太阳能热水系统设备采购安装
合同文件
合同编号：
项目名称：太阳能热水系统设备采购安装合同
委托单位：（公章）
受托单位：公司（公章）
签订日期： 2019年01月22日
太阳能系统设备采购安装合同书
委托单位：公司（以下简称甲方）
受托单位：公司（以下简称乙方）
根据招标文件，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就太阳能热泵采暖系统设备采购及系统安装事宜签订合同如下：
一、工程名称：
太阳能热水系统设备采购安装合同
二、工程造价:
工程合计总价：￥ 250000元（大写：贰拾伍万圆整）
三、结算方式
1、甲方自本合同签订之日且发票到后一周内，支付合同货物总价30% 预付
款，共计壹拾壹万零肆佰圆整；
2、设备安装完毕，支付合同货物总价30% 预付款，共计壹拾壹万零肆佰圆
整；
3、经甲方验收合格后一周内支付合同总价35% 的工程款，共计壹拾贰万捌仟
捌佰圆整；
4、合同金额的5%作为质量保证金，系统运行满二年后5日内付清，共计壹万
捌仟肆佰圆整。
四、运输及验收：
运输方式：公路运输。
验收：乙方所在地到甲方所在地（施工地点）运费由乙方承担；货到后由甲乙双方进行验收，如发现产品质量问题，由乙方负责免费调换。
五、工程承包范围：
本工程承包范围：太阳能热水系统采购及安装，主要材料详见方案：
六、安装：
1、为确保工程安装质量，乙方派专业安装人员，并严格按照甲乙双方共同确
定的安装方案进行施工。
正常安装工期为2019年月日前完工。
3、为确保工程安装质量，甲方必须使用乙方的原装标准化配件，如果甲方自行购买配件，不在乙方的服务范围之内，如需要维修按照实际发生额结算。若因甲方配件造成系统无法运行、产品损坏及其他损失由甲方自行承担。
4、甲方在乙方施工过程中必须给予配合。在甲方具备安装条件开始安装前2 天，甲方水电必须到位。因甲方原因造成施工延误则工期顺延。
5、甲方在乙方安装完毕 5 天内进行验收。在安装后没有确定验收时间，甲方应对系统进行维护，避免出现部件丢失的情况出现。由于甲方原因造成的验收时间推迟，则相关责任由甲方自行承担。甲方如无正当理由推迟工程验收，则在安装完毕10天后，即视为工程验收合格。
七、售后服务：
1、服务承诺：
a、乙方提供的产品太阳能系统整体保修2年。
b、保修期内，非产品质量问题造成的维修及保修期外故障的维修，乙方及时上门服务，维修所发生的材料费及服务费用由甲方承担。
c、因不可抗力造成的故障、事故不在产品保修范围内，可由甲乙双方友好协商解决。不可抗力主要包括但不限于以下几种情形：
（1）自然灾害，地震、台风、暴雨、洪水、雷电、泥石流、山体滑坡、海啸、龙卷风、冰雹、暴风雪、崩塌、沙尘暴等人类无法控制的大自然力量所引起的灾害事故；
（2）社会原因，如征收、征用、战争、罢工、政府禁止令等引起的。
2、维护与保养：
a、热水工程系统自安装之日起第二年降温前需保养一次，第三年降温前保养一次；
b、热水工程系统自安装之日超过二年的，保养服务费根据保养项目收费标准进行收费，配件全价收费；
c、热水工程系统管理员可根据日常保养标准进行日常维护；
d、甲方指定部分只负责安装，不负责售后及维护。
八、双方责任和义务：
1、甲方责任和义务：
a、甲方负责提供施工现场的材料必须真实准确；负责现场水源、电源和开通运输并保证畅通；确保施工现场及设备的安全；协调处理周围邻近建筑物、构
建物的保护；为乙方的施工提供方便。
b、甲方必须按照合同的规定支付工程款。
2、乙方责任和义务：
a、根据甲方提供的资料免费做出工程预算和施工方案，并严格按双方认可的施工方案施工。
b、乙方保证其提供的货物是经检测、实验合格的产品，并在各个方面符合现行国家及行业标准规定的质量、规格和性能要求。
c、施工期间应该遵守甲方的现场规范，不得出现毁坏甲方公共设施的行为，如对甲方公共设施造成损坏，应照价赔偿。
d、乙方负责提供齐全的施工技术资料，满足现场验收及甲方向业主移交资料档案的要求。
九、违约责任：
1、甲方必须按合同规定付款，甲方逾期付款，每迟延一天，应向乙方支付违约金为合同总金额的1‰（最高不超过合同金额的2%），同时乙方供货期限顺延。
2、工程未经验收，甲方提前擅自使用，由此造成的损失，由甲方承担负责。甲方不按时付款，乙方有权关停工程，因此而造成的损失由甲方承担。
3、乙方未按合同规定的正常施工期限如期完工，逾期一天按合同总金额的1‰（最高不超过合同金额的2%），向甲方支付违约金。
4、如因甲方原因造成逾期完工，逾期一天按合同总金额的1‰（最高不超过合同金额的2%），向乙方支付违约金。
5、甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的责任，包括支付违约金、赔偿其因违约给对方造成的直接经济损失，除非双方协议合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应履行合同。
十、合同终止、合同变更与修改
1、合同履行结束且合同双方完成合同规定的责任和义务，合同自动终止。
2、若双方同意，并以书面形式予以确认，合同可以在任何条件下终止。这种情况下，双方均无例外地免去对方按照合同约定尚未履行部分的责任和义务。
3、提出终止合同的一方应以书面通知对方。收到通知的一方必须在收到通知后七日内回复，否则，视作合同终止对双方有效。
4、如合同终止是由于甲方违约引起，乙方有权获得合同终止日期前的所有实
际发生的费用及合同损失造成的直接损失。如果合同终止因乙方违约引起，甲方有权索赔由于其违约造成的所有直接损失。
5、乙方可以随时向甲方提出为改进工程进度、效率和安全性方面的变更建议。
6、任何对合同条件的变更或修改均须根据双方协商达成的协议，并作为本合同不可分割的组成部分，具有与合同本身同样的效力。
十一、其他
1、甲乙双方必须严格遵守合同各项条款，在合同有效期内对合同有修改意见，可以双方协商一致后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、如双方发生争议，力争友好协商解决，意见不能统一时，可根据合同签定内容进行诉讼解决。
3、乙方进驻施工日期：预付款到账后7天内入场。
本合同共计4页，一式二份，甲乙各执一份。合同经甲乙双方签字盖章后生效，本合同未经双方同意，涂改无效。
