当前位置:文档之家› 安诚财产保险股份有限公司建设工程施工合同预付款保证保险(多年期)条款

安诚财产保险股份有限公司建设工程施工合同预付款保证保险(多年期)条款

安诚财产保险股份有限公司

建设工程施工合同预付款保证保险(多年期)条款

总则

第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成。凡涉及本保险合同的约定,均应采用书面形式。

第二条本保险合同的投保人是指依据中华人民共和国法律(不包括香港、澳门及台湾地区法律,下同)与建设工程的建设方签订《建设工程施工合同》的,具有相应工程施工承包资质的当事人,即建设工程的施工方、《建设工程施工合同》中的承包人。

第三条本保险合同的被保险人是指依据中华人民共和国法律与建设工程的施工方签订《建设工程施工合同》的当事人,即建设工程的建设方、《建设工程施工合同》中的发包人。

第四条被保险人不得将本保险合同项下的权利转让或设定担保。

保险责任

第五条鉴于被保险人依据《建设工程施工合同》的规定向投保人支付工程项目的预付款,用于工程项目的营运和购买材料,投保人承诺按约定返还该预付款全额或以该预付款冲抵被保险人应支付给投保人的工程款后的余额。若投保人违反前述约定,保险人将按照本保险合同的规定,以保险单所载的保险金额为限,赔偿被保险人遭受的直接损失。

责任免除

第六条出现下列任一情形时,保险人不承担赔偿保险金的责任:

(一)投保人或其雇员与被保险人或其雇员采用欺诈、恶意串通、贿赂或变相贿赂等

手段,损害保险人利益的;

(二)被保险人知道或应当知道投保人违反《建设工程施工合同》约定或法律法规的

规定进行转包或违法分包的;

(三)投保人与被保险人变更工程合同预付款返还主体,未经保险人书面同意的;

(四)其他不可归责于投保人的情形。

第七条下列原因造成的损失、费用和责任,保险人不负责赔偿:

(一)战争、敌对行动、军事行为、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动或恐怖袭击;

(二)核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染;

(三)大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染;

(四)政府征用、行政行为或司法行为;

(五)洪水、台风、地震、海啸等自然灾害及次生灾害。

第八条下列损失、费用和责任,保险人不负责赔偿:

(一)被保险人及其代表的故意、重大过失或犯罪行为引起的一切损失;

(二)因不可抗力导致投保人无法履行《建设工程施工合同》约定返还该预付款全额或以该预付款冲抵被保险人应支付给投保人的工程款后的余额,未经保险人书面同意,由投保人和被保险人商定或确定的利益分配、费用承担、损失分担等,以及因此产生的一切损失;

(三)按本保险合同中载明的免赔率(额)计算的免赔额;

(四)被保险人以外的第三人的任何损失;

(五)利息、罚款、罚金及惩罚性赔偿,包括但不限于相关违约金、滞纳金等;

(六)被保险人未按照《建设工程施工合同》的约定履行,提前或超额支付工程合同预付款,超额部分所对应的损失;

(七)其他不属于本保险责任范围内的损失、费用和责任。

保险金额和免赔率

第九条本保险合同的保险金额以投保人与被保险人签订的《建设工程施工合同》约定

的预付款金额为基础,由投保人与保险人协商确定,并在保险单中载明。

第十条本保险合同中的保险金额将随下列情形而相应递减:

(一)被保险人在工程款中逐期扣回预付款后;或

(二)保险人赔偿保险金。

第十一条每次保险事故免赔率(额)由投保人与保险人在签订保险合同时协商确定,并在保险合同中载明。

保险期间

第十二条本保险合同保险期间最短不少于一年,最长不超过五年。自被保险人将预付款支付给投保人之日起或保险单载明的保险起期之日起(二者以后发生者为准),至预付款全部返还被保险人或抵扣工程进度款之日止或保险单载明的保险终期之日止(二者以先到者为准),具体以保险单载明的起讫日期为准。

保险费

第十三条本保险合同的保险费由保险人根据投保人企业经营情况、保险金额、风险控制等因素确定,并在保险单上载明其金额。

保险人义务

第十四条订立本保险合同时,采用保险人提供的格式条款的,保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款,保险人应当向投保人说明本保险合同的内容。对本保险合同中免除保险人责任的条款,保险人在订立本保险合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示,并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明;未作提示或者明确说明的,该条款不产生效力。

第十五条本保险合同成立后,保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。

第十六条保险人按照本保险合同的约定,认为被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的,应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第十七条保险人收到被保险人的赔偿保险金的请求后,应当及时作出是否属于保险责任的核定;情形复杂的,应当在三十日内作出核定,但本保险合同另有约定的除外。

保险人应当将核定结果通知被保险人;对属于保险责任的,在与被保险人达成赔偿保险金的协议后十日内,履行赔偿保险金义务。本保险合同对赔偿保险金的期限有约定的,保险人应当按照约定履行赔偿保险金的义务。保险人依照前款约定作出核定后,对不属于保险责任的,应当自作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金通知书,并说明理由。

第十八条保险人自收到赔偿保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内,对其赔偿保险金的数额不能确定的,应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付;保险人最终确定赔偿的数额后,应当支付相应的差额。

投保人、被保险人义务

第十九条订立本保险合同,投保人应如实填写投保单,保险人就投保风险的有关情况以及投保人、被保险人的有关情况提出询问的,投保人应当如实告知,并提供保险人要求的必要证明材料,接受保险人对其资质进行审查。

第二十条除本保险合同另有约定外,投保人应当在本保险合同成立时一次性交清本保险合同约定的全部保险费,同时有义务应保险人之要求提供反担保。投保人未按约定交付保险费并提供反担保的,对于保险费交付前和反担保提供前(以两项义务中履行完毕时间在后者为准)发生的保险事故,保险人不承担赔偿责任。

第二十一条被保险人有义务配合保险人对工程项目进展情况、投保人履约情况及建设工程款项的资金流向等事项实施核查。被保险人应根据保险人提出的合理的风险控制建议进行整改。

第二十二条保险期间内,如保险合同存在担保权利的,未经保险人书面同意,投保人、被保险人不得以任何形式撤销、放弃、转让相应的保证、抵押或质押等担保权利,也不得以任何形式影响上述权利的效力。

