甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商，本着互惠、互利、合作的原则，达成以下合同条款：
一、工程名称：
二、合同范围：
1、排风洞口的开凿（处）。
2、排风口制作安装（处）。
3、风筒制作安装。
4、风机安装。
5、风机线路敷设。
6、风机电气控制箱安装。
（以上设备材料全部由乙方提供）
三、技术条件及验收
乙方对工程质量负全部责任，因工程质量问题造成的损失由乙方负责。
工程工期及相关条款
工期：自合同签订的次日计算累计天，如遇不可抗力或方案调整及甲方不能及时付款等原因造成停工或工期延长，乙方不承担责任。甲方提供现场施工条件，确保施工用水电的使用及施工通道畅通。
四、工程造价：合同总造价为：人民币元（元整）。如果有双方工地代表签署的工程造价变更单，造价可进行调整。
五、双方委托的工地代表：甲方委托的工地代表：，乙方委托的工地代
表，委托方对其委托的工地代表所签署的文件均应予以承认，工地代表不可转委。
六、付款方式：
1．本施工协议签订后，当日，甲方付给乙方工程造价总额的%，计人民币
元；
2．乙方工程完成，甲方验收一周内乙方出具合格的工程发票，甲方根据发票支付造价总额
的% ，计人民币元；
3．余款%为质量保证金，保证期个月，在保证期内如出现任何安全及使用质量问题，甲方有权扣除该保证金，直至乙方完全解决。如出现不影响使用的问题，乙方必须及时安排人员维修。如保证期满无任何质量问题所余保证金甲方一次性付清。
七、乙方施工人员在施工期间必须严格遵守甲方管理制度，未经许可任何人不得私自进入非施工使用场地，否则发生一切后果由乙方承担。施工期间乙方应严格执行施工规范和质量要求，合理有效地组织施工安装，凡因乙方组织、管理失控而降低施工安装质量，因而造成工期延误、返工，由乙方承担一切责任，乙方应加强施工队伍的安全教育工作，采取有效措施,杜绝各种不安全隐患的发生,在施工过程中发生的一切安全事故由乙方负责。
八、乙方的报价是根据甲方的要求，由乙方自行设计计算而出的，乙方的报价书经双方确认后作为合同附件。
九、违约责任：任何一方违约给对方造成损失均应赔偿。
十、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，双方签属后生效，工程款付清后失效。合同未尽事宜可签定补充协议。
甲方：乙方：
代表人：（签字）代表人：（签字）
年月日年月日
签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
签合同的注意事项如下（使用时请删除）：
一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。
二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。
三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。
四、约定违约条款，违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。
五、约定争议管辖权条款，解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。
六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资
料：与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。在合同履行过程中双方变更合作约定，包括数量、价款、交货、付款期限的，也要留下书面凭证。
七、您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金，由于“定金”具有特定法律含义，请您务必注明“定金”字样。您如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明确表述一旦对方违约将不予返还、一旦己方违约将双倍返还的内容，法院将无法将其作为定金看待。
八、合同形式：
合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。除了交货的同时负款的合同外，一般应以书面的形式签定合同，在以信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等形式签定合同时一定要要求以书面的形式做最后的确认，以避免双方在履行过程中发生分歧。当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同是成立并有效的，但这样的行为会给企业带来许多不必要的风险和麻烦，应当尽量的避免；
九、签定合同时还应注意到重要细节
1、保留好营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证复印件等有关可以证明身份的材料；
2、盖公章时一定要清晰；
3、合同中有修改的地方一定要签字盖章确认；
4、无合同不交易
经济形势变化导致部分企业不能正常履约，少数企业会利用企业之间
合同编号:___________ 2020工程承包合同书范本 甲方： ______________________________________ 乙方: ___________________________________ 20 年月日
建设工程承包合同，也叫作基本建设承揽合同，指一方，即承包人按期完成并交付他方（发包人）所委托的基本建设工作，而发包人按期进行验收和支付工程价款或报酬的合同。下面是小编为您整理的“ 2020工程承包合同书范本”，供您参考，更多详细内容请点击（）查看2020工程承包合同书范本（一） 发包单位：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 （1）、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的宵砖或红砖）。 （2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 （3）、完工后做围墙10米左右。 （4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定，工程期为日，暂定丁自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括 拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就___________________________________的通风工程分包事宜达成如下协议： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围 （1）一层图纸包含的所有通风系统内容，二层剩余的通风工程内容；已安装完成的2-6层的通风系统的调试。 （2）甲方提供的图纸和变更、相关标准、规范所需完成的内容。 四、工期要求 1、工期为天，（从甲方交出施工界面） 五、工程承包方式： 层通风系统包工包料、包安装、包质量、包文明施工、包竣工调试配合验收（风机、风阀、风口由甲方供货）。层未安装的内容由甲方供给材料，安装由乙方完成。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。-层由乙方负责调试，配合竣工验收。 六、合同价款