机器安装设备带来的劳动力成本降低,将令太阳能发电变得更便宜。 太阳能安装合同是又是怎样的呢?下面是爱汇给大家整理的太阳能安装合同范本，供大家阅读!太阳能安装合同范本篇1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)甲乙两方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程，经友好协商，对系统设计达成了共识，现就有关事宜签字协定如下：一. 技术参数 1.容水量，管数管径外壳材质内胆材质支架材质其它：根据甲方小区业主的要求，有需要其它型号的，经甲方同意后可提供其它型号，报价另行商定。 2. 配件： 3. 冷热水管、电线管路按四方预留位置链接，甲方根据实际情况施工。 二. 验收方式验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。 系统所采用的全部材料均为优质品，符合国家的相关标准。 系统验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。 三. 费用及付款方式 1. 每台热水器报价为人民币：2. 付款方式为四. 甲方责任及义务甲方提供施工用电、用水至施工现场。 甲方提供施工屋面有关设计资料。 施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。 五. 乙方责任及义务1. 乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数及相关行业国家标准的要求。
2. 施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。 3.乙方应提前由甲方共同确定安装位置。 乙方的施工质量应符合安全要求(包含避雷要求)，如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失，乙方应承担全部责任。 4.乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。 六. 双方违约责任。 1. 如有一方违约，给对方造成损失的，除赔偿损失外，另支付违约金元。 七. 乙方质量承诺及售后服务1. 太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。 辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。 超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏，乙方只收取工本费，终身服务。 2.因自然灾害导致的太阳能主机损坏，乙方承诺免费更换。 乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场，不能影响甲方小区内业主的正常使用。 3.方承诺系统的正常使用寿命为15年。 八. 如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。 九.本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。
需方：（以下简称甲方） 供方：（以下简称乙方） 甲、乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第一条、合同标的价款 第二条、质量标准及乙方对质量的要求 质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量，技术要求且不低于国家标准行业标准。 第三条、交货时间及付款方式 1、乙方于年月日安装调试完成(甲方应保证具备施工条件)。 2、甲方在签定合同后即付总价金额的%作为定金，乙方安装完毕经甲方验收合格后交付总价金额的%（自送货日起，因甲方原因不能安装完毕的，10天内应付清全部货款）。乙方安装完毕后，通知甲方，当天进行验收，如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动则应付相关费用。 第四条、保修条款 乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为
年（主机包括：太阳能热水器水箱、整体架、真空集热管），配件为期年（配件包括：上下水管、太阳能控制仪表），终生维护(包修期外如出现故障，乙方适当收取人工、材料费)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换，乙方在收到甲方通知后，应在24小时内给予维修（具体保修内容见保修卡）。 第五条、违约责任 乙方未能按合同交货，延迟交货超过天(因天气原因、甲方原因除外)，要承担总货款3%的赔偿金。甲方未能按期付款，自安装完毕日起，按所欠款项每日罚款1%.在甲方未付清货款前，合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲方未能按上述支付款项，逾期未付款项达15天时，乙方有权中止甲方对该设备的使用，并有权随时取回作为合同标的的设备，甲方已付款项不退。 第六条、合同的解除条款 如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。 第七条、施工责任 1、甲方需把电源、冷、热水源接至设备处，设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由甲方负责保护，保护期间如发生损坏、丢失，由甲方负责。设备安装途中或已完毕，甲方更改安装位置，需另行支付人工费、材料费，具体按现场商谈（最低按500元起）。 2、乙方施工期间自行做好安全防护措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。
协议编号：LX-FS-A75990 太阳能采购安装合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
