建设工程合同管理（二建继续教育试题）
建设项目全寿命周期成本管理 班级：二级注册建造师继续教育2019年网络学习班(主项)考试时长：15分钟，总分：10分，合格分数：6分 考试说明：考试时间(15分钟),未超过2分钟请不要交卷 单选题：(共4题，每题1分) 1、（）又称建设项目寿命周期，是指建设项目从其寿命开始到寿命结束的时间。 A .施工期 B .建设项目全寿命周期 C .停工期 D .完工期 2、（）就是建设项目在其决策、实施、投入使用之后到其功能不能满足业主需要之间的期限。 A .物理寿命 B .法律寿命 C .经济寿命 D .功能寿命 3、目前,在我国工程造价管理实践中的主导管理模式是以（）为计价基础的全过程工程造价管理模式。 A .定额 B .定量
C .工期 D .完工量 4、是通过相关的法律、法规、政策进行建设项目全寿命周期成本控制。 A .经济手段 B .技术手段 C .法律手段 D .文化手段 多选题：(共3题，每题1分) 5.对于建设项目的寿命周期的研究和界定，主要有（）四种。 A .物理寿命 B .功能寿命 C .法律寿命 D .经济寿命 6.建设项目全寿命周期成本的特点中，复杂性是指（） A .建设项目全寿命周期成本的内容更加丰富 B .建设项目全寿命周期成本控制更加复杂 C .建设项目全寿命周期成本影响因素分析的对象范围更广，成本影响因素的类 别更加丰富 D .计算更加复杂 7.全寿命周期总成本包括（）等。 A .初始投资 B .运营成本
C .维护成本 D .替换成本 判断题：(共3题，每题1分) 8.在正常使用的情况下，从建设项目决策阶段到由于物理损坏而导致基本功能无法满足用户的正常使用的整段时间，被称为物理寿命期。 对 错 9.建设项目的寿命周期成本，即是建设项目在其寿命周期内发生的所有费用。 对 错 10.建设项目全寿命周期成本控制就是通过对组织、技术、经济等多方面的资源进行合理的分配和利用，实现成本控制的目标，其具有管理属性。 对 错 2013版建筑施工合同法律风险及防范班级：二级注册建造师继续教育2019年网络学习班(主项)考试时长：15分钟，总分：10分，合格分数：6分 考试说明：考试时间(15分钟),未超过2分钟请不要交卷 单选题：(共4题，每题1分) 1、《合同法》是属于以下哪种发来体系 A .民法
山东二建继续教育三轮试题 1.国外很多发达国家工业化住宅体系趋于完善，大力发展模块化技术的国家是（）。 A.日本 B.美国 C.新加坡 D.法国 正确答案：B 2.钢轨横截面为工字形截面的原因是使钢轨（）。 A.具有最佳抗压性能 B.具有最佳抗弯性能 C.具有最佳抗剪性能 D.具有最大刚度正确答案：B 3.小区内公共地面停车场、人行道、步行街、自行车道和休闲广场、室外庭院应采用透水铺装，新建、改建的公共建筑透水铺装率应不小于（）。 A.70% B.50% C.35% D.60% 正确答案：A 4.我国城市轨道交通的建设模式中，交钥匙工程指的是（）。 A .政府作为投资的主体B. 采用多元投资体制C .由工程总承包商负责整个项目的融资、设计咨询、施工及运营D .公私合营模式 正确答案：C 5.隧道内的轨道，一般采用（）。 A.特级道砟； B. —级道砟； C. 二级道砟； D.三级道砟 正确答案：B 6.浮置板式无砟轨道施工中，将钢轨、轨枕、扣配件、钢筋等材料均人工倒运至作业面，在隧道内现场组装轨排、布设绑扎道床钢筋的施工方法是（）。 A.散铺架轨法； B.轨排架轨法； C.散铺-轨排架轨法； D.钢筋笼轨排法 正确答案：D 7.楼梯绘制时，有按构件和（）两种绘制方式。 A. 按形式 B. 按结构类型 C. 按几何形状 D. 按草图 正确答案：D
8.城市化后部分水循环环节的叙述，正确的是（）。 A.城市化后径流汇流历时增大 B.城市化后径流系数增大 C.城市化后地表径流量减少 D.城市化后径流峰现滞后 正确答案：B 9.下列雨水斗属于半有压式的是（）。 A.65重力式 B.79重力式 C.87重力式 D.虹吸式 正确答案：C 10.钢轨伸缩接头分基本轨和尖轨，其工作原理为（）。 A. 基本轨固定不动，尖轨向外侧伸缩 B. 基本轨和尖轨都固定不动 C. 尖轨固定不动，基本轨向外侧伸缩D .基本轨和尖轨都外侧伸缩 正确答案：C 11.竖向构件吊装就位后立即安装斜支撑，每竖向构件不少于2 根斜支撑进 行固定，斜支撑安装在竖向构件的同一侧面，斜支撑与楼面的水平夹角不应小于（）。 A.30° B.45° C.60° D.75° 正确答案：C 12.BIM 的精髓在于（）。 A.控制 B.模型 C.大数据 D.协同 正确答案：D 13.PC 装配式剪力墙结构技术的应用打破了传统建造方式受工程作业面和气候的影响是因为（）。 A.大幅度地提高劳动生产效率 B.节省能源 C.缩短了生产周期、安装周期 D. “空间换时间”正确答案：D 14.工程项目全寿命期可划分为（）五个阶段。 A. 勘察与设计、施工、监理、运行与维护、改造与拆除 B. 策划与规划、勘察与设计、施工与监理、运行与维护、改造与拆除 C. 勘察、设计、施工、监理、运行与维护 D. 策划、勘察与设计、施工、监理、运行与维护 正确答案：B
