建筑工程施工合同书
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）
甲方现将的土建工程发包给乙方总承包。按照《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》之有关规定，本着公平、公正、互利、互惠的原则，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方友好协商达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称：
2、建设地点：
3、建筑面积：
4、工程质量保证金：元人民币，甲乙双方签订本合同书后日乙方将质量保证金打入甲方指定的银行账户上。
5、工程质量保证金返还时间：工程主体结构施工至层时返还元人民币，工程主体结构施工至层时返还元人民币。
6、结构形式：
二、承包方式及承包范围
包公、包料。除（）外施
工图中所有内容。
二、工期
1、本合同双方约定工期为天。开工前提供施工组织设计和项目总体进度计划，每月20日前提交当月完成工程量报表及下月工程形象进度计划。
2、除发生不可抗力外，在任何情况下，承包方不得以任何理由拖延、顺延、怠误工期。
三、工程质量与验收及竣工验收
工程全部完工后承包方应及时提请发包方组织验收，在提请验收前，承包方应按国家工程竣工验收有关规定，将工程验收的所有相关资料（竣工图纸、竣工资料及竣工报告等）一式二份报送发包方。发包方收到上述资料后组织有关人员验收。
1、本合同工程质量为;
2、承包人必须具有施工一级资质。
四、承包方法
1、土建及水电安装工程
2、具体承包范围：根据设计公司年
月日出具的施工图纸的全部内容，年月日图纸答疑。
五、结算标准、依据及其它
六、结算依据：
1、依据年《全国统一建筑工程基础定额河北省消
耗量定额》，年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗量定额》，年《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》年《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》
2、工程量确定依据：乙方提供的竣工图、施工图会审纪要、设计变更、隐蔽签证及甲方签证等进行计算。
3、设计变更、联系函、签证等现场资料，在工程完成验收后，作为办理结算手续的依据。
4、必须使用甲方指定品牌的材料，乙方自行采购的材料必须有出厂合格证、出厂检测报告、按规定要求复检的材料必须有复检报告方可使用，并承担全部复检的检测费用。工程所需材料在施工期间按保定市建设工程当月信息价格进行调价决算。
5、无信息价的材料由乙方送样，甲方签证确认价格后进行调价决算。，
七、质量保修金
本工程约定的工程质量保修金为施工合同总价款的5%。
八、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满承包方所施工的工程没有出现任何质量问题后15天内，将剩余保修金返还承包人。
九、工程款的支付方式
1、主体工程到层结构封顶时，甲方按以完工程量支付进度
款的%。
2、主体工程到层结构封顶时，甲方按以完工程量支付工程进度款的 %。
3、主体工程封顶后，甲方按以完工程量支付工程进度款的 %
4、装修工程完工后，甲方按以完工程量支付工程进度款
的 %
5、工程竣工验收合格后付至工程款的 %，审计完毕付至工程款的 %，余款内付清。
十、发包方义务
1、三通一平由甲方负责完成。
2、临时施工用水、临时施工用电（高压、低压）由甲方负责接至用地红线边。
3、签订施工合同后甲方提供六套图纸。
4、甲方负责组织设计院及有关部门进行图纸会审及技术交底。十一、承包方义务
1、施工区内施工用水、施工用电由乙方根据需要安装。施工
用水、用电按表计算，按水、电部门的收费标准计费，费用由乙方承担，并承担水损、电损等费用。
2、乙方在开工前向甲方提交施工方案和施工组织设计方案。
3、乙方应按政府有关规定做好文明施工，认真组织管理人
员、机械设备进场施工。
4、施工现场的安全由乙方负责，施工中必须加强对建筑安全
生产的管理，执行安全生产责任制，严格遵守有关安全生产法律、法规、建筑行业安全规章，否则责任均由乙方自行承担。
5、工程竣工后乙方应提供一套完整的工程技术资料送交甲
方存档。
6、乙方应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音
及环境保护安全生产的管理规定，按规定办理有关手续。
7、乙方必须按时支付工地工人工资，不得违反国家有关规
定，乙方如有工人因工资、工作等问题聚众闹事，甲方有权直接处理，所需费用从乙方工程款中扣除，乙方不得有异议。
8、乙方必须维护自身队伍的团结，遵纪守法。如乙方施工队
伍出现打架、闹事、斗殴等情况，一切后果由乙方承担。
十二、违约责任
1、乙方应严格按甲方确定的施工方案组织施工，并接受监理单位对施工全过程的监督，当乙方违反有关规定时，甲方有权给与书面警告，当书面警告过3次时，甲方有权对乙方处以不高于一万元的罚款。
2、乙方不按合同约定履行合同义务，属违约行为，甲方有权根据乙方违约程度采取相应措施，如减少乙方承包范围和内容，同时甲方有权终止合同，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方工程相应的损失。
3、乙方若无正当理由停工应承担违约责任，甲方有权立即终
止向乙方支付任何费用，如乙方无故累计停工超过7天，甲方有权终止合同，并同意甲方另请施工单位，同时甲方有权追究乙方违约责任，并赔偿甲方损失。
4、甲方不按合同约定支付工程款，乙方有权向甲方索取%的违约金，并要求甲方赔偿一切经济损失。
十三、其它
1、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。
2、本合同未尽事宜双方协商解决。
甲方（盖章）乙方（盖章）
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
联系电话：联系电话：年月日年月日