太阳能采购安装合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方：(以下简称：甲方) 承包方：(以下简称：乙方) 甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2.太阳能设备主机规格型号为：100L平板式 1.3.设备、安装相关技术参数：
①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。 ②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。 ③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 ④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 ⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助
太阳能供货安装合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规，本着平等互利、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就太阳能热水器供货及安装事项订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称：太阳能热水器供货及安装 1.2 工程地点： 二、承包范围及承包方式 2.1承包范围：设备供应、包装、运输、装卸、安装、验收及售后服务。 2.2承包方式：本工程采用包工、包料、包安装、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收的方式。 三、合同价款
说明： 1.以上报价包含热水器水箱、真空集热管、支架、上下水管、保温、防雷等全部内容的设计、采购、安装、运输及保险、装卸、吊装、搬运、成品保护、试验检测、管理、利润、风险、政策性文件规定的各项费用、开洞、税金等一切费用。 2.本合同采用固定单价结算方式，最终结算单价不变，工程量按实结算。 3.太阳能热水器的要求：
（1）热水器水箱：内胆0.5SUS304 2B不锈钢，水箱容积130L，集热器水箱保温层材料为聚氨脂，在恒温下，机械发泡一次成型，密度要求40Kg/m3，强度均匀，厚度为50mm。外壳材料为0.4mm的工程灰喷塑钢板或镀铝锌板，外型美观、亮丽、做工精致。（2）真空集热管：规格58mm×1800mm×16。符合国家标准GB/T17581-2007设计要求，尺寸公差应按GB/T1800IT18级精度选用。 （3）热水器支架：钢结构镀塑型材，支架结构稳定牢固，能抗8级以上大风，耐用期≥10年。 （4）水管：采用一根进水管，一根回水管，管材为PE-X，防紫外线，用25厚橡塑保温管保温，安装到户。 （5）密封圈：为食品级优质耐高温硅橡胶,弹性好、密封性强、无毒、无味，耐老化、寿命长。 四、交货期及工期 交货期：甲方通知生产后1个月内，货运至项目现场； 工期：甲方通知进场后30天内完成安装，每个单体楼幢不得超过10天。 五、质量、安全及包修 5.1 乙方应按合同规定的太阳能热水器品牌、型号规格和性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 5.2乙方提供太阳能热水器整体质量包修期为 3 年，从甲方整体竣工验收通过之日起算。在质量包修期内因太阳能热水器本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 太阳能热水器采购安装合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
太阳能热水器采购安装合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：___ 年_____ 月 ____ 日
甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，就有关太阳能的采购安装事宜签订以下合同条款: 一、产品名称及规格：乙方所供产品为：太阳能，规格为0 58 x 1.8mm X 24管（0 58为真空直径58mm1.8m为真空管长度，24管为每台单机为24支真空管）。 总容量为250升，整台太阳能主机共包括水箱、真空管、支架和电加热部分。 二、单价、数量及总费用：根据甲方需要，乙方所供产品数量为台，单价为 元，合同总款为元（元整），此费用不含安装材料和配件、运费及安装费 三、付款方式：合同签订后，乙方安装完毕并经学校验收合格的次日付合同总款的90% 使用三个月后付清余下的10% 四、安装及时间：合同签订后，乙方应马上到安装现场设计安装方案并配合指导甲方水电安装人员做好安装事前工作，同时乙方应积极组织所供产品，并于年 月日前进场安装，年月日前保质保量地交付甲方使 用。 五、售后服务承诺：乙方所供产品主机（真空管、支架、水箱）按国家质保法保修期三 年，其它辅助材料及电器部分保修期为一年，免费维修期为十五年，甲方在使用过程中， 若出现故障，乙方应在出现故障的二十四小时内赶到现场进行维修处理，以保障甲方的 第2页共3页
太阳能采购安装合同范本 阳能取之不尽、用之不竭,利用太阳能不会对环境造成任何不利影响,那么太阳能采购安装合同是怎么一回事呢?以下是在我为大家整理的太阳能采购安装合同范文，感谢您的阅读。 太阳能采购安装合同范文1 发包方： (以下简称：甲方) 承包方： (以下简称：乙方) 甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2.太阳能设备主机规格型号为： 100L平板式 1.3.设备、安装相关技术参数： ①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。 ②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜
搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。 ③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合 GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 ④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 ⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备"漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护"及"防电墙"保护功能。 二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收： 2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的所有费用由乙方承担。 2.2.施工工期：自年月日至年月日。 2.3.设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。 2.4.竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。 2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。 三、合同总价款 总价包干合同总价款：￥元(大写人民币元)。合同总价
太阳能采购合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
太阳能采购合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就丰润嘉园太阳能热水系统采购、安装事项协商一致订立如下合同条款： 一、工程概况 1.1工程名称：嘉园3～12#楼太阳能系统采购安装 1.2工程地点：
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 太阳能热水工程合同
编号：FS-DY-20722 太阳能热水工程合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：铁岭紫晶太阳能有限公司（以下简称乙方） 甲乙两方就太阳能热水系统工程，经友好协商，对系统设计达成了共识，现就有关事宜签字协定如下： 一. 系统技术参数 1. 太阳能系统采用工程用集热模块型，即每组模块由mm，长mm全玻璃集热真空管支，共组，合集热面积为m 2. 2. 系统在春秋季节光照充足的条件下，日产热水约8吨（温度在45度75度之间） 3. 配套只吨保温水箱。（品牌为、型号、内胆材质为sus304不锈钢，外壳材质为，保温层为聚氨酯整体发泡）。 4. 配套组电加热，9kw/380v/组。 5. 系统循环方式为循环，光照不足及其它季节系统产
水温度不足时，控制系统启动辅助加热。 6. 控制系统型号为。 7. 室内冷热水管、电线管路由方施工，方派人技术指导。 二. 工程验收方式 1. 系统验收由甲乙双方共同进行。 2. 系统所采用的全部材料均为优质品，符合国家的相关标准。 3. 系统验收标准见书中系统技术参数及验收规范，中系统技术参数及验收规范的具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。 三. 工程造价及付款方式 1. 工程总造价为人民币：大写（）。 2. 工程付款方式为合同签订后甲方首付工程50%（）作为预付款，货到工地，工程安装结束、系统调试正常后，甲方应付工程款%（），其余货款%（）完工三个月内付清。 四. 甲方责任及义务
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-027306 太阳能采购合同书(示范合
太阳能采购合同书(示范合同) 太阳能采购合同范文1 甲方：XXX (以下简称甲方) 乙方：XXX (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，就有关太阳能的采购安装事宜签订以下合同条款： 一、产品名称及规格： 二、乙方所供产品为：动感之星太阳能，规格为φ58×1.8mm×24管(φ58为真空直径58mm，1.8m为真空管长度，24管为每台单机为24支真空管)。总容量为250升，整台太阳能主机共包括水箱、真空管、支架和电加热部分。 三、付款方式：合同签订后，甲方先预付定金5万元给乙方，乙方发货后，甲方经验收合格后付30万元给乙方，待甲方安装使用三个月后付清余下的15 万元给乙方。 四、乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为2年(主机包括：太阳能热水器水箱、支架、真空集热管)，配件为期1年(配件包括：上下水管、混水阀)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换。 五、违约责任
乙方未能按合同交货，延迟交货超过10天(因天气原因、甲方原因除外)，要承担总货款10%的赔偿金。甲方未能按期付款，自验收完毕日起，按所欠款项每日罚款1%.在甲方未付清货款前,合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲 方未能按上述支付款项,逾期未付款项达30天时，乙方有权中止甲方对该设备的使用，并有权随时取回作为合同标的的设备,甲方已付款项不退。 六、合同的解除条款 如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。 七、本合同甲乙双方签字盖章生效，双方必须严格执行本合同的各项条款，未尽事宜由甲乙双方协商解决。 八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日 太阳能采购合同范文2 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，就有关太阳能的采购安装事宜签订以下合同条款： 一、产品名称及规格：乙方所供产品为：江苏华扬幸福泉太阳能，规格为φ58×1.8mm×24管(φ58为真空直径58mm，1.8m为真空管长度，24管为每台单机为24支真空管)。总容量为250升，整台太阳能主机共包括水箱、真空管、支
