当前位置:文档之家› 合同协议书履约保证保险条款(终审稿)

合同协议书履约保证保险条款(终审稿)

合同协议书履约保证保

险条款

文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

中国人民财产保险股份有限公司

合同履约保证保险条款

总则

第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单及批单组成。凡涉及本保险合同的约定,均应采用书面形式。

第二条合同关系中的债务人可作为本保险合同的投保人,合同关系中的债权人为本保险合同的被保险人。

保险责任

第三条保险期间内,投保人未按照与被保险人所签订的合同履行相关义务,且未按照合同约定向被保险人履行赔偿责任,对于被保险人因此产生的直接经济损失,保险人按照本保险合同的约定承担赔偿责任。

责任免除

第四条下列原因造成的损失、费用和责任,保险人不负责赔偿:

(一)战争、敌对行为、恐怖行为、军事行动、武装冲突、罢工、暴动、民众骚乱;

(二)核爆炸、核子辐射和放射性污染;

(三)洪水、地震、海啸及其他人力不可抗拒的自然灾害;

(四)行政行为或司法行为;

(五)投保人及其代表的犯罪行为;被保险人及其代表的故意、重大过失或犯罪行为。

第五条存在下列情况之一的,保险人不负责赔偿:

(一)投保人与被保险人订立的合同被依法认定无效或被撤销;

(二)投保人与被保险订立的合同按法定或者约定解除;

(三)投保人、被保险人采用欺诈、串通等恶意手段订立合同;

(四)投保人与被保险人对合同实质性内容进行修改,包括但不限于变更合同主体、修改合同权利义务等,而事先未征得保险人书面同意的;

(五)被保险人未履行合同中约定的义务;

(六)因非本保险合同中保险人承保的其他合同纠纷,导致投保人未履行约定而造成的损失。

第六条对下列损失、费用和责任,保险人不负责赔偿:

(一)投保人与被保险人签订的合同承诺以外的任何损失和费用;

(二)被保险人的间接损失;

(三)本保险合同中载明的免赔额以及按本保险合同中载明的免赔率计算的金额,两者以高者为准。

赔偿限额、免赔额(率)

第七条本保险的赔偿限额为保险人承担赔偿责任的最高金额,由投保人和保险人协商确定,并在保险单中载明。

第八条本保险合同的免赔额(率)由投保人与保险人协商确定并在保险单中载明。

保险期间

第九条保险期间以保险单载明的起讫时间为准,最长不超过一年。

保险人义务

第十条本保险合同成立后,保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。

第十一条保险事故发生后,投保人、被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的,保险人应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第十二条保险人收到被保险人的赔偿请求后,应当及时就是否属于保险责任作出核定,并将核定结果通知被保险人。

投保人、被保险人义务

第十三条投保人应履行如实告知义务,如实履行保险人就有关情况提出的询问,如实填写投保单。

第十四条投保人应在保险责任起始日前一次性交清全部保险费。

第十五条投保人开展与投保合同相关的业务,应遵守相关法律及行政法规。若存在有关规定的,应取得主管部门的审批、认定资格;

第十六条在保险合同有效期内,如投保人履约能力发生重大变化,履约风险显着增加的,投保人应当按照保险合同的约定及时通知保险人,保险人可以按照保险合同约定增加保险费或者解除保险合同。

第十七条投保人投保时应向保险人提供以下资料:

(一)投保人资质证明材料或相关监管机构同意投保人开办有关业务的证明材料;

(二)投保人与被保险人签订的合同;

(三)被保险人相关信息;

(四)保险人要求提供的其他相关材料。

第十八条投保人发生下列情况之一,应事先书面通知保险人,并征得保险人同意:

(一)投保人与所投保合同有关的业务经营范围、经营情况发生重大改变;

(二)与被保险人签订的相关合同内容发生实质性改变,包括合同主体变更、权利义务修改等。

第十九条若在投保时有相关约定,投保人应及时向保险人进行与投保合同有关的业务信息申报,包括但不限于合同项目进展情况等信息。

第二十条发生保险事故,投保人、被保险人应当及时通知保险人。

第二十一条发生保险事故后,投保人、被保险人应向保险人提供下列证明和资料:

(一)保险单正本;

(二)索赔申请书;

(三)被保险人详细信息(适用于多个被保险人);

(四)被保险人损失证明;

(五)司法机关出具的裁定书、裁决书、判决书等(适用于仲裁或诉讼确定损失的方式);

(六)投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料。

赔偿处理

第二十二条保险人的赔偿以下列方式之一确定的被保险人损失为基础:(一)投保人、被保险人协商并经保险人确认;

(二)仲裁机构裁决;

(三)人民法院判决;

(四)保险人认可的其它方式。

第二十三条发生保险责任范围内的损失,保险人依照本保险合同的约定,在保险单载明的赔偿限额内,对被保险人的实际损失扣除免赔额后予以赔偿。

第二十四条被保险人取得保险赔偿金的同时,应将其对投保人的权益以及根据相关合同拥有的权益转让给保险人,保险人有权向投保人进行追偿。被保险人应当向保险人提供必要的文件。

争议处理和法律适用

第二十五条合同争议解决方式由当事人在合同约定从下列两种方式中选择一种:

(一)因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交保险单载明的仲裁委员会仲裁;

(二)因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。

第二十六条与本保险合同有关的以及履行本保险合同产生的一切争议,适用中华人民共和国法律(不包括港澳台地区法律)。

三方合作协议合同书(全面)