1、本合同采用平方（包干总价为元（大写：元）：详见合同附件。（如有增加按实际结算） 2、附件外-层调试维护采用计日工方式，以甲方现场专业工程师、质量工程师、项目总工签证依据为准。 七、付款和结算方式 （1）工程预付款，一层开工前甲方向乙方预支付总工程款的% （2）工程做完经甲方验收合格付到总工程款的%，工程交工验收合格后付余 款%，余款%在两年保质期结束后再行支付。 （3）结算方式：按实际完成工程量结算。 八、材料设备供应 1、本合同1层工程材料均由乙方采购供应。（除风机、风阀、风口外） 2、乙方购买的材料及配件、辅材必须符合相关国家规范要求，并向甲方提供合格证、检验报告、验证清单等等所有与消防有关的所有资料。 3、所有进场材料必须报甲方、监理、建设单位备案，经三方验收合格后才能使用。 九、双方职责 1甲方职责 （1）按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的消防工程图纸、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容 （2）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作。 （3）甲方提供施工用水、电源连接点 2、乙方责任 （1）按图纸施工，若有图纸疑问请与甲方现场工程师协调。 （2）服从甲方公司管理制度。 （3）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到甲方、建设单位、监理单位及相关单位的验收
施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________
签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议： 第一条工程概况: 1.1 装修施工地点： 1.2 住房结构：施工面积平方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。 1.3 工程承发包方式：_______________________ 。 1.4 合同价款：本合同工程造价为（人民币）__________________________ 元（不含税金）,金额大写：__________________________________________ （详见：《工程预算书》） 1.5 工程工期：自___ __年____ 月__ ___日开工, 至年___月___ __日竣工,工期天。 第二条甲方工作 2.1 开工前_________ _天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室 内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 2.2 提供施工期间的水源、电源; 2.3 负责协调施工队与邻里之间的关系; 2.4 不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 2.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。 第三条乙方工作
简单工程合同书样本 合同编号：发包方：__________________ 承包方：_________________ 约时间：签约地点：为了保证__________ 工质 量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规 ，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、________________________ 工程名称： 二、__________________________________ 建筑面积（工程形式）： 三、____________________________ 施工地点： 四、___________________ 工期：1、开工： __________ 年—月—日；2、竣工： 年—月—日;3、合同工期 总共历时____ 。 五、___________________ 承包形式： 六、________________________ 工程质量标准： 七、工程价款：共计人民币元。 八、__________________________________________________ 付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%计________________________________ 元;工程竣工且验收 合格后，支付工程价款的__%计_______ 元；质保金元，质保期满后支付。 九、质保期：__ 年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷； ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工；②如期完成施工任务； ③接受发包方的技术指导和质量标准要求；④负责发包方提供料物及设备的保护 ⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；十^一、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。 发包方：承包方： 委托代理人：委托代理人：
甲方： 乙方： 第一部分工程范围 一、工程内容： 1、工程地点： 2、工程内容： 第二部分工程期限 工期期限为天，自年月日开工，至年 月日室内系统完工。乙方应积极配合甲方，力争早日完成有关工程内容。如遇停水、停电，甲方资金不到位以及不可抗拒之自然因素可作工程期限顺延，乙方不承担违约责任。 第三部分工程造价 工程总造价为：注：此价格为优惠价，不含税。 第四部分双方负责事项 一、甲方责任： 1、在乙方进入现场施工之前应具备施工安装条件。 2、为乙方免费提供施工现场用水、用电及临时库房。 3、协调好现场各施工单位之间的合作配合。 4、室内吊顶需要开口时，由乙方提供尺寸，甲方协调装修单位 开风口、固定风口木龙骨，方便日后风口安装。 5、按合同要求及时支付工程款，并组织对工程的竣工验收。 6、甲方负责通风工程土建设施的修复。 7、甲方负责通风风管混凝土洞口打洞、修复工程。
