挖运土方工程协议书
甲方：广西华宇建工有限责任公司热作所项目部
乙方：土石方工程机械施工队
经甲方研究决定将广西热作所职工住宅楼基础土方开挖工程发包给乙方承包施工，经甲乙双方协商达成以下条款，双方共同遵照执行。
1、工程概况：
工程名称：广西壮族自治区亚热带作物研究所职工住宅楼工程
工程地点：南宁市邕武路22号
2、工程承包范围：
挖运及回填广西热作所职工住宅楼21#、22#、23＃楼基础土方，工程量暂定为壹万贰千立方米左右，计算土方工程量按工程完成时实际开挖土方量为准。
3、合同工期
开工时间：2007年12月日（2007年12月日必须进场）
竣工时间：2007年12月日（如遇不可抗力或甲方要求可以顺延，以甲方签证为准）
合同工期总日历天数20 天
4、质量标准
工程质量标准：国家标准规定的合格标准
5、合同价款：
①、开挖、搬运及回填土方所有工作内容综合单价按每立方米12.5
元（大写：壹拾贰元伍角）发包给乙方。此单价的工作内容包括：a、基础大面积土方开挖，外运土方堆放在甲方指定的工地外的堆放场地，堆放场地由乙方自行安排大型推土机配合堆放土方，所堆放的土方必须符合甲方提出的要求。b、按图纸要求回填，回填内容包括：场外（土方堆场）挖土、装、运回、卸下土方及夯填等所有工作内容。
②、以上土方综合单价均已包括机械进退场和使用费用、乙方现场管理人员工资等相应费用，乙方必须提供相应的合法的工程款发票给甲方，乙方必须提供具备法人资格的单位帐号给甲方，付款方式以转帐方式支付。
○3、付款方式：从乙方土方开挖至土方回填工程完成后二个月内付清工程款，中途加油款等由乙方自理。
6、甲方派驻工地的现场代表是吕浪，由其负责现场的协调工作，乙方派驻工地的现场代表是，由其负责现场机械、人员的指挥调配。
7、甲方负责现场施工技术交底，提供土方开挖的控制标高和土方开挖尺寸，乙方人员要全力配合甲方工作，现场必须配备专业的技术、安全人员对现场施工的标高、开挖尺寸、安全文明进行控制。对不按甲方提供的标高、尺寸开挖的部分，由此产生的费用乙方自理。对大型施工机械进行安全、技术监控，确保现场安全文明。
8、乙方在工地外运输土方的路途中必须采取有效措施保证市政道路的路面清洁，如有因违规污染路面受有关部门处罚的，因此产生的一切责任和费用均由乙方负责。
9、土方开挖完成后由乙方以书面形式上报甲方组织验收，并经甲方
验收合格后方可结算工程量。
10、本合同一式叁份，甲方执两份，乙方执一份，并经双方代表签字后生效，工程完成结算付款完毕后本合同自行失效。
甲方：乙方：
现场代表身份证号：现场代表身份证号：
联系电话：联系电话：
年月日年月日
编号：GR-WR-75555 工程补充协议书模板(标 准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
工程补充协议书模板(标准版) 备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 工程补充协议书范本1 甲方(发包方)：***** 乙方(承包方)：***** 甲乙上方在签订《***区港桥工业园圆运建材及工业塑料包装工程》合同基础上，经友好协商，本着诚实守信、公平公正的原则，达成以下补充协议： 一、项目名称地址 本合同项目位于***区港桥工业园区，名称为重庆**建材及工业塑料包装工程。 二、工期及建设时序 本项目分两期建设，先建设涂料生产车间，再根据实际情况建设办公楼。钢结构总工期98天，从2014_____年___月___日开始至_____年___月___日止。 三、付款金额及付款方式 项目按照包干方式承建，总承包金额为970万元，大写
玖佰柒拾万元整。(其中涂料生产车间5543.72㎡包干价430万元，大写肆佰叁拾万元整;办公楼4158.08㎡包干价540万元，大写伍佰肆拾万元整。) 工程款支付方式：涂料生产车间基础工程完工后支付100万元，大写壹佰万元整，主体钢结构完工后支付100万元，大写壹佰元万元整;余款230万等地平完工后一次付清。办公楼基础工程完工后支付100万元，大写壹佰万元整，办公楼主体工程完工封顶后付办公楼的总承办款的80%，剩余20%的办公楼工程款于主体工程完工后付清(未等相关部门验收，于工程完工之后开始计算滞纳金)。工程承办款逾期未付，未付金额从应当支付之日起计算滞纳金，滞纳金的计算方式为：每月按所欠工程款的2%计算，直至付完所欠工程款之日时止停止计算滞纳金。 四、其他约定 修建涂料生产车间不包括水、电、门、散水、消防部分;修建办公楼不包括水、电、消防、地面砖、门、窗、散水、内墙涂料、外墙抹灰和保温部分。 五、违约责任
土方回填补充协议 甲方： 乙方：（身份证号码） 因工程地下室基坑周围土方回填需要，经甲乙双方友好协商，达成如下协议： 一、本工程地下室基坑周边、消防通道、顶板面的种植土回填，均由乙方自行组织机械（包括运输机械、装载机等）、自行寻找符合规范规定土质的回填土，负责本工程地下室基坑周边土方回填。 二、基坑周边、消防通道处回填的连砂石原单价按元/m3，现单价按元/m3，顶板面的种植土原单价按元/m3，现单价按元/m3，普通土原单价按元/m3，现单价按元/m3，此价包括所有机械费、土方费、场内外清洁费等；不包括碾压、检测费）。 三、根据乙方施工进度，甲方分次给乙方支付本工程款。当乙方进场回填施工完成1周后，甲方付给乙方回填费用元；当乙方回填施工一半后，甲方应适当给乙方借支该工程进度款；当乙方将全部回填完毕并经验收合格后，甲方按测量的总量扣除借支和违约费用（若有时）全部付清。 四、在施工期间，乙方的机械必须听从甲方管理人员的安排和指挥，机械不得碰撞该工程的任何墙柱及未拆除的脚手架，不得破坏保温层及防水层，不得随意停放机械。