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
综合练习一 一、名词解释 1、工程合同 2、工程保险 3、担保 4、合同交底 5、工程变更 6、工程合同总体策划 7、调停 8、费用索赔 9、工料单价法 二、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意) 1．建设工程合同的订立一般情况下应采取（）的方式。 A．招标 B．投标 C．招标投标 D．协议 2．招标人可以在招标文件中要求（）提交投标保证金。 A．投标人 B．代理人 C．银行 D．中标人 3．施工总承包合同的协议书内容不包括（）。 A．工程概况 B．组成合同的文件 C．材料设备供应 D．合同价款 4．工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺，履包合同终于分包工程有关的承包人（）的义务 A．部分 B．双方约定的 C．连带 D．所有 5．下列有关招标时限的规定错误的是( )。 A．依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日 B．自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日C．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人 D．评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定 6．在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容，而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。 A．竣工验收及决算 B．保障、保险及担保 C．工程变更 D．违约、索赔与争议 7．AIA合同文件的主要计价方式有( )。 A．总价合同、单价合同及成本加酬金合同 B．总价、成本补偿合同及最高限定价格法 C．施工条件合同、永久设备和设计——建造合同 D．目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同 8．下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是( )。A．同一工地不同建筑之间流动 B．不同工地之间的流动 C．同一建筑不同建筑部位上流动 D．一个建筑工程项目完成后，又要向另一新项目动迁的流动 9．( )，是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部
公共科目考试禵 包过 一、单选题（60题），1、项目总控是在管理基础上结合（B ）发展起来的一种 新型组织模式。 A 系统管理理论 B 企业控制论,P1 C 系统工程理论 D 集成化思想 2、项目总控的服务对象是（C ）。 A 项目经理B业主 C 项目的最高决策层,P1 D 承包商 3、绿色建筑应坚持（C ）的建筑理念。 A节能 B 环保 C 可持续发展,P8 D 经济 4、管理的本质是（B ）。 A 组织 B 协调,P15 C 控制 D 计划 5、建设工程项目管理的灵魂是（D）。 A 组织 B 协调C控制 D 创新,P26.27 6、组织能否有效地运行，并实现组织目标，很大程度上取决于（C）。 A 管理是否有效 B 领导是否有领导才能 C 组织结构是否合理,P18 D 组织成员是否团结一致
7、监理工程师在监理的过程中，随着监理对象得变化，应（B）来提高总体监理工作的有效性。 A 变革监理内容 B 变革管理方式,P27 C 变革组织结构 D 变革监理计划 8、工地开工前，第一次工地例会必须将签证的各项要求以及基建处关于工程造价管理系列规定、审计要求等以书面形式告知施工单位并由（B ）签字认可。 A 造价员 B 项目经理,P28 C 技术负责人 D 总监理工程师 9、BOT模式中契约企业特许权期限届满时，所建基础设施（B ）。 A 有偿移交给政府 B 无偿移交给政府,P38 C 可以转让给其他企业D可以续约再经营 10、BT是政府利用非政府资金来进行（ C ）建设项目的一种融资模式。 A 基础设施 B 公用基础设施 C 基础非经营性设施,P42 D 大型政府工程 11、BOT与BOO模式最大的相同点在于（ B ）。 A 项目所有权都要交给政府 B 都是用私人投资承担公共基础设施项目,P46 C 两者私有化程度一样 D 我国金融机构和非金融机构都是为其融资方式提供担保
