承包加工砂石劳务协议
书
IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
承包加工砂石劳务协议书甲方：
乙方：
经甲乙双方商定，甲方同意金鏊砂厂两条生产线承包给乙方生产使用，特约定以下几条：
一、合同期限为三年，即从年月日始至年月日止。
二、生产方式
由甲方负责提供生产原料给乙方加工生产，乙方须按照甲方所需要求保质保量完成生产。如甲方因电力矿石原料供应不上，给乙方造成停工待料，或因甲方环保设施不健全给乙方造成停工，由甲方负责补偿经乙方的停工费，按每天每人
三、结算方式
甲方按乙方生产出的成品料每吨按17元（大写拾柒元整）加工费结算给乙方，乙方按甲方的要求平均每天完成成品吨以上的不限量，每月按25天计算，以此类推。甲方按乙方要求每月月底付清加工费，如乙方在途中需要资金周转，甲方可向乙方提前支付资金用于周转。
四、经甲乙双方商定，乙方同意向甲方提供一台50装载机和一辆转运车给甲方配合甲方一台30装载机一起为本厂工作（转运车的油费归甲方支付）。30装载机和50装载机的燃料费、维修费归乙方负责，电费和机器易损件费用归乙方负责。此费用由甲方垫付，在乙方加工费中扣除。在合同期生产过程中乙方新增加的设备所有权乙方，合同期满后由乙方自行解决。如在合同期间配件费、电费、油费等上涨，双方可以另行协商。
五、砂厂两条生产线支付方式
甲方在未把砂厂交付给乙方使用之间，由甲方负责砂厂所有两条生产线的机件设备和安装好后，才能交付给乙方生产使用，现需甲方安装的设备二破一台，80cm皮带一条安装好交给乙方生产使用。
甲、乙双方共同清点该厂生产线的所有设备是否正常运转和所有设备、配件的数量后乙方可接收，合同期满后，如乙方还要继续承包，甲方必须满足乙方的优先权，如乙方不继续承包，乙方需按上述规定条款如实把厂里的两条生产线维修好试机运转正常后方可交给甲方。
六、合同签订后乙方必须给所有进场的工人买人身意外保险，在合同期间，乙方应注意施工安全，若发生安全事故，由乙方负责，一切责任与甲方无关。
七、以上条款双方共同遵守，不得违约，如有违约，由违约方赔偿守约方违约金万元。
八、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，自双方签字之日生效。
甲方：乙方：
年月日
承揽合同案例分析 （一）基本案情 2010年2月25日,大连铭阳公司与无锡凯灵公司签订《设备购买合同》《设备合同及技术协议》。合同约定大连铭阳公司向无锡凯灵公司购买镀铬手工生产线一套，总价108万元（含17%税价）。技术协议明确约定钢槽衬钛槽体部分镀铬槽需要衬2mm厚度的钛板。2010年2月24日，大连铭阳公司给付无锡凯灵公司32万元预付款，无锡凯灵公司于2010年6月3日完成设备定作。随后向向大连铭阳公司开具了价税总额为108万元的江苏增值税专用发票。2010年6月28日，大连铭阳公司到无锡凯灵公司进行了预验收，合格后，给付无锡凯灵公司32.8万元（总价款的30%），于2010年11月15日向无锡凯灵公司出具了安装电镀设备验收合格的书面意见。事后，因大连铭阳公司未能付清设备尾款，无锡凯灵公司于2012年1月诉至法院，要求大连铭阳公司支付剩余价款43.2万元及逾期付款利息，法院判决予以支持。2012年6月，大连铭阳公司向辽宁省普兰店市人民法院提出起诉，请求判决无锡凯灵公司退货并返还货款64.8万元及利息，后因管辖权原因被移至江苏省无锡市北塘区人民法院审理，2012年12月，因大连铭阳公司未缴纳诉讼费用而作撤诉处理。2013年9月，大连铭阳公司提起诉讼，要求无锡凯灵公司按约定重作并更换镀铬槽，否则赔偿损失50万元，于2013年12月撤诉。2014年6月，大连铭阳公司再次以相同诉由起诉。
（二）主要争点 1.公司代表现场验收合格出具的书面意见是否有效？能否形成有效交付？ 2. 不符合规定的方式、期限的标的物质量异议的通知是否有效？（三）法院裁判 1.驳回大连铭阳镀业有限公司的诉讼请求。 2.案件受理费8800元（大连铭阳镀业有限公司已预交），由大连铭阳镀业有限公司负担。 一、案例评析 （一）法院确定该案的争点正确 1.承揽合同主要理论 首先，必须明确承揽合同的性质。承揽合同专章规定在《合同法》第十五章。《合同法》第二百五十一条明确规定：“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。”可以看出，在签订合同时，除了一般要素外，标的物是承揽合同的一项非常重要内容。标的物定作的意愿是承揽合同签订的前提，标的物的制造、验收、检验的相关规定是承揽合同条款中的重中之重。当今社会，存在的承揽合同一般都是满足特定需要的一种经济活动，尤其是涉及案件中类似的大型生产设备的承揽合同更是汗牛充栋。在具体的实践中，承揽合同的标的是特定的劳动成果，具有特定性，当
砂石加工协议书 甲方：身份证号 : （以下简称为甲方） 乙方：身份证号： （以下简称为乙方） 为了充分利用望安高速公路册亨城效区者楼河隧道卸运出来的废石方资源经加工成砂石产品出售，确保在施工过程中甲乙双方依法有序进行，合理共赢，明确责任，分担风险，经甲、乙双方协商，达成如下协议条款： 一、甲方在者楼镇东风村浪沙组河对面，即册望公路坎上原册亨锑选厂处，将上述隧道的废石方加工成砂石产品，并负责场地的租用和三通一平，原材料（废石方）运输到加工场地，乙方负责砂石加工需用的工程机械设备购置、安装、维修、砂厂加工及砂石出售时的上车等工作，在加工砂石合同期内所有机械设备，乙方人员的生产、生产所需水费、电费等费用由乙方自负支付。 二、乙方必须保证每月正常生产，并按月生产出1-1.5万立方米的砂石产品，按照国家有关政策法律规定，在施