如投保人、被保险人未遵守上述约定而导致的损失,保险人不承担赔偿责任。

第二十三条在保险期间内,被保险人应及时检查并协助保险人了解《建设工程施工合同》的执行情况,被保险人如发现投保人存在违约风险,或有任何其他可能导致本保险合同风险显著增加的情况,被保险人应采取措施降低或消除上述风险,并及时书面通知保险人。

第二十四条知道保险事故发生后:

(一)被保险人应该尽力采取必要、合理的措施,防止或减少损失,否则,对因此扩大的损失,保险人不负责赔偿。

(二)投保人、被保险人应及时通知保险人,并书面说明事故发生的原因、经过、损失情况和处理情况;故意或者因重大过失未及时通知,致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的,保险人对无法确定的部分,不承担赔偿责任,但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外。

(三)被保险人应完整保留与投保人在《建设工程施工合同》订立及履行过程中形成的与《建设工程施工合同》有关的文件(中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附

件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件等),保留施工监理人、设计人、项目经理往来资料、签证、信函等资料,允许并且协助保险人对事故进行调查。

第二十五条被保险人提出索赔申请时,应向保险人提供下列书面证明和资料:

(一)索赔申请书;

(二)保险凭证;

(三)《建设工程施工合同》副本;

(四)与《建设工程施工合同》有关的所有文件;

(五)与《建设工程施工合同》预付款有关的支付和抵消的资金往来凭证;

(六)投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料。

被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务,导致保险人无法核实损失情况的,保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。

赔偿处理

第二十六条保险人的赔偿以下列方式之一确定的投保人的赔偿责任为基础:

(一)投保人、被保险人之间协商并经保险人确认;

(二)仲裁机构裁决;

(三)人民法院判决;

(四)保险人认可的其他方式。

第二十七条被保险人发生保险责任范围内的损失,保险人按以下方式计算赔偿金额:赔偿金额=保险损失×(1-免赔率)或赔偿金额=保险损失-免赔额。

第二十八条发生保险事故时,如果存在重复保险的情况,则本保险人按照本保险合同的保险金额与其他保险合同及本合同的保险金额总和的比例承担赔偿责任。

其他保险人应承担的赔偿金额,本保险人不负责垫付。若被保险人未如实告知导致保险人多支付赔偿金的,保险人有权向被保险人追回多支付的部分。

第二十九条发生保险责任范围内的损失,保险人自向被保险人赔偿保险金之日起,在赔偿金额范围内代位行使被保险人对投保人或其担保人(如有)请求赔偿的权利,被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的有关情况,积极协助保险人向投保人或其担保人(如有)进行追偿。

被保险人已经从投保人或其担保人(如有)处取得赔偿的,保险人赔偿保险金时,应相应扣减被保险人已从投保人或其担保人(如有)处取得的赔偿金额。

第三十条保险事故发生后,在保险人未赔偿保险金之前,被保险人放弃对投保人或其担保人(如有)请求赔偿权利的,保险人不承担赔偿责任;保险人向被保险人赔偿保险金后,被保险人未经保险人同意放弃对投保人或其担保人(如有)请求赔偿权利的,该行为

无效;由于被保险人故意或者因重大过失致使保险人不能行使追偿的权利的,保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金。

第三十一条发生保险事故且保险人赔偿后,保险人有权处置投保人提供的反担保,同时对不足清偿保险人赔款的部分,有权根据本保险合同第二十九条继续向投保人或者担保人进行追偿。

第三十二条被保险人向保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间为二年,自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

争议处理与法律适用

第三十三条因履行本保险合同发生的争议,由当事人协商解决。协商不成的,提交保险单载明的仲裁机构仲裁;保险单未载明仲裁机构且争议发生后未达成仲裁协议的,依法向中华人民共和国人民法院起诉。

本保险合同争议处理适用中华人民共和国法律(不包括港澳台地区法律)。

其他事项

第三十四条在本保险合同载明的保险起期之日前,投保人要求解除保险合同的,保险人在扣除5%手续费后退还已收取的保险费,但投保人与被保险人应向保险人退还保险单、保险凭证以及与保险单相关资料的原件。本保险合同自保险人收到申请时终止。

在保险单中载明的保险起期之日后,未经被保险人书面同意,投保人不得要求解除保险合同。经被保险人书面同意解除保险合同的,保险人按日收取自保险起期之日起至保险合同解除之日应收的保险费,并退还剩余部分保险费。本保险合同自保险人收到投保人申请和被保险人书面证明时终止。

释义

第三十五条本保险合同涉及下列术语时,适用下列释义:

1.《建设工程施工合同》:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1 合同协议书:是指构成合同的由发包人(被保险人)和承包人(投保人)共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.2 中标通知书:是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.3 投标函:是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.4 投标函附录:是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

2.分包:是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相应资质的承包单位的行为,该总承包人并不退出承包关系,其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任。

3.违法分包:是指施工单位承包工程后违反法律法规规定或者施工合同关于工程分包的约定,把单位工程或分部分项工程分包给其他单位或个人施工的行为。

4.转包:是指施工单位承包工程后,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的行为。

5.日期和期限

除特别指明外,均指日历天。保险合同中按天计算时间,签署保单当天不计入,从次日开始计算,期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

6.不可抗力:是指《建设工程施工合同》当事人在签订合同时不可预见,在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。

7.每次保险事故:是指投保人基于同一近因,在保险责任范围内给被保险人造成的一系列直接经济损失,本保险合同将其视为一次保险事故,每一次保险事故在本保险合同中简称为每次保险事故。其中近因是指发生事故造成损失的最直接、最有效并起主导作用或支配作用的原因。

在中国大陆的保险公司一览表

在中国大陆的保险公司一览表 中国人民保险集团公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 中国太平洋财产保险股份有限公司 中国保险(控股)有限公司 中国平安保险(集团)股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司 中华联合保险控股股份有限公司 中国再保险(集团)公司 阳光保险控股股份有限公司 天安保险股份有限公司 大众保险有限股份公司 安联大众人寿保险有限公司 安邦财产保险股份有限公司 华安财产保险股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司 东方人寿保险股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司 广电日生人寿保险有限公司 国泰人寿保险有限责任公司 国民人寿保险有限责任公司