1. 根据济南市海绵城市建设试点城市实施方案，项目年径流总量控制率为（），对应设计降雨量为41.3mm。 A.65% B.75% C.85% D.95% 正确答案：C 您的答案：C 2. 实现BIM全生命周期的关键在于BIM模型的（）。 A.信息内容详细程度 B.信息传递 C.信息处理 D.信息容量 正确答案：B 您的答案：B 3. 防洪调蓄的塑料雨水模块，其外围铺设透水性土工布，土工布外侧应有不少于（）碎石。 A.25cm B.40cm C.30cm D.45cm 正确答案：C 您的答案：C 4. 门的实例属性中，限制条件有（）。 A. 底高度 B. 宽度 C. 高度 D. 厚度 正确答案：A 您的答案：A 5. 湿地是一类特殊过渡类型生态系统，以下它所不具备的特性是（）。 A.抵御洪水 B.调节径流 C.改善气候 D.引发污染 正确答案：D 您的答案：D 6. 雨水资源利用率评估主要包括雨水收集并用于道路浇洒、园林绿地灌溉、市政杂用、工农业生产、冷却等雨水总量的核算，雨水资源利用率是该年雨水利用总量占（）的百分比。 A.径流量 B.多年平均径流量 C.降雨量 D.多年平均降雨量 正确答案：C 您的答案：C 7. 招标人发出的招标文件或者资格预审文件应当（）。 A.编号 B.加盖公章 C.不加日期 D.以上都不对 正确答案：B 您的答案：B 8. 一个立管所承接的多个雨水斗，其安装高度宜在同一标高层。当立管的设计流量小于其排水能力时，可将不同高度的雨水斗接入该立管，但最低雨水斗应在立管底端与最高斗高差的（）以上。 A.1/ 3 B.1/ 2 C.2/ 3 D.1/ 4 正确答案：C 您的答案：C 9. BIM 的一个基本前提是（）。
《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 http://biz.doczj.com/doc/fd5365297.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( ) A、是
B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约，投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源：学易网 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源：学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。
二建继续教育总试题 一、单选题 1、BIM是以建筑工程项目的（各项相关信息数据）作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。 2、以下关于BIM的概念的表述，正确的是（）。D. BIM是一种解决方案的集合。 3、BIM最大的意义在于（全生命周期应用）。 4、最早关于BIM 的概念是（）年提出的。B.1975.0 5、（）的颁布，标志着BIM 技术真正成为我国建筑信息化的主线，也成为我国的“BIM 元年”。C. 《2011-2015 年建筑业信息化发展纲要》 6、BIM技术最先从（）发展开来。B. 美国 7、BIM在施工阶段应加入的信息有（）。C. 费用 8、全生命周期的广义定义是（）。C.涵盖并服务于建筑乃至城市的全生命周期 9、实现BIM全生命周期的关键在于BIM模型的（）。B.信息传递 10、（）中的风险属于显性风险。A.施工建设 11、以下不属于BIM应用产生的收益和效果的是（）。C.合同价格提高 12、BIM标准化研究工作的实施主体是（）。A. 企业级 13、BIM 构件分类以（）为基础构建管理体系。A. 企业属性 14、以矩形截面型钢结构框架梁为例进行面分法分类时，可按（）进行。C. 功能、材质、形状 15、以下不是企业级BIM 标准化政策实施路线的内容的是（）。B. 全面把握 16、建筑工业化和（）是建筑业可持续发展的两大组成部分。C. 建筑业信息化 17、BIM 的一个基本前提是（）。A. 项目全寿命期内不同阶段不同利益相关方的协同 18、（）是指全寿命期工程项目或其组成部分物理特征、功能特性及管理要素的共享数字化表达。