工前将乙方所有人员投入保险，搞好安全生产，如有施工过程中出现乙方安全隐患及安全事故，由乙方自己负责，与甲方无关。 三、乙方所生产出的砂石产品，甲方按月结算支付给乙方加工费，未施工之前乙方必须向甲方交纳加工保证金费人民币伍万元，待乙方机械设备运到场地安装并施工后，甲方将乙方加工保证金如数退还给乙方。 四、甲方必须保证砂石原材料的供应到位，能供应出一年内约30万立方米的砂石方原材料，按每立方米砂石加工成产品人民币贰拾元支付给乙方加工费，若原材料不足，将按以下方式付给乙方加工费，即一年内需生产出砂石方的原材料：（1）仅有5万立方米以下1万立方米以上的，由甲方负责所有机械设备的全部费用，约壹佰万元人民币；（2）仅有5-10万立方米，按每立方米砂石加工费人民币肆拾伍元支付给乙方；（3）10-20万立方米，按每立方米砂石加工费人民币叁拾元付给乙方；（4）20万立方米以上的，按每立方米砂石加工费人民币贰拾元付给乙方（以上四点原材料供应要求，除发生自然灾害以外）。 五、甲方与租用土地方签好协议后，通知乙方安装机械设备等施工事宜，乙方在接到甲方通知后，必须在一个
文件编号：RHD-QB-K4739 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 包工工程承包合同新整理版示范文本
包工工程承包合同新整理版示范文 本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 包工工程承包合同范本一 发包单位：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案
1、护坡 (1)、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。 (2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 (3)、完工后做围墙10米左右。 (4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自xx 年xx月xx日起至xx年xx月xx日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式
1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。 3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。 第六条：乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。
合同法案例分析汇编（作业2010.4.19） 【案例1】甲企业（本题下称"甲"）向乙企业（本题下称"乙"）发出传真订货，该传真列明了货物的种类、数量、质量、供货时间、交货方式等，并要求乙在10日内报价。乙接受甲发出传真列明的条件并按期报价，亦要求甲在10日内回复；甲按期复电同意其价格，并要求签订书面合同。乙在未签订书面合同的情况下按甲提出的条件发货，甲收货后未提出异议，亦未付货款。后因市场发生变化，该货物价格下降。甲遂向乙提出，由于双方未签订书面合同，买卖关系不能成立，故乙应尽快取回货物。乙不同意甲的意见，要求其偿付货款。随后，乙发现甲放弃其对关联企业的到期债权，并向其关联企业无偿转让财产，可能使自己的货款无法得到清偿，遂向人民法院提起诉讼。 要求： 根据上述情况，分析回答下列问题： （1）试述甲传真订货、乙报价、甲回复报价行为的法律性质。 （2）买卖合同是否成立？并说明理由。 （3）对甲放弃到期债权、无偿转让财产的行为，乙可向人民法院提出何种权利请求，以保护其利益不受侵害？对乙行使该权利的期限，法律有何规定？ 【案例1答案】 （1）甲传真订货行为的性质属于要约邀请。因该传真欠缺价格条款，邀请乙报价，故不具有要约性质。乙报价行为的性质属于要约。根据《合同法》的规定，要约要具备两个条件，第一，内容具体确定；第二，表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。乙的报价因同意甲方传真中的其他条件，并通过报价使合同条款内容具体确定，约定回复日期则表明其将受报价的约束，已具备要约的全部要件。甲回复报价行为的性质属于承诺。因其内容与要约一致，且于承诺期限内作出。 （2）买卖合同成立。根据《合同法》的规定，当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。本题中，虽双方未按约定签订书面合同，但乙已实际履行合同义务，甲亦接受，未及时提出异议，故合同成立。（3）乙可向人民法院提出行使撤销权的请求，撤销甲的放弃到期债权、无偿转让财产的行为，以维护其权益。对撤销权的时效，《合同法》规定，撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使，自债务人的行为发生之日起5年内未行使撤销权的，该权利消灭 【案例2】2005年10月15日，A公司与B公司签订了一份加工承揽合同。该合同约定：由B公司为A公司制作铝合金门窗1万件，原材料由A公司提供，加工承揽报酬总额为150万元，违约金为报酬总额的10％；A公司应在2005年11月5日前向B公司交付60％的原材料，B公司应在2006年3月1日前完成6000件门窗的加工制作并交货；A公司应在2006年3月5日前交付其余40％的原材料，B公司应在2006年5月20日前完成其余门窗的加工制作并交货。A公司应在收到B公司交付门窗后3日内付清相应款项。为确保A公司履行付款义务，B公司要求其提供担保，适值D公司委托A公司购买办公用房，D公司为此向A公司提供了盖有D公司公章及法定代表人签字的空白委托书和D公司的合同专用章。A 公司遂利用上述空白委托书和合同专用章，将D公司列为该项加工承揽合同的连带保证人，与B公司签订了保证合同。2005年11月1日，A公司向B公司交付60％的原材料，B公司按约加工制作门窗。2006年2月28日，B公司将制作完成的6000件门窗交付A公司，A公司按报酬总额的60％予以结算。2006年3月1日，B公司发生重组，加工型材的生产部门分立为C公司。3月5日，A公司既未按加工承揽合同的约定向B公司交付40％的原