【关键词】 【裁判要点】 【案情概要及争议焦点】 【裁判理由】 【裁判依据或参考】 【相似案件处理要点】 本案物业合同中禁止楼顶安装物品能否包含太阳能热水器 [日期：2007-04-24] 来源：中国法院网作者：邱琳北京市通州区人民法院[字体：大中 小] [案情] 2002年1月26日，原告与北京市万基房地产开发有限公司（以下简称万基房地产）签订了《商品房买卖合同》，约定原告购买其开发建设的位于北京市通州区佟麟阁大街16号院1幢14层1409号商品房一套。2004年3月2日，原告与万基房地产签订《补充
协议》，约定该套房屋的座落由通州区佟麟阁大街16号院变更为通州区新华南路16号1号楼1409号。原告入住时，与被告同时签订了《北京北方红旗小区物业管理协议》（以下简称物业管理协议）及《北京北方红旗小区装修管理规定》（以下简称装修规定），在装修规定中，双方“约定未经物业公司同意，禁止在楼宇外墙上及楼顶露天平台上安装花架、防盗护栏、窗框、天线或遮蓬等物件”。2006年12月原告与被告协商，要求在新华南路16号1号楼的楼顶安装太阳能热水器，但双方分歧较大，未能达成一致，后被告将新华南路16号1号楼通往楼顶的通道门锁住，禁止原告在该楼楼顶安装太阳能热水器。现原告诉至法院，要求被告将位于通州区新华南路16号院1号楼通往楼顶的通道门打开，允许其安装太阳能热水器。 [裁判要点] 通州区人民法院经审理认为，装修规定中“未经物业公司同意，禁止在楼宇外墙上及楼顶露天平台上安装花架、防盗护栏、窗框、天线或遮蓬等物件”虽没有明确列明禁止原告安装太阳能热水器，根据合同使用的词句、合同的相关条款、合同目的及汉语的通用语法，该条款中的“等”应表明未列举完全，应包括所有影响楼宇外观及安全的附属设施，同时，双方签订装修规定的时间是2003年前后，不能苛求被告对太阳能发展的预期，故对该条款应做扩张解释，“等”字应包括所有影响楼宇外观及安全的附属设施。故判决：驳回原告白文荣的诉讼请求。 [评析] 本案审理过程中，存在两种意见：第一种意见认为，原告、被告签订的物业管理协议及装修规定中没有明确约定禁止原告安装太阳能热水器。且根据《中华人民共和国可再生能源法》的规定，国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太阳能利用系统，对于已建成的建筑物，住户可以在不影响其质量与安全的前提下安装符合技术规范和产品标准的太阳能利 用系统。北京系能源紧缺又高耗能的特大城市，太阳能的广泛利用，有利于城市的建设与发展，故对原告的诉讼请求应予以支持。第二种意见认为，应当驳回原告的诉讼请求。理由是原告、被告签订的物业管理协议及装修规定中“未经物业公司同意，禁
2020 太阳能采购安装合同范本文档 CONTRACT TEMPLATE
太阳能采购安装合同范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范，不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 太阳能采购安装合同范文1 发包方：(以下简称：甲方) 承包方：(以下简称：乙方) 甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2.太阳能设备主机规格型号为：100L平板式 1.3.设备、安装相关技术参数： ①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。 ②、水箱外壳采用0.5?L厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2?L搪瓷
内胆，0.6?L镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。 ③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 ④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 ⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备“漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护”及“防电墙”保护功能。 二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收： 2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的所有费用由乙方承担。 2.2.施工工期：自年月日至年月日。 2.3.设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。 2.4.竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。 2.5验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。 三、合同总价款 总价包干合同总价款：￥元(大写人民币元)。合同总价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、装运卸费、配合费、总包服务费、安全防护费、制作费、安装费、检测费、验收
光伏发电采购合同范本 《光伏电站购售电合同》适用于按国家能源主管部门相关规定完成光伏电站备案，向公用电网供电的光伏电站项目并网运行签订购售电合同。 本购售电合同（以下简称本合同）由下列双方签署： 购电人：，系一家电网经营企业，在工商行政管理局登记注册，已取得输/供电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。 售电人：，系一家具有法人资格的发电企业，在工商行政管理局登记注册，已取得本合同所指光伏电站（阵列）（以下简称光伏电站）发电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。 双方提供联络通信及开户银行信息如下： 购电人名称： 收件人：电子邮件： 电话：传真：邮编： 通信地址： 开户名称： 开户银行： 账号： 售电人名称：