五、根据实际情况，乙方应按甲方需要的施工进度不分昼夜回填，未得到甲方的允许，不得随意停工，直至回填完毕。 六、乙方应严格按照规范规定和技术交底施工，回填土内不得含有有机杂质、不得含有淤泥，不得含有大石块，土方的粒径不得大于规范规定，必须回填到标高。严格执行机械操作规程施工，自行负责机械和人员安全。同时，乙方应自行组织清洁人员清理撒落在道路上的泥土，保证道路清洁卫生。若场地外洒落泥土，城建监察查处由乙方自行负责。 七、未尽事宜，甲乙双方协商解决。 八、本合同双方签字或盖章生效，款清自动失效。 甲方：乙方： 电话：电话： 年月日年月日
土(石）方工程施工 承 包 合 同 发包人: 承包人：
２013年月日 发包人：（以下简称甲方) 承包人：（以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合成都市有关规定和本工程的具体情况,订立本合同，达成如下协议： 一、工程概况 1。1 工程名称：新川创新科技园市政基础配套设施道排工程Ⅱ标段 1。2工程地点: 新成仁路(新川创新科技园段Ｋ1２+００—K26+０0） 二、承包范围及工作内容 2。1承包范围: 乙方根据甲方发出的施工图、施工图图纸会审纪要、施工方案及其他相关技术文件所含的道路路基的挖填、边坡修整、桥涵、电力隧道、电力浅沟、排水管沟工程、河沟改道工程的土(石)方开挖、回填及景观土方外运等全部工程和其他临时增加的额外工程。 ２。2 工程内容： （１)零星工程及零星机械：甲方项目场内外开掘道口,协助现场施工、临时设施搭建、场地平整等甲方指定的项目。 （2)根据甲方提供的施工方案或甲方现场负责人的指示对合同段施工图所包含工程的土(石）方开挖、运输、摊平、压实(以下简称挖、运、平、压）至实验合格(大石改小,翻料、选料,运输，机械修便道等)，景观土方外运,表土清除（含挖草皮、树根、竹篼及装车、汽车返空,清运淤泥等）。在土方作业过程中,乙方必须无条件服从甲方的土石方调配方案要求,在指定地取土、在指定地回填,，回填应按规范要
求分层碾压密实并满足相关试验指标要求。 (3)乙方有义务积极配合甲方现场的各期施工工作,包括乙方份外工作,比如临时挖、吊、平整,意外应急和抢险等,甲方对乙方份外完成的实际工程量签证计算。 （４）乙方有义务配合甲方应付、迎接各相关单位的各项检查。甲方与业主、项目管理单位、监理单位的工地列会下达的任务、指令、会议纪要内容以附件形式载入本合并同通知乙方.甲乙双方应根据会议精神、指令对施工节奏、任务及时作出调整。 三、合同价款及附属条件： 3。1、机械:合同单价按附件二表格报价内容执行,在执行过程中并遵守下列相关规定: 乙方应保证随时配备各式机械及其操作人员满足自身和甲方调遣、使用。但甲方保留另外调遣其他零星机械的权利。乙方配备机械操作人员应经验丰富、技术精湛并听从甲方指挥,操作人员必须具备相应的操作证书。 (a)机械的类别、型号应根据工程作业的实际需求和甲方的要求配备. (ｂ)本合同执行机械单价为综合包干价(包含机械的看护、磨损、保养、燃油费、机械进出场费、操作员的工资及加班费、生活费等一切费用)，乙方报价前应认真、谨慎考虑、考察施工现场可能带来的各种风险因素（如障碍拆迁、环境干扰、安全、燃油价格、物价变化等) ,合同单价经双方签字确认后不再调整。 3。２、土石方：合同单价按附件二表格报价内容执行,在执行过程中并遵守下列相关规定： (a) 乙方根据甲方现场施工管理人员或者甲方指定人员,指定的范围、尺寸、标高、层段、工期时间等要求,组织足够的机械人员施工.施工层面的开挖,放坡、边坡修整、标高、预留土体厚度及平整度,阶梯度等要满足该项目专业管道施工队、桥涵施工队、护坡施工队等相关分包单位和甲方的施工要求,适当安排抢工、缓工、暂停
合同编号：YT-FS-7650-21 土石方工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
土石方工程施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：(发包方)________ 乙方：(承包方)________ 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 (一)工程名称：________ (二)工程地点：________ (三)工程范围：_________ 本合同土石方工程量约为____立方米。 (四)工程总造价：经双方确定本合同综合单价为____全部工程造价暂定为人民币____万元，大写_____。 第二条工程期限
