限的劳动合同，是指用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同。 建筑企业劳动合同范本 甲方名称：__________________ 法定代表人：______________ 营业执照注册号：________________________ 建筑业企业资质：________________________ 地址：__________________________________ 性质：__________________________________ 联系电话：______________________________ 乙方姓名：____________________ 性别：__________________________________
出生年月：______________________________ 家庭住址：______________________________ 居民身份证号码：________________________ 联系电话：______________________________ 甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、合同类型和期限 甲、乙双方选择以下第___种形式确定本合同期限： 1、有固定期限：自______年_____月______日起至______年______月______日止。 2、无固定期限：自______年_____月______日起至法定的或本合同所约定的终止条件出现时止。 3、以完成一定的工作为期限。自______年______月______日至工作完成时即行终止。 该合同试用期自______年______月______日至______年 ______月______日止，期限为_____天。 二、工作内容 1、甲方招收乙方在__________工程中担任______岗位工作。 2、乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准。 三、劳动报酬
施工劳务承包合同协议范本 现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包，施工劳务承包合 同怎么写呢，今天小编就给大家来分享一下承包合同，希望大家来阅 读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和 相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良 5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周 转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明 灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设 备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动 电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转 材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程 的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除 防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、 消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实
体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。 2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室 内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水 泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使 用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。 施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及 生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电 箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生 活区，乙方负责支路水管的材料及安装。 三、合同价款 1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计 算执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的 取费定额。承包单价组成：①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包 单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。 2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。 3、承包范围外的零星用工，按50元/工结算付款。 四、结算及付款 1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。 2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。 3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。 4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。 5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方 承担，另外工期也随着延长。 6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。 五、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实 体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制，
公司之间劳务合同范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，为了保证甲方生产和生活所需人员卖报纸乙方及其劳务人员的利益，甲乙双方经平等协商一致，签订本协议，双方应共同遵守。 一、协议期限： 年月日起至年月日止 二、甲方的权利和义务： 1、根据工作需要，甲方使用乙方劳务人员______名（每月变化以实际人数为准），负责安排其工作岗位，并进行日常管理： 2、根据岗位工作标准及规章制度对乙方劳务人员进行监督考核，乙方劳务人员出现严重违规行为的，甲方可以将其退回乙方： 3、每月月底前以人民币形式支付乙方派入甲方工作的劳务人员的工资，工资标准及考核兑现办法按甲方规定执行，但工资支付补的违反法律法规。 4、有义务按协议规定的标准、时间支付乙方“其他费用”。 三、乙方的权力和义务： 1、按时间按标准换取“其他费用”： 2、保证甲方固定资产的维护保养，做到不丢失、不损坏、不流失。