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 砂石生产加工合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 经甲乙双方共同自愿协商，现甲方就自己所承包的砂石生产供应交与乙方在那曲县二十七村班戈大桥三强砂场生产基地双包加工生产，具体内容如下： 一、承包范围 砂、石、分筛 二、数H、质H、责任 1、具体砂石数虽、质虽按中铁建工集团那曲物流中心 工程指挥部所给西藏那曲地区那曲县三强建材有限公司签定合同为准，如有增加三强建材有限公司应提前一个月通知乙方。如果乙方在规定时间内不能完成甲方规定数H、质 甲方有权清退乙方出场，所前期生产的一切合格料，全部归甲方所有。生产所产生的员工工资、机械租赁费、油料等全部由乙方自愿负责承担。 2、乙方所生产加工的砂石料质虽要求必须得到中铁建工集团那曲物流中心指挥部有关部门质检合格为准。 3、数虽要求：因生产砂石料的分筛机、反击破、输送带、料斗是乙方多次向三强建材有限公司经理朱小强和副经理任晓洪建议购买，并多次向朱小强和任晓洪保证，每日平均能生产合格砂、石料2000m3,朱小强和任晓洪同意胡宁航建议，甲方对乙方附加条件是如果乙方生产加工的砂、石料生产不合格而影响甲方在建工集团信誉，分砂机等机械设备所有购买款项由乙方向甲方赔偿所有带来的一切损失，乙方并以现金方
式赔偿甲方购买机械的所有款项。 三、场地 1、开采场地由甲方负责提供，开采场地产生的费用由甲方承担（如资源费、承包费、草地补偿费。乙方自己愿意承担税收伍万元人民币，余额由甲方自己负责承担，在加工生产完毕，在一个月内进行环境复垦，费用由乙方自愿负责承担。甲方在乙方生产合格砂石料运输至中铁建工集团那曲物流中心工程指挥部施工场地后，扣除30万元作为复垦保 证金。在复垦工作完毕，经有关部门验收合格后，甲方再退还复垦保证金。 四、在签定合同之日起2008年4月10日起，第一套分筛设备必须正常生产。第二套分筛设备2008年4月18日必须正常生产。安装设备的人工工资费用由乙方自愿负责承 担。在安装正常生产前的供电设备及配民线路，配电配件由甲方提供，并承担费用。如乙方在规定时间内没有在甲方所按上述要求完成正常生产，乙方自愿赔偿甲方每日伍万元人民币的违约金。 五、计n标准、承包价格、设备投资及责任 1、收方标准以中铁建工集团施工场地实际签字收方票 据为准。 2、每立方米加工价格为人民币壹拾伍元（15.00元），拉运至中铁建工集团施工场地收方票据。拉运过程中运费由 甲方自行承担。生产过程所产生的一切费用由乙方自行承担 （包括人员工资、生活费、油料费、挖掘机租赁费、装载机租赁费、汽
篇一：公司承包合同范本例子 公司承包合同例子 订立合同双方: 发包方: 承包方: （发包方）与（承包方）经协商一致，现将经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营，订立本合同。 第一章 总 则 1、承包经营期间,公司独立核算、自主经营、自负盈亏. 2、承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动（以本公司企业法人营业执照为准）。 第二章 承包的期限,方式和主要指标 3、承包经营的期限为一年,即从年月日起至年月日止. 4、承包经营的方式为:发包方在承包经营期限内将公司经营权提供给承包方，承包方为此支付给发包方人民币。 5、承包期间房屋租金由发包方负担元/月，由承包方负担元/月，电费由发包方承担元/月，其余由承担方承担，其它费用如宽带费、电话费、水费等均由承包方承担。 第三章 承包方的权利与义务 承包方的权利 5、承包方在承包期间,对本公司享有自主、独立的的经营权。 具体权利如下: 1）、有权聘任副总经理和各部门经理,承包期满或合同解除后,该领导机构即告解体. 2）、有权决定公司的机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。 3）、有权根据实际需要购置新设备和资产。 6、承包方有权根据本合同规定,取得其应得的合法收入. 7、承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。 承包方的义务 8、承包方在承包期间应尽义务如下: 1）、必须依照国家有关规定,按期如数缴纳应缴纳的各种税,费等. 2）、在承包期间,应保证公司各项资产的完好. 9、承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款. 第四章 发包方的权利与义务 10、发包方的权利如下: 1）、有权维护公司利益不受损害。 2）、有权监督本公司的经营范围。 3）、对本公司有财务监督权。 11、发包方的义务如下: 1）、不干涉承包方的经营权。 2）、必须按本合同规定保障承包方的合法权益。 3）、必须全面履行合同中应由发包方履行的全部条款。 第五章 附 则 12、本合同正本二份,发包方,承包方各执一份。 发包方: 公司承包方：地址：身份证号：电话：电话：法定代表人:___________(签字盖章)
生产加工合同协议书样 本 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