B. 建筑信息模型 19、工程项目全寿命期可划分为（）五个阶段。B. 策划与规划、勘察与设计、施工与监理、运行与维护、改造与拆除 20、（）是BIM 信息模型的基础。B. BIM建模软件 21、（）是Autodesk公司一套BIM系列软件的名称A. Revit 系列 22、中国第一个本土化BIM系统是（）。B. PBIMS 23、以下属于BIM的结构分析软件的是（）。B. PKPM 24、Revit属性包含类型属性和（）属性。D.实例 25、Revit 绘制标高时，一般在（）视图下进行。B.立面 26、 Revit墙体有（）种墙族。B.三 27、Revit墙体绘制时，一般在（）视图下进行。B.立面 28、以下表示属于门窗族默认类型名称的是（）。A. M0921 29、删除墙，墙上的门窗会（）。B. 被删除 30、门的实例属性中，限制条件有（）。A. 底高度 31、楼板的结构有（）种楼板层功能。D.7.0 32、楼梯绘制时，有按构件和（）两种绘制方式。D. 按草图 33、房间面积值（）由revit自动产生。A. 可以 34、房间平面图，卧室区域为橙色，卫生间区域为黄色，这样的表示在revit中
1.在我国，（B）太阳能资源最丰富。 A广东地区 B西藏西部 C海南地区 D上海地区 2.通过专用设施将光引入建筑物室内或通过专用光缆将光引入建筑物或构筑物内的技术称为（B）。 A光电技术 B光导技术 C光束技术 D光纤技术 3.太阳能集中热水系统主要由集热贮热循环系统、辅助加热供水循环系统和智能控制系统等组成，可实现24小时或定时供应（A）°C的热水。 A45?55 B45?50 C50?55 D40?50 4.分布式光伏发电项目所依托的建筑物及设施应具有（B），项目单位与项目所依托的建筑物、场地及设施所有人非同一主体时，项目单位应与所有人签订建筑物、场地及设施的使用或租用协议，视经营方式与电力用户签订合同能源服务协议A合法性 B多样性 C单一性 D结构性
======多选题部分====== 5.太阳能光热系统由（ABC）等组成。 A太阳能光热管 B支架 C控制器 D冷却剂 6.太阳能光导照明施工的操作要点有哪些（ABCD） A孔洞预留及处理 B固定防雨板作防水处理 C管道安装 D采光装置安装 7.切实抓好新建建筑节能工作，应该（ABCD） A科学做好城乡建设规划 B大力促进城镇绿色建筑发展 C积极推进绿色农房建设 D严格落实建筑节能强制性标准 ======判断题部分====== 8.太阳能与建筑一体化是将太阳能利用设施与建筑有机结合，利用太阳能集热器（采光器）替代屋顶覆盖层或替代屋顶保温层，或作为建筑物外墙面既消除了太阳能对建筑物形象的影响，又避免了重复投资，降低了工程成本，是未来太阳能技术发展的方向。√ 对错 9.直射辐射和散射辐射之和称为“总辐射”。√ 对错
建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。 （答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号） 一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中，( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28
建设工程合同管理考试试题及答案 篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C：合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购付款后，供货交货。合同订立后，采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由，暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是 专业资料
（）。 A:同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B：民间调解 C：行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款， 经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 专业资料
A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（）。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正 专业资料