根据双方协商工程期限自____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。 第三条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第四条工程价款结算 (一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理： 本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。 (二)工程价款结算与拨付办法： _______ 第五条双方责任 (一)甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿
编号：TQC/K995 土方合同补充协议书完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
土方合同补充协议书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就重庆市渝中区大黄路挡墙改造工程施工合同中承包范围外的新增施工内容，经协商一致，达成如下协议： 一、承包范围外的零星工程及新增内容
土 石 方 工 程 施 工 合 同 甲方： 乙方： 项目名称： 签约时间：
土石方工程施工合同 发包方（甲方）：肇庆市龙辉房地产开发有限公司 承包方（乙方）：广东中海航建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律、法规的规定，遵循公平、公正、平等，自愿诚实守信的原则，甲方将高要市下龙湾土石方工程施工项目委托给乙方施工，为确保双方的责任和权益，经双方认真研究友好协商一致，达成如下合同条款，供双方共同遵守执行。 一、工程概况：石方爆破、回填土方 1、工程地点:高要市下龙湾山口村 2、工程名称：高要市富贵园住宅工程项目 3、工程内容：土、石方爆破、装、运、平、自然压实、路面清理（在施工该项目中的路面清理）。 4、工程概况：需要爆破的土、石方量大约560万立方，其中发包给乙方施工的工程量首期约300万立方米，具体以甲乙双方共同测量的山体自然方为准，再上浮25%作为结算标准。 5、单价：爆破、装、运、平、自然压实、路面清理（此单价包含运输距离在7公里内）综合单价为每立方38.5元，另外加上上浮方为最终结算单价。每超出一公里每立方另增加1.8元。超出一公里的计算标准为：超出300米以内不按超出计算，超出300米以外500米以内按0.5公里计算，超出500米以外1000米以内按1公里计算。 6、拨外皮土方在本合同原有的单价的基础上另加1.8元/m3（壹元捌角元整），还有麻石委托乙方装车，按每立方在本合同原有的单价上另加2元/m3（贰元整）。不包运、平。 7、工程款预付：甲、乙双方签订施工合同后，待甲方发出进场通知书，乙方确认收到进场通知书后在5天内，甲方根据乙方提供的机械设备表向乙方支付机械调迁费，具体按以下方式支付：钩机、推土机、潜孔钻机按每台2500元支付，运输车辆每台1500元支付（此款甲方不作扣回）。正常开工后，若乙方需再增加机械设备时，甲方不再支付机械调迁费。 8、工程造价：约1.6亿人民币，最终按实际发生的工程量结算。 二、工期、开工时间 1、工期：土方工程540天（有效工作日） 2、开工时间：2013年月日（具体按甲方发出的进场通知书，乙方收到为准）。 3、甲、乙双方按已签订本合同为准，如甲方在月内不能开工，甲方按本合同的工程总造价一次性赔偿2%给乙方。 三、工程款支付和结算方式：
编号：_____________ 土方挖运分包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 承包内容：土方挖运、平整、压实、整型、边坡修整。 1.4 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，乙方应无条件接受，不因此作为对合同单价和总价作出调整的理由。 1.5 承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容。 第二条合同工期 2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期：本工程于年月日开工，至年月日完工，共个日历天。 2.3 遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长（如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行）：a. 因不可抗力的影响；b. 重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行。
2.4 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。 2.5 发生不可抗力的费用承担： 2.5.1 人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用； 2.5.2 造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担； 2.5.3 所需清理修复工作的责任与费用的承担，甲、乙双方根据具体情况另行协商。 第三条工程质量 3.1 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量。 3.2 质量达不到要求时，乙方必须按甲方要求进行返工处理。 3.3 本工程质量必须通过甲方、业主、监理验收和确认。 第四条环境安全标化 4.1 乙方在施工过程中包括土方车辆运输途中严格控制好施工噪声、扬尘、污水的排放和施工振动对周围环境的污染、危害和影响，负责土方运输沿线道路以及施工现场四周的保洁工作。 第五条合同造价 5.1 乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第1.3条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价，工程量按实际结算。