三方投资合作协议合同书 项目合作协议由:项目出资人简称甲乙和丙方 甲方:身份证:电话: 乙方:身份证:电话: 丙方:身份证:电话:三方拟共同投资合作的项目及主要经营地位于:(店铺) 甲乙丙三方本着友好合作,相互支持,共谋发展的精神共同经营: 并挂靠甲方的名义,提供相关手续及证件。经营三方协商一致,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,达成如下投资协议,此协议需三方共同遵守,需公平,公正,保护三方的合法权益。 一、甲乙丙三方以现金出资的方式投资分别投资: 1.甲方出资为(大写)元整,占整体股份%, 2.乙方出资为元整,占整体股份%, 3.丙方出资为元整,占整体股份%。总资产应于年月日交齐汇入公司账户。合伙期限自XXXX年xx月xx日起,至XXXX年xx月xx日止,共年。合作期间各合作人的出资为共有。财产不得随意请求分割。合作终止后,各合作人的出资仍为个人所有,届时予以返还或按比例协商分配。(注:股份计算公式:个人投入资产/总资产x100%=个人股份比) 二、甲乙丙三方在合作期间,需同习协力,风雨同舟,不谋私利,不偏私情,以快速发展,开拓市场为奋斗目标。甲乙丙三方如果以营

企业利益的活动。造成的损失按实际损失进行赔偿。 (五) 禁止合伙人参与经营与本合伙竞争的业务。(六)除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外,合伙人不得同本合伙进行交易。 十二、合作营业的继续:(一)、在退股的情况下,其余合作人有权继续以原企业名称继续经营原企业业务,也可以选择吸收新的合作人入伙经营。(二)、在合作人死亡或被宣告死亡的情况下,依死亡合作人的继承人的选择,既可以退继承人应继承的财产份额,继续经营;也可依照合作协议的约定或者经全体合作人同意,接纳继承人为新的合作人继续经营。 十三、合伙因下列情形终止解散:1.合伙期限届满;2.全体合伙人同意终止合伙关系;3.已不具备法定合伙人数;4.合伙事务完成或不能完成;5.被依法撤销;6.出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。 十四、合伙的清算:1.合伙解散后应当进行清算,并通知债权人。 2.清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意,自合伙企业解散后15日内指定合伙人张成磊或委托第四人,担任清算人。15日内未确定清算人的,合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。 3.合伙财产在支付清算费用后,按下列顺序清偿:合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用;合伙所欠税款;合伙的债务;日常支出;返还合伙人的出资。 4.清偿后如有剩余,则按本协议第五条第一款的办法进行分配。 5.清算时合伙有亏损,合伙财产不足清偿的

交易合同履约保证保险

永安财产保险股份有限公司 交易合同履约保证保险条款费率 总则 第一条本保险合同(以下简称为“本合同”)由保险条款、投保单、保险单、保险凭证、批单和特别约定组成。凡涉及本合同的约定,均应采用书面形式。 第二条凡与债权人签订符合中华人民共和国相关法律、法规、规章和规范性文件规定的、期限在一年以内的交易合同(以下称“交易合同”)的法人或其他组织(即交易合同中的债务人),均可作为本合同的投保人向保险人投保本保险。与债务人签订交易合同、具有完全民事行为能力的自然人或法人(即交易合同中的债权人),均可作为本合同的被保险人。 第三条本保险合同为主合同,法律效力独立于交易合同。 保险责任 第四条在保险期间内,由于投保人未能按照与被保险人签订的交易合同的约定履行支付全部或部分款项的义务,导致被保险人债款损失,并且该债款损失期间达到保险单约定的期限以上的,视为保险事故发生,保险人按照本合同的约定,负责向被保险人赔偿交易合同项下投保人应偿还但未偿还的债款。 责任免除 第五条出现下列任一情形,保险人不负责赔偿: (一)交易合同依法被确认无效或被撤销且投保人依法无须承担还款义务的。 (二)交易合同及其附件条款发生变更,导致投保人履约风险显著增加,事先未征得保险人书面同意的。 (三)投保人与被保险人采用欺诈、串通等恶意手段订立交易合同的。 (四)未经保险人书面同意,被保险人与投保人、交易合同的担保人(如有)就偿还交易合同的欠款达成和解协议的。 第六条下列原因导致保险事故发生的,保险人不负责赔偿: (一)投保人、被保险人及其代表的违约行为、故意行为或重大过失行为,但投保人逾期或拒不偿还欠款的行为除外。 (二)被保险人及其代理人通过某种方式诱使投保人不履行所投保交易的付款责任,或由于其某些行为致使国家或地方政府采取行动使得投保人不能履行所投保交易的付款责任。 (三)被保险人及其代理人未履行其根据交易合同应当履行的责任,但不包括: 1、由于政府针对被保险人和投保交易采取特定的行动而直接导致的; 2、由于投保人未履行其根据交易合同应该履行的责任而直接导致的。 (四)战争、敌对行为、军事行动、武装冲突、恐怖活动、罢工、暴动、民众骚乱。 (五)核辐射、核爆炸、核污染或其他放射性污染。 第七条下列损失和费用,保险人不负责赔偿: (一)投保人不履行交易合同约定的付款义务所造成的罚息、罚金、违约金、损害赔偿金以及惩罚性赔款。 (二)因投保人延迟付款导致被保险人收入的减少、导致被保险人的损失、市场份额的丢失或任何因此引起的被保险人的间接损失或任何种类、任何形式的损害。 (三)按本保险单明细表中列明的绝对免赔率计算的免赔额。 第八条其他不属于本保险责任范围内的损失、费用和责任,保险人不负责赔偿。 保险金额与免赔率

借款合同中的担保条款

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 借款合同中的担保条款 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