单选 具有大容量，采用钢轮钢轨，可在隧道、高架和地面运行的轨道交通类型为（）。地铁 具有中容量，采用钢轮钢轨，一般在高架和地面运行的轨道交通类型为（）。轻轨 1列地铁列车的运载能力大约相当于（）辆小汽车。200.0 就二氧化碳而言，汽车的单位释放量是轨道交通的（）。25倍 截止到2015年末，我国城市轨道交通运营里程已达（）多公里。3000.0 按照国家“十三五”规划，到2020年，我国城市轨道交通运营里程预计达到（）。6000公里 城市轨道交通基本建设程序中，属于运营阶段的是（）。项目后评价 我国城市轨道交通的建设模式中，交钥匙工程指的是（）由工程总承包商负责整个项目的融资、设计咨询、施工及运营 下列选项中，不属于轨道作用的是（）。减少机车车辆运行阻力 下列选项中，不属于提高轨道结构整体强度的措施是（）。采用刚性扣件1926年，铺设世界最早的一条无缝线路的国家是（）。德国 无缝线路是把若干根标准长度的钢轨焊接成长（）的铁路线路。1000m～2000m 钢轨横截面为工字形截面的原因是使钢轨（）。具有最佳抗弯性能 存在于所有线路，也是直线和大曲线轨道上主要磨耗形式的是（）。垂直磨耗由于细小裂纹或非金属夹杂物引起的钢轨损伤类型是（）。轨头核伤 钢轨伸缩接头分基本轨和尖轨，其工作原理为（）。尖轨固定不动，基本轨向外侧伸缩 轨枕顶面支撑钢轨的部分称作承轨槽，其轨底坡的坡度为（）31-十二月-1899 减少木枕机械磨耗最有效的途径的是（）。加铺铁垫板 目前我国应用最广泛的轨枕类型是（）。先张法预应力混凝土枕 我国Ⅰ、Ⅱ型混凝土轨枕的长度为（）。2.5m 应用最广泛的道岔类型为（）。普通单开道岔 道岔的号数N与辙叉角α之间的关系是（）。N=cotα 护轨由中间平直段、两端缓冲段和开口段组成，整体呈现（）。折线型 能实现不平行股道的交叉功能的道岔是（）。交分道岔 隧道内的轨道，一般采用（）。一级道砟 下列选项中，不属于道床脏污产生的影响是（）。引起飞砟现象 窄级配道砟对针状指数和片状指数的要求为（）。不大于20% 对有砟轨道的特点，叙述正确的是（）。建设费用低，建设周期短 不属于预铺道砟工作范围的选项是（）。轨道整理 抵抗钢轨伸缩，防止线路爬行的参数是指（）。道床纵向阻力；
1. 城市化后部分水循环环节的叙述，正确的是（）。 A.城市化后径流汇流历时增大 B.城市化后径流系数增大 C.城市化后地表径流量减少 D.城市化后径流峰现滞后 正确答案：B 2. 我国CRTSⅡ型板式无砟轨道起源于（）。 A.日本的框架型板无砟轨道； B.日本的板式无砟轨道； C.德国的博格板式无砟轨道； D.德国的雷达型无砟轨道 正确答案：C 3. 低影响开发雨水系统的径流总量控制一般采用什么指标作为控制目标（）。 A.雨水下渗减排总量 B.设计降雨量 C.雨水调蓄总量 D.年径流总量控制率 正确答案：D 4. 钢轨涂油对于减缓钢轨侧面磨耗特别有效，一般可提高钢轨寿命（）倍。 A.1～3倍； B.2～4倍； C.3～5倍； D.4～6倍 正确答案：C 5. 由于水少，采用水敏感城市设计，通过雨水源头控制，减少了暴雨径流，同时也增加供水的国家是（）。 A.英国 B.美国 C.澳大利亚 D.日本 正确答案：C 6. 以下属于BIM的结构分析软件的是（）。 A.Revit B. PKPM C. Archi CAD D. Ecotect 正确答案：B 7. 竖直渗透面的有效渗透面积按有效水位高度的（）计算。 A.1/ 3 B.1/ 4 C.2/ 3 D.1/ 2 正确答案：D 8. 到（）年末，建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM 与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用。 A.2017.0 B.2018.0 C.2020.0 D.2025.0 正确答案：C 9. 轨距偏差即在轨顶面以下（）处量得的左右两轨内侧距离相对于标准轨距的偏差。 A.10mm； B.12mm； C.14mm； D.16mm 正确答案：D 10. 对有砟轨道的特点，叙述正确的是（）。 A.建设费用低，建设周期短； B.噪音传播范围大； C.机械化维修效率低； D.几何状态调整困难