8、甲方协助乙方对通风设备的电气接线安装及室外风管安装。 9、对乙方施工的工程，甲方工地代表负责进行监督，对不合格的工程（工序）甲方有权责令其返工或停工，因此造成的经济损失由乙方承担。 二、乙方责任： 1、乙方确保本合同内工程能够一次性通过甲方、建设单位、监理单位等相关部门验收。同时满足： （1）现行国家施工及验收标准规范及法律、法规； （2）国家现行建设工程质量管理条例； （3）当地有关部门的相关规定；如因乙方原因造成该工程不能按期验收合格，由此给甲方造成的经济损失由乙方承担。 2、在施工过程中要严格管理，确保施工安全，若发生不安全事故，责任自负。 3、乙方工程内容包括：共板法兰风管制作、安装，风口、风机箱安装，风管砌块洞口打洞。 4、工程完工后，乙方用书面形式办理工程移交单交给甲方，作现场实物验收。 5、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修两年，保修时间自通过竣工验收之日算起，在包修期内因乙方施工质量问题，所涉及到的费用均由乙方承担。 工程质保期：个月。 6、工程完工使用后能充分满足室内对气流速度的要求。 第五部分工程价款的支付与结算 1、合同签订、乙方设备进场后，甲方向乙方支付工程款人民币（小写：￥）； 2、通风系统安装完毕，乙方调试合格后，甲方向乙方支付工程款至%人民币 （小写：￥）。 3、甲方验收合格后，甲方向乙方支付工程款至% 人民币（小写：￥），留%质保金。 第六部分解决合同纠纷的方式
编号：_____________建筑施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
第一部分合同协议书 发包人（全称）：（简称发包人） 承包人（全称）：（简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就____________________________________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源： 5.工程内容： 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 二、合同工期 计划开工日期：____________年____________月____________日。 计划竣工日期：____________年____________月____________日。 工期总日历天数：____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：
人民币（大写）________________________元整(￥____________元)； 五、项目经理 承包人项目经理：________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
建筑工程合同书 建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： ******工程，根据《中华人民共和国经济合同法》，结 合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 第一条工程项目 （一） __________________________________________________ 工程地点： （二） __________________________________________________ 工程内容： （三） ______________________________ 承包方式：包工包料 第二条工程造价为人民币____________________ 第三条合同工期 1.双方商定总工期—天。 开工日期：______ 年—月_____ 日，竣工日期：______ 年____ 月日 2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的
停工。 ②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。 ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工规范验收 （二）工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算， （三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应 （一）工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。 （二）材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条付款方式 （一）由乙方完成工程量的吕，甲方付总造价的旦给乙方； （二）乙方完成工程量的J%，甲方再付总造价的J%给乙方； （三）当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的旦； （四）剩余旦工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。第七条责任
编号：_____________通风工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
工程发包方（甲方）：_____________________________________ 工程承包方（乙方）：_____________________________________ 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，订立本合同如下： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、承包范围：本工程图纸范围内通风、防排烟管道加工、安装及图纸内的洞口预留、封堵等安装和调试。 3、承包方式：包工、包料（除设备甲方采购或指定品牌、价格外） 二、合同日期： 1、计划竣工日期为年月日。 2、服从甲方施工总进度安排，具备施工条件后马上进场施工，按土建形象进度参插进行。 三、工程质量： 1、施工质量应符合最新国家和内蒙古自治区相关施工规范标准，达到国家规定合格等级。 2、工程质量确保验收合格，并保证各专业验收通过。 3、乙方对提供的材料和设备质量负责。 4、本工程由于乙方施工质量原因不符合验收标准造成的返工以及竣工后2年内发生的质量问题，由乙方负责返工修理，并承担其费用。 四、工程价款及结算付款方式： 1、本工程价款执行预决算，按施工图预算价加工程变更及增加部分。依据2009年内蒙古自治区定额和费用定额及东乌兰察布市建设工程材料预算价格和信息价格，信息价中没有的价格以业主书面认价为准，规费和税金按国家规定全部计取。
内部编号：AN-QP-HT696 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 施工合同协议书通用范本