乙方(借款人): (法定代表人): (组织机构代码证):身份证号码:住所: 联系电话: 担保方: (法定代表人): (组织机构代码证):身份证号码:住所:联系电话:特别提示:本合同系甲方、乙方在平等、自愿的基础上依法 协商订立,所有合同条款均是双方意思的真实表示。 乙方因经营需要,向甲方申请借款,双方根据《合同法》及 有关法律法规,经协商一致,特订立本合同。第一条借款金额、期限、借款用途 1、借款金额:人民币(大写)元整(Y: .00元)。 2、借款期限:借款期限为个月,自年月日起至年月日止。如借款实际发放日期与上述起始日不一致,则借款起止日期以甲方向乙方实际交付款项的日期为准。 3、本次借款的用途为:;借款人保证按约定使用上述借款,未按照约定用途使用上述借款,即构成违约,贷款人有权行使相关权利,并要求借款人承担相应的法律责任; 第二条借款利率及甲方相关账户信息 1 、借款利率为%/ 月,利息共计人民币(大写)元整(Y: .00 元)。

2、甲方从以下账户将资金转入乙方账户,账户信息如下: 账户名:账号:开户行:第三条支付方式乙方委托甲方向乙方下列账户支付借款款项:账户名: 账号: 开户行: 第四条担保条款本合同项下的借款本金及利息、违约金及其他实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费及其他一切相关费用)由以下种方式进行担保: 1. 2. 为乙方向甲方提供无限连带责任保证,对此无任何异议,并放弃一切保证人所享有的抗辩权。 第五条违约条款乙方应按时归还借款本金及利息,逾期还款,违反本合同约定,应承担相应的违约责任。 1、甲方从逾期之日起对逾期金额按照本合同约定的利率加50%计收罚息。 2、乙方承担甲方为实现债权所发生的费用(包括但不限于公证费、诉讼费、仲裁费、律师费、过户费、差旅费) 第六条法律适用和争议解决方式 1、本合同在中华人民共和国境内签订,适用中华人民共和国法律。 2、甲乙双方如在合同的履行过程中发生争议,双方应协商解决。协商不成应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 第七条其他约定 1、在借款期限内,甲方有权要求乙方提前偿还借款。

(完整版)合作协议书格式(完整版)

合作协议书格式 合作协议书格式 乙方: 甲乙双方本着平等互利、优势互补的原则,就结成长期共同发展,并为以后在其他项目上的合作建立一个坚实的基础,经友好协商达成以下共识: 权利与义务 1. 甲乙双方皆承认对方为自己的战略合作伙伴,并在彼此互联网站的显著位置标识合作方的旗帜徽标链接或文字链接。 甲乙双方授权合作方在其互联网站上转载对方网站上的相关信息,该信息将由双方协商同意后方可引用相互宣传 1. 甲乙双方应在彼此站点追踪报道合作方的市场推广计划及相关营销活动。 甲乙双方都认可的适当时间内,双方在彼此站点上开设专栏,撰写并宣传与合作对方商业行为有关的话题 3. 甲乙双方在有关internet专题的研讨会和金融、金融等行业的各种展览会上,互相帮助、共同宣传,共同推进双方的品牌。 4. 双方还可就其它深度合作方式进行进一步探讨。 其他 1. 甲乙双方的合作方式没有排他性,双方在合作的同时,都可以和其他相应的合作伙伴进行合作。 本协议有效期为年,自 201X年X月X日起到 201X年X 月X日为本协议商定合作方案的执行期限。

3. 甲乙任何一方如提前终止协议,需提前一个月通知另一方;如一方擅自终止协议,另一方将保留对违约方追究违约责任的权利。 4. 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。 5. 本协议为合作框架协议,合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体,作为甲乙双方合作的法律文件。 6. 本协议期满时,双方应优先考虑与对方续约合作。 7. 双方的合作关系是互利互惠的,所有内容与服务提供均为。 甲方: 乙方: 代表签字: 代表签字: 日期: 201X年X月X日日期: 201X年X月X日 盖章: 盖章: 合作协议书范本 甲方: 乙方: 为了推动中国互联网事业,促进合作双方的企业发展,更好地为广大金融界互联网用户服务,甲乙双方本着平等互利,共同发展,优势互补的原则,甲方版权所属网站:

三方合作协议书(范本)

项目合作协议书 项目合作协议由:项目出资人(甲、乙、丙)三方签订 甲:,身份证号:,籍贯 乙:,身份证号:,籍贯 丙:,身份证号:,籍贯 甲乙丙三方本着自愿、平等、互利的原则订立合作协议如下: 第一条甲乙丙三方一致同意合作项目,总投资为万元人民币,其中甲方出资万元,占%股份;乙方和丙方各出资万元,各占%股份。三方通力合作,分工如下:甲方负责;乙方、丙方负责,其中乙方主要负责项目的; 丙方主要负责项目的 第二条本合伙项目,在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。 第三条本合伙项目经营期限为年。如果需要延长期限的,在期满前三个月办理有关手续。 第四条三方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人负责。 第五条企业固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方%、乙方%、丙方%的比例分配,每年一结算。 第六条企业债务按照甲方%、乙方%、丙方%的比例负担。任何一方对外偿还债务后,另两方应当按比例在十日内向对方清偿各自负担的部分。 第七条对于执行本协议发生的与本协议有关的争议应本着友好协商的原则解决;本协议到期后,三方视情况看是否继续合作,不再继续合作的,退出方应提交退出的书面文本,并将己方的有关本项目的资料及客户资源都交给留存方。 第八条违约处理 如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。第九条协议解除 1、一方合伙人有违反本合协议的,另外两方有权解除合作协议 2、合作协议期满 3、三方同意终止协议的 4、一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的,另外两方有权解除合作协议