编号：________ 土石方挖运工程合同范本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共23 页
土石方挖运工程合同范本 土石方挖运工程合同范本1 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商，甲方将白鹤滩电站工地土石挖运工程承包给乙方施工，现就有关具体事项订立如下协议，便于甲乙双方共同遵守执行。 一、工程地点： xx镇 二、工程名称： xx电站左岸导流遂洞出水口边坡土石方挖运。 三、工程内容： 土石方挖运（包括清挖工作面、施工便道挖运及施工道路整修，在乙方施工范围内），运距4千米以内，如超过4千米每增运500米运价另算。 四、工程单价： 土方挖运单价：壹拾元（10）元/方，石方挖运单价：壹拾叁点伍 第 2 页共 23 页
元（13.5）元/方。按实际测量的板方计算，柴油价格8元/升计算，如市场油价变动，本合同油价不变。 五、工程工期： 总工期12个月时间。 六、承包方式： 单项全额承包。挖运所产生的一切费用由乙方承担，建筑营业税由甲方承交。 七、工程计算 乙方工程计量以甲方与发包方结算工程量为准。 八、工程款结算 甲方按月支付乙方所完成工程量70%的工程款（扣除燃料、借支），挖运单项工程完工必须一个月以内办理工程结算，所有工程款在甲乙双方工程量结算后一个星期以内付清。 九、其他要求： 1、乙方要按照甲方要求时间、要求配置的人员和设备进场，不得招用童工和智障人员，不得使用不合格的机械产品； 2、乙方在施工中要绝对听从甲方的管理和指挥，严格遵守工程施工管理条例和执行安全操作规程施工作业，若有挖运跟不上进度、不听从甲方正确合理的安排指挥，甲方随时有权与乙方解除协议并有权要求 第 3 页共 23 页
土方工程承包合同协议书 土方工程承包合同协议书【一】发包人（以下简称甲方）：_______________________ 承包人（以下简称乙方）：_______________________ 经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目 本工程地块土方的开挖、运弃、平整。 二、承包方式 包挖、包运、平整，不得转包。 三、承包价格 开挖、运输土方_________元/m3（石砂）。 四、工期要求 按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。 五、质量与施工要求 1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。 六、安全要求 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。 七、结算方式 采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。 八、仲裁与调解 如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工
编号：FS-HT-05018 工程补充协议书(标准版) Model Supplementary Engineering Agreement 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
工程补充协议书(标准版) 工程补充协议书范本1 甲方(发包方)：***** 乙方(承包方)：***** 甲乙上方在签订《***区港桥工业园圆运建材及工业塑料包装工程》合同基础上，经友好协商，本着诚实守信、公平公正的原则，达成以下补充协议： 一、项目名称地址 本合同项目位于***区港桥工业园区，名称为重庆**建材及工业塑料包装工程。 二、工期及建设时序 本项目分两期建设，先建设涂料生产车间，再根据实际情况建设办公楼。钢结构总工期98天，从2014_____年___月___日开始至_____年___月___日止。 三、付款金额及付款方式
项目按照包干方式承建，总承包金额为970万元，大写玖佰柒拾万元整。(其中涂料生产车间5543.72㎡包干价430万元，大写肆佰叁拾万元整;办公楼4158.08㎡包干价540万元，大写伍佰肆拾万元整。) 工程款支付方式：涂料生产车间基础工程完工后支付100万元，大写壹佰万元整，主体钢结构完工后支付100万元，大写壹佰元万元整;余款230万等地平完工后一次付清。办公楼基础工程完工后支付100万元，大写壹佰万元整，办公楼主体工程完工封顶后付办公楼的总承办款的80%，剩余20%的办公楼工程款于主体工程完工后付清(未等相关部门验收，于工程完工之后开始计算滞纳金)。工程承办款逾期未付，未付金额从应当支付之日起计算滞纳金，滞纳金的计算方式为：每月按所欠工程款的2%计算，直至付完所欠工程款之日时止停止计算滞纳金。 四、其他约定 修建涂料生产车间不包括水、电、门、散水、消防部分;修建办公楼不包括水、电、消防、地面砖、门、