工程合同签订必须注意的23个“坑” 1、如何认定内部承包合同？如何认定其效力？ 建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或在册职工签订合同，将其承包的全部或部分工程承包给其下属分支机构或职工施工，并在资金、技术、设备、人力等方面给予支持的，可认定为企业内部承包合同；当事人以内部承包合同的承包方无施工资质为由，主张该内部承包合同无效的，不予支持。 2、如何认定未取得“四证”而签订的建设工程施工合同的效力？ 发包人未取得建设用地规划许可证或建设工程规划许可证，与承包人签订建设工程施工合同的，应认定合同无效；但在一审庭审辩论终结前取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证或者经主管部门予以竣工核实的，可认定有效。 发包人未取得建设用地使用权证或建筑工程施工许可证的，不影响建设工程施工合同的效力。 3、如何认定当事人就工程价款计价方法所约定的条款的效力？ 建设工程施工合同约定的工程价款的确定方法虽然与建设工程计价依据不一致，但并不违反法律、行政法规强制性规定的，该约定应认定有效。
4、如何认定当事人约定的保修期低于法律规定的最低保修期限的条款的效力？ 建设工程施工合同中约定的正常使用条件下工程的保修期限低于国家和省规定的最低期限的，该约定应认定无效。 5、如何认定开工时间？ 建设工程施工合同的开工时间以开工通知或开工报告为依据。开工通知或开工报告发出后，仍不具备开工条件的，应以开工条件成就时间确定。没有开工通知或开工报告的，应以实际开工时间确定。 6、如何认定工期顺延？ 发包人仅以承包人未在规定时间内提出工期顺延申请而主张工期不能顺延的，该主张不能成立。但合同明确约定不在规定时间内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，应遵从合同的约定。 7、发包人已经签字确认验收合格，能否再以质量问题提出抗辩，主张延期或不予支付工程价款？
聘用合同编号： 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》及公司制定的各项规章制度，按照自愿、平等、诚实、信用的原则，双方经友好协商，自愿签订本合同： 一、合同期限： 自2015 年01 月01 日起至工程结束。 二、岗位职务及工作内容： 1、乙方从事担任施工员（职务） 2、乙方应按公司管理制度和各职能部门的管理细则及项目部《施工员岗位职责》 中规定的工作范围内容、公司制定的相关岗位工作内容、会议纪要等文件中安排的工作任务，按时保质保量完成。 3、领导临时安排的其他工作任务。 三、岗位职责： 1、负责按设计图纸施工，认真执行施工技术措施，确保工程质量。 2、负责工程施工中的各项测量放线及管理工作。 3、配合生产经理做好工期管理工作，配合材料员做好材料管理工作，配合质 量员做好质量检验工作，配合安全员做好安全防范工作。 4、认真记好各项施工日记，做好工程隐蔽记录及现场经济签证工作。 5、认真执行工程施工方案中工期指标，编制月度每周工期计划并组织落实到各 班组。 6、负责考核项目部对各班组下达的工期、质量指标，并实施奖罚。
四、应建资料台帐： 1.安全、质量、文明施工等技术交底 2.施工日记 3.工序交接检记录、隐蔽记录 4.分项工程质量评定表 5.周生产及月生产计划安排表 6.整改单的反馈意见 五、工作考核： 六、劳动报酬： 1、乙方试用期为六个月，试用期内工资为2500 元/月（税后），试用期内达不 到公司考核要求的，随时解除合同。试用合格后工资按双方约定正式工资发放，
试用期自2015 年01 月01 日起至2015 年06 月30 日止。 2、乙方试用期后正式工资为暂定3000 元/月（税后），自2015 年07 月01 日 起至工程结束。 3、上述工资已包括社保费用、法定假日双休日及临时加班工资等其它费用。按实 际出勤天数发放工资，病事假无工资。节假日及休假由项目经理统一安排。停工期间，由公司统一安排，不服从公司安排的不发放工资。 4、住宿：甲方免费提供宿舍和床。被、褥及生活用品乙方自理。用餐：由乙方自 理，甲方不另提供就餐费用。 5、每月月底发放工资额的40% 作为生活费，余下的工资工程结束时结清。 七、劳动纪律： 1、乙方应严格遵守国家法律和公司制定的所有规章制度及规定，严格遵守公司的 劳动纪律，自觉服从公司的管理和教育，做到遵纪守法、服从领导、尊重同事、团结友爱、敬岗爱业、树立团队精神。 2、乙方应遵守职业道德，保守公司的商业机密，不营私舞弊，自觉维护公司的利 益。 3、乙方如违反甲方的规章制度、劳动纪律，甲方按公司的有关规定给予处罚。 4、乙方对分管工程的安全、进度、质量负有责任。因乙方原因造成的停工、返工 或质量问题造成的损失甲方有权追究乙方经济责任。 5、乙方带头遵守各项安全规章制度，非甲方责任引起的一切安全事故赔偿由乙方 自行承担。乙方在合同期内，如因违法违纪或因病、非因工作负伤所发生的费用，由乙方自行负责。 6、乙方违反本合同劳动纪律及甲方公司规章制度的有关规定，甲方可给予其相应 的纪律处分，直至解除合同和追究其相应的经济及法律责任。
建设工程合同履行过程中的不可抗力因素有哪些？ 2009-10-11 22:49 建设工程合同履行时间长，履行过程中会遇到一些难以预料的风险发生，风险发生就意味着要加重一方的经济责任，或者导致工期延长。但是有些风险因素是无须双方承担责任的，最主要的就是不可抗力。 民法通则规定：“因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，不承担民事责任，法律另有规定的除外”建设工程合同履行过程中的不可抗力是指承、发包双方在签约时不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。发生不可抗力的情况后，承包方应迅速采取保护措施以尽力减少损失，并在最短期限内通知发包方损失情况。如因承包方未及时采取有关的保护措施或未履行尽快的通知义务，致使损失扩大的，承包方对扩大的损失承担责任。