海康人寿保险有限公司 合众人寿保险股份有限公司 恒安标准人寿保险有限公司 永诚财产保险股份有限公司 恒康天安人寿保险有限公司 华泰人寿保险股份有限公司 民安财产保险有限公司 华夏人寿保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 嘉禾人寿保险股份有限公司 金盛人寿保险有限公司 昆仑健康保险股份有限公司 联泰大都会人寿保险有限公司民生人寿保险股份有限公司 平安健康保险股份有限公司 瑞福德健康保险股份有限公司瑞泰人寿保险有限公司 生命人寿保险股份有限公司 首创安泰人寿保险股份有限公司太平人寿保险公司 太平洋安泰人寿保险有限公司

新华人寿保险股份有限公司 信诚人寿保险有限公司 信泰人寿保险股份有限公司 英大泰和人寿保险股份有限公司招商信诺人寿保险有限公司 大众联保股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司中国出口信用保险公司 中华联合财产保险公司 正德人寿保险股份有限公司 中保康联人寿保险有限公司 中法人寿保险有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司中国平安财产保险股份有限公司中国人保寿险有限公司 中国人民健康保险股份有限公司中国人寿保险(海外)股份有限公司中国人寿保险股份有限公司 东方人寿保险股份有限公司 中航三星人寿保险有限公司 中宏人寿保险有限公司

关于预付款协议书模板5篇

关于预付款协议书模板精选5篇 篇一:预付款合同 甲方(付款方):; 法定代表人:________ 职务:____ 地址:________ 邮码:____ 电话:________ 乙方(收款方):____; 法定代表人:________ 职务:____ 地址:________ 邮码:____ 电话:________ 乙方为甲方的供应商,为降低运营成本,增进双方合作伙伴关系,甲方同意预付货款______ 元,用于乙方为履行对甲方供货义务而进行的相应原材料购买的货款支付。经双方协商,特订立本合同,以期共同遵守。 第一条预付货款用途 货款的支付。 第二条预付货款金额____ 人民币(大 写)________________ 元整。 第三条还款方式

乙方以向甲方提供双方约定的产品或等额货币的形式抵扣该笔预付款 第四条保证条款 付款进行违法活动。 经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方应按照甲方的要求向甲方提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。 《预付款使用计划》的内容包括但不限于如下栏目:预计使用期间(以月为单位),预计使用金额,购买材料种类及材料金额。《预付款使用计划》得到甲方认可后,甲方方将此预付款项划入乙方账户。 第五条约定条款 1. 由于经营管理不善而关闭、破产,确实无法履行合同的,在处理财产时,除了按国家规定用于人员工资和必要的维护费用外,乙方应优先偿还该款项。由于上级主管部门决定关、停、并转或撤销工程建设等措施,或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时,经向甲方申请,并得到甲方的书面同意,乙方才可以变更或解除合同,并免除承担违约责任。 2. 权无异议的归于甲方。 3. 月初五个自然日内书面说明预付款的使用情况,乙方有义务配合甲方不定时的现场查验。

2021年专用合同、协议书约定条款(条件)范本

2021年 专用合同、协议书约定条款(条件)范本

目录 第1条一般约定 (3) 第2条发包人 (6) 第3条发包人的管理 (7) 第4条承包人 (8) 第5条设计 (12) 第6条材料、工程设备 (13) 第7条施工 (15) 第8条工期和进度 (17) 第9条竣工试验 (19) 第10条验收和工程接收 (20) 第11条缺陷责任与保修 (21) 第12条竣工后试验 (22) 第13条变更与调整 (22) 第14条合同价格与支付 (24) 第15条违约 (28) 第16条合同解除 (29) 第17条不可抗力 (29) 第18条保险 (29) 第19条争议解决 (31)

第1条一般约定 1.1 词语定义和解释 1.1.1 合同 1.1.1.10 其他合同文件:。 1.1.3 工程和设备 1.1.3.5 单位/区段工程的范围:。 1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括:。 1.1.3.10 永久占地包括:。 1.1.3.11 临时占地包括:。 1.2 语言文字 本合同除使用汉语外,还使用语言。 1.3 法律 适用于合同的其他规范性文件:。 1.4 标准和规范 1.4.1 适用于本合同的标准、规范(名称)包括:。 1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称:;

发包人提供的国外标准、规范的份数:;发包人提供的国外标准、规范的时间:。 1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定:。 1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求:。 1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为:。 1.6 文件的提供和照管 1.6.1 发包人文件的提供 发包人文件的提供期限、名称、数量和形式:。 1.6.2 承包人文件的提供 承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式:。 1.6.4 文件的照管 关于现场文件准备的约定:。 1.7 联络 1.7.1 发包人指定的送达方式(包括电子传输方

保险公司广告语

保险公司广告语 保险公司广告语 保险公司广告语1 1、保险买安诚,紧握平安绳。 2、安诚保险,给你健康人生撑起保护伞。 3、安居乐业,以诚为本。 4、安诚——专为精英,更懂精英。 5、安诚保险,您的安全出行专家。 6、安全出行,诚信为先,点滴小事,安诚保险。 7、让您安心追逐梦想,是我们真诚的希望。 8、安诚,保障您的权益。 9、和谐社会,安诚保险,服务人民。 10、无论何时何地,就在您身边——安诚保险。 11、精英人士的选择——安诚保险。 12、安诚是您生活的好朋友。 13、安诚,真心为了你已经拥有的。 14、安诚相伴,一路平安。 15、当幸福飞驰,请系好安全带。 16、安诚保险,让您安心的保险。 17、托付一份安心,拥有一份真诚。 18、谁港风平浪静,安诚在您心中。

19、您的一切保障,请交给安诚护航。 20、您的安全保障,我的诚信至上。 21、选安城,终身有保障——安诚保险。 22、留住优越生活,安诚伴你左右——安诚保险。 23、安心生活,诚信保障——安诚保险。 24、安城保险——您一生的保障。 25、专注成就平安,诚信保障客户。 26、安如泰山,开心见诚。 27、安诚保险,没有风险。 28、好险,好在还有安诚。 29、诚心为安心。安诚保险。 30、安诚保险——以诚信保平安。 31、安诚,你我共同的选择。 32、快捷简单真方便,好处多多又省钱。 33、无论在哪里,您都是最安全的。 34、安诚,安诚,诚信的安全保险。 35、安诚保险,精英首选。 36、安诚保险,时刻爱您。 37、放开生活脚步,安诚全心(力)守护。 38、平安保障,安诚就在您身边。 39、简单快捷,省钱保障。 40、用车保安心,幸福在身边——安诚保险。 41、安康为本,诚信待人——安诚保险。 42、安诚保险,陪伴永远。