施工合同协议书通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包人(全称)__________ 承包人(全称)__________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：__________ 工程地点：__________ 工程内容：__________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表
YOUR LOGO 工程合同书新范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
工程合同书新范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：_____ 乙方：_____ 地址：______ 地址：______ 电话：______ 电话：______ 兹（以下简称甲方）委托东莞市弘康电力设备有限*司（以下简称乙方）进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下： 一.工程依据和技术指标 1、发电机组型号： 冷却方式： 台数： 2、技术指标 根据（《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93）和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:65db(A)。 评价点位置： 所属区域： 噪声标准：白天65db(A)晚上65db(A) 注: 1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。
2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处（例如窗外1米处）。 二、噪音治理要求： 1、噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。 2、噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。 三、噪音治理措施 采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。 具体治理项目见施工图和报价表。 四、承接方式 ·合同书怎么写·解除劳动合同书·终止合同书样本·装饰装修工程合同书 乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。 五、完成期限 在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制 工程在天内完成交付验收使用。 六、施工条件及协作事项
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目消防通风、防排烟系统工程协商一致，签订本合同，并共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：机械防排烟系统、楼梯间正压送风系统、屋面风机装置、无机玻璃钢通风管道制作安装、百叶窗的制作安装。 4、承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包调试、包验收。风机、风口、风阀等设备采用甲方认质。 第二条合同价款 1、无机玻璃钢通风管道制作安装采用固定单价形式：综合不同厚度按元/㎡，（法兰盘不另计）该费用包含但不限于全部的材料费、所用所有辅材费、安装费、包装费、装卸费、调试费、管理费、利润及应由乙方交纳的税金等一切费用。 2、风机、风口、风阀至风机控制线缆、穿线管道安装等采用甲方认质认价由乙方负责采购、安装施工的形式：从控制箱到风机管线的安装及设备安装按认质认价设备及材料总价的13%给予乙方结算。安装费、调试费、装卸费、检测费、管理费、利润及应由乙方缴纳的税金等一切费用。 3、设备原则上选用中大空调集团产品（见附件），如发生厂家供货不及时或者部分设备价格上涨等原因时，甲方可通过认质认价的方式确定其他品牌产品，由乙方进行采购。由于图纸变更等原因，认质认价清单未列相关设备规格型号的，也需经甲方认质认价。
4、施工水电费装表计费，由乙方承担施工水电费用，乙方进场施工人员食宿自理。 5、工程交工后，依据竣工图纸按实进行结算。 6、乙方需向消防总包单位支付共计万元交工协调费，由甲方代扣缴纳。 第三条工程款（进度款）支付、结算办法 合同签订后，预付工程款五万元整。整个通风防排烟系统安装完成，双方工程量核对完成后付至总价的%，甲方向乙方付款前乙方应开具全额发票。交工验收后付至总造价的95%，预留工程款的%作为质保金，质保期(质保年)满无质量问题全部无息退还。所有工程按实际工程量据实结算。 第四条工程期限 1、本工程工期为日历天 2、开工时间：合同签订后日内进场 3、开工和竣工时间：年月日至年月日3、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 （1）由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者； （2）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者； （3）因甲方不能按期准备好施工条件，不能按约定期限支付工程进度款； （4）非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素，导致一周内停工累计超过小时，经监理工程师批准后可顺延一天。 4、如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等，由此延误的工期不予顺延。 第五条工程质量和标准 无机玻璃钢通风管： 1、执行国家（《通风管道的耐火试验方法》）检验，耐火等级b。 2、符合通风与空调工程施工质量验收规范、通风管道技术规范。
安装施工合同协议书范本 施工合同即使建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。下面WTT小雅给大家带来安装施工合同协议书范文，供大家参考! 安装施工合同协议书范文一 建设单位：(简称甲方) 地址： 施工单位：(简称乙方) 地址： 兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工， 水电安装施工合同样本 。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点 第二条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