篇一：产品加工合作协议合同范本 产品加工合作协议合同范本 甲方： 法定代表人： 地址：邮编： 电话：传真： 乙方： 法定代表人： 地址：邮编： 电话：传真： 双方资料： 1、甲方是经过工商行政主管部门合法登记注册并有效存续的从事行业的中国企业； 2、乙方是经过工商行政主管部门合法登记注册并有效存续的从事行业的中国企业法人； 3、甲方已就产品提出了专利申请，申请号为：，乙方已为甲方研发该产品提供了良好的技术支持和试制条件，甲方承诺委托乙方独家加工该同类产品。 甲乙双方为实现产业优势互补，共同做大做强，经过平等、友好协商，确立战略合作伙伴关系，就甲方委托乙方加工生产系列产品事宜达成如下协议，以兹共同信守： 一、加工产品范畴： 1、产品品名： 与之配套的压具（包括：）应由甲方自行生产。 2、产品规格及技术参数： 产品规格和技术参数等发生变化，双方应另行签订补充协议。 二、委托加工订单： 1、甲方根据市场销售情况，于每月日以书面或传真形式向乙方提供次月订单，明确订单产品的名称、规格型号、数量和供货时间等，乙方如有异议，应在接订单后2日个工作日内提出，甲乙双方应就异议事宜友好协商解决办法。 2、乙方应按确认的订单提供产品，甲方可视具体情况对订单进行相应的调整，调整计划提前天通知乙方，但调整幅度（量）不得超过计划的 %，若超过 %，双方另行协商。 3、乙方在接到订单后应优先安排、积极组织生产，尽力满足甲方订单的要求。 三、加工产品质量要求 1、乙方严格按甲、乙双方确认的技术参数进行生产，产品质量符合国家标准或行业标准。 2、质保期：年，从产品送达交付地点之日起计算。 3、产品质保期内出现质量问题，经由双方确认或国家检验机构鉴定属乙方制造引起的，由乙方承担该批有质量问题产品的责任。 4、乙方交付的产品如在市场流通中，因品质问题而导致甲方利益受损时，经双方鉴定或经国家检验机构鉴定属乙方责任的，乙方应负甲方直接损失赔偿责任：
砂石加工协议书 甲方：身份证号 : （以下简称为甲方） 乙方：身份证号： （以下简称为乙方） 为了充分利用望安高速公路册亨城效区者楼河隧道卸运出来的废石方资源经加工成砂石产品出售，确保在施工过程中甲乙双方依法有序进行，合理共赢，明确责任，分担风险，经甲、乙双方协商，达成如下协议条款： 一、甲方在者楼镇东风村浪沙组河对面，即册望公路坎上原册亨锑选厂处，将上述隧道的废石方加工成砂石产品，并负责场地的租用和三通一平，原材料（废石方）运输到加工场地，乙方负责砂石加工需用的工程机械设备购置、安装、维修、砂厂加工及砂石出售时的上车等工作，在加工砂石合同期内所有机械设备，乙方人员的生产、生产所需水费、电费等费用由乙方自负支付。 二、乙方必须保证每月正常生产，并按月生产出1-1.5万立方米的砂石产品，按照国家有关政策法律规定，在施
工前将乙方所有人员投入保险，搞好安全生产，如有施工 过程中出现乙方安全隐患及安全事故，由乙方自己负责， 与甲方无关。 三、乙方所生产出的砂石产品，甲方按月结算支付给 乙方加工费，未施工之前乙方必须向甲方交纳加工保证金 费人民币伍万元，待乙方机械设备运到场地安装并施工后，甲方将乙方加工保证金如数退还给乙方。 四、甲方必须保证砂石原材料的供应到位，能供应出 一年内约30万立方米的砂石方原材料，按每立方米砂石加 工成产品人民币贰拾元支付给乙方加工费，若原材料不足，将按以下方式付给乙方加工费，即一年内需生产出砂石方 的原材料：（1）仅有5万立方米以下1万立方米以上的， 由甲方负责所有机械设备的全部费用，约壹佰万元人民币；（2）仅有5-10万立方米，按每立方米砂石加工费人民币 肆拾伍元支付给乙方；（3）10-20万立方米，按每立方米 砂石加工费人民币叁拾元付给乙方；（4）20万立方米以 上的，按每立方米砂石加工费人民币贰拾元付给乙方（以 上四点原材料供应要求，除发生自然灾害以外）。 五、甲方与租用土地方签好协议后，通知乙方安装机 械设备等施工事宜，乙方在接到甲方通知后，必须在一个
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 包工工程承包合同范本新整理版 The purpose of the contract is to specify the work that both parties must complete within the specified time limit
包工工程承包合同 包工工程承包合同范本一 发包单位：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 (1)、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。 (2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 (3)、完工后做围墙10米左右。
(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。 3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。 第六条：乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。 2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。 第七条：施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准