山东省2018年二级注册建造师继续教育考试试题答 案（市政公用） 1. BIM的精髓在于（D）。 A. 控制 B. 模型 C. 大数据 D.协同 2. 协同的方式包括共享和（C）。 A. 目标 B. 进步 C.同步 D. 方向 3. 高温季节底泥疏浚后容易导致形成黑色块状漂泥底泥运输和处理处置难度较大，存在二次污染风险，需要按规定安全处理处置。因此，应根据当地气候和降雨特征，合理选择底泥（B）。 A.疏浚范围 B.清淤季节 C.疏浚深度 D.疏浚方式 4. （C）是建筑业发展战略的重要组成部分，也是建筑业转变发展方式、提质增效、节能减排的必然要求。 A.建筑业定制化 B. 全面绿色化 C. 建筑业信息化 D. 绿色环保化 5. 施工企业应利用基于BIM的数据库信息，导入和处理已有的BIM设计模型，形成（B）。 A. BIM竣工模型 B. BIM施工模型 C. BIM规划模型 D. BIM运维模型 6. 房间平面图，卧室区域为橙色，卫生间区域为黄色，这样的表示在revit中被称为（）。 A. 房间配色图 B.房间配色方案 C. 房间分割 D. 房间命名
7. 径流污染问题较严重的城市或地区，其海绵城市规划控制目标可结合当地水环境容量及径流污染控制要求，确定什么指标作为径流污染物控制目标（）。 A.年SS 总量去除率 B.年总氮去除率 C.年总磷去除率 D.年BOD去除率 8. 最早关于BIM 的概念是（）年提出的。 A.1948.0 B.1975.0 C.1998.0 D.2002.0 9. 在绿地内应设雨水排水，雨水口的标高宜高于绿地标高50mm，大面积绿地宜设置排水盲沟。 A.60mm B.50mm C.100mm D.80mm 10. BIM标准化研究工作的实施主体是（）。 A. 企业级 B. 项目级 C. 施工管理级 D. BIM团队级 11. BIM的精髓在于（）。 A. 控制 B. 模型 C. 大数据 D.协同 12. （）是通过限制条件起点和终点来创建族形体。、 A. 旋转 B. 融合 C. 拉伸 D. 放样 13. BIM 构件分类以（）为基础构建管理体系。 A. 企业属性 B. 项目属性 C. 管理属性 D. 独立属性 14. 湿塘、湿地等水体设施，应根据暴雨、洪水、干旱、结冰等各种情况，进行（）调节。 A.坡度 B.结构 C.水位 D.水量 15. 渗透管道之间应设置检查井，检查井之间的管道敷设坡度宜采用（）。 A.0.02-0.03 B.0.01-0.03 C.0.01-0.02 D.0.02-0.03 16. BIM最大的意义在于（）。 A. 模型应用 B. 信息使用 C. 平台价值 D. 全生命周期应用 17. 停车场、广场，可选用全透式沥青路面。全透式路面的土基应具有一定的透水性能，土壤透水系数不应小于（），且土基顶面距离季节性最高地下水位应大于1m。当不满足要求时，应增加路面排水设施。
单项选择题(只有一个选项正确，共12道小题) 1. 某建设单位与施工单位在工程保修书中约定以下各项，不符合规定的是（ ）。 (A) 屋面防水工程10年 (B) 外墙装修工程8年 (C) 基础及主体结构30年 (D) 供热工程4个采暖期 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：C 解答参考： 2. 施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（）。 (A) 发包人承担全部费用，工期相应顺延 (B) 发包人承担全部费用，工期不予顺延 (C) 承包人承担全部费用，工期不予顺延 (D) 承包人承担全部费用，工期相应顺延 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 3. 在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是（）。 (A) 承包人明确表示不再履行合同义务的 (B) 已完成的建设工程质量不合格，但同意修复的 (C) 将承包的建设工程违法分包的 (D) 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：B 解答参考： 4. 对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应（）。 (A) 提前24h书面通知工程师来参加验收 (B) 提前24h电话通知工程师来参加验收 (C) 提前48h书面通知工程师来参加验收 (D) 提前48h电话通知工程师来参加验收 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：C