本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载！！！ 精 品 文 档 【精品word文档、可以自由编辑！】 承包方（乙方）： 甲乙双方于2007年月日签订了关于甲方开发的“”项目期号楼工程的《建设工程施工合同》，双方经协商一致，现达成以下补充协议：
第一条合同的组成 1、组成本工程合同的文件及其效力优先顺序和解释顺序为：(1)本补充协议及附件； (2)招标文件；(3)中标通知书；(4)投标文件；(5)《建设工程施工合同》协议书、专用条款、通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)预算书。 2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分，并最优先解释适用。 第二条工程承包范围 1、甲方所提供的图纸与合同文件所显示的全部建筑、结构及配套工程，包括（但不仅限于）土石方工程及回填土工程、基础（桩基础部分除外）及防水工程、地上及地下主体工程、内外墙砌筑工程、抹灰、湿作业及粗装修工程、墙面及楼地面装饰类块料材料的供应安装、室内外给排水工程、动力、照明、防雷接地工程、其它各机电、水系统配管、箱体孔洞等的预埋预留、外铺装工程以及上述范围内的质量管理、协调和进度控制。其中甲方外委工程详见附件一。 2、对甲方指定的材料、设备供应商和指定外委施工单位的施工配合及总承包管理。 3、乙方负责办理工程施工的全部手续并承担相应全部费用，包括（但不限于）夜间施工、环保、交通、生活用水、临时设施、消防、安全、建筑施工排污、排渣、噪声超标、施工安全设防、施工合同鉴证等所有与所承包工程施工有关的建设手续及全部费用及承包范围内的材料、设备、构配件和必要的结构检验、检测、试验（包括必要的破坏性实验）以及室内环境检测等全部费用及达到本合同工程质量等级要求的全部经济支出。 4、整体工程档案资料收集、竣工图纸整理。 5、甲方临时安排的其他工作。 6、甲方有权按工程实际情况增加或减少已确定工程范围及项目或材料。 第三条工期 1、本工程设三个节点工期，+0.00（天）、主体封顶（天）、全部竣工（天），要求乙方按期或提前完成各节点工期任务。 2、乙方制定施工总体计划，确保所承包工程按期完工，乙方的进度计划中应包括各阶段工期并经甲方确认。由乙方申报并经甲方确认的施工进度计划视为双方对工期的约定，双方应严格执行。 3、各节点工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。 4、各节点工期自甲方发出开工令之日起开始计算。 5、任何一阶段工期的竣工日明显将延误时，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成。 6、不影响关键线路或虽影响关键线路但需延长工期累计未超过五日的设计变更或工
( 协议范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 土方工程协议书(协议范本) The agreement concluded by the parties after reaching a consensus through equal consultation stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
土方工程协议书(协议范本) 发包人：____________（以下简称甲方） 承包人：____________（以下简称乙方） 经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。 二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。 三、承包价格：开挖、运输土方________元/m3（石砂）。 四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自____月____日开始施工，在____天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。 五、质量与施工要求： 1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。 4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。 六、安全要求： 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