工程协议书格式范文

工程协议书格式范文 【篇一:工程承包协议书范本】 工程承包协议书 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和 诚实信用的原则,就中山“阳光半岛”住宅项目st型建设工程协商一致,订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:中山“阳光半岛”住宅项目st型建设工程 2、工程地点:中山市沙溪镇 二、工程范围及内容: 工程量:47000平方米 承包形式:施工总承包 三、工期: 1、开工日期:以监理工程师签发的开工令为准 2、竣工日期: 3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列: 1、工程质量达到市优奖; 2、工程质量评定等级为优良; 3、符合国家质量验收标准; 4、双方约定的标准、具体为: 五、合同价款 本合同工程价款结算采用下列种方式: 1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工 程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方 应另行签订补充协议。 2、按实际发生的工程量结算。并按下列约 定执行: (1)工程预算价:(工程结束后按实结算) 工程单价:(含外运等其他一切费用)

(2)按实际发生的工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由 乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认。 (3)所有工程量必须在每月日前,由乙方向甲方提交月统计报表 或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。 (4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目 负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核 签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。 (5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%, 须另订合同。 (6)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。 (7)工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。 (8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约 定标准进行结算。 六、付款方式 1、本工程预算款为: 扣回工程预付款的方式为: 2、工程款按方式支付,具体为: (1)本工程无预付款; (2)按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付 合格已完工工程款的 %; (3) (4) (5)总工程款的%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方 有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额, 乙方对超出部分仍应予赔偿。 七、材料、设备供应: 八、质量及验收 1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规 范执行。质量保证期年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保。

合同预付款的比例规定

合同预付款的比例规定 预付款,是在开工前发包人按照合同约定,预先支付给承包人用于购买合同工程施工所需的材料、工程设备,以及组织施工机械和人员进场等的款项。具体付款比例在国家及地方规定的范围内自主约定。 一、政府采购项目合同预付款的比例规定。 根据山东省财政厅《关于进一步做好政府采购支持企业发展有关事项通知》鲁财采〔2020〕14号第二条规定,建立政府采购资金预付制度。各采购单位应当在政府采购合同中约定预付款,预付款比例原则上不低于合同金额的30%,于政府采购合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内支付。采购项目实施以人工投入为主的,可适当降低预付款比例,但不得低于10%。与疫情防控有关的采购合同最高预付比例可达100%,切实增强供应商履约能力。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务,采用招标方式采购的,预付款从其相关规定。 二、建设工程项目合同预付款的比例规定。 《建设工程价款结算暂行办法》包工包料工程的预付款按合同约定拨付,原则上预付比例不低于合同金额的10%,不高于合同金额的30%,对重大工程项目,按年度工程计划逐年预付。计价执行《建设工程工程量清单计价规范》的工程,实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例,这样主要是为了规范风险和便于财务审计。 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,关于预付款的

规定,第10.1.1及10.1.2条,承包人应将预付款专用于合同工程。包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的10%,不宜高于签约合同价(扣除暂列金额)的30%。 严格执行工程预付款制度,发包人应及时按合同约定足额向承包单位支付预付款。

合同中的担保条款如何约定

竭诚为您提供优质文档/双击可除合同中的担保条款如何约定 篇一:合同条款-保证条款 第十条安全保证 承揽人保证在合同规定期限内将货物安全运抵指定地点。对承运的货物要负责安全,保证货 物无短缺、无损坏、无人为变质。在装卸、运输途中一旦出现货物丢失、短少、变质、损坏 等情况,原则上按到达地的市场价格进行赔偿。另有约定的,按约定限额赔偿。但如果货物 的缺失和损坏是由不可抗力、货物自身属性决定的合理损耗或是委托人过错造成,则承揽人 不承担赔偿责任。 十二声明及保证 (一)保管人: 1.保管人有权签署并有能力履行本合同。 2.保管人签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时,任何法院仲裁机构行政机关或监管机构均未作出任何足以对保管人履 行本合同产生重大不利影响的判决裁定裁决或具体行 政行为。 4.保管人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是保管人的法定代 表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 (二)存货人: 1.存货人有权签署并有能力履行本合同。 2.存货人签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时,任何法院仲裁机构行政机关或监管机构均未作出任何足以对存货人履 行本合同产生重大不利影响的判决裁定裁决或具体行 政行为。 4.存货人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是存货人的法定代 表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 三、保修期:上述产品的保修期为月;免费更换时间为交货后月;故

障响应时间为小时内;故障排除时间为小时内;备品备件提供时间为小时内。行政、事业单位(数码相机、摄像机、投影仪)协议供货合同[适用各方][官方 文本]三、保修期:上述产品的保修期为月,免费更换时间为交货后月,故障响应时间为小时内,故障排除时间为小时内,备品备件提供 时间 第十四条保修责任 双方应当签订补充协议详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。 在该车位保修范围和保修期限内发生质量问题,双方有退车位约定的,按照约定处理;没有 退车位约定的,卖方应当履行保修义务,买方应当配合保修。非卖方原因造成的损坏,卖方 不承担责任。 18.保证金、加盟金: 为保证甲方商品的信誉,品牌之声誉,监督乙方在该地区的经营不得有损害甲方商誉行为, 乙方与甲方合作为口盟时,须付保证金壹万元人民币给甲方(合作期满,甲方把保证金退还 给乙方),中途如有违约行为,根据违约责任大小,甲方有权扣下保证金,甚至继续追加必