企业贷款履约保证保险合作协议

企业贷款履约保证保险合作协议(参考文本) 甲方:(以下称甲方、被保险人) 地址: 法定代表人丨负责人: 乙方:ⅩⅩ财产保险股份有限公司〔以下称乙方、保险人〕地址: 根据中华人民共和国《保险法》、《商业银行法》、《合同法》等国家法律、法规的有关规定,经平等友好协商。甲乙双方就甲方以乙方出具的生效的企业贷款履约保证保险合同向企业发放贷款事宜达成如下协议: 一、保证与陈述 (一)甲方保证具体发放借款的甲方机构有资格办理本合作协议项下企业贷款业务; (二)乙方保证具体为企业贷款承保履约保证保险的机构有资格办理本合作协议项下企业贷款履约保证保险业务,同时保证《企业贷款履约保证保险条款》已经办理备案核准手续。 二、借款人〈投保人〉、保险人与被保险人的规定 (一)借款人(在保证保险合同项下指投保人〕,是指向甲方申请企业贷款,在乙方投保企业履约保证保险,保险合同生效后甲方向其发放企业贷款的企业法人。 甲方推荐的借款人(投保人)至少应当符合以下条件: 1、经工商行政管理部门核准登记,并办理年检手续;

2、在甲方开立基本结算账户或一般结算户; 3、持有人民银行核发的贷款卡; 4、有必要的组织结构、经营管理制度和财务管理制度; 5、信誉良好,具备履行合同、偿还债务的能力,无不良信用记录; 6、能遵守国家金融法规政策及银行有关规定。 (二)履约保证保险的保险人特指ⅩⅩ财产保险股份有限公司或其分支机 构; (三)履约保证保险的被保险人系指甲方或其分支机构。 三、被保险人的义务 (一)甲方应按照有关企业贷款管理的法律、法规、规章、规定等审查投保人的资信情况,并向乙方出具投保人的资信评估报告及发放贷款意见;在确认其资信良好并符合发放贷款条件的情况下,方可同意向投保人提供贷款。 甲方如不履行本条规定的义务,乙方有权拒绝承保;办理保险手续后如发现甲方违反本条约定,乙方有权拒绝赔付。 甲方应向乙方提供借款人的中国人民银行核发的贷款卡附带的人民银行信用信息〖复印件〉。 (二)甲方应按国家有关法律、法规的规定,督促投保人履行还款义务,并及时将投保人的还款、逾期情况及时完整、准确地书面告知乙方。

借款合同(个人、包含保证条款)

借款合同 编号:借款人:(以下简称甲方) 身份证号码: 住所地: 联系电话: 邮政编码: 通讯地址: 贷款人:(以下简称乙方) 身份证号码: 联系电话: 邮政编码: 通讯地址: 保证人:(以下简称丙方) 身份证号码: 联系电话: 邮政编码: 通讯地址:

因甲方向乙方借款,丙方为甲方的借款向乙方提供保证,为明确各方权利义务,甲方、乙方、丙方协商一致,依据国家相关法律,特订立本合同。 第一条贷款金额、期限、用途 1.1 金额: (大写) 。 1.2 币种:。 1.3期限:3个月,自2014年5月27日至2014年8月28日。 1.4本合同项下的借款将用于:个人周转 第二条利率 利率:5%/月。该利率系中国人民银行现行相应期限档次贷款的基准利率上浮 %。 第三条偿还顺序 如甲方偿还乙方的款项少于按本合同约定该日到期的债务总额,该款项按下列次序安排: (1)支付依法或依照本合同约定的实现债权而支付的催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用; (2)支付应付违约金; (3)支付应付利息; (4)支付应付本金。 甲方所偿还款项不足以清偿同一顺序全部债务的,按有

关债务发生的先后顺序清偿。 第四条保证条款 本合同项下贷款由丙方向乙方提供保证担保,丙方承诺并遵守如下条款: 4.1 保证方式 丙方自愿为甲方的借款向乙方提供连带责任保证。 4.2保证范围 保证的范围为主合同项下债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权而发生的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费)。 4.3保证期间 保证期间为本合同项下贷款到期之日后两年止。 债权人宣布主合同项下债务全部提前到期的,以其宣布的提前到期日为债务履行期限届满日。 第五条违约责任 5.1甲方不能按期归还贷款的,每逾期一天,乙方有权按贷款本金 0.5%/天向甲方收取违约金。 5.2甲方未按时足额偿还贷款本金、支付利息的,乙方有权按合同约定要求保证人承担连带清偿责任。 5.3在本协议生效后,一方不履行本协议或履行本协议不符合约定的,应向另一方承担违约责任,并赔偿守约方因

质量安全保证承诺合同协议书范本

编号:质量安全保证承诺合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年____ 月_____ 日致:_____________________ (甲方)

我公司(乙方)已充分知悉贵公司“质量是企业的生命、安全胜于一切”的经营理念和要求,并严格按照有关法律、法规之规定,依法从严治理施工现场,确保作业人员及他人的安全与健康,确保工程质量。现就该项目工程质量、安全问题向贵公司作如下声明和承诺: 一、严格执行国家有关安全生产和劳动保护的法律、法规及规范性文件,建立健全安全生产责任制度和现场安全管理制度,接受行政主管部门、工程总包单位、监理单位及贵公司的监督检查。 二、我公司完全具备该工程施工的资质和条件,施工方法或程序符合国家、地方和行业要求,施工人员具备法定从业资质和相应经验,现场施工设施、材料、设备是国内或国外正规厂家的产品,且具有相关合格证书,机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。保证在施工过程中积极采取先进工艺和先进技术。 三、我公司将充分关注和保障施工现场人身及财产安全,严格按国家、政府规定的安全生产、 文明施工标准搞好防护工作,采取诸如防护及围栏、照明、警卫、护栏、警告等有效措施,就 施工过程中对自身、贵司或他人所造成的人身或财产损害承担赔偿责任。 四、供应、制作或安装于贵公司工程项目上的产品完全符合国家现行标准和合同的约定,在原材料、工艺、生产设备及安装等方面没有缺陷。该项声明在产品交货或安装于工程之上后仍然有效,且不得因贵公司接受该产品以及支付该产品价款而失效。贯彻工程质量“终身制”,在国家法律确定的质量安全责任期内对建筑工程造成的安全事故承担经济、行政和刑事责任。 五、已建立工程安全事故的快速应急机制。保证在工程质量出现问题、或存在安全隐患时,将主动或按贵公司的要求立即采取有效措施进行补救,消除安全危害,最大限度地保护好贵公司及客户利益。 六、若因工程质量问题导致重大安全事故,我公司将承担由此给贵公司造成的客户索赔、声誉影响等全部损失。