建筑工程总承包合同补充协议篇一：建筑工程施工总承包合同补充协议 建筑工程施工总承包合同补充协议 发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签订时间：XX年＿＿月＿＿日 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，保证工程顺利实施，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，在完全理解本协议条款的基础上，特签订本《建筑工程施工合同补充协议》（以下简称协议书），以资共同遵守。 第一条、 1. 2. 3. 4. 工程概况工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建筑面积：建筑面积暂定为：＿＿＿＿＿㎡设计单位：＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿ 第二条、工程承包方式：包工包料 第三条、工程承包范围和内容 1. 承包方总承包工程范围和内容如下： 承包范围为：除甲方直接指定的项目施工单位外，其余施工图纸上的全部内容及甲方指定的施工任务。 甲方直接指定的项目工程：（电梯工程；消防、）第四条、工程质量标准为：优质 第五条、合同工期与要求 1、合同工期：＿＿＿＿天（日历天） 2、开工日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日（具体以发包人取得开工报告后具备施工条件后书面下达的《开工通知》为准）。 3、竣工日期：XX年＿＿＿月＿＿＿日。 4、合同工期如遇下列情况，经甲方签证同意，可作相应顺延； 1）、因人力不可违抗因素而延误工期。 2）、非承包方原因累计停工超过15日时工期相应顺延。 第六条、合同价款确定 1、合同价款暂定：＿＿＿元/平方米，大写：＿＿＿万元整（人民币），暂定价不作为拨款及结算依据，最终结算以双方确认的预算及变更、签证等为依据。
合同编号： 土方工程劳务分包合同 发包方：（以下称甲方）承包方：（以下称乙方） 因施工生产需要，甲方同意将阜阳市泉河风景带景观绿化工程开 挖土方、回填土方工程由乙方进行分包，为明确双方责任，确保工程顺利进行，保质、保量、按期完成施工任务，经甲乙双方对地质条件、图纸、开挖、堆放场地和施工环境充分了解的情况下，双方本着平等自愿、友好协商的原则，达成如下协议，双方共同遵守执行。 一、工程地点及名称 1.工程地点：阜阳市泉河风景带景观绿化工程ABC区 2.工程名称：阜阳市泉河风景带景观绿化工程 二、承包内容及计算方式 1 、按业主设计图纸及甲方土方开挖方案的要求进行土方开挖，开挖土方前应由甲乙双方确认施工区域内场地高程，并经业主或监理公司确认后，作为双方结算依据。 2、挖土方工程量按土方开挖方案要求的基坑（槽）底尺寸放坡系数和标高进行理论计算（不计超挖土方量）。 3、挖土方工程内容包括测量、挖土、运土、弃土（按照甲方指定地点用推土机推平）、修坡、坑底压实、挖修排水沟和集水井、承台 地梁边回填压实至设计标高等内容，平均运距约1公里
4、填土工程量按甲方要求回填部位的填方量理论计算（不计超填土方量）。 5、回填土方工程内容包括挖土、运土、回填、压实至甲方要求, 平均运距约1公里。 三、承包方式及工程量： 包工、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工。工程量：挖方约_______________________ 万m，填方约_________ 万m。 四、质量要求 挖方基坑（槽）的尺寸及标高必须符合甲方要求并确保边坡稳定安全，回填土质量及标高必须符合甲方要求。 四、工期要求 配合甲方的施工方案分次开挖： 1.第一次开挖工期为7天，包括整个场地的垃圾清运、平整及园路的修筑。 2.第二次开挖工期为2天，包括单体建筑大体积基坑的开挖、边坡的修复，部分基槽、基坑的开挖。 3?其余零星土方按甲方要求给予随时配合，开工日期以甲方通知为准，如遇大雨及不可抗力的自然灾害，经甲方代表签证确认后工期顺延。如乙方无法按甲方规定的时间完成，每延误一天罚款2000元 如拖延工期5天以上或乙方中途放弃，甲方有权清退乙方，已完成的工程量按60%结算。 五、承包单价: 1、结算方法按上述要求及内容计算，挖方承包单价为__6_元/m3, 回填土方承包单价为4元/m3。淤泥承包单价为_8_元/m3
土方工程承包合同协议 书 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
土方工程承包合同协议书 导读：本文是关于土方工程承包合同协议书，希望能帮助到您！ 工程承包可以自己进行赚钱，这个一般都是私人进行承包了，而且这个承包的都是多少有点关系的，不过工程承包也是有风险的，今天小编就给大家分享一下承包合同，希望大家来参考哦土方工程施工合同协议书发包方： ___________________________________________(以下简称甲方)承包方：___________________________________________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条工程概况(一)工程名称：_华能蒋公岭风电场(48MW)新建工程__(二)工程地点：_九江市都昌县多宝乡__________(三)工程范围：就华能蒋公岭风电场风机基础及升压站土石方开挖、钢筋的加工、混凝土浇筑、基础环吊装等。第二条工程价款(一)合同价款：本合同采用单价包干决算，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒
土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，此单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。其单价为：本合同混凝土浇筑为60元/M3;土石方开挖为18元/M3;钢筋加工750元/吨3;基础环安装为11500元/台。其它若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。1第三条工程质量及技术要求本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》、《建设工程安全生产管理条例》、等进行施工和验收。同时，本合同约定：1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格按照图纸和验收标准、规范执行。2、进场施工前，必须提前5天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、护坡方案、安全文明施工方案及质量保证措施和适当安排抢工、缓工、暂停工等施工工期保证措施。3、按照施工要求施工，废渣及时清运，禁止填埋建筑碎块和垃圾。第四条工程价款结算结算方式:本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。工程进度款按甲方每月签证完成工程量计，作为付进度款的依据，并可支付至当月完成工程
附件1: 安全生产责任协议书 为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同意明确如下协议： 一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报发包人备案。 二、发包人应积极组织和督促承包人开展创安全生产无事故活动；及时传达和部署上级的有关精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调工作。 三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生你的违章、违法行为和存在的问题，发包人有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约给予500~1000元的经济处理。 四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员或参与劳动行政部门、司法机关调查处理；发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位及其安全生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时，还可以按责任违约给予责任单位一次性经济的处理，责任违约的经济处理幅度按承包人的工程造价2％来确定，最低为1000元，最高至10万元人民币(从承包人工程款中扣除)事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带
经济损失全部由承包人承担。 五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故。 六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。 七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报发包人备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。 八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。 九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。 十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，
补充协议 一、现场签证、设计变更 为了实现工程规范化管理，减少施工过程中的争端，维护工程现场签证的严肃性，明确签证经办人员的职现，保证甲乙双方权益，特签定内蒙古华美国际汽配城一期工程Ⅱ标段(东区)签证、设计变更补充协议规定如下： 1签证管理适用范围 1.1适用于内蒙古华美国际汽配城一期工程Ⅱ标段(东区)施工范围内所有 签证，涉及工程造价增减的设计变更、增减工程等。 1.2签证、设计变更必须用内蒙标准格式模板。 2现场签证办理规定 2.1签证单签认人员对所经办的签证单负完全责任，保证签证单工作内容 及工程量与图纸准确无误。 2.2严禁弄虚作假，严禁出现不合理的签证，所有签证经办人员必须检查 质量满足要求且亲自丈量数量后才能签字。 2.3现场签证只允许签认工作内容及工程量，严禁直接签认工程造价。 2.4签证工程办理的时效性。施工单位必须在签证工程发生后15个日历天 内办理完签证确认手续，不允许超过15个日历天后补签。 2.5签证范围 2.5.1以下情况不允许签证：未发生的工作内容；有发生但不属于甲方责任的 工作内容；非甲方原因造成的返工；包干费已含及合同约定不另计费用 的工作内容等。 2.6完善有关签证手续制度。 2.6.1签证单内容填写规范化。施工单位必须填写：签证事由、签证内容、工 程量及依据、签证事件发生起止日期等。填写要工整，宜使用碳素墨水， 不得使用铅笔或红笔等。签证单一式四份，甲方两份（一份工程部留底， 一份作为结算资料留底）。不得以复印件作为结算资料。 2.6.2签证实行备案制度。施工单位在签证完成后由经办部门定期每月报经济 审核部备案。