律师可依据拟签订的合同合理提示委托人在发生不可抗力不能履行合同时，应当及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后及时提供证明。不可抗力包括重大的自然灾害，如重大的地震、海啸、台风、海浪、洪水、蝗灾、风暴、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流；还包括战争等不能有合同当事人预见等社会因素。此外，工程建设合同当事人还可以约定其他双方不能预见的因素，以降低自身的责任风险，比如约定交通管制、法规修改、政策变化、物价急剧变化等社会因素。 没有任何法律条文对工程施工过程中出现不可抗力的赔偿标准进行过界定，但在《建设工程施工合同(示范文本)》第二部分《通用条款》39.3有针对不可抗力费用承担的划分依据，而这个文本是业内比较常用的一个文本，其中有许多内容，基本上是约定俗成的，尤其是通用条款，通常人们在合同签订时不会对这块进行改动。如果你签订的是建设部推荐使用的文本，则在第39.3有如下约定：“发包人承担的不可抗力事件导致的费用主要包括：工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失、施工场地内施工材料及待安装设备的损害以及工程所需清理修复费用等，承包人机械设备损坏、停工损失则由承包人自行承担，双方的人员伤亡由各自所在单位负责。”因此，如果建设工程项目《施工合同》采纳了上述合同范本，且在《专用条款》等合同文件中未另行约定，发包人与承包人应按上述约定分别承担不可抗力所导致的损失风险。 注：根据《民法通则》和《合同法》的规定，“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力主要包括以下几种情形：(1)自然灾害：如地震、台风、洪水、冰雹、火灾、暴风雨、雪灾、海啸等；(2)政府行为，如征收、征用；(3)社会异常事件，如罢工、骚乱、战争等。显然，地震属于“不可抗力”。 房地产建筑工程节点 1、拆迁完成（毛地--净地） 2、工程开挖（破土动工）
2017版《建设工程施工合同（示范文本）》解读与适用 2017年10月，住建部公布了修订后的2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），与2013年版《建设工程施工合同（示范文本）》，本次修订就计日工、缺陷责任期、质量保证金三大类共9个条款进行了修订。从修订内容看，新版合同主要是为了迎合2017年6月住建部发布的《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质2017第138号文），统一建设施工过程中质保金和缺陷责任期的相关约定。为此，我们拟结合138号文的相关规定，对本次修订进行解读。 一、结算条款的修订：2017版合同进一步明确“计日工”计价方式的适用 （一）“计日工”条款修订内容 2013版原文如下：10.9 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。 2017版原文如下：10.9需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。 （二）何谓“计日工”？ 建设工程领域有两种计价模式：定额计价和清单计价。定额计价系按照国家或省一级建设主管部门确定的建设工程计量单位消耗的人材机等标准消耗量，套用定额单价，最终得到工程总价的计价模式。定额计价参照的是单位工程社会平均消耗量和单价，个体之间不产生差异。 清单计价系由编制方按照图纸及施工情况编制工程量清单，由施工方依据清单自行报价的计价方式。清单计价模式下，工程量清单项目分为一般项目、暂定金额项目和计日工项目。 因此，采用“计日工”计价意味着该工程全部或部分采用了清单计价的模式，纯粹的定额计价模式下，无需使用计日工。
水泥晒场施工合同 甲方：河南省黄泛区丰润农业示范场（原六分场） 乙方： 签订地点：河南省黄泛区丰润农业示范场（原六分场） 根据有关法律和法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经甲乙双方协商一致，达成如下协议： 一、工程概况及工期 （一）工程位置：工程地址为两处，一处位于甲方地磅北面，面积约为平方米；一处位于甲方原有南晒场西出口处（此处为修补覆盖），面积为平方米。 （二）工程内容：按照甲方提供的《六分场晒场修补及新建工程预算书》（以下简称《预算书》）的施工内容、技术要求及其他相关要求施工。 （三）工程自2015年4月日—2015年5月日。 二、工程承包方式：
（一）乙方包工包料。 （二）乙方向甲方预交保证金伍万圆整。 三、甲乙双方权利： （一）甲方协助乙方做好施工场地的清理和协调，保证工程顺利进行。 （二）甲方按照本合同约定，按工程进度分阶段验收，验收合格后5个工作日内，付给乙方合同约定应付款项。 （三）甲方派驻施工地3名监督员，对施工过程的各个环节进行监督。监督内容包括：砂石、水泥、石灰等材料的质量问题、施工现场的安全及文明施工和工程的质量等问题。 （四）出现民工讨薪、事故纠纷等相关问题时，甲方有权使用乙方交纳的保证金，但是，只能限于解决此次工程出现的问题。 （五）乙方应提供符合国家规定施工要求的资质和相关证明材料。
（六）乙方应尊重和服从甲方派驻施工地监督员的监督。 （七）乙方应保证所采用的建筑材料符合甲方提供的《预算书》相关要求。各种施工材料入场前，乙方必须汇同甲方派驻代表同时在场的情况下，在现场采样交予甲方留样备查或者商砼质检单。 （八）乙方有责任做好工人的安全施工教育，制定相应的安全施工制度和管理规定，出现安全或其他事故，乙方应负全部责任。 四、质量要求：达到甲方提供的《预算书》相关要求。 五、工程验收：由黄泛区农场住建局建筑质量检测站验收，并出具相关书面验收报告。 六、工程造价及付款方式： （一）工程造价：工程预计造价10万元，以住建局最终核审为准。 （二）付款方式：按照工程施工进度分三次付清工程款：