三方合作协议合同范本

三方合作协议合同范本 合同编号:_____________ 甲方:__________________________________________ 法定住址:______________________________________ 法定代表人:____________________________________ 职务:__________________________________________ 委托代理人:____________________________________ 身份证号码:____________________________________ 通讯地址:______________________________________ 邮政编码:______________________________________ 联系人:________________________________________ 电话:__________________________________________ 传真:__________________________________________ 帐号:__________________________________________ 电子信箱:______________________________________ 乙方:__________________________________________ 法定住址:______________________________________ 法定代表人:____________________________________ 职务:__________________________________________ 委托代理人:____________________________________ 身份证号码:____________________________________ 1 ______________________________________ 通讯地址: ______________________________________ 邮政编码: ________________________________________ 联系人: __________________________________________ 电话: __________________________________________ 传真: __________________________________________ 帐号: ______________________________________ 电子信箱: __________________________________________ 丙方: ______________________________________ 法定住址: ____________________________________ 法定代表人: __________________________________________ 职务: ____________________________________ 委托代理人: ____________________________________ 身份证号码: ______________________________________ 通讯地址: ______________________________________ 邮政编码:

合同履约保证保险条款

中国人民财产保险股份有限公司 合同履约保证保险条款 总则 第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单及批单组成。凡涉及本保险合同的约定,均应采用书面形式。 第二条合同关系中的债务人可作为本保险合同的投保人,合同关系中的债权人为本保险合同的被保险人。 保险责任 第三条保险期间内,投保人未按照与被保险人所签订的合同履行相关义务,且未按照合同约定向被保险人履行赔偿责任,对于被保险人因此产生的直接经济损失,保险人按照本保险合同的约定承担赔偿责任。 责任免除 第四条下列原因造成的损失、费用和责任,保险人不负责赔偿: (一)战争、敌对行为、恐怖行为、军事行动、武装冲突、罢工、暴动、民众骚乱; (二)核爆炸、核子辐射和放射性污染; (三)洪水、地震、海啸及其他人力不可抗拒的自然灾害; (四)行政行为或司法行为;

(五)投保人及其代表的犯罪行为;被保险人及其代表的故意、重大过失或犯罪行为。 第五条存在下列情况之一的,保险人不负责赔偿: (一)投保人与被保险人订立的合同被依法认定无效或被撤销; (二)投保人与被保险订立的合同按法定或者约定解除; (三)投保人、被保险人采用欺诈、串通等恶意手段订立合同; (四)投保人与被保险人对合同实质性内容进行修改,包括但不限于变更合同主体、修改合同权利义务等,而事先未征得保险人书面同意的; (五)被保险人未履行合同中约定的义务; (六)因非本保险合同中保险人承保的其他合同纠纷,导致投保人未履行约定而造成的损失。 第六条对下列损失、费用和责任,保险人不负责赔偿: (一)投保人与被保险人签订的合同承诺以外的任何损失和费用; (二)被保险人的间接损失; (三)本保险合同中载明的免赔额以及按本保险合同中载明的免赔率计算的金额,两者以高者为准。 赔偿限额、免赔额(率)

具有履行合同、项目执行的保障能力承诺书

具有履行合同、项目执行的保障能力承诺书具有履行合同、项目执行的保障能力承 诺书 ok3w_ads(“s004”); ok3w_ads(“s005”); 篇一:各类承诺书 格式一 承诺函 致: 针对工程施工招标文件要求,如果你单位接收我们的投标,我公司现承诺:经贵方认可的工程项目负责人及相应资质的专业技术、管理人员是将来施工的现场的实际操作者,并常驻工程施工现场,上述人员未经招标人同意,我将不得擅自调换或撤离,若招标人认为有必要,可要求对上述人员的部分作出更好的调整,我方保证接收,全力配招标方打造精品工程。 承诺单位(盖章): 法定代表人(职务、姓名)(签字并盖章): 承诺日期: 有效期至: 承诺书 如果我们投标文件被接受,我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求及下述各项承诺,按期、保质保量履行合同的义务。 (一)、对施工工期的承诺

如我方中标项目,我方保证按合同规定的开工日期开始施工,施工工期为天,我方保证在工期内完工及交付全部工程。并确保该工程竣工验收质量达到标准。如我方未按招标单位工期要求竣工的,我方接受每推迟一天扣除履约保证金的处罚决定。 (二)、对施工质量的承诺 如我方中标项目,为确保工程达到优质工程的目标,我方将严格执行ISO9000系列质量标准,严格按监理工程签字批准的设计图纸、质量标准,以及招标合同文件的施工要求进行,所使用的材料符合设计的规范标准的要求。我方使用的每项主材将向监理工程师报验,经业主方和监理单位验收和认可后使用。如因材料不合格而造成的返工等损失,均由我方负责。 严格执行亮化工程质量以及相应的电气安装工程规范和标准,使各项工程均符合国家验收规范,分部工程合格率100%,优良率95%以上。我方将从组织管理、材料设备检验、测量检查及现场施工全过程建立一套完整的质量保证体系。 我方保证按国家规定的施工规范和质量验收标准施工,保证工程质量符合工程设计和现行施工及验收规范要求,工程竣工一次性验收合格,我方单位如因施工问题造成质量事故,返工损失及工期延误均由我方承担一切责任。 (三)、对保修期的承诺 如我方中标项目,我方保修期按建设部规定执行,此次投标我公司响应招标文件要求,为所有产品和安装施工提供贰年免费质保期和终身保修。保修期内不论发生何种工程质量事故均由我方承担责任,同时,业主方有权在我方未及时配合的情况下使用保修款进行质量事故的处理。 (四)、对安全文明施工的承诺