保险公司文案怎么写

保险公司广告宣传文案 广告语,保险公司广告宣传文案 1、永葆您的青春与活力——安诚保险。 2、安心享用,诚信服务。 3、安诚提供套餐保险,专属订制简繁任选。 4、一个众诚的握手,诚信于心。 5、安诚保险,幸福永远。 6、安诚保障您的安全健康,比存钱更显重要。 7、安心诚保险,快乐行一生。 8、健康无小事,安诚伴你行。 9、安诚保险,为您的爱车挂上保险牌。 10、保险一点,总是好的——安诚保险。 11、安心投保,诚信为民——安诚保险。 12、有安诚同行,生活更上一层楼。 13、安心之选,诚信保障。 14、投保方便,理赔简单——安诚保险。 15、安诚,您的财产贴身保镖。 16、安您之心,诚我之信。 17、顾客您安全啦,为您服务安诚保险的荣幸。 18、安全,一路随行;诚信,服务用心。 19、安诚保险,保您安康。 20、完美人生,点晴之笔——安诚保险。 21、安城保险,正在保障。

23、安诚保险,一生畅行。 24、安全,健康,便利——只为您的小康助力。 25、安全保障,诚担保险。 26、安诚保险,走在您的前面。 27、平安幸福,真诚享受。 28、恪守承诺,一定;以诚相待,绝对。 29、安诚——让健康变得简单。 30、一路陪伴你——安城。 31、放开生活的脚步,安诚全程守护。 32、安诚保险和您一起安全出行。 33、安诚保险,诚就平安。 34、安诚仅仅能承诺的只能保护您的一生。 35、安保有我,始终有我。 36、安诚安城,平安之城。 37、无忧人生,放心之选——安诚保险。 38、安诚保险,妈妈怀抱般的温暖。 39、安信你我,诚就生活——安诚保险。 40、专注您的生活——安诚保险。 41、生活有滋味,安诚心体会。 42、金诚铸就,安享平安。 43、您成功背后的安心保险——安诚保险。 44、安诚天下,如意到家。

【项目管理知识】如何约定施工合同中的预付款

如何约定施工合同中的预付款 在建设工程施工合同中,工程预付款是指在工程开工前,发包方按当年预计完成工程量造价总额的一定比例预先支付承包方的工程材料款,其主要用于购买工程所需的材料和设备。从业主角度看,支付工程预付款存在着一定的风险; 但从承包人角度看,如果发包方完全不支付该款而要求承包方垫资,实际上也就是将风险转移给了承包方,这对承包方来讲,是不能轻易答应的。那么怎样才能合情合理地在施工合同中约定支付工程预付款的条款呢?应注意以下几点: ――工程预付款的额度 建筑工程的预付款一般不宜超过当年建筑(包括水、电、暖、卫等)工程工作量的50%但也不能低于30%,大量采用预制构件以及工期在6个月以内的工程,可以适当增加比例。安装工程一般不宜超过当年安装工程量的20%,安装材料用量较大的工程可以适当增加。 ――工程预付款的扣回时间和方式 工程预付款应在工程开工后完成工程量达一定比例时在支付工程进度款时扣回或折抵进度款。折回或折抵的方式与比例应在合同中明确约定,如约定:“在完成年工程量总造价××%(以发包方代表签字确认的工程量报告为准)后的每月里,按每月工程进度款的××%扣回。在完成年工程量的××%扣完。”――运用担保手段降低风险 工程预付款支付的时间一般不迟于约定的开工日期前7天。为了能让工程预付款全部用于工程中而不被挪作他用,防止承包方收到工程预付款后不能按时进场施工,发包方可以在合同中约定由发包方对工程预付款的使用情况进行

监督的办法。比如,规定特定的查帐方式或要求承包方提供购买材料的合同和发票等。另外如果支付的工程预付款数额较大,双方还可以协商约定承包方接受工程预付款的同时向发包方提供银行保函。当然,承包方也可以向业主要求出具支付保函。

英文合同中不可抗力条款的约定

英文合同中不可抗力条款的约定 一、什么是不可抗力条款(Force Majeure Clause) 合同一经制定,合约双方都希望能够按照合同规定顺利履行合同。但是有时因情势变更,往往会出现一些出乎当事人意料的事情发生,而导致当事人无法履行合同。这种由于当事人所不能控制的事故而导致合同不能履行的,即是不可抗力(Force Majeure),合同中关于这一事项的约定的条款就是不可抗力条款(Force Majeure Clause)[①]。该条款实际上也是一项免责条款。在合同签订后,不是由于当事人的过失或疏忽,而是由于发生了当事人所不能预见的、无法避免和无法预防的意外事故,以致不能履行或不能如期履行合同,遭受意外事故的一方可以免除履行合同的责任或可以延期履行合同,另一方无权要求损害赔偿。“Force Majeure”一词来自于《法国民法典》第1148条,英文译为:“There is no occasion for damages where, in consequence of force majure or accident the debtor has been prevented from conveying or doing that to which he has obliged or has done what he was debarred from doing.”[②]《牛津法律词典》是这样解释的:“Irresistible compulsion or coercion. The phrase is used particularly in commercial contracts to describe events possibly affecting the contract and that are completely outside the parties’ control. Such events are normally listed in full to ensure their enforceability; their may be include *acts of God, fires, failure of suppliers or subcontractors to supply the suppliers under the agreement, and strikes and other labour disputes that interfere with the suppliers’ performance of an agreement. An express clause would normally excuse both delay and a total failure to perform the agreement.”[③] 二、不可抗力条款的基本内容 一般来说,不可抗力条款中应当包括以下几个方面的内容: 1. 不可抗力发生的原因(种类); 2. 不可抗力发生后通知对方的期限、通知的方法以及应当提交的证明文件; 3. 不可抗力发生的免责事项及善后处理事项。 (一)不可抗力发生的原因(种类) 对于不可抗力条款,约定的越详细越好,有些合同,为了省事,往往只是笼统地规定“This contract is subject to force majeure clause”(合同根据不可抗力条款订定),这是相当粗糙的。因为对于什么是“不可抗力”,哪些情况属于不可抗力,不同的人理解是不一样的,有些情况对于处于不同法律地位的当事人来说,并不认为是不可抗力,所以不可抗力发生后,一旦有纠纷就会无所适从。 并非所有的意外事故都可以视为不可抗力而免除当事人的履行合同的义务,所以对于哪些事故足以构成不可抗力,从而免除当事人履行合同的义务,自然而然地就有必要加以明确的约