收件人：电子邮件： 电话：传真：邮编： 通信地址： 开户名称： 开户银行： 账号： 鉴于： （1）售电人在拥有/兴建并/并将经营管理总装机容量为兆瓦（MWp）的光伏电站（以下简称光伏电站）。售电人在拥有并经营管理总装机容量为兆瓦（MWp），本合同为期兆瓦（MWp）的光伏发电站。 （2）光伏电站已/将并入购电人经营管理的电网运行。 双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《电网调度管理条例》以及国家其他有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。 第1章定义和解释 1.1 本合同所用术语，除上下文另有要求外，定义如下： 1.1.1 光伏电站：指位于由售电人拥有/兴建，并/并将经营管理的一座总装机容量为兆瓦（电站技术参数详见附件一，光伏电池阵列地理分布图详见附件二）的发电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施；本合同为期兆瓦，装机容量为兆瓦的发电设备以及延伸至产权分界点的全部辅助设备。
太阳能热水系统安装工程施工合同 太阳能热水系统安装工程施工合同 要点 甲方（发包方）将太阳能热水系统安装工程交由乙方承包，采取包工包料的承包形式，约定工程变更和结算、付款办法、质量责任等。 太阳能热水系统安装工程施工合同 甲方（建设单位）： 法定代表人： 乙方（承包单位）： 法定代表人： 为保证工程按时按质按量安全完成，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，上述双方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守： 一、工程名称 太阳能热水系统采购及安装工程 二、工程地点与范围 工程地点： 工程范围：严格按照招标文件、乙方投标的技术文件为依据；要求如下（要求与土建等施工单位相互协调）： 1. 联集管集热器（型号：HY-GC1858-20，数量：160组），集热、储热水箱（容积合计：40吨）控制系统及屋面循环系统； 2. IC卡流量计费系统（计36个计费点）； 3. 燃气热水锅炉辅助加热系统。 注：具体详见乙方投标文件。 三、工程图纸： 由提供； 四、工程造价： 本工程总造价（含税价）：人民币（大写）（￥元）。 1. 投标人的报价应含有所投设备（包括接入洗浴室内的管道安装工程）设备的备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内、外税
费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、培训和交付后主机、电控柜5年维保、其他辅材2年维保等工作所发生的费用等。 2. 施工用水电费未含在此合同价内，在结算时根据表读数扣除。如不接装水电表，将在结算时按不低于结算造价的0.8%比例扣除水电费。 3. 投标人应在投标报价表上标明拟提供货物的单价和总价，如单价和总价不符，以单价为准。每种规格货物的报价必须是唯一的，任何有选择的报价将不予接受。投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示和结算。 4. 投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。 五、承包形式 1. 本工程采取包工包料的承包形式，质量等级达到合格，除工程范围有变更外，任何原因都不增加工程费用。 2. 除需方事先书面同意外，供方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。 六、工程变更和结算 1. 供方对招标文件、设计施工图、招标答疑、招标补充及相关文件的要求内容已完全理解并完全响应。本次投标报价包含招标文件、图纸规定的所有费用，供方错、漏项中标，所有错、漏费用已由供方自行承担，不得向需方提出增加费用的要求。 2. 未经需方同意，供方不得进行任何变更。除需方提出的工程项目变更外，其余不作调整。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。 3. 供方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，供方承担由此发生的费用，并赔偿需方的有关损失，延误的工期不予顺延。 4. 需方对原设计图有修改或变更，应向供方发出变更通知书，供方不得有异议且应积极配合支持。 5. 工程项目变更程序为：在需方代表提出书面变更通知后，供方应于5日内提交项目变更预算报价，经监理和需方初步确认签字后作为日后工程结算依据。变更项目完工并经验收后，需方对变更项目进行结算。对超过规定时间不提交变更预算，视为该项变更不涉及合同价款的变更。工程项目变更工程量原则上要求由“施工单位现场代表、监理公司现场代表签名、实施小组组长”当天进行签名，情况特殊的可在三天内进行补签。 6. 工程变更单统一采用需方指定的表格（《项目现场记录单》），设计变更图纸、变更测量、变更预算、变更记录、变更图片将作为变更附件。 7. 调整工程造价计算方法为：结算价=合同价±双方审定的变更工程造价。变更工程造价计算规则如下： （1）投标范围内已有的相同项目：变更项目造价=变更工程量×中标项目单价×下浮费率；
编号：MM-202114288 太阳能销售安装合同电子版 Any party has no right to terminate this contract without another party's agreement. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签约地点：____________________ 签约时间：_____年____月_____日