工程施工合同签订审批表 NO ： 工程名称 发包单位 工程规模 合同造价（元） 基层单位 基层单位负责人必须对合同条款认真审阅，对工程的可靠性多方研究了解，且保证：1、不得将本工程转让、非法分包或利用合同进行诈骗，如果发生，基层单位负责人（签字人）要对本工程因此而引起的一切经济、法律责任承担过失责任。2、认真履行合同规定内容，贯彻执行公司QES 管理体系，争创优质工程。 基层单位负责人签名： 年 月 日 商 务 部 生产部意见： 签名： 年 月 日 商务部负责人意见： 签名： 年 月 日 法律顾问意见： 签名： 年 月 日 总经理审批意见： 签名： 年 月 日 董事会审批意见： 签名： 年 月 日
工程施工合同（分包）签订审批表 NO ： 工程名称 分包单位 工程规模 合同造价（元） 基层单位 基层单位负责人必须对合同条款认真审阅，对工程的可靠性多方研究了解，且保证：1、不得将本工程转让、非法分包或利用合同进行诈骗，如果发生，基层单位负责人（签字人）要对本工程因此而引起的一切经济、法律责任承担过失责任。2、认真履行合同规定内容，贯彻执行公司QES 管理体系，争创优质工程。 基层单位负责人签名： 年 月 日 商 务 部 生产部意见： 签名： 年 月 日 商务部负责人意见： 签名： 年 月 日 法律顾问意见： 签名： 年 月 日 合同主管副总经理 审批意见： 签名： 年 月 日 总经理审批意见： 签名： 年 月 日
工程施工合同（分包）签订审批表 NO：工程名称 分包单位 工程规模合同造价（元） 基层单位 基层单位负责人必须对合同条款认真审阅，对工程的可靠性多方研究了解，且保证：1、不得将本工程转让、非法分包或利用合同进行诈骗，如果发生，基层单位负责人（签字人）要对本工程因此而引起的一切经济、法律责任承担过失责任。2、认真履行合同规定内容，贯彻执行公司QES管理体系，争创优质工程。 基层单位负责人签名： 年月日 商务部负责人意见： 签名： 年月日生产部意见： 签名： 年月日 合同主管副总经理 审批意见： 签名： 年月日总经理审批意见： 签名： 年月日
不可抗力对施工合同履行的影响--《建筑经济》 不可抗力对建设工程施工合同履行的影响 1、概述 “5．1２”汶川大地震发生后,许多建筑物倒塌并造成人员伤亡，受灾地区大部分在施工程项目停工,许多在建工程出现了不同程度的损坏。经过全国人民的共同努力，灾区重建工作已经有序开展,除在建工程毁损严重或项目停建者外，大部分工程项目已经具备复工条件。但由于地震的影响,很多地方的建筑材料被用作抗震救灾物资，造成建筑材料短缺性涨价。同时，由于地震引发的大量川籍农民工回乡救灾,致使工程项目出现“农民工荒”，农民工工资大幅上涨。这对本来利润就极其微薄的施工企业来说，无疑是雪上加霜,面临巨额亏损。由此可见,地震对建设工程施工合同的履行产生了较为严重的影响,甚至一定程度上造成了合同当事人双方利益的失衡。本文以此为切入点，结合法律规定和《建设工程施工合同（示范文本)》及《土木工程施工合同条件（FＩDＩC）》中的具体规定,对不可抗力对建设工程施工合同履行的影响进行分析,以期对建设工程合同管理和工程实践有所帮助。 2、不可抗力与不可抗力条款 关于不可抗力的定义，我国法律有明确规定，即认为不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。所谓“不能预见”是指以一般人的判断能力无法预见某种事件的发生；“不能避免”是指当事人已经尽到了最大的努力，仍然不能避免某种事件的发生;“不能克服”是指当事人在某种事件发生后已尽到最大努力仍不能克服事件所造成的后果。不可抗力主要包括自然灾害，政府行为及社会异常事件等。 建设工程中广泛使用的《建设工程施工合同(示范文本)》(1９９9年发布)(以下简称《示范文本》)及《FIDＩC土木工程施工合同条件》（以下简称《ＦIDＩＣ合同条件》）中除对不可抗力进行定义外,还以列举的方式对其进行了详细解释。 值得注意的是,《示范文本》及《FIDＩC合同条件》都属于格式合同文本,不具有当然的法律效力,仅在当事人将其作为双方认可的合同文本或在合同中引
篇一：水泥晒场施工合同 水泥晒场施工合同 甲方：河南省黄泛区丰润农业示范场（原六分场）乙方： 签订地点：河南省黄泛区丰润农业示范场（原六分场） 根据有关法律和法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经甲乙双方协商一致，达成如下协议： 一、工程概况及工期 （一）工程位置：工程地址为两处，一处位于甲方地磅北面，面积约为平方米；一处位于甲方原有南晒场西出口处（此处为修补覆盖），面积为平方米。 （二）工程内容：按照甲方提供的《六分场晒场修补及新建工程预算书》（以下简称《预算书》）的施工内容、技术要求及其他相关要求施工。 （三）工程自2015年4月日—2015年5月日。 二、工程承包方式： （一）乙方包工包料。（二）乙方向甲方预交保证金伍万圆整。 三、甲乙双方权利： （一）甲方协助乙方做好施工场地的清理和协调，保证工程顺利进行。 （二）甲方按照本合同约定，按工程进度分阶段验收，验收合格后5个工作日内，付给乙方合同约定应付款项。 （三）甲方派驻施工地3名监督员，对施工过程的各个环节进行监督。监督内容包括：砂石、水泥、石灰等材料的质量问题、施工现场的安全及文明施工和工程的质量等问题。（四）出现民工讨薪、事故纠纷等相关问题时，甲方有权使用乙方交纳的保证金，但是，只能限于解决此次工程出现的问题。 （五）乙方应提供符合国家规定施工要求的资质和相关证明材料。 （六）乙方应尊重和服从甲方派驻施工地监督员的监督。 （七）乙方应保证所采用的建筑材料符合甲方提供的《预算书》相关要求。各种施工材料入场前，乙方必须汇同甲方派驻代表同时在场的情况下，在现场采样交予甲方留样备查或者商砼质检单。 （八）乙方有责任做好工人的安全施工教育，制定相应的安全施工制度和管理规定，出现安全或其他事故，乙方应负全部责任。四、质量要求：达到甲方提供的《预算书》相关要求。 五、工程验收：由黄泛区农场住建局建筑质量检测站验收，并出具相关书面验收报告。 六、工程造价及付款方式： （一）工程造价：工程预计造价10万元，以住建局最终核审为准。 （二）付款方式：按照工程施工进度分三次付清工程款： 1、工程进行至40%后，经场住建局建筑质量检测站检测，合格后5个工作日内付预计造价40%的工程款。 2、工程完工后，经场住建局建筑质量检测站检测，并出具相关书面验收报告后5个工作日内付预计造价的50%工程款。 3、剩余的10%作为质保金，待一年后，新造和修补覆盖晒场无质量问题时，由乙方写出申请后，一次性无息付给。 七、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效，如有一方违约，将按合同法执行。 八、未尽事宜，甲乙双方协商解决，解决不成，到合同签订地司法机关处理。 甲方代表：乙方代表：年月日篇二：晒场 编号：[2011]008 晒场工程 施 工