2.7施工单位应建立、健全工程签证台帐或档案，编号清楚、装订整齐。 使用标准签证单，不得使用白纸签证。送结算时装订成册，如有图例表示，应附图纸且有监理公司（需设计单位签字的还应有设计单位签字）及工程部经办人、工程部负责人签字，不得随手画图；工程量计算较复杂时应附工程量计算书。 2.8双签制度。所有签证单甲方应有三人或以上人员签字且其中必须有一 人为经办部门经理，否则视为无效。所有签证单签认人员必须签署日期（年/月/日）。未经甲方领导或经办部门经理授权, 甲方其他人员签字无效。甲方经办人员必须在签证单加注审核意见，如工程量属实、具体工程量等。不得使用含糊不清词语，如大概、差不多、可能发生或估计数量等词语。 2.9批准权限。对于工程变更造成签证,引起的造价增加应严格控制，单项 签证工程造价在5千元以下的只需甲方经办部门签认，5千元至1万元由甲方经办部门、经济审核部共同协商处理，超过1万元，报甲方领导。 2.10签证具体办法及注意事项： 2.10.1影响工程造价的签证工程发生时，应通知甲方经济审核部和相关部 门人员参加现场见证工作。 2.10.2如图纸中能计算出数量的，不得再次签证；能在竣工图反映的在竣 工图中反映，不另签证；竣工图无法反映的以签证形式表现。严禁出现签证单和竣工图出现重复内容的情况。 2.10.3如果不能依据施工图计算或过程中的隐蔽工程等需要现场测量、计 算的签证工程，应由施工单位通知监理，并组织甲方专业工程师与被授权造价工程师共同参加工程量现场签证，形成书面记录。 2.10.4隐蔽工程签证隐蔽工程如影响工程造价，必须对隐蔽工程数量进 行签证，如挖孔桩的桩长及入岩深度、基坑土质、预埋件、防水层等。 2.10.5变更工程签证签证必须明确是否按变更工程联系单和图纸要求 全部完成及完成质量情况。 2.10.6增加工程签证签证必须明确是否包含在合同范围内以及计算
土方挖运工程施工合同 合同编号：工程名称：工程地点：甲方: 乙方： 签订日期：签订地点：
土方挖运工程施工合同 甲方委托乙方承担项目土方挖运工程，双方本着平等协助、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及本工程的具体情况，订立本合同，以资双方共同遵守。 一、承包范围、内容及方式 项目土方开挖外运工程，工程量约承包范围由甲方现场工程师界定，并应满足有关设计图纸、施工图纸、基坑支护图纸及周边护坡图纸等技术资料的要求，具体包括挖土、运土、卸土、机械整平等工作内容。 除非事先取得甲方的书面同意，乙方不得将上述承包范围及内容的任何一部或全部转包他人。 二、工期 年—月—日开工，并于 年—月—日前完 工，总工期日历天数。 工期每延误一天，乙方将支付甲方人民币伍仟元作为违约金。因甲方不能提供施工条件、工程量增加以％以上、不可抗力等因素确实影响工期，经甲方书面确认后工期可以协商顺延。 三、工程造价 1、本合同项下的工程综合包干单价为元/M、（含税），此部分工程量约为M3,最终工程量以实际签证为准。 此包干单价已含挖土、运土、卸土、机械整平等完成该项工作全过程的全部费用，与该工作内容相关的一切辅助工作均不得另行计价。结算工程量以甲方项目部、审计室现场签证数量为依据，包干单价一次包定，不予调整。 出现下列情况的费用均含在包干单价内，不予签证增加费用：
(1)任何原因造成的降排水费用。 (2)抢工措施费、扰民措施费、安全措施费、文明施工措施费等各种施工措施费，因场地不足造成的相关一切费用。 (3)任何机械设备进退场费及安拆费。 (4)任何原因造成的土方坍塌所发生的所有费用，为保证施工安全对土方进行的必要的临时支护费用。 (5)土方外运的任何行政性收费，倾倒堆放费，道路淸扫费、车辆清洁费等。 (6)因运土需要修建的临时道路，责任由乙方负责。 (7)若遇风化岩需用风爆机施工或采用爆破的方式施工的费用。 四、付款方式 每完成m3的土方甲方支付该工作量相应金额的70%o余款待土方工程全部完成验收合格后办理结算，双方确认结算后一次性付清。乙方申请付款时，应附乙方盖章的付款申请单及合法有效的发票。 五、双方责任 甲方责任： 1、负责督促相关施工单位清除影响乙方挖土施工的障碍物，及时提供工作面以便乙方进场施工。 2、对乙方施工进展及质量进行监督，组织有关各方进行工程验收。 3、负责协调其他施工单位与乙方的工作配合。 4、按合同规定按时支付工程款。 5、由于乙方原因导致其承包范围内的工程质量不合格的，甲方通知乙方后可解除合同，合同解除自通知到达乙方之日起生效。 6、由于乙方原因导致工程未按合同约定的时间完成的，甲方通知乙方后可解除合同，合同解除自通知到达乙方之日起生效。 7、由于乙方过错造成工程质量不合格(包括但不限于在工程施工过程中的部分工程质量不合格以及在工程保修期内甲方或第三人发现的工