安诚财产保险股份有限公司烟台中心支公司_中标190923

招标投标企业报告 安诚财产保险股份有限公司烟台中心支公司

本报告于 2019年9月23日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:安诚财产保险股份有限公司烟台中心支公司统一社会信用代码:913706005952484267工商注册号:370600100002907组织机构代码:595248426 法定代表人:赛波成立日期:2012-05-11 企业类型:外商投资企业分公司经营状态:在业 注册资本:/ 注册地址:山东省烟台市高新区科技大道69号创业大厦东塔楼20层 营业期限:2012-05-11 至 / 营业范围:在烟台市行政辖区内经营财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务和经中国保监会批准的其他业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间) 2

工程协议书范本

工程协议书范本 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就中山“阳光半岛”住宅项目st型建设工程协商一致,订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:中山“阳光半岛”住宅项目st型建设工程 2、工程地点:中山市沙溪镇 二、工程范围及内容: 工程量:47000平方米 承包形式:施工总承包 三、工期: 1、开工日期:以监理工程师签发的开工令为准 2、竣工日期: 3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列: 1、工程质量达到市优奖; 2、工程质量评定等级为优良; 3、符合国家质量验收标准; 4、双方约定的标准、具体为: 五、合同价款 本合同工程价款结算采用下列种方式:

1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议。 2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行: (1)工程预算价:(工程结束后按实结算) 工程单价: (含外运等其他一切费用)(2)按实际发生的工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认。 (3)所有工程量必须在每月日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。 (4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。 (5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%,须另订合同。 (6)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。 (7)工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。 (8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。 六、付款方式

预付款制度

预付款管理制度 为加强我公司预付款管理,防范经营风险,减少资金占用。特制定本办法。 1. 根据相关管理制度,原则上应避免预付款。但对于特殊的情况,如设备、模具、特殊材料等,需要预付款时,必须按照本办法规定办理审批手续。 2. 预付款业务必须双方协商预付条件并签订正式合同。预付账款要按照合同的规定执行。根据合同及市场情况需要支付预付账款的,在保证业务真实和资金安全的基础上业务部门按照经过审批后的购货合同的条款,办理相关支付通知、出具收款收据、审批等预付账款支付手续,未签购货合同的,不得付款。 3. 预付款业务经办人员必须严格按照合同内容跟踪执行情况,掌握付款节点,计财部办理时必须对照合同进行审核,对于文件或文件内容不齐全,没有达到合同规定的付款要求的,财务应及时发现并给予拒付通知。 4. 预付款后,如供应商或业务承包商没能按照合同交期约定的时间交付产品或服务等合同标的,业务经办人员应及时沟通并督促其履约。 5. 预付款业务合同执行完成后,业务经办人员应及时索要发票,原则上发票应于当月开回,如发票因故不能及时开具的,应写出情况说明,上报主管部门进行延期审批。

7. 计财部应建立预付账款台账,详细反映各客户预付账款的增减变动,余额、发生时间、对方负责人、经办人等情况。同时,将购货合同、签证单和台账一同保管,形成完整档案。 8. 财务部门每月末将预付账款的发生额及余额明细表报送分管业务的领导,并应定期(最长不超过三个月)对预付账款进行账龄统计,通过召开预付账款例会及时通知有关领导和部门。 9. 其他未尽事宜报请公司决定。 10.本制度自下发之日起执行。 2016.2.29

预付款合作协议书

2013年 履约担保订购协议书 甲方:xxxxxxxxx有限公司 . 乙方:xxxxxxxxx有限责任公司 丙方:xxxxxxx责任公司 编号:001-2013 日期:2013年5月日

履约担保订购协议书 甲方(订购方):xxxxxxxxxxx有限公司 . 乙方(供货方):xxxxxxxxxxx有限责任公司. 丙方(履约担保方):xxxxxxxx担保有限责任公司. 签约地:xx市 甲、乙及丙方经友好协商,本着平等、自愿、诚实、信任、互惠互利的原则,就甲方向乙方订购洗衣机减速离合器“齿轮轴、波轮轴”系列产品以及丙方为乙方提供履约担保达成以下协议: 一、甲方向乙方订购一批xxxx减速离合器“齿轮轴、波轮轴”系列产品,具体品名、数量、价格等详见附表。该价格包括乙方将产品送到甲方住所地仓库的运输、装卸、保险等费用。乙方须向甲方开具全额增值税专用发票。 二、乙方须于xx年xx月xx日向甲方交付附表中所列产品,交付地为甲方住所地仓库。 三、乙方向甲方提供的此批洗衣机减速离合器“齿轮轴、波轮轴”系列产品,须保证质量,及时供货,并承担售后服务。 四、在本协议签订后三日内,甲方以银行承兑汇票方式支付乙方人民币伍拾万元整,作为本批产品的预付款项。 五、乙方未按约交货的,将按甲乙双方签订的相关协议处理。 六、甲方收货时,按相关图纸技术要求进行验收。此批产品如出现质量问题,乙方须及时解决,如无法使用的,乙方应及时补充,造成甲方相关损失的,应由乙方赔偿。 七、甲方收到的乙方交付的合格产品价款,扣除乙方因延迟交货产生的责任款项和交付不合格货物导致的赔偿责任款项后,超过预付的伍拾万元部分,双方按其他相关协议约定执行。不足预付的xxx万元部分,乙方须及时返还给甲方,并承担自甲方预付之日起至乙方实际返还之日止按日万分之五的标准计算的利息。 八、因甲方预先支付乙方上述xxx万元预付款,为保障甲方的合法权益,甲

采购预付款合同范本

采购预付款合同范本 近年来,本市材料采购预付款日益增多。签订采购预付款合同需要注意什么呢?以下是在学习啦小编为大家整理的采购预付款合同范文,感谢您的阅读。 采购预付款合同范文1 甲方(付款方):; 法定代表人:________ 职务:____ 地址:________ 邮码:____ 电话:________ 乙方(收款方):____; 法定代表人:________ 职务:____ 地址:________ 邮码:____ 电话:________ 乙方为甲方的供应商,为降低运营成本,增进双方合作伙伴关系,甲方同意预付货款______ 元,用于乙方为履行对甲方供货义务而进行的相应原材料购买的货款支付。经双方协商,特订立本合同,以期共同遵守。 第一条预付货款用途 货款的支付。 第二条预付货款金额____ 人民币(大