施工员劳务合同 工程名称： 甲方: 乙方： 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定,甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用原则订立本合同。甲方聘用乙方为项目施工员。 一、劳动合同期限 以完成一定工作任务为期限：从主体至装饰工作任务完成时止（具体以实际工作月数或年度为准)。 二、乙方的工作任务或职责 1、作为长驻工地代表，在保证工程质量前提下抓好生产进度,对施工质量负责。 2、在项目经理授权下协调各施工班组间的有关问题。 ３、遵守施工材料质量制度,严格监督控制进场材料的质量、型号和规格，坚决杜绝不合格材料进入施工现场,对材料管理引起的质量问题负责,对材料质量做好记录定期上报。严格进场材料的质量。监督班组操作是否符合规范。 4、参与图纸会审和技术交底，配合现场负责人及项目技术负责人安排好每天的生产工作，对班组成员进行全面的技术交底。 ５、按规范及标准组织施工，保证工程进度及施工质量和施工安全。?6、配合现场负责人及项目技术负责人并参与组织工程验收和分项工程质量评定。对因设
计或其它变更引起的工程量的增减或工期变更进行签证,并及时调整部署。?７、带头遵守各项安全规章制度,非甲方责任引起的一切安全事故赔偿除工伤保险外部分由乙方自行承担。乙方在合同期内,如因违法违纪或因病、非因工作负伤所发生的费用，由乙方自行负责 8、完成项目经理交办的其它任务。 三、劳动报酬 1、乙方试用期工资为元/月,试用期满后工资为元/月。 2、甲方每月月底发放上月工资，原则上压一个月工资。 四、其他 双方均同意以上条款,未尽事宜，双方另行商定,与本合同具同等效力。 甲方代表：乙方: 年月日年月日
各类合同中不可抗力条款 一、建设施工合同 1. 通用条款 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。 不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。 17.2 不可抗力的通知 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。 不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的
情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。 17.3 不可抗力后果的承担 17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。 17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担； （2）承包人施工设备的损坏由承包人承担； （3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失； （4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担； （5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担； （6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。 不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大
2017版《建设工程施工合同（示文本）》解读与适用 2017年10月，住建部公布了修订后的2017版《建设工程施工合同（示文本）》（GF-2017-0201），与2013年版《建设工程施工合同（示文本）》，本次修订就计日工、缺陷责任期、质量保证金三大类共9个条款进行了修订。从修订容看，新版合同主要是为了迎合2017年6月住建部发布的《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质2017第138号文），统设施工过程中质保金和缺陷责任期的相关约定。为此，我们拟结合138号文的相关规定，对本次修订进行解读。 一、结算条款的修订：2017版合同进一步明确“计日工”计价方式的适用 （一）“计日工”条款修订容 2013版原文如下：10.9 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。 2017版原文如下：10.9需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。 （二）何谓“计日工”？ 建设工程领域有两种计价模式：定额计价和清单计价。定额计价系按照国家或省一级建设主管部门确定的建设工程计量单位消耗的人材机等标准消耗量，套用定额单价，最终得到工程总价的计价模式。定额计价参照的是单位工程社会平均消耗量和单价，个体之间不产生差异。
阳光房施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方阳光房（54户地下室采光井）工程的有关事宜，为明确双方的权利、义务及经济责任，同意达成如下协议条款，以便共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程承包范围： 经双方确认预算的工程内容及合同附件图范围内阳光房的制作与安装。 材料要求：1、不锈钢方管50*50*1（国标、含铬2.2）； 2、钢化夹胶玻璃6+6（甲方确认的加工厂家）； 3、幕墙耐候结构密封胶（品牌必须保证传力的可靠性）； 工艺要求：1、主受力直杆伸入墙体50mm； 2、所有不锈钢管氩弧焊接必须满焊，并打磨抛光，不得有明显焊 瘤和欠焊、弧坑等缺陷； 3、玻璃安装前验收不锈钢骨架并清洁； 4、玻璃安装粘接双面胶需牢靠，玻璃缝隙严格按照行业规范要求， 不小于3mm,不大于8mm; 5、贴墙横管每格需安装两个Φ10的膨胀螺栓； 6、所有玻璃单块面积不得超过1平米； 7、乙方自行进行现场测量后报玻璃厂家制作，如测量失误，造成 玻璃浪费，由乙方承担。