借款合同(个人、包含保证条款)

借款合同 编号: 借款人:(以下简称甲方) 身份证号码: 住所地: 联系电话: 邮政编码: 通讯地址: 贷款人:(以下简称乙方) 身份证号码: 联系电话: 邮政编码: 通讯地址:

保证人:(以下简称丙方) 身份证号码: 联系电话: 邮政编码: 通讯地址: 因甲方向乙方借款,丙方为甲方的借款向乙方提供保证,为明确各方权利义务,甲方、乙方、丙方协商一致,依据国家相关法律,特订立本合同。 第一条贷款金额、期限、用途 1.1 金额: (大写) 。 1.2 币种:。 1.3期限:3个月,自2014年5月27日至2014年8月28日。 1.4本合同项下的借款将用于:个人周转 第二条利率 利率:5%/月。该利率系中国人民银行现行相应期限档次

贷款的基准利率上浮%。 第三条偿还顺序 如甲方偿还乙方的款项少于按本合同约定该日到期的债务总额,该款项按下列次序安排: (1)支付依法或依照本合同约定的实现债权而支付的催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用; (2)支付应付违约金; (3)支付应付利息; (4)支付应付本金。 甲方所偿还款项不足以清偿同一顺序全部债务的,按有关债务发生的先后顺序清偿。 第四条保证条款 本合同项下贷款由丙方向乙方提供保证担保,丙方承诺并遵守如下条款: 4.1 保证方式 丙方自愿为甲方的借款向乙方提供连带责任保证。 4.2保证范围 保证的范围为主合同项下债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权而发生的费用(包括

但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费)。 4.3保证期间 保证期间为本合同项下贷款到期之日后两年止。 债权人宣布主合同项下债务全部提前到期的,以其宣布的提前到期日为债务履行期限届满日。 第五条违约责任 5.1甲方不能按期归还贷款的,每逾期一天,乙方有权按贷款本金0.5%/天向甲方收取违约金。 5.2甲方未按时足额偿还贷款本金、支付利息的,乙方有权按合同约定要求保证人承担连带清偿责任。 5.3在本协议生效后,一方不履行本协议或履行本协议不符合约定的,应向另一方承担违约责任,并赔偿守约方因此而受的一切损失。 第六条争议解决 本合同履行过程中发生争议的,甲乙丙三方同意由乙方所在地有管辖权的法院管辖。 第七条合同生效及其他 7.1 本合同自甲、乙、丙三方签章后生效。

合作协议书简单版

合作协议书 甲方: 乙方: 为明确甲乙双方的权利和义务,经双方协商一致,签定本协议,以资共同信守: 一、合作地点 甲方为更好、更有效地开展创业创新创意业务,对新项目前期进行优选孵化,合作期内同意提供位于内办公区域平方米(含公摊)供乙方项目入驻,合作期满甲乙双方再根据项目发展情况定新合作方式。 二、合作期 协议签订之日起半个月为装修期,即合作期自年月日起至年月日止。 三、合作费用及入驻保证金 (一)合作费用标准及支付方式: 3.1为项目更好地开展,甲方同意合作期内,第一年乙方支付甲方固定合作费用为元/季,第二年、第三年乙方支付甲方固定合作费用为元/季每季度支付一次,先付后开展;首次合作费用需于签订合同之日后日内支付。 3.2为确保乙方严格遵守合同义务,乙方应向甲方交纳元整作为合作保证金,合作保证金应于签订合同之日后日内支付。 3.3合作期满,甲乙双方根据项目发展情况,再具体协商。如无法再合作,乙方需将本协议约定各项费用交清后,甲方再于日内无息退还保证金。 四、费用承担 4.1合作期间与项目相关的水费、电费、电话费、宽带费等费用均由乙方承担; 4.2项目的开展涉及的收入、支出、对外事务及债权债务等全部由乙方自行负责,与甲方无关。 4.3其他与乙方使用有关或者产生的费用均由乙方承担。 五、双方权利和义务 5.1 甲方在收到合作费用及保证金之日起日内将办公场地交付乙方。

5.2 乙方应按协议规定,按时支付合作费用及其他各项应付费用。 5.3甲方同意乙方在合作期间内可对房屋进行必要装修装饰或者合理必须的添附,但不得改变房屋的主体结构,亦不得影响房屋的安全,且因此发生的费用由乙方承担。乙方对房屋如进行结构性改变、对原有设施或者构筑进行变更,必须事前征得甲方书面认可,否则,甲方有权要求其恢复原状;无法恢复或者造成甲方损失的,需赔偿甲方相应损失;未予赔偿的,甲方可于书面通知到达乙方时起解除本协议,由此产生的法律后果由乙方承担。 5.4乙方应按本协议的规定合法使用房屋,不得擅自改变使用用途,不应存放中华人民共和国法律所禁止的危险物品,不得从事违法乱纪活动,如发生损害,乙方应承担全部责任,包括赔偿甲方因此造成的损失。 5.5乙方对于所使用区域及房屋不得有转借、抵押行为。乙方所涉的一切对外债务也无权及不得以所使用区域及房屋利益交换。 5.6乙方应爱惜三创基地的相关设施,如有损坏,应照价赔偿或及时修复,在无法修复的情况下应照价赔偿,甲方自行恢复,所需费用从保证金扣除,保证金不足部分应于一个月内补足,否则甲方可于书面通知到达乙方时起解除本协议,由此产生的法律后果由乙方承担。 5.7因乙方对该房屋使用、管理、维护不当致使人身、房屋或财产受到损害时,由此而导致的法律责任由乙方承担,与甲方无涉;给甲方造成的损失或者导致甲方被追诉的,甲方依法承担责任后可以向乙方主张偿付为此付出的权利。 5.8乙方如需对现有水、电供应进行增容、接驳,相关手续及费用由乙方承担,甲方积极协助办理相关事项。 5.9 合作项目开展所产生的任何法律问题和主体责任,均由乙方独立承担,与甲方无关;给甲方造成的损失或者导致甲方被追诉的,甲方依法承担责任后可以向乙方主张偿付为此付出的权利。 六、解除合同 6.1经甲乙双方协商一致,可解除本协议。 6.2乙方有下列行为之一的,甲方有权解除协议、没收乙方已付保证金: A、未得甲方同意将房屋擅自拆改结构或改变用途; B、拖欠合作费用超过十天; C、未经甲方同意,擅自将房屋转借、抵押等; D、发生其他违约、违法情形的,未按甲方书面要求整改的。 6.3甲方要求提前解除协议,须提前天书面通知乙方,退还乙方已付保证金,此协议解