太阳能销售安装合同 太阳能销售安装合同 太阳能销售安装合同1 甲方：_________ 乙方：_________ 根据《中华人民共和国合同法》，结合本工程的情况，经双方协商签订本合同，以资共同遵守。 一、乙方提供产品明细 1、产品名称：艾普利太阳能热水器，合同设备清单附后。 2、订购数量： 3、单价：) 4、总金额：元) 5、包装方式：由乙方按公司标准包装 二、付款方式 1、甲方在签定合同后向乙方支付10%的货款，作为前期进场固定件安装费用。 2、乙方货到甲方工地付合同款40%的货款。
3、太阳能与热水器安装到位后，产品移交后提供税票一周内付合同款45%的货款，另5%作为质量保证金，自验收之日起，满二年结清。 三、安装 1、乙方在签定合同后应积极配合工地现场进程，服从甲方现场协调。甲方负责提供水电等安装条件，乙方负责安装调试，确保在20xx年5月30日前全部安装调试结束、验收合格。逾期乙方承担甲方相应的经济罚款。 2、安装标准符合太阳能安装现行规范，高标准进行施工安装，保证验收合格。 3、乙方进场材料，甲方提供临时场所，由乙方负责保管，保护。 4、乙方安装期间，要注重室内外成品保护。 5、乙方对自己工作中存在的垃圾要及时清理，保持环境清洁。 6、乙方必须在滨海配备专业维修人员或维修点。 四、安全生产 乙方对施工人员进行安全性生产教育，要按安全规范施工作业，严防安全 事故发生，如有安全事故发生，均由乙方自行负责，与甲方无涉。 五、质量保证与售后服务 1、乙方承诺所提供甲方的产品质量有可追溯性，集热器、水箱及管道保修5年、电子产品保修二年。自交付之日计算。 2、在生产质量保质期内，如出现产品质量问题，甲方有权随时要求乙方免费维修;如属甲方人员使用不当不能正常使用，乙方也应及时提供维修服务，但应收取工本费。 六、合同的修改
大祥·金廷公馆一期工程太阳雨太阳能热水系统 合 同 书
大祥·金廷公馆一期工程太阳雨太阳能热水系统 发包方：山东滨州三大祥房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包方：滨州市滨城区嘉鑫太阳能销售服务中心（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大祥·金廷公馆一期工程的热水系统工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：大祥·金廷公馆一期工程的热水系统 2.工程地点：黄河八路以北、渤海十一路以西 5.工程内容：热水系统的设计、施工、设备供应、系统调试、产品维护及竣工验收所需全部工作内容。 6.工程承包范围： 大祥·金廷公馆1#楼B段、2#楼、3#楼的热水系统施工图设计、施工及设备供应。 二、合同工期 计划开工日期：2013年8月22日。 计划竣工日期：2013年10月1日。 工期总日历天数：40 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家合格标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币（大写）叁拾贰万元整(￥ 320000.00元)； 2.合同价格形式：固定包死价。 五、项目经理 承包人施工现场负责人：路玉亮。
六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、签订时间 本合同于2013 年8 月日签订。 九、签订地点 本合同在甲方办公室签订。 十、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十一、合同生效 本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
合同编号：太阳能热水器采购安装合同 发包人: 专业承包人: 工程名称: 施工地址:
太阳能热水系统采购安装合同 发包人：（以下简称“甲方”） 专业承包人：（以下简称“乙方”）经甲、乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，结合本工程情况，并对“太阳能采购安装工程”的采购安装事宜进行了充分协商，为了明确责任，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条、工程概况： 1、工程名称: 太阳能采购安装工程 2、工程地址: 3、甲方派驻的代表: 姓名: 职务:项目经理 职权:代表甲方行使本合同中约定的权利,履行本合同约定的义务 4、乙方派驻的代表 姓名:职务:项目经理 电话： 职权:代表乙方行使本合同中中约定的权利,履行本合同中约定的职责和义务 5、监理单位及委派的工程师: 监理单位名称: 总监理工程师:职务:总监 职权:负责合同范围内工程的质量、进度、安全的监理 6、总承包单位代表: 总承包单位: 姓名: 职务: 项目经理 职权:按照甲方与总承包单位双方确认的施工方案组织施工，代表总承包单位与甲方协商解决施工过程中出现的问题，签收甲方发送的文件。 第二条、工程承包内容及方式 1、承包范围：太阳能采购安装工程 2、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期、包验收。 3、工作内容： 1）承包范围内太阳能热水器的相关设备、管道、管道附件等的采购、安装、调试验收和售后服务； 2）承包范围内屋面基础的制作和安装；墙体开槽施工、穿墙打洞；洞口的封堵、内外墙洞口的修补、洞口封堵修补完成后做装饰性盖；采取必要措施防止对内外立面的污染。3）承包范围内的自动控制系统和配电系统的采购、安装、调试验收和售后服务。
太阳能工程安装合同范本5篇 太阳能工程安装合同范本(1) 甲方： 乙方： 本合同由以下签署处签字盖章的甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》相关规定，就乙方承 接本合同所述的太阳能安装工程施工事宜达成以下内容： 一、工程概况 1.1工程名称：太阳能热水系统安装工程 1.2工程地点： 1.3工程内容：(1)钢支架制作;(2)太阳能集热器固定安装、介 质管道、水路管道铺设<管道井管路铺设费用由甲乙双方协商追加》，电气控制部分安装、系统保温安装;(3)管道支架制作，水箱底座基 础制作，设备间设备安装(包括电加热管或热泵、水泵等设备)(4)管 道保温制作安装(5)设备、材料的装卸、搬运及现场的清理等工作 1.4工程承包方式：包清工施工，所有安装调试工具乙方自备， 施工材料由甲方负责提供。 二、工程工期 2.1本工程自年月日开工，于年月日竣工。 2.2如有工期延误，出现以下2.2.1—2.2.3条约定的情形，并 且乙方在约定情形发生后三天内，就延误的内容、原因以及补救措 施向甲方提出书面报告，并经甲方书面批准后，工期可相应顺延。 2.2.1甲方因故临时调整或变更乙方的施工时间，对施工完成进 度有影响的，应予乙方书面形式通知，并加强协调工作。