解答参考： 5. 购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用应由（）承担。 (A) 发包人 (B) 承包人 (C) 监理人 (D) 设计人 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 6. 工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，则计量结果（）。 (A) 由双方协商处理 (B) 无效 (C) 按合同约定处理 (D) 有效 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：D 解答参考： 7. 施工中发现影响施工的障碍物，承包人应（）。 (A) 在4h内以书面形式通知工程师 (B) 在8h内以书面形式通知工程师 (C) 在12h内以书面形式通知工程师 (D) 在24h内以书面形式通知工程师 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：B 解答参考： 8. 具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是（）。 (A) 发包人 (B) 承包人 (C) 工程师 (D) 设备供应商 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 9. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人在收到竣工结算价款后，应
建设工程合同管理试题下载 1、在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同 2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( )申请撤销裁决。 A、人民法院 B、政府的建设行政主管部门 C、上级仲裁委员会 D、质量监督机构 3、可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求( )变更。 A、建设行政主管部门 B、设计单位 C、监理单位 D、人民法院 4、施工的竣工验收应当由( )负责组织。
A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位 5、工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、双方共同 D、合同约定的责任者 6、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 7、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。 A、按合同约定违约金要求对方赔偿 B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿 C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金
D、请求法院增加超过违约金部分损失 8、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( )之日起生效。 A、签订 B、登记 C、履行 D、主合同生效 9、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是( )。 A、发件人的主营业地 B、发件人的经常居住地 C、收件人的主营业地 D、收件人的经常居住地 10、工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。 A、事态调查 B、实际损失分析 C、证据资料收集 D、损害事件原因分析 E、索赔理由分析 11、依据材料采购合同的约定，供货方对( )承担责任。
2016二级建造师继续教育考试试题 一．单选题 1. 线路走向和路由方案应结合线路的技术条件和地形地貌，提出（）个可供选择的方案，以进行方案比选和论证。 A.1～2； B.2～3； C.3～4； D.4～5 正确答案：B 2. 现场拼装柱模时，应设临时支撑固定，斜撑与地面的倾角宜为（）。 A.30° B.60° C.75° D.90° 正确答案：B 3. 隧道内的轨道，一般采用（）。 A.特级道砟； B.一级道砟； C.二级道砟； D.三级道砟 正确答案：B 4. 济南市建委发布的《关于加快推进BIM技术应用的意见》中明确提到：到（）年底，我市基本形成满足BIM技术应用的配套政策、地方标准和市场环境，开展应用试点、示范。 A.2008.0 B.2017.0 C.2014.0 D.2016.0 正确答案：B 5. 渗水设施应定期采用高压水冲洗、负压抽吸等方法进行清理维护，渗水设施的检查时间宜在雨后（），发现路面明显积水的部位，应分析原因，及时采取维修保养措施。 A.10h-12 h B.1h-2h C.4h-6h D.3h-4h 正确答案：B 6. 湿塘、湿地等水体设施，应根据暴雨、洪水、干旱、结冰等各种情况，进行（）调节。 A.坡度 B.结构 C.水位 D.水量