三方合作协议书模板(标准版)

编号:GR-WR-25798 三方合作协议书模板(标 准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

三方合作协议书模板(标准版) 备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 七-喜*脑有限*司合作协议 七-喜*脑有限*司三方合作协议书(代理商版) 协议编号: 甲方:广州七-喜*脑有限*司 乙方: 丙方: 甲、乙、丙三方本着互惠互利的原则,就三方共同开拓七-喜*脑产品市场,推动三方事业的繁荣和发展,达成如下合作协议: 一:总则 1、“七-喜授权代理商”发展的下级经销商称为“七-喜授权专卖商”,经乙方对丙方的考察及向甲方的申请,甲方授权丙方为“七-喜*脑授权专卖商”,丙方专卖资格授权期为签约之日起至_____年___月___日止,期满后本协议自动作废。丙方在授权期内有权使用以上名义进行七-喜*脑产品合法商

业活动。 2、乙方对丙方的销售运作进行规范化管理,及时向丙方供货,并协助丙方在授权区域进行七-喜*脑业务的拓展。 3、丙方如实情况填写《七-喜*脑授权专卖商注册登记表》,并向甲方提供本年度经过工商部门年检的法人营业执照副本,税务登记证副本及法人代表、总经理身份证的复印件。如有变更,应在10天内提交书面变更说明及变更后的相关证件。 4、丙方有权对甲方或乙方的工作(市场秩序、市场推广、商务、产品质量、客户服务等)作出评价和投诉。 5、丙方有义务提高七-喜*脑的市场占有率。在经营活动中须维护和提升甲方及产品的形象,在广告宣传及其它商业活动中,丙方禁止使用“七-喜*脑XX总(独家)代理”、“七-喜*脑XX销售中心”等具有排它性文字。 二:销售政策 1、价格:丙方从甲方或乙方的提货价(经销价)统一规定为:甲方制订的经销价,乙方有权从甲方获取经销价。 2、价格秩序:甲乙丙三方有责任共同维护七-喜*脑的市

华安财产保险股份有限公司建设工程施工合同履约保证保险

华安财产保险股份有限公司 建设工程施工合同履约保证保险(A款)条款 注册编号:C00002431412016090611252 总则 第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成。凡涉及本保险合同的约定,均应采用书面形式。 第二条本保险合同的投保人是指依法向建设工程招标人投标、中标,与招标人签订《建设工程施工合同》的,具有相应工程施工承包资质的当事人,即建设工程投标人。 第三条本保险合同的被保险人是指依法向建设工程施工投标人进行建设工程招标、确定中标人、与中标人签订《建设工程施工合同》的当事人,即建设工程招标人。 第四条投保人不得将本保险合同项下的权利转让或设定担保。 保险责任 第五条本保险合同责任包含三个部分,投保人可以根据《建设工程施工合同》的要求以及工程进展的具体情况选择全部投保或部分投保,保险责任应当在保单或批单中载明:(一)投标保证 (二)履约保证 (三)支付保证 第六条投标保证 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》,在保险期间内,投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中,因下列情形之一:(一)投标截止后投保人未经被保险人同意或者违反《建设工程招标文件》撤销投标文件; (二)投保人与其他投标人相互串通投标; (三)投保人弄虚作假行为; (四)中标后未按《建设工程招标文件》的要求签署《建设工程施工合同》; (五)《建设工程招标文件》规定的其他有关投标实质性违约情形;

给被保险人造成经济损失的,在有权法院出具了投保人无可供执行财产的生效裁判文书后,被保险人可向保险人提出索赔,保险人依据本保险合同的约定,在投标保证保险责任范围和保险金额内对被保险人的上述损失承担赔偿责任。 第七条履约保证 根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规,以及《建设工程招标文件》、《建设工程施工合同》,在保险期间内,投保人在《建设工程施工合同》的履约过程中,因下列情形之一: (一)投保人违反《建设工程施工合同》约定进行转包或违法分包的; (二)投保人违反《建设工程施工合同》约定采购和使用不合格的材料和工程设备的; (三)投保人原因导致工程质量不符合《建设工程施工合同》要求的; (四)投保人违反《建设工程施工合同》中有关材料与设备专用要求的约定,未经被保险人批准,私自将已按照《建设工程施工合同》约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的; (五)因投保人原因未能按《建设工程施工合同》施工进度计划及时完成《建设工程施工合同》约定工作,造成工期延误的; (六)投保人违反《建设工程施工合同》中关于人员管理义务的规定的; (七)投保人违反《建设工程施工合同》中关于安全管理规章制度的规定的; (八)投保人无正当理由明确表示或者无正当理由以其行为表明不履行《建设工程施工合同》主要义务的; (九)投保人未能按照《建设工程施工合同》约定履行其他有关履约实质性主要义务的; 给被保险人造成经济损失的,在有权法院出具了投保人无可供执行财产的生效裁判文书后,被保险人可向保险人提出索赔,保险人依据本保险合同的约定,在履约保证保险责任范围和保险金额内对被保险人的上述损失承担赔偿责任。 第八条支付保证 根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规,以及《建设工程招标文件》、《建设工程施工合同》,在保险期间内,投保人在《建设工程施工合同》的履约过程中,因下列情形之一: (一)投保人未及时支付供应商或分包人材料款、工程款、劳务款等费用;