编号：_________________ 钢材加工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方：________________________________________________________ 乙方：________________________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关规定，遵循平等互利、诚信合 作，双方自愿的原则，甲、乙双方就____________________ 市______________________ 工程的钢筋（$ 6.5、$ 8、$ 10）工程半成品、成品外加工事项达成共识。为了明确双方责任，特签订此合同，具体条例如 下： 、工程名称： 、工程地点： 三、承包范围：钢筋工程中I 级钢筋构件加工和带肋加工 四、承包内容：I 级钢筋的拉伸、调直、下料、制作（标牌）、送货等。 五、交货方式 1、甲方必须提前5 天时间将钢筋加工料表提供给乙方，同时约定好交货时间、地点。 2、乙方必须按甲方要求及时将加工好的成品运至甲方工地现场由甲方协助卸货并安排专人验收。 若因乙方供货不及时造成的一切损失由乙方负责。 六、钢筋箍筋和冷扎带肋筋的制作要求： 1、乙方所制作圆钢筋直径$ 10mm加工后$ 9.6， $ 8加工后$ 7.6mm, $ 6.5加工后$ 6.1mm,加 工后钢筋允许有0.1mm的误差，且符合国家规范要求，带肋钢筋$ 10加工后不低于$ 9、$ 8加工后不低于 $ 7、 $ 6.5 加工后不低于 $ 5.7 。带肋钢筋制作以甲方尺寸加工成直条送到施工现场。
彭立建与中国二十冶建设有限公司承揽合同纠纷一案 当事人: 法官: 文号:（2009）山民二初字第53号 原告彭立建，男，1970年12月18日出生，汉族，湖南省衡山县人，司机，住湖南省衡阳县西渡镇向阳北路16号附80号。 委托代理人邹欣伟，湖南富强律师事务所律师。 被告中国二十冶建设有限公司，住所地：上海市宝山区盘古路777号。 法定代表人李勇，董事长。 委托代理人陆升平，湖南湘华律师事务所律师。 原告彭立建与被告中国二十冶建设有限公司（以下简称二十冶有限公司）承揽合同纠纷一案，原告于2009年5月14日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成由审判员余金平担任审判长，审判员旷运泉、廖志高参加的合议庭，书记员王朝霞担任记录。并于同年6月24日公开开庭进行了审理。原告彭立建的委托代理人邹欣伟，被告二十冶有限公司的委托代理人陆升平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告彭立建诉称，2006年5月12日被告与湖南省和泰纸业有限公司签订了《建设工程施工合同》，承包了和泰纸业有限公司位于衡山县金龙工业园年产12万吨箱纸厂房建设项目。在施工合同履行过程中，被告所承包的房屋建筑土方工程由原告自带挖机挖掘。2007年5月经双方结算，被告尚欠原告挖机台班费共计140717元。原告多次催付未果，为维护其合法权益，向本院提起诉讼。请求判令被告支付工程款140717元及欠款利息18996.8元。 为支持其诉讼主张，原告彭立建向法庭提交了以下证据： 1、2006年5月12日被告与湖南省和泰纸业有限公司签订的《建设工程施工合同》，证明被告承包了湖南省和泰纸业有限公司年产12吨A级箱纸工程建设项目及合同的签订地点和时间等情况；
砂石加工协议书 甲方： （以下简称为甲方） 乙方： （以下简称为乙方） 为了确保在施工过程中甲乙双方依法有序进行，合理共赢，明确责任，分担风险，就甲方委托乙方为雅康高速CM2标成都路桥加工路面材料一事，经甲、乙双方协商，达成如下协议条款： 一、甲方提供的原材料（洞渣）必须为合法材料（附 原材料的购买协议）。 二、加工量：初步暂定为：20000方，以进料原材 料为计量单位，每日加工量以双方签字为准。 三、加工费用：加工费为：20元/方。 四、质量要求：按甲方的路面材料要求加工： 0-5mm机沙，5-16mm米石，16-31.5mm碎石。以上材料必 须通过制砂机修型，达到路面材料所需的要求。 五、履行的事宜： 1、运输：甲方须将原材料运到乙方指定范围，由甲方支 付运输费。在运输途中的一切安全事宜由甲方负责。 2、甲方须在每日生产的成品料在15个工作日内将运输 到其他地方（不可长期将成品料堆放在甲方场地）。 3、乙方负责砂石加工需用的工程机械设备购置、维修、 砂厂加工及砂石出售时的上车等工作，在加工砂石合同期内所有 机械设备，乙方人员的生产、生产所需水费、电费等费用由乙方 自负支付。生产安全事宜由乙方负责。 六、付款方式：每月按生产方量结算与支付，每月10号前甲方支付乙方上月所有加工费。如未按时支付，乙方有权停止继续加工且有权处理甲方在乙方加工的成品料（25元/方）。 七、本协议自甲、乙双方签字（盖章）之日后即生效，具有法律效力，双方必须共同遵守。 八、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：年月日年月日 面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 包工承包合同范本新(2021新 版) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
包工承包合同范本新(2021新版) 包工承包合同范本一 甲方:(建设单位) 乙方:(施工单位) 甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工.在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款 供双方共同遵守: 第一条工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装). 第二条工程造价决算方式: 1.工程造价计算公式:工程造价=(定额直接费+材料差价)(1+%).即按实际完成工程量,套用《定额》计算直接费,加上施工期间相对应的《市建设工程造价管理信息》信息价计算出的材料差价,另外取%综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整).