7. 楼板的结构有（）种楼板层功能。 A.3.0 B.4.0 C.6.0 D.7.0 正确答案：D 8. 20世纪70～80年代北京16层高层大板住宅研究工作中有一项是考虑到高层建筑在地震力作用下的（）加强了屋顶结构的整体连接。 A.扭转效应 B.烟囱效应 C.蒙皮效应 D.鞭梢效应 正确答案：D 9. 被形象的称为“后BIM”的是（）。 A. BIM1.0模式 B. BIM1.5模式 C. BIM2.0模式 D. BIMn.0模式 正确答案：A 10. 当调蓄空间雨水的排空时间超过（）时，应及时置换树皮覆盖层或表层种植土。 A.36h B.24h C.48h D.32h 正确答案：A 11. 小区道路路缘石标高宜高于绿地标高100mm以上，对于下凹式绿地段道路，竖向高程应高出绿地标高不小于（）。 A.60mm B.50mm C.100mm D.80mm 正确答案：B 12. 在PC工法中柱筋采用( )方式进行连接。 A.焊接 B.浆锚套筒 C.绑扎连接 D.机械连接 正确答案：B 13. BIM应用过程中，（）是最基础的技术资料。 A. BIM概念 B. BIM模型 C. BIM三维动画 D.BIM工程量统计
山东二建继续教育试题 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】
1.城市化后部分水循环环节的叙述，正确的是（）。 A.城市化后径流汇流历时增大 B.城市化后径流系数增大 C.城市化后地表径流量减少 D.城市化后径流峰现滞后 正确答案：B? 2.我国CRTSⅡ型板式无砟轨道起源于（）。 A.日本的框架型板无砟轨道； B.日本的板式无砟轨道； C.德国的博格板式无砟轨道； D.德国的雷达型无砟轨道 正确答案：C 3. 低影响开发雨水系统的径流总量控制一般采用什么指标作为控制目标（）。 A.雨水下渗减排总量 B.设计降雨量 C.雨水调蓄总量 D.年径流总量控制率 正确答案：D 4.钢轨涂油对于减缓钢轨侧面磨耗特别有效，一般可提高钢轨寿命（）倍。 ～3倍；～4倍；～5倍；～6倍 正确答案：C? 5. 由于水少，采用水敏感城市设计，通过雨水源头控制，减少了暴雨径流，同时也增加供水的国家是（）。 A.英国 B.美国 C.澳大利亚 D.日本 正确答案：C? 6.以下属于BIM的结构分析软件的是（）。 . PKPMC. Archi CADD. Ecotect 正确答案：B 7. 竖直渗透面的有效渗透面积按有效水位高度的（）计算。 2 正确答案：D 8.到（）年末，建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用。 正确答案：C 9.轨距偏差即在轨顶面以下（）处量得的左右两轨内侧距离相对于标准轨距的偏差。；；； 正确答案：D?
10.对有砟轨道的特点，叙述正确的是（）。 A.建设费用低，建设周期短； B.噪音传播范围大； C.机械化维修效率低； D.几何状态调整困难 正确答案：A? 11.济南市第一个产业化试点工程，采用PK装配整体式房屋建筑体系的是（）。 A.西客站B3小学 B.港新园公租房项目 C.济南万科城项目 D.济南原体育训练中心A块地幼儿园 正确答案：A 12.（）是Autodesk公司一套BIM系列软件的名称。 A. Revit 系列 B. Bentley 系列 C. Archi CAD 系列 D. CATIA 系列 正确答案：A 13. 国务院办公厅出台“关于推进海绵城市建设的指导意见”指出，采用渗、滞、蓄、净、用、排等措施，要求将多少降雨就地消纳和利用（）。 正确答案：B 14.径流污染问题较严重的城市或地区，其海绵城市规划控制目标可结合当地水环境容量及径流污染控制要求，确定什么指标作为径流污染物控制目标（）。 A.年SS 总量去除率 B.年总氮去除率 C.年总磷去除率 D.年BOD去除率 正确答案：A 15.台阶法开挖的缺点（）。 A.支护闭合较晚； B.施工速度较慢； C.作业空间不足； D.上下部作业互相干扰 正确答案：D 16.轨距偏差即在轨顶面以下（）处量得的左右两轨内侧距离相对于标准轨距的偏差。；；； 正确答案：D 17.提出“建筑工业化”的原因中不属于国家政策的是（）。 A.劳动力下降，劳动成本上升 B.节能减排，保护环境，节约资源 C.提高技术水平 D.提高工程质量和效率 正确答案：A? 18.全断面开挖法的优点（）。 A.较大的作业空间； B.开挖面较小； C.围岩稳定性高； D.每个循环工作量较小 正确答案：A