(1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条：付款方式 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件， (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备：
编号：FS-HT-05018 建筑工程合同书(标准版) Construction engineering contract template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
建筑工程合同书(标准版) 总承包人：______(以下简称甲方)，地址：______，电话号码： 分包人：______(以下简称乙方)，地址：______，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于______年______月______日双方同意如下条款。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围：附件二。
第四条：价款 4.1工程总价：人民币元整，大写为(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。 4.4此合同开工10天内，乙方向甲方交质量保证金万元，此保证金应在该分包工程验收完工后，15天内归还给乙方。 第五条：工程期限 5.1开工日期： 5.2竣工日期：(以竣工报告为准)交付日 5.3合同总工期：天 5.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通
工程合同协议书范本 Model project contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
工程合同协议书范本 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 工程合同协议书（一） 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。甲乙双方就陕西宏方·庭香文府项目住宅楼工程承包施工有关事宜协商并达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程名称：住宅楼 2、工程地点： 3、工程内容：地上6层，地下1层，全砖混结构。 4、工程面积：约㎡（坡屋面不在计算面积之列）
二、工程承包范围：除甲方指定的分包工程外、施工图纸的全部工程内容。 甲方分包项目如下： 1、塑钢窗、防盗门、楼宇对讲。弱电系统的暗埋（含套管），穿钢丝及箱体封口等工作均由乙方施工。 2、凡甲方分包项目，乙方应积极配合。甲方认为需由乙方负责施工的，甲乙双方协商，乙方凭甲方的书面通知进行施工。 三、工期、质量要求： 1、工期：工期总日历天数为280天 2、质量：合格 四、合同条款： 本工程包工包料一次性包死；并扫地出门，交付业主使用。 1、承包单价：元/㎡
甲方： 乙方： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工期： 工期为合同生效后天 四、质保期： 质保期为甲方验收合格后个月 五、安全文明施工： 乙方严格按安全操作规程施工，严禁违章指挥，违章操作，在施工期间，发生安全事故，均由乙方自行负责。 六、承包形式： 包工包料，包质量，包进度，包文明施工。 七、材料供应要求： 1、工程所需主辅材料全部由乙方自行采购、运输及保管。 2、乙方采购的镀锌铁皮规格按行业规范要求。 八、结算方式及期限：
预付%，余款自甲方现场验收合格后天内付清 工程验收期限自工程完工后天内,过期视为合格 九、违约责任： 乙方若未及时完工，须付甲方%一天的违约金。甲方若未及时付款须付乙方%一天的违约金 十、其它事项 1、乙方原则上按设计施工图进行施工（有调整的地方征得甲方同意）。 2、所有风管采用共板法兰工艺连接。 3, 所有机器设备接线排线由甲方请电工负责。 4、解决合同纠纷方式：协商解决，协商不成双方可向上海市浦东新区人民法院提出诉讼 甲方签字盖章：乙方签字盖章： 签订日期：
签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。 签合同的注意事项如下（使用时请删除）： 一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。 二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。 三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。 四、约定违约条款，违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。 五、约定争议管辖权条款，解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。 六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料：与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。在合同履行过程中双方变更合作约定，包括数量、价款、交货、付款期限的，也要留下书面凭证。 七、您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金，由于“定金”具有特定法律含义，请您务必注明“定金”字样。您如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明确表述一旦对方违约将不予返还、一旦己方违约将双倍返还的内容，法院将无法将其作为定金看待。
施工合同协议书样本3篇 Sample of construction contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
施工合同协议书样本3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：施工合同协议书模板 2、篇章2：施工合同协议书样本 3、篇章3：施工合同协议书2020版 篇章1:施工合同协议书模板 （混凝土路面工程） 发包人（全称）（以下简称甲方）：承包人（全称）（以下简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：
第一条、工程概况： 工程名称 工程地点 第二条、混凝土路面工程承包范围及方式： 1、承包方式：包工。 2、承包内容：混凝土路面及铺砖工程。 3、工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。 第三条、甲乙方责任： 1、甲方提供施工用水、用电。 2、在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。 3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责 4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。