与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款. 本工程辅助的水电安装工程按(约定套用的定额与费率)结算. 2.工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单. 第三条工程款支付: 甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算.甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款,并扣回备料款.实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场管理员确定,如乙方有严重异议的,双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定.工程竣工时,进度款不超过预算的70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满一年后付清.每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款. 工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方.
加工合同书样本 购货单位（甲方）： 地址： 法定代表人： 电话： 供货单位（乙方）： 地址： 法定代表人： 电话： 为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条模具的名称、品种、规格和质量 1、模具的名称：按照每次《模具外协加工单》标注的名称； 2、出产单位：商标： 3、模具的技术标准（包括质量要求），按下列第（）项执行： （１）按国家标准执行； （２）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行； （３）无国家和部颁标准的，按企业标准执行；
（４）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求（如>）执行。 第二条模具的包装标准： 第三条模具的交货方法、运输方式、交货期限 1、交货方法：乙方按照双方约定的日期送货到甲方工厂，费用由乙方自行负责。 2、运输方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 3、到货地点和接货单位（或接货人）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 4、交货期限：XX年月日以前将模具交付甲方 第四条模具的价格与货款的结算 1、模具的价格：×××××元人民币/套； 2、模具货款的结算：模具交付甲方，待验收合格后，甲方在本月月底支付已方模具费。 第五条甲方向乙方提供模具图纸及该图纸的电子文档（如附件）。 第六条模具的工艺要求：模具图纸、模具外协加工单如附件。 第七条验收方法 1、验收时间：； 2、验收手段：；
3、验收标准：； 4、由谁负责验收和试验：； 第八条乙方的违约责任 1、乙方到期不能交货，应向甲方偿付总货款的30％的违约金。 2、乙方所交模具品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据模具的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。 3、乙方因模具包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。 4、乙方逾期交货的，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。 第九条甲方的违约责任 1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款30％的违约金。 2、甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
合同法案例分析汇编 （作业2010.4.19） 【案例1】甲企业（本题下称"甲"）向乙企业（本题下称"乙"）发出传真订货，该传真列明了货物的种类、数量、质量、供货时间、交货方式等，并要求乙在10日内报价。乙接受甲发出传真列明的条件并按期报价，亦要求甲在10日内回复；甲按期复电同意其价格，并要求签订书面合同。乙在未签订书面合同的情况下按甲提出的条件发货，甲收货后未提出异议，亦未付货款。后因市场发生变化，该货物价格下降。甲遂向乙提出，由于双方未签订书面合同，买卖关系不能成立，故乙应尽快取回货物。乙不同意甲的意见，要求其偿付货款。随后，乙发现甲放弃其对关联企业的到期债权，并向其关联企业无偿转让财产，可能使自己的货款无法得到清偿，遂向人民法院提起诉讼。 要求： 根据上述情况，分析回答下列问题： （1）试述甲传真订货、乙报价、甲回复报价行为的法律性质。 （2）买卖合同是否成立？并说明理由。 （3）对甲放弃到期债权、无偿转让财产的行为，乙可向人民法院提出何种权利请求，以保护其利益不受侵害？