写)________________ 元整。 第三条还款方式 乙方以向甲方提供双方约定的产品或等额货币的形式抵扣该笔预付款 第四条保证条款 付款进行违法活动。 经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方应按照甲方的要求向甲方提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。 计划》的内容包括但不限于如下栏目:预计使用期间(以月为单位),预计使用金额,购买材料种类及材料金额。《预付款使用计划》得到甲方认可后,甲方方将此预付款项划入乙方账户。 第五条约定条款 1. 由于经营管理不善而关闭、破产,确实无法履行合同的,在处理财产时,除了按国家规定用于人员工资和必要的维护费用外,乙方应优先偿还该款项。由于上级主管部门决定关、停、并转或撤销工程建设等措施,或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时,经向甲方申请,并得到甲方的书面同意,乙方才可以变更或解除合同,并免除承担违约责任。 . 权无异议的归于甲方。

合同重点条款约定方式与风险防范

合同重点条款约定方式与风险防范 各位好,感谢大家放下手头工作和休息机会来聆听今天的培训!今天想和大家共同探讨的是合同重点条款的约定方式和风险防范的课题,欢迎大家发表好的意见和建议,本次暂以钢结构彩板施工合同为主,穿插销售与加工承揽合同的部分重点条款。 今天主要分三个部分做讲述: 第一是前言,对讲座做一简单陈述。 第二是合同重点条款的约定方式。 第三是合同履行中应注意的问题。 第一部分前言 关于合同的形式可谓千差万别,要想把所有格式的合同都做详细分析是不可能的。但万变不离其宗,不管形式如何变化,合同的内容总是包括一定的重点或谓主要条款,如果抓住这些条款就是抓住了合同的精髓。因此我们把工程施工、销售、采购等合同的重点条款提炼出来做一讲解,大家通过对这些条款的理解,在签订合同时就知道如何有目的的去约定一些重要内容,在头脑里面有一个签订合同的纲领,从而尽量避免合同陷阱。 第二部分合同重点条款的约定方式

根据我国《合同法》第十二条,合同的内容由当事人约定,一般包括以下条款: (一)当事人的名称或者姓名和住所; (二)标的; (三)数量; (四)质量; (五)价款或报酬; (六)履行期限、地点和方式; (七)违约责任; (八)解决争议的方法; 建设工程合同的内容除以上条款外还一般包括包括工程范围、工期、中间交工工程的开竣工时间、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。 销售(买卖)合同的内容中的重点条款除以上八条款外一般包括检验标准和期限、方法。 一、合同主体 一份合同中涉及合同主体的约定的有两个地方,一是合同开头的甲方、乙方名称,一是合同结尾的甲方、乙方盖章。 首先,存在的问题是:合同主体不规范。

保险公司宣传

保险公司宣传 导语:《保险公司宣传语_》由应届毕业生小编为需要公司作文素材的朋友精心收集整理,仅供参考。内容如下: 1、有安诚保险,生命财产安全。 2、与客户共存,挑战世界,创造未来。--三星火灾海上保险时刻守护着你拥有的一切。 3、无论发生了什么,我们都是您的保障! 4、幸福生活,安诚与您相伴! 5、我专心,您放心,安诚保险! 6、我们的服务不止是保险,安诚财产保险。 7、相知多年,值得托付 8、选择保险的意义在于,你是否需要这样一个隐形的超人?而安诚的价值则在于,这个超人一定会冒着超速罚款的危险赶到你身边。 9、专管万一,保障快捷。 10、慢慢人生路人保伴你行 11、平时注入一滴水,难时拥有太平洋 12、诚信天下,稳健一生 13、为小众提供的大牌保险。 14、成己为人,成人达己 15、信赖安诚,我们可以做得更好。

16、恒爱天下,长佑太平 17、真金真品真情,安全安心安诚。 18、我知道,每次见到你,你必定没有好脸色的原因。就像我也知道,每当这时你总暗自庆幸当初的决定。 19、用一份安诚,换一生平安。 20、担四海风险保九州平安 21、我诚心、您放心,我关心、您称心。 22、现在买保险就是要省钱、保障、快捷,那就选安诚保险。对,没错!就选它。 23、我的诚心,您的安心——安诚保险。 24、95518,人保服务送到家 25、为生活增添祥和与安宁 26、用一份安诚换一路顺风。 27、拥有安诚,后患无忧。 28、95519.服务到永久。 29:什么都可以丢,但不能丢脸;什么都可以再来,唯独生命不能再来;什么都可以抛去,唯有信仰不能抛去;什么都可以接受,唯独屈辱不能接受。 30:生命之灯因热情而点燃,生命之舟因拼搏而前行。 31:人生,没有太完美的生活,走过了,就没办法再重新来过,有些遗憾,是没有机会来补救的;错过了,就永远的错过了,失去了就永远的失去了,要学会放弃,学会珍惜现在,虽然不能弥补过去的

工程合同书样本

工程合同书样本 第一部分协议书 发包人(全称):中国******** 承包人(全称): *********** 依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:中国************程 工程地点:中******** 工程内容:电解车间第三栋电解厂房(E-F),包括第三栋电解厂房至第四栋电解厂房之间的连接通廊(F-G)、偏跨的建(构)筑物工程施工。 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:项目编号:02DJJC02 资金来源:企业自筹、贷款。 二、工程承包范围 承包范围:以本工程设计文件G5164-8Ta、b及招标文件和答疑记要确定的工程施工内容为准。 三、合同工期 开工日期:2004年2 月8 日,具体开工日期以发包人批 1 准的开工报告日期为准。 竣工日期:2004年 5 月2 日。 合同工期总日历天数82 天。 四、质量标准

工程质量标准:优良。 五、合同价款 金额(大写):玖佰伍拾柒万玖仟玖佰壹拾捌元(人民币) ¥:9579918.00 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 2 七、议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质 量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、同生效 合同订立时间20**年1 月30 日 合同订立地点 ****** 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人:(公章)承包人:(公章)