三、合同工期 （一）开工日期：201 7年8月20 日 竣工日期：201 7年10月 1 日，合同工期总天数40天。 （二）发生以下情况工期可顺延： 1、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，则工期顺延； 2、因非乙方原因造成的停电及不可抗力因素影响,则工期相应顺延。 四、质量标准 严格按照附件图及预算单规定的材料要求制作、安装，由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担。并保证不得有渗漏水现象发生。 五、承包方式 乙方包工包料，固定单价合同；承包人签订合同后接受现行《建筑法》、《合同法》等相关法律规定的适用于本合同的条款，承担材料价格和人工上涨等因素在内的所有风险。 六、工程材料 严格按合同附件图规定材料，如实际使用的材料规格型号同附件图不一致或材料有假由乙方双倍赔偿。采购的材料必须经过甲方的验收方可使用，但甲方的验收并不免除乙方对质量的应承担的责任。 七、双方的工作 （一）甲方的工作 1、开工前向乙方进行现场交底，并为乙方入场施工创造条件，如施工所需的水、电等，并说明使用注意事项。 2、负责协调施工队与邻里之间的关系，保证乙方在国家规定施工时间段的施工。 （二）乙方的工作 1、严格执行施工规范、安全操作规程、乙方自行承担在施工中的安全事故。 2、严格按照图纸和做法说明进行施工。 3、做好施工现场垃圾清运等工作。 八、工程变更 施工过程中，甲方如有特殊要求，或变更前需提前与乙方协商一致，同时调整
施工合同签订的时间(3)_合同大全 7、已标价工程量清单; 8、其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形式的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章,以非法人分公司名义签订的合同无效。 八、承诺 1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同的期限和方式支付合同价款。 2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3、发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 篇二建筑工程施工合同如何约定开工日期、完工日期和竣工日期? 建筑工程施工合同如何约定开工日期、完工日期和竣工日期? 一、开工日期的约定 合同约定的开工日期,一般为工期开始计算的相对日期。如开工日期基本已确定,并按此日期做开工准备的,则应约定具体的开工日期;如开工日期尚未确定,则合同约定时应注明,“具体以取
得施工许可证后甲方或监理发出的开工令为准”。开工令发出的日期并非开工日期,按施工合同示范文本应当还有7日的准备期。 建设工程开工时间一般以发包人签发的《开工报告》确认的时间为准。但如果发包人签发的《开工报告》确认的开工时间并不具备开工条件时,如早于建设行政主管部门颁发的《施工许可证》确认的开工时间,则以建设行政主管部门颁发的《施工许可证》确定的开工时间作为建设工程开工时间;又如发包人签发《开工报告》后,迟延向承包人提交施工资料、施工场地,则开工时间以发包人实际提交施工资料、施工场地的时间计算。 二、竣工日期的约定 合同约定的竣工日期,一般为承包人完成工程的相对日期或绝对日期。在没有特殊约定的情况下,竣工日期为工程通过竣工验收的日期。《建设工程施工合同》示范文本(GF-1999-0201)通用条款中约定,竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期;需修改后才能达到竣工要求的,应为乙方修改后提请甲方验收的日期。但实践中发包人为了规避风险,往往会要求对竣工日期做特别的约定,具体表现在 1竣工日期,特别约定为建设工程档案的备案日期。 2竣工日期,特别约定为竣工验收后再维修整改完成的日期。 3竣工日期,特别约定为竣工验收后物业公司再行验收整改合格的日期。 4竣工日期,特别约定为可能在承包工程范围外的消防验收、规划验收等各部单位或分部验收完成的日期。 如某住宅工程施工合同中约定,工程全部竣工验收及质量合格,需符合三个条件(1)工程通过质监站参与的竣工验收,质量合格;(2)乙方竣工资料齐全,
编号：_____________建筑工地施工员聘用劳动合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（用人单位）： 身份证号码： 通讯地址： 联系电话： 乙方（劳动者）： 身份证号码： 通讯地址： 联系电话： 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。 一、劳动合同期限 合同期从基础放线起至外墙施工完毕时止。（具体时间：） 二、工作内容和工作地点 1、乙方的岗位职务为施工员。 2、乙方的工作任务和职责见“附件一”。 3、乙方的工作地点为。 三、工作时间和休息休假 1．乙方每天工作上下班时间与建筑工人工作时间同步，不得无故迟到旷工。 2．凡是建筑工人上工的日子，乙方都要到现场进行施工管理。 3．乙方回办公室做资料的时间要尽量避开重要施工时段，做到现场管理和做资料两不