对乙行使该权利的期限，法律有何规定？ 【案例1答案】 （1）甲传真订货行为的性质属于要约邀请。因该传真欠缺价格条款，邀请乙报价，故不具有要约性质。乙报价行为的性质属于要约。根据《合同法》的规定，要约要具备两个条件，第一，内容具体确定；第二，表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。乙的报价因同意甲方传真中的其他条件，并通过报价使合同条款内容具体确定，约定回复日期则表明其将受报价的约束，已具备要约的全部要件。甲回复报价行为的性质属于承诺。因其内容与要约一致，且于承诺期限内作出。 （2）买卖合同成立。根据《合同法》的规定，当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。本题中，虽双方未按约定签订书面合同，但乙已实际履行合同义务，甲亦接受，未及时提出异议，故合同成立。 （3）乙可向人民法院提出行使撤销权的请求，撤销甲的放弃到期债权、无偿转让财产的行为，以维护其权益。对撤销权的时效，《合同法》规定，撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使，自债务人的行为发生之日起5年内未行使撤销权的，该权利消灭
编号：_______________ 砂石场生产承包合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年_____ 月 ____ 日 甲方: 乙方:
经甲乙双方协商，在平等、互惠互利的原则下，甲方将砂石场，以生产费用、机械损耗、安全责任事故以全包方式承包给乙方，由乙方负责人员安排、做工、生产和安全等， 经甲乙双方协商达成以下协议： 、各种砂石生产承包单价：砂单价为元/方，毛石单价元/方。 二、甲方责任 1、甲方负责办理各种证照和道路畅通，保证乙方在砂石场内安全生产。 2、甲方负责每月月底（30号）按当月生产销售方量结算承包费，次月的15日付给乙方上月承包费。 3、甲方负责提供生产所需的机械设备（现有设备）。 4、甲方负责销售和资金回收。 5、 三、乙方责任 1、乙方负责人员安排和生产、隐患的排除，服从甲方安全管理人员的管理，乙方负责机械的保 养及各种机械的维修，所有机械保养维修所产生的费用由乙方承担，在生产中，油费、炸材由甲 方垫付，工人工资、生活费用由乙方负责。 2、乙方不得以任何理由延误生产，不得以任何借口和理由停工、罢工。必须每月根据甲方的销 售需求生产砂石，不得以任何借口造成缺缺。如给甲方客户造成损失由乙方负责赔偿。 3、乙方所有施工人员作业时，必须按国家安全生产管理条例要求的事项进行作业，在生产过程 中如违反了有关部门的要求，所被处罚的费用由乙方负责，如发生事故，造成一切费用由乙方负 责，与甲方无关。 4、乙方承包人必须带领所有工人进行社保部门要求的体检，如体检不合格，乙方不得用，乙方
委托加工合同范本 委托方（以下简称甲方）： 加工方（以下简称乙方）： 经双方充分协商，在互利互惠的基础上，就甲方委托乙方加工生产 _________ 系列产品事宜，达成以下协议： 第一条加工产品范畴 1、产品品名: 2、产品规格为： 3、如增加产品由双方另行签订书面补充协议。 第二条委托加工订单 1、甲方根据市场销售情况，于每月__ 日以书面或传真形式向乙方提供次月订单，明确订单的数量和供货时间，乙方如有异议，应在接订单后 ____ 日内书面提出，否则，视为同意。 2、乙方按确认的订单提供产品，甲方可视具体情况对订单进行相应的调整，调整计划提前5天通知乙方，但调整幅度（量）不得超过计划的________ %，若超过___ %，双方另行协商。 3、乙方应尽最大努力，最大限度的满足甲方订单的要求。 第三条加工产品质量及责任 风险提示： 加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量，目的在于避免发生纠纷。质量条款要约定 明确仔细。 如果质量是以样品为准，除了双方封存样品外，还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。 1、乙方严格按甲、乙双方确认的配方和工艺制作，产品质量符合国家食品卫生标准。 2、加工产品包装上标注乙方厂名和厂址，同时注明乙方系受甲方委托生产，附“ ________ 标使用授权书。 3、产品在保质期内出现批量性质量问题，经由双方确认或国家检验检测机构签定属乙方制造引起的，除由乙方承担该批有质量问题产品（需双方清点数量）的责任外，乙方还应按该批有质量问题产品总值的_______ %以实物形式（加工产品）补偿给甲方； 4、乙方交付的产品如在市场流通中，因品质问题而导致甲方利益受损时，经双方鉴定或经公证单位鉴定属乙方责任的，乙方应负甲方直接损失赔偿责任： （1）加工产品的投诉赔偿问题，甲方在预先征得乙方同意的情况下（书面为准）可以先行赔 付消费者，消费者签收确认，由乙方负担赔偿，赔款在加工费中扣除；当乙方对甲方处理有异议的，甲方可委托乙方协助甲方处理； （2）在甲方有要求时，乙方可协助甲方处理质量投诉，但不负责对最终用户（即甲方客户）提供售后服务； （3）少量的包装破损等质量问题，由乙方负责调换； （4 ）若属甲方运输或出厂以后因保管不当导致产品变质，乙方不予承担责任。 5、乙方应按产品标准要求对每批次产品进行抽检及留样，并严格遵循三检”制度。 6、乙方应根据甲方销售需要提供加盖公章的工商营业执照复印件及生产、卫生许可证复印件，相应批次产品的出厂检验报告单。 第四条原材料及包装材料供应