2.2.2一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 2.2.3出现本合同规定的不可抗力;本合同中的“不可抗力”仅指足以影响到本合同相关义务正常履行的不可预见、不可避免的自然灾害，以及双方书面确认的其它不可抗拒的因素。受不可抗力影响的一方应在出现不可抗力的24小时内通知另一方，并在7日内提供不可抗力事件发生地区的公证机关或经另一方认可的其他机构出具的证明材料。超出规定时间未提供有效的证明文件将被视为未出现不可抗力。 2.3非上述原因，工程不能按竣工日按时竣工，乙方须向甲方支付合同总价款的0.3%每天的违约金。 2.4由甲方协调原因造成乙方不能连续施工停工时，甲方应承担乙方下次人员施工时的来回路费。 2.5工期提前乙方在保证工程质量前提下的工期提前完工甲方不应被拒绝。 三、合同价款： 本项目合同款总价为：人民币大写 四、关于工程质量的约定： 4.1质量要求：工程质量应符合相关国家法律法规和双方约定质量要求，并适合工程项目用途。 4.2质量不符的责任：在工程验收之时或工程保修期内工程质量不能达到质量要求，乙方应承担全部费用负责返工。 五、关于验收的约定 5.1本工程制作图纸、说明及太阳能相关标准由甲方提供，竣工后由甲方按制作图纸、说明及太阳能相关标准验收。 5.2甲、乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方没有验收，乙方不得进行后续施工，否则后果自负。
编号号： 壁挂平板式太阳能热水器设备采购 安装合同 甲方： __________________________ 乙方： __________________________ 签订日期： _____ 年 ____ 月_____ 日
承包方：_____________________________________________ （以下简称：乙方） 甲乙双方就_______________________________________________ 宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程, 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平 等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1产品名称：__________________________________________________ 1.2太阳能设备主机规格型号为：_______________________________________ 1.3设备、安装相关技术参数： 1、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全 要求 2、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 3、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C 强制认证，具备“漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护”及“防电墙”保护功能。 二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收
第2页共5页
2.1 开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲 方指定的地点（______________ 市同方信息港项目），设备运送产生的所有费用由乙方承担。 2.2 施工工期：自_____________ 年___________ 月___________ 日至___________ 年 ___________ 月 __________ 日 2.3 设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。 2.4 竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。 2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。 三、合同总价款 总价包干合同总价款：Y ____________ 元（大写人民币_________________________ 元）。合同总价款包含但 不限于人工费、材料费、机械费、措施费、装运卸费、配合费、总包服务费、安全防护费、制作费、安装费、检测费、验收费、利润、税金等完成该工程的全部费用。 四、付款方式 本工程无预付款，货款须抵甲方住宅楼房二套（见附表），做完支架预埋，付总工程款的5%（现 金），本合同约定的太阳能制作完毕，货到工地后付至抵房后余款的50%，安装完毕后付至抵房 后余款的80%，验收合格后，甲方付至合同总价款的95%（含抵房款）；余款5 % 作为质保金， 质保期结束后七日内，甲方一次性付清。 五、设备保修及售后服务 5.1 产品保修期为__________________ 年，自太阳能热水器安装工程竣工验收合格之日起计算。在保修 期内，如因产品设计、材料、工艺、施工等质量原因产生太阳能漏水或其他质量问题，乙方免费 维修或更换。 5.2 保修期满后乙方负责所供太阳能的终身有偿维修工作，配件按照市场价格合理收费。 5.3 合同双方如对设备的质量问题存在争议，则以国家技术监督检测部门的检测结论为准。 5.4 如因设备质量原因，经维修后仍然不能正常使用的，乙方需依照国家“三包”（包修、包退、 包换）服务规定，履行服务承诺，进行调换或退货