误。 4、甲方因生产（工作）需要可以延长工作时间，乙方不得拒绝，不得提出额外补偿。 5、乙方不享受任何法定节假日和法定节假日。甲方停工时间视作乙方假休日，并按本合同约定的工资标准支付工资。 四、劳动报酬 1、乙方正常工作时间的工资为人民币元/月。 2、该工资中已包括乙方的各种绩效薪酬、奖金、津贴、补贴。 4、工资必须以货币形式支付，不得以实物及有价证券替代货币支付。 5、甲方每月日发放当月工资。如遇法定休假日或休息日，则提前到最近的工作日支付。 6、乙方延长工作时间或者在双休日、法定休假日上班的，不支付加班工资，也不安排补休。 五、社会保险和福利待遇 1、临时合同期内，甲方不为乙方办理参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的手续。只办理意外伤害保险（保险金元）。 2、乙方患病或非因工负伤，甲方不给予医疗待遇，医疗期内不支付病假工资。 六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护 1、甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。 2、乙方有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方生命安全和身体健康的行为，有权对甲方提出批评并向有关部门检举、控告。
施工合同协议书内容 施工合同协议书内容1 第一条:工程基本概括 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、工程立项批准文号: 5、资金来源: 第二条:工程承包范围 1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容; 2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植; 3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。 并保持良好的景观效果。 4、土建工程质量保修。 第三条:施工工期限共个工作日。 议定自年月日开工，至年月日全部栽植结束。 (如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延)。 第四条:工程质量标准: 在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。 何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。
如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用，由承包人负责。 第五条:材料和设施供应:凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场;并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包方应足额赔偿。 第六条:工程价款及付款方法:本工程款按下列办法分期付款。 1、本工程采用承包方式; 2、工程价款元(暂定价以决算价为准)。 3、付款方式: 第七条:组成本合同的文件 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标及其附件 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸 6、工程量清单 7、工程报价单和预算书 第八条:双方的权利和义务 1、工程师:在工程施工中，发包方委托为施工监理;承包方指派为工程项目负责人，承包方应接受发包方及监理单位的现场管理和对绿化工程养护的监督考核;
2011标准施工合同应用 P32 2.2 合同文件组成及优先顺序 (1) 协议书； (2) 履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）； (3) 中标通知书（适用于招标工程）； (4) 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）；确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）； (5) 专用条款； (6) 通用条款； (7) 标准、规范及有关技术文件； (8) 施工设计图纸； (9) 工程量清单； (10) 专用条款约定的其他文件。 P34 5.2 承包人提供配合施工的图纸 如果合同约定由承包人负责提供大样图,加工图等配合施工设计图纸的,承包人应在其设计资质等级许可的范围内，按照监理工程师的工作指令完成有关施工设计图纸。承包人应按照专用条款约定的时间和数量向监理工程师提交此类施工设计图纸，监理工程师应在专用条款约定的时间内报发包人批准后予以答复。即使经监理工程师同意，承包人仍应对其施工设计图纸负责。 5.3图纸的修改 施工设计图纸需要修改和补充的，监理工程师应及时书面报告发包人。发包人收到书面报告后应及时通知设计人予以修改，并在合同工程或其相应部位施工前按照专用条款约定的时间和数量提供给承包人。承包人应按照发包人新提供的经设计人修改后的施工设计图纸施工。 P35 7.1分包工程的要求
承包人应自己实施、完成合同工程的主体结构。承包人不得将其承包的全部工程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方，也不得将合同工程主体结构、关键性工作分包给第三方。 7.2分包工程的批准 承包人可依法将部分工程分包给具有相应分包资质的分包人，但未经发包人同意，承包人不得将工程的任何部分或任何工作分包给第三方。下列情况则属例外： (1)施工劳务作业分包； (2)按照合同约定的标准购买材料和工程设备； (3)合同中已指定的分包工程。 P36 7.4分包工程价款结算与支付 分包工程款由承包人与分包人结算。除合同另有约定或取得承包人的同意外，发包人应将分包工程款按专用条款约定的支付方式全部支付给承包人，禁止发包人直接向分包人支付任何工程款。 如发包人有要求时，承包人应提供能证明自己已向分包人支付其分包工程款等证明资料。否则，发包人有权直接向分包人支付承包人应支付而未支付的分包工程款，并在承包人得到的工程款中扣除。 7.5分包工程责任和义务 工程分包不能免除承包人应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员保证本合同的履行。 分包人应对分包工程负责。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损坏、损害或给发包人造成损失的，承包人应承担连带责任。 P44 19发包人 19.1遵守法律 发包人在履行合同期间应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。 19.2发包人工作 发包人应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于： (1)办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；