3、教育劳务人员贯彻甲方岗位工作标准及规章制度，自觉接受甲方的监督考核。 4、乙方应按国家规章制度与劳务人员签订《劳动合同》，并负责办理劳动合同的变更、终止、续订、解除工作，未经甲方同意，不得将已经派入甲方的劳务人员再派遣到其他单位。 5、乙方负责劳务人员各项社会保险及住房公积金的缴纳：劳务人员出现工伤时，乙方根据国家及本市工伤保险政策为劳务人员办理工伤认定、费用报销、落实工伤待遇等手续。 四、乙方劳务人员工作标准： 1、准时到岗，遵章守纪，遵守本岗位安全操作规程，服从主管部门和相关领导的指挥。 2、保持工作岗位设备清洁，复制本方位设备的使用、维护、保养，发现故障应立即处理或保修。 3、预防责任事故，杜绝重大责任事故。 4、保证服务质量，做到耐心、细致、热情、周到、语言文明。 5、其他内容按甲方的有关规定执行。 五、乙方委托甲方发放劳务人员的工资 1、乙方委托甲方发放劳务人员的工资，工资发放的具体人员以乙方实际输入到甲方工作的人员为准。甲方发放劳务人员工资时，各项保险和住房公积金个人部分由甲方在工资单中代扣，并以“其他费用”的形式划转到乙方。
YOUR LOGO 公司劳务合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
公司劳务合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 在字义上理解公司劳务合同与公司劳动合同有哪些区别呢公司为何要签署劳务合同，保护的是权益呢请参考以下范本：甲方：_______________ 法定代表人或委托代理人：___________ 注册地址：___________ 通讯地址：___________ 邮政编码：___________ 乙方姓名：___________ 性别：_______________ 居民身份证号码：____________ 出生日期：___________ 家庭住址：___________ 邮政编码：___________ 户口所在地：_________ 通讯地址：___________ 邮政编码：___________ 电话：_______________ 鉴于乙方为退休人员，不具备劳动法律关系的主体资格。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-BH-031712 建筑公司劳务合同范本正式
建筑公司劳务合同范本正式版 甲方：省建筑工程有限责任公司 乙方： 为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。 一、施工内容： 1、工程名称： 2、工程内容：模板工程 二、承包方式： 1、承包人工费按平米包干，每平方米建筑面积元(阳台面积按一半计算建筑面积)。 2、乙方自备工具、材料有：电锯、电刨子、白线、墨汁、水平尺、安全帽。 3、承包内容： 乙方所承担承包工程内的所有木工活(木制作安装及水暖洞口吊模)和宿舍搭建的木工活，待工程完工时，负责把钉子起完，木材放整齐。自焊楔余子，负责装卸返库。
4、管理内容： 1) 遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。 2) 无论任何班组如有工人偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承担。 3)承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。 三、合同工期：自年月日开工 至年月日竣工 四、质量标准：合格 1)、严格按设计要求施工，必须满足规范规定。 2)、对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格处罚。 3)、造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。 五、安全标准：安全无事故施工 1、严格执行安全操作规程，不违章作业。班长做好班前安全交底，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。 2、严格执行公司安全生产有关各项条例。 六、材料管理： 1、执行材料消耗定额。 2、限额领料，乙方必须指派专人领料。 3、超出限额消耗材料，用料不合理，材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价从乙方承包费中扣取。 七、现场管理：
劳务施工承包合同 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条工程承包范围 第三条工程工期 1. 计划开工日期：年月日； 计划完工日期：年月日，总日历天数天; 2.主要节点工期： 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到。 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同; 2.本合同附件; 3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范 本合同适用标准规范：____________________________ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 6.负责乙方住宿租房费用，其生活用水、用电由乙方负责。 7.负责乙方进场施工和工程结束退场车费的50%。 8.负责开设统一饭堂，伙食费由乙方承担。 9.协助乙方办理现场施工人员出入证件。 第八条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。 4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。 5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。 6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果; 8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);