广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 民事判决书 （2013）兴民一初字第1872号 原告：黄武。 委托代理人：蒋文灿，广西文灿律师事务所律师。 委托代理人：顾守艳，广西文灿律师事务所律师助理。 被告：广西路桥建设有限公司，住所地：南宁市兴宁区。 法定代表人：赵亚飞，该公司董事长。 委托代理人：王旭，该公司职员。 委托代理人：梁庆秋，广西中司律师事务所律师。 被告：徐悠祥。 委托代理人：陈军，广西广为律师事务所律师。 被告：周子臣。 原告黄武与被告广西路桥建设有限公司（以下简称“路桥公司”）、徐悠祥、周子臣承揽合同纠纷一案，本院于2013年11月18日受理后，依法组成由审判员刘孙丽担任审判长，代理审判员凌伟东和人民陪审员张惠参加的合议庭，分别于2014年2月24日、2014年5月12日公开开庭进行了审理。书记员蔡建冰担任记录。原告黄武及其委托代理 人蒋文灿、顾守艳，被告路桥公司的委托代理人王旭、梁庆秋，被告徐悠祥的委托代理人 陈军，被告周子臣到庭参加诉讼。本案现已经审理终结。 原告黄武诉称：被告路桥公司是六寨至河池高速公路No3合同段工程承建方，被告徐悠祥是被告路桥公司该项目的劳务承包人，被告周子臣是被告徐悠祥的代理人，负责办 理结算事宜。三被告雇佣原告在六寨至河池高速公路No3合同段施工，2011年12月26日，原被告对原告的工钱进行了结算，结算后，三被告仍拖延不支付原告的工钱，三被告的行 为侵犯了原告的财产权，原告请求人民法院依法判决：1、三被告支付尚欠工钱44617.7元并支付银行利息直至付清之日止；2、三被告承担本案诉讼费。 原告黄武对其陈述事实在举证期限内提供的证据有：证据1、授权委托书（复印件），证明被告周子臣是被告徐悠祥的代理人。证据2、结算单，证明三被告拖欠原告工 钱的事实。证据3、劳务施工协议书（复印件），证明被告徐悠祥是被告路桥公司承建项 目的劳务承包人。根据劳动部门关于确立劳动关系的通知的相关规定，被告路桥公司将工 程发包给被告徐悠祥，被告路桥公司应该对被告徐悠祥拖欠原告工钱承担连带责任。证据4、周子臣出具的证明，证明原告在被告路桥公司和被告徐悠祥的项目部工作，是被告路桥公司发包给被告徐悠祥。 被告路桥公司辩称：一、本案纠纷是基于原告与徐悠祥劳务队之间就运输合同产生的运费结算及支付问题发生纠纷，故本案应适用合同法有关运输合同的相关规定。二、答 辩人与徐悠祥劳务队之间是劳务承包合同关系，而答辩人与原告之间并未发生任何法律关系，原告要求答辩人对其主张的运输费承担赔偿责任，没有任何事实和法律依据。三、答 辩人与徐悠祥劳务队就工程款早已结算完毕，不存在争议，而且答辩人也已将所有工程款
碎石开采加工承包合同书 甲方： 乙方： 甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则，双方就矿山碎石开采加工工程承包事项及相关事宜，达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：碎石开采加工工程。 2、工程地点：旺苍县正源乡。 3、工程内容：。 4、工程工期：。 5、工程总量：。 6、工程承包单价：（税后价）。 安装和石子堆放。 4、甲方负责矿山资源征用手续，资源费用支付及当地群众和政府的协调工作，确保乙方在施工过程中安全顺利进行。 5、甲方负责建好炸药库，并负责相关报批、验收手续，在施工过程中及时向乙方提供炸材物资，确保乙方炸材开工使用。 6、甲方向乙方提供石子质量的送检报告单（复印件）。 7、甲方向乙方提供石子销量的可靠依据。 8、资金回收：甲方在乙方生产满五仟立方时结算一次，并及时
安排车辆运输，如因甲方原因造成乙方石子积压，场地不能堆放及工程款拖欠造成的一切损失由甲方负责，并按每天壹仟立方的标准赔偿乙方损失。 9、甲方负责向乙方提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证，开采证、安全生产许可证等手续(复印件）各一份。 10、甲方负责废料堆放场地。 11、甲方负责环保排污处理。 12、甲方保证日生产量及销售量。 13、甲方负责由于爆破和施工过程中对周围林地损失的赔偿。(二）乙方责任 1、按工程实际情况制定施工方案，组织机械设备操作人员进场，如因乙方责任给甲方造成的损失由乙方负责。 2、服从指挥，加强现场管理，严格安全制度，办理保险，做到 7、工程总造价：。 8、资金来源：自筹。 二、双责任方 （一）甲方责任： 1、甲方负责搞好进场公路，确保乙方机械顺利进场安装，最低二十五吨吊车进场安装和石子安全运输。 2、甲方负责高压线路架设和变压器及配电箱安装。 3、甲方负责搞好加工场地和石子堆放场地的开挖和平整工程及加工机械的基础设施（乙方提供基础安装图纸），确保乙方机械进场