合同编号：YT-FS-6744-24 绿化施工合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
绿化施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 建设单位(甲方)： 施工单位(乙方)： 根据武汉市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：武汉×××绿化工程。 二、施工地点及范围： 本工程位于武汉×××，绿地总面积为×又平方米。 三、工程内容： 1．乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收； 2．绿地深翻50厘米，加工20厘米(包括土地平整、造地形等)；
3．工程竣工后，乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算)； 4．施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植； 5．种植质量应根据武汉市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。 四、工程造价： 工程总造价为人民币××元整，一次性包干。 五、付款方式： 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
建设工程施工合同签订过程中常见法律问题解答 1?经过公开招标签订建设工程施工合同后，如果出现需要变更工期、工程造价等条款的法定事由，后续的补充协议是否需要后续备案？ 【律师解答】 (1)按照《招标投标法》和最高人民法院法释(2004) 14号《司法解释》的规定，经过招标的工程承包合同备案后，后续的补充协议也需要备案； (2)如果补充协议没有经过备案，容易被认定为“黑白合同”，导致结算时引起争议。 2.发包方要求“带资”和“垫资”，如何签订风险控制条款？ 【律师解答】 (1)要明确约定带资、垫资的利息，利息要等于或高于银行贷款的利率； (2)工程付款的时间约定应约定在工程竣工后的6个月内(行使优先权的期限)； (3)尽量约定按月形象进度支付工程款； (4)和分包商、材料商签合同时，尽量将带资、垫资的风险转移。 3.承包人如何签订固定总价合同？ 【律师解答】 (1)签订固定总价合同时，要约定价款的可调因素，如材料价格上涨超过一定的幅度时，对工程价款做相应调整等； （2）在工程报价时，以施工图为基础，认真核算工程量，而不能以扩
初图为基础报价，因扩初图一般都会改动。 4.发包人的“协助义务”，能否在《施工承包合同》中明确约定？ 【律师解答】 （1）《合同法》第二百五十九条规定：承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同； （2）发包人的协助义务主要是根据法律规定或者合同约定及行业惯例； （3）建设工程施工合同中，发包人必须协助的义务有很多种，为避免发生争议，应在施工合同中明确约定。 5.发包方指定承包方签订分包合同，该如何处理？ 【律师解答】（1）明确承包人对于分包工程的管理权利； （2）明确分包工程的价款结算方式； （3）明确分包工程的工期延误责任； （4）明确分包工程的质量缺陷责任的分担。 6.因资质问题而导致合同被认定无效，哪几种情况可以补正？ 【律师解答】 （1）最高人民法院（2004）14号《司法解释》第5条仅规定了超越资质签订建设工程施工合同，但是在工程竣工前取得相应资质，工程施工合同应认定为有效； （2 ）根据其他相关司法解释的规定，如果未取得建筑施工资质，
合同编号：YT-FS-7680-38 工地施工合同模板(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
工地施工合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 身份证号码发证机关为了配合甲方工地施工,全面推进本项目质量、安全管理，甲方将本项目分项工程承包给乙方施工，为明确双方权利与义务，经双方协商，达成下列条款，请双方共同遵守执行。 一、承包形式：包工不包料(或)。 二、承包内容： 三、承包单价和结算方法： 四、质量要求：乙方必须严格有关要求施工，，如出现严重的质量缺陷，乙方除无偿进行处理外，还应接受甲方的相应处罚。 五、安全要求：乙方应根据自己实际施工作业的需要配备合适的设施，以确保作业安全。倘若发生一
切大小安全事故，除乙方愿负一切责任和费用外，并愿意接受甲方对此安全事故的处罚，造成影响损害甲方声誉，并愿意负责由此带来的一切责任和愿意接受甲方及有关部门对此作出的所有处罚。 六、工期要求：乙方应在接到甲方通知2天内组织从事本行本项目有多年工作经验的技工进行施工。、工期符合甲方要求，若乙方不履行协议，无故停工壹天以上(含壹天)或无法满足工程质量，不服从工地管理，甲方有权单方面终止协议，扣下所有工程尾款，同时作出清场处理 七、付款方式 八、甲乙方责任与义务： 1、甲方的义务与责任： 甲方应及时做好技术交底工作，协助乙方及时处理施工中有关技术问题。乙方按要求完工后，及时支会工程款给乙方。 2、乙方的义务与责任： 乙方对本工程的施工安全、工程质量、施工工期、