质量保证承诺合同协议书范本精品

编号:质量保证承诺合同 投标人:_________________________ 签订日期:_____ 年____ 月_____ 日

我 ____________________________________________ 有限公司一经中标,对所投标产品做如下承 诺: 一、售后服务方案 1、我方对合同设备的质量保证期为验收报告签署之日起__________ 个月。 2、多方承诺在合同设备的质量保证期内,由本地售后服务机构(_____________________ 有限公司)免费为甲方提供合同设备的技术指导和维修服务。 3、我方保证在合同设备岀故障和缺陷时,或接到甲方提供的技术服务要求后,__________ 小时内予以答复,如甲方有要求或必要时,乙方应在接到甲方通知后,派员到达现场并能够更换损 坏部件或排岀故障。 4、我方在接到甲方提供的技术服务要求或维修通知后,1小时内没有响应或在规定时间拒绝或没有派员到达贵方提供技术服务、修理或退换问题设备,贵方有权委托第三人对合同继续进行维修或提供技术服务,由此产生的一切费用由我方承担。 5、设备保修期届满后,我方保证继续为贵方提供合同设备的维修服务,贵方应按我方提供的优惠价格向我方支付相关费用,我方保证在合同设备使用期内以不高于本合同设备和相关配件的价格向贵方提供备品条件。 二、质保承诺 1、我方保证货物是原厂生产的全新的、未使用过的产品,并完全符合投标文件中的各项要求, 产品质量、规格型号和性能完全满足。如由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障,我方负全责,费用由我方负担。产品质量保证期限为2年。 2、发现我方产品岀现质量问题,我方将在1小时内给予答复。 3、我方中标后,保证在10个工作日内到货。 投标人名称: 投标人授权代表签字盖章: 第2页共2页

【三方合作合同范本】合作三方协议范本

法妞问答http://biz.doczj.com/doc/fd18548183.html, 【公司经营合同范本】合作三方协议范本 项目合作协议由:项目出资人(以下简称甲方、乙方和丙方) 甲:,身份证号: 乙:,身份证号: 丙:,身份证号: 甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下: 第一条甲乙丙三方自愿合作经营餐馆项目,总投资为45万元,甲方以人民币方式出资万元,乙方以人民币方式出资万元,丙方以人民币方式出资万元。 第二条在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。 第三条双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。 第四条餐馆固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方%、乙方%的比例分配、丙方%的比例分配。 第五条每年餐馆总销售利润进行分配或再投资,由甲、乙、丙三方共同协商,决定权按出资比例多少来界定。 第六条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。 第七条本协议一式叁份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。 第八条自协议签订之日起,甲方负责餐馆的管理及日常事务。薪酬为底薪元+ % 利润提成,经营期间乙、丙两方均有权了解餐馆的账务及经营情况。 第九条本协议有效期:只要三方继续合作,本协议持续生效。 第十条争议处理 1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决; 2、如果双方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院起诉; 第十一条合作三方中如果有一方提出退出合作的须提前一个月向其他两方提出,退出金额按退出时餐馆资产比例来返还,返还期限不超过天。 第十二条违约处理 如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。 第十三条协议解除 1、一方合伙人有违反本合协议的,另两方有权解除合作协议; 2、三方同意终止协议的; 3、一方合伙人出现法律上问题及做对餐馆有损害的,另两方有权解除合作协议。 第十四条本合同一式三份,双方各执一份,具有相同的法律效力。 甲方:(签章) 地址:乙方:(签章) 地址:丙方:(签章) 地址:合同签订地点:___________ 合同签订时间:____年__月__日

中国人民财产保险股份有限公司合同履约保证保险条款.pdf

附件1: 中国人民财产保险股份有限公司 合同履约保证保险条款 总则 第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单及批单组成。凡涉及本保险合同的约定,均应采用书面形式。 第二条合同关系中的债务人可作为本保险合同的投保人,合同关系中的债权人为本保险合同的被保险人。 保险责任 第三条保险期间内,投保人未按照与被保险人所签订的合同履行相关义务,且未按照合同约定向被保险人履行赔偿责任,对于被保险人因此产生的直接经济损失,保险人按照本保险合同的约定承担赔偿责任。 责任免除 第四条下列原因造成的损失、费用和责任,保险人不负责赔偿: (一)战争、敌对行为、恐怖行为、军事行动、武装冲突、罢工、暴动、民众骚乱; (二)核爆炸、核子辐射和放射性污染; (三)洪水、地震、海啸及其他人力不可抗拒的自然灾害;

(四)行政行为或司法行为; (五)投保人及其代表的犯罪行为;被保险人及其代表的故意、重大过失或犯罪行为。 第五条存在下列情况之一的,保险人不负责赔偿: (一)投保人与被保险人订立的合同被依法认定无效或被撤销; (二)投保人与被保险订立的合同按法定或者约定解除; (三)投保人、被保险人采用欺诈、串通等恶意手段订立合同; (四)投保人与被保险人对合同实质性内容进行修改,包括但不限于变更合同主体、修改合同权利义务等,而事先未征得保险人书面同意的; (五)被保险人未履行合同中约定的义务; (六)因非本保险合同中保险人承保的其他合同纠纷,导致投保人未履行约定而造成的损失。 第六条对下列损失、费用和责任,保险人不负责赔偿: (一)投保人与被保险人签订的合同承诺以外的任何损失和费用; (二)被保险人的间接损失; (三)本保险合同中载明的免赔额以及按本保险合同中载明的免赔率计算的金额,两者以高者为准。 赔偿限额、免赔额(率)

相关主题