劳动合同约定条款

二、劳动合同约定条款 (一)试用期 1.试用期期限的强制规定 需要说明的事项: ①同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期; ②试用期结束后,不管是在劳动合同期限内,还是劳动合同续订,用人单位不得再约定试用期; ③劳动合同续订或者劳动合同终止后一段时间又招用的,不得再约定试用期; ④以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的,不得约定试用期; ⑤试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立,该期限为劳动合同; ⑥违反规定的,责令改正;违法约定的试用期已经履行的,由用人单位以劳动者试用期满月工资为标准,按已经履行的超过法定试用期的期间向劳动者支付赔偿金。 [例2-7]2008年,甲与某公司签订了1年期劳动合同,规定试用期3个月,试用期工资1800,期满2000。该试用期约定是否有效。 [解析]1年期合同不超过2个月,如果履行了3个月试用期,则该公司应以2000元的工资标准,对超过2个月法定试用期的第3个月予以赔偿,即赔偿差额2000-1800=200元。 2.试用期工资的强制性规定 试用期工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定的80%,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。该劳动合同约定工资指试用期满后的工资。 3.试用期内劳动合同的解除 (1)劳动者有下列情形的,用人单位可以解除劳动合同。 ①劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的; ②劳动者严重违反用人单位的规章制度的; ③劳动者严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的; ④劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的; ⑤劳动者以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使用人单位在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的; ⑥劳动者被依法追究刑事责任的; ⑦劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的; ⑧劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的; (2)劳动者在试用期内提前3日通知用人单位,可以解除劳动合同。 (二)服务期 1.服务期的含义:劳动者因享受用人单位给予的特殊待遇而作出的劳动履行期限承诺。 用人单位为劳动者提供专项培训费用,对其进行专业技术培训的,可以与该劳动者订立协议,约定服务期。培训费包括有凭证的专业技术培训费用、培训期的差旅费及因培训产生的其他直接费用。 服务期一般长于劳动合同期限。合同期满但约定的服务期尚未到期的,劳动合同应当延续至服务期满。另

预付货款合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 预付货款合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

篇一:预付款合同 预付款合同 甲方(付款方): 法定代表人: 地址: 电话: 乙方(收款方): 法定代表人: 地址: 电话: 乙方为甲方的供应商,为降低运营成本,增进双方合作伙伴关系,甲方同意预付货款_______________ 元,用于乙方为履行 对甲方供货义务而进行的相应原材料购买的货款支付。经双方协商,特订立本合同,以期共同遵守。 第一条预付货款用途该笔预付款项仅用于乙方为履行对甲方的供货义务而进行的材料采购货款的支付。 第二条预付货款金额_________ 人民币(大写) ________________ 元整。 第三条还款方式乙方以向甲方提供双方约定的产品或等额货币的形式 抵扣该笔预付款 第四条保证条款

1.乙方必须按照预付款合同规定的用途使用预付款,不得挪作他用,不得用预付款进行违法活动。 2.乙方有义务接受甲方检查、监督预付款的使用情况,了解乙方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方应按照甲方的要求向甲方提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。 3.乙方必须向甲方提交使用此笔预付款的《预付款使用计划》,《预付款使用计划》的内容包括但不限于如下栏目:预计使用期间(以月为单位),预计使用金额,购买材料种类及材料金额。《预付款使用计划》得到甲方认可后,甲方方将此预付款项划入乙方账户。 第五条约定条款 1.由于经营管理不善而关闭、破产,确实无法履行合同的,在处理财产时,除了按国家规定用于人员工资和必要的维护费用外,乙方应优先偿还该款项。由于上级主管部门决定关、停、并转或撤销工程建设等措施,或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时,经向甲方申请,并得到甲方的书面同意,乙方才可以变更或解除合同,并免除承担违约责任。 2.在此合同条款下,乙方在未全额抵扣该笔预付款金额前购买 相关物资的所有权无异议的归于甲方 3.乙方应划拨并标示专门区域用于此协议下购买物品的存储及摆放,并于每月月初五个自然日内书面说明预付款的使用情况,乙方有义务配合甲方不定时的现场查验。

结算协议书范本

结算协议书范本 篇一:结算协议书 大方县县城城市道路工程 建设费用结算协议 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定,按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定,遵照平等、自愿和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本协议。 一、项目概况: 本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设,分别为城区1、2、3、4、7号道路,暂定总合同价款约¥22000万元(大写:贰亿贰仟万元)人民币,其中征地拆迁费用约¥5000万元(大写:伍仟万元)人民币。道路全长约6500米,为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面,道路宽度及施工要求以设计施工图为准。 二、项目建设完成时间: 本工程项目于2020年12月31日前完成,在2020年1月31日前竣工验收。 三、工程价款决算原则: 本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量,价格折合80万/亩进行投资建设,其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额(2020版)》及现行贵州省有关调整文件,由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。工程竣工验收合格后,乙方在2个月内完善有关工程结算资料,在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后,按照审计报告确认数予以认可。 四、工程费用支付方式: 所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方,待工程完工后计入工程总造价。实际建设投资部分,甲方将根据审计结果

送县财政局予以支付。 五、其他 本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决。 六、协议生效 本协议经双方签字盖章后生效。 协议订立时间:2020年月日 协议订立地点:贵州省毕节市大方县 甲方: (公章) 乙方: (公章) 法定代表人:法定代表人: 或委托代理人:或委托代理人: 地址:地址: 联系电话:联系电话: 年月日年月日 篇二:“一口价合同”的工程价款如何结算 一口价合同”的工程价款如何结算核心内容:“一口价合同”的工程价款如何结算?“一口价”合同的工程价款结算一般会涉及工程承包合同的有效性以及工程的施工质量和进度管理等因素,它是造价咨询工作中的难点,下面由法律快车小编为您解答“一口价合同”的工程价款如何结算。 “一口价”合同的工程价款结算时,承发包双方往往会对合同或合同约定的工程价款结算条款存在很大分歧,往往以有利于自己一方的观点来否认合同或合同约定的工程价款结算条款,使工程结算达不成一致。下面就从合同有效和无效两方面分别讨论“一口价”合同的工程价款结算。 1、工程承包合同有效,一方对价款结算方式提出异议 工程竣工后,承发包一方认为合同约定的价款结算方式不能反映工程实际造价,有违公平原则,寻求价款结算调解;或者双方产生较大分歧后对簿公堂,人民法院认定合同或合同价款结算条款有效。依据《最高人民法院关于审理工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“司法解释”)第22条规定,合同约定按固

相关主题