YOUR LOGO 小工程施工合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
小工程施工合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 合同编号： 发包方：_________ 承包方：_________ 签约时间： 签约地点： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：____________ 二、建筑面积(工程形式)：____________ 三、施工地点：_________ 四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：________ 六、工程质量标准：________ 七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑工程合同协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建筑工程合同协议书范本 甲方：_______________________________________ 乙方: ________________________________________ 20 年月日
发包方（以下简称甲方）： 身份证号码： 承包方（以下简称乙方）： 法定代表人： 身份证号码： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限丁建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的 工期，并支付承包人合理的利润。 现甲方区村大街巷号原有― 楼房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议：本合同条款本着公平■,公 正的原则，双方充分协商达成一致意见并签订本合同，双方必须严格遵守执行。 一、工程名称：甲方私人住宅加建。 二、工程地点：0 风险提示：关丁实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接 收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成 竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 三、工程限期：从年—日至_________________ 年日止，共天。 四、工程议价：人民币元整。 五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全包工包料，包括模 板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料六、工程内容：按照甲方要求和现有模型修建，在楼加建楼房。
甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方经友好协商，签订此合同。 一、工程概况 1、工程项目： 2、工程地址： 3、工程范围： 4、工期要求：工期从年月日起至年月 日止（除人力不可抗拒因素外），如因其他因素（不是乙方因素）造成的工程延误则工期顺延。备注：甲方资金不到位，工期延期由甲方自行负责。 二、工程承包方式 1、本工程采用包工包料的承包方式，乙方负责按工程设施图整理统计报甲方确认的材料清单作为合同附件。 2、工程承包范围内的所有通风风管、通风配件、安装材料由乙方提供；乙方提供的配件、风管及安装用材均为合格品，并保证其使用功能。 三、质量及验收 1、安装质量标准：乙方严格按《通风与空调工程施工质量验收规范》（）规定和甲方提供的施工图（甲方签字盖章有效）及相关行业标准作为安装工程质量验收标准。 2、乙方于工程完工后周内申报甲方进行系统验收。 四、合同价款
1、本工程合同价款为人民币元整（大写：）。此价格包含教学楼、体育馆图纸以内施工的全部设备、材料等一切费用。 2、合同价款的调整：经业主和甲方确认的增加工程，工程变更（设计变更及技术核定）及现场签证按业主和甲方签字确认的工作量及价格另行结算。 五、运输方法及费用承担 乙方负责风管的供货和施工，施工费用、运输费用、运输费用、安装人工费、辅材费用、上下车费用等均包含在乙方单价中。 六、工程款的支付、 1、甲方付乙方预付款元整，大写： 2、风管主体完工，风机进场后再付总共款的%，即人民币元整。 3、工程安装完毕，付到工程合同总价的%。 4、验收合格后，月内一次性付清总工程款的%。 5、剩余工程款的%作为工程质保金，工程一年保修期完后支付。 6、付款方式，采用现金支付，由乙方提供正规发票。 七、甲方职责 1、提出施工进度，交叉施工及成品保护要求，协调乙方与其他施工单位的关系。 2、给乙方提供进场施工条件：包括施工场地、施工用电、用水等。 3、甲方协调处理安装配合事项及办理签证，并负责施工图会审，及时出具设计变更通知单等相关事项。 4、对材料及安装指令进行监督把关。 5、对进度进行检查监督。 八、乙方职责 1、确保所施工的通风系统工程的质量和工期，并负责安装期间乙方设备、器材、半成品及成品
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 通风工程承包合同
编号：FS-DY-52608 通风工程承包合同 发包方：(简称甲方) 承包方： 甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同，其合同条款内容如下： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：包工包料 二、承包范围 1、工程范围：具体内容为通风工程，(包括消防通风，常时通风、人防通风)建设方及甲方分包通风安装项目以外所有内容。含：工程招标补充说明，图纸答疑，清算编制说明，
变更。综上所有承包方式为包工包料，包所有机械设备，安装调试与消防联动调试。 2、设备及材料：以甲方招投标文件中关于认质认价部分的所有内容。 3、所有设备材料进场前须报审，按规定提供相关资料。 三、承包单价与结算方式： 1、此工程分包通风为固定合同单价，以甲方招标最高限价为准下浮18%后计价为元，大写：。单价不包括税金，水电费。 2、结算方式：按设计图纸一次包死，由于甲方设计变更及认质认价产生的价格变更结算时，以变更部分鉴证为准，付甲方管理费为12%计算。 3、乙方承包一切机械设备，联运调试，系统调试费用。 四、质量要求： 乙方进入现场前必须熟悉图纸，解决疑难问题，乙方必须按图施工，按照技术交底施工，服从现场监理及项目部的施工工序安排。施工质量达到国家施工质量验收标准的规定。乙方工程施工完毕必须与消防及相关安装、土建专业密切配