篇一：公司劳务合同范本公司劳务合同范本根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》和有关规定，甲乙双方本着自愿、平等、协商的原则，一致同意签订本合同，共同遵守以下条款：第一条合同期限 1.本合同有效期限，自______ 年______ 月______ 日至______ 年______ 月______日止，为期。其中______ 年 ______月______ 日至______ 年______ 月______ 日止，为试用期。 2.在试用期内，甲方发现乙方不符合录用条件的，可以即行解除本合同，并向乙方支付当月出勤工资和政府规定的补贴。第二条工作岗位 1.甲方安排乙方从事________________________工作。 2.甲方确因生产经营需要和乙方的能力表现，可变更乙方的工作。乙方有反映本人意见的权利，但未经甲方批准，必须服从。 3.乙方必须按照甲方确定的岗位责任，按时、按质、按量完成生产或工作任务。第三条工作条件和劳动保护 1.甲方需为乙方提供符合国家规定的安全、卫生的工作环境，保证乙方人身安全检查及人体在不受危害的环境条件下从事工作。 2.甲方根据乙方岗位，按照国家和公司有关规定向乙方提供必要的劳动防护用品和高温保健食品。第四条工作时间 1.甲方实际每周工作5天40小时，休息2天。 2.甲方确因工作(生产)需要乙方加班时，按照公司有关规定给矛乙方一定的补偿，或者给予相应时间的调休。 3.乙方享有国家规定的法定节假日、婚假、丧假、计划生育假等有薪假期。 4.乙方如有正当理由，经过申请批准，可请事假。甲方不负责发放
事假期间的薪酬、奖金和补贴(除国家规定补贴外)。第五条劳动报酬1.按公司现行工资制度确认乙方月工资______元。甲方实行新的工资制度时，乙方的工资待遇按新制度予以调整。 2.甲方发薪日期为每月2日。 3.甲方将根据公司的经济效益和对乙方的工作考评结果，按其所担任的职、级，不定期调整乙方的工资。甲方还将按董事会制定的各有关规定及职工的劳动态度、工作效率，给予奖金和津贴。第六条社会保险和福利待遇1.甲方根据《外商投资企业劳动管理规定》为乙方向有关部门投保养老保险、失业保险，乙方除养老保险外的社会保证规定执行。 2.在职中国职工因工受伤的医疗、生活费用，以及死亡丧葬费和家属抚恤费，参照本市国有企业标准，由甲方承担。工伤经过医疗终结后，属部分丧失劳动能力，但尚能工作的，由单位分配适当工作。 3.乙方患病或非因工负伤，在合同期内，工作时间在1年以内，累计享有医疗期3个月，以后工作时间每增加1年，可相应延长医疗期1个月，但最长不得超过12个月。对在企业工作20年以上以及在生产经营中表现卓著有较大贡献的，医疗期可由甲方决定适当延长。医疗期间的生活费用、医疗费用，以及死亡丧葬纲和家属抚恤费，参照本市国有企业标准，由甲方承担。 4.甲文依照政府规定向乙方支付独生子女费、幼托费、交通补贴、回族津贴等福利费用，并积极办好必要的集体福利。第七条劳动纪律1.乙方应遵守国家的法律法规2.乙方应遵守甲方的
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 公司劳务合同范本常用 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
公司劳务合同范本常用 甲方：_______________________________________ 乙方: ___________________________________ 20 年月日
朋友，公司劳务合同该这么制作呢？以下是由小编为大家精心整理的“公司劳务合同范本常用”，仅供参考，欢迎大家阅读，希望能够对大家有所帮助。 公司劳务合同范本常用 签订日期：_______________ 年日 甲方：限公司 乙方: __________________________________ 性别：_______________________________________ 居民身份证号码：________________________________ 鉴丁甲方业务发展的需要，雇佣乙方为限公司提供劳务服务，经双方协商订立正式《劳务雇佣合同书》如下： 一、合同期限 第一条本合同丁__________ 年日生效，期限 ,其中试用期至 ______ 年日止。 如双方需要，可在合同期满前一个月协商续签劳务雇佣合同。如合同期已满，双方不再 续签合同，但受雇方从事的有关工作和业务尚未结束，则合同应顺延至有关工作业务结束。 二、甲、乙双方的义务和责任 第二条乙方同意根据甲方工作需要，承担位（工种）工作。 第三条乙方工作应达到甲方规定该岗位职责的要求和甲方对该岗位之特别规定（详见《岗位责任书〉〉）的标准。 第四条乙方每周工作时间为，每天工作J、时；乙方应按照工作职责 保证完成甲方规定的工作和任务。 第五条乙方应接受甲方的绩效考核。
合同编号： 建筑公司劳务合同范本 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________
发包人： 承包人： 为了保证工程质量，调动各方的工作积极性，提高劳动效率；亦为了体现多劳多得的分配原则，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装饰工程施工（包工）的相关事项---施工时间、施工质量、验收办法、计价与计量、管理办法与双方责任、付款方式、违约与赔偿等条款协商一致，订立本协议条款如下： 一、工程名称：___________包工项目 二、工程地点：________________ 三、承包范围：________________ 四、工程内容：________项目等（见施工图纸的内容与要求）。 五、协议工期：日历________天。自 ________年 ________月 ________日开工，于________年 ________月 ________日竣工。（具体安排，于施工中由发包人向承包人作工作指令，承包人按发包人的工作指令安排组织施工。） 六、质量标准：________ 七、协议单价： ________元/平方米 暂估数量：平方米协议价款为暂定价，按双方签认的协议单价核定单位价格。协议单价含项目包工的人工综合构成的单位价格（含人工一/二次搬运及楼层的人工垂直运输、施工工具及损耗与损耗件、直至工程完工达标，场地自有建筑垃圾卫生清理后等工作标准的综合成品价），其中甲方所给乙方的价格包含社会保险、医疗保险等，工程数量为暂估数量，按实结算。 八、验收办法： 按________________等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准，以优良标准验收。 九、计量：按施工现场合格项目的实测实量进行计量。 十、管理办法与双方责任： 1、发包人责任： 1.1 按公司的相关规定，向承包人作政策法规、文明施工、安全生产等方面的交底。 1.2 向承包人提供施工工作场地与工作面。 1.3 向承包人进行工程技术交底，图纸与技术要点，合理用料的说明。 1.4 对承包人进行工程总体进度计划安排与本承包项目的施工计划要求交底。 1.5 向承包人提供水、电，并指定接口位置。 1.6 向承包人提供施工图纸。 1.7 按约定向承包人支付协议工程价款。 2、承包人责任及相关要求： 2.1 承包人为该项目施工的第一安全责任人。承包人须于开工前按发包人的相关规定，认真做好班组施工人员文明施工、安全生产的各方面交底与动员。对违章操作、不按规程使用电动工具机械、违章高空作业、违章使用危险物品等行为造成的一切后果和责任，由承包人自行负全责。承包人承诺：全责负责自有施工人员的安全教育、安全生产管理与安全事故责任。 2.2 承包人及施工人员须服从发包人的统一指挥，听从发包人现场技术管理人员的安排与调配。按国家法规及发包人的相关规定，抓好防火、防盗安全工作。如有违规事项的发生，依实际情况结合事情发展的后果，对承包人处以警告、罚款处理。造成严重后果的，由承包人承担相关法律责任。