劳务协作合同书
甲方（全称）：中铁十八局集团第二工程有限公司京九铁路改造工程（南昌局段）丰城项目部
乙方（全称）：新余市沙土建筑集团有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程具体情况，经友好协商，双方达成如下协议。
一、工程概况
1.1 工程名称：京九铁路电气化改造南昌局段
1.2 工程地点：江西省丰城市境内
二、工程施工范围、内容和计量规则
2.1、工程施工范围、内容：
2.1.1、施工范围：京九铁路电气化改造工程K1517+700-K1522+600、
K1532+500-K1543+100段内路基土石方施工。
2.1.2、工作内容：适用于本合同施工范围的土石方开挖运卸，主要内容包括：按规范及设计要求清除表土、砍树挖根、挖台阶、土石方挖运、路基成型、整修边坡、取土场和弃土场处理、环保、水土保持等；
适用于本合同施工范围的土石方填筑：主要工作内容包括：清表、原地面碾压、土石方运输、填筑、碾压、平整、整修边坡；路基基底的回填、土工布的铺设以及各项工作内容的质量检查和验收等。
2.2、计量规则：
2.2.1 土石方开挖工程量：以设计图纸为依据，按开挖前的原地貌实测尺寸和实际开挖尺寸计算，工程量计算基准线为自然地平，超挖部分不予计量。
2.2.2 土石方填筑工程量：以设计图纸为依据，按原地貌实测尺寸和实际填筑尺寸的压实方计算，超填部分不予计量。
三、协作方式
本项目采用在甲方管理及技术指导模式下，乙方按包工包料包机械的方式进行项
目工程施工协作承包。
四、合同工期
4.1 开工日期：2010年 4 月 28 日
4.2 竣工日期： 2010 年 6月 15 日
五、质量与检验
5.1 工程质量
5.1.1 工程质量应当达到总承包合同要求、设计要求及国家或行业标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，由此造成的一切经济损失和发生的费用由乙方承担。
5.1.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
5.2 检查和返工
5.2.1 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方的要求施工，随时接受甲方的检查检验，并为检查检验提供便利条件。
5.2.2 工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
5.3 隐蔽工程验收
5.3.1 工程具备隐蔽条件时，乙方进行自检，自检合格后准备好验收记录，及时通知甲方验收，甲方和监理工程师验收合格并在验收记录上签字后，乙方方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新报甲方组织验收。
5.3.2甲方接到乙方通知后，应及时报请监理单位进行联合验收。
六、安全施工
6.1安全施工与检查
6.1.1乙方应遵守铁路工程建设安全生产法律法规有关管理规定，严格按铁路既有线安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，认真查找危险源，消除事
故隐患，并随时接受甲方安全检查人员依法实施的监督检查。由于乙方原因造成安全生产事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
6.1.2乙方应对其施工人员进行安全教育，做好施工安全交底，并对其所有的施工人员和机械设备的安全负责。
6.2安全防护
6.2.1乙方在施工前应制定安全防护措施，经甲方认可后实施，并承担安全防护措施费用，工程施工过程中，乙方必须配备至少两名专职安全防护员。
6.2.2安全风险较高的特殊项目施工应制定专项安全施工方案，必须报甲方批准后实施。
6.3事故管理
6.3.1发生伤亡事故及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方，同时按国家有关政策规定处理结案，由事故责任方承担发生的费用；乙方人员、设备对第三方造成的损坏和伤害，乙方承担全部责任。
七、环境保护
乙方应熟悉和遵守环境保护法，并严格按照有关环境保护方面的要求和规定执行。
7.1 乙方在施工中取土、弃土、排污等须按设计文件和甲方与当地有关部门签订的有关协议和要求进行处理。
7.2 乙方应在施工中采取有效的防范措施，保护施工现场环境，避免由于施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。一旦发生，其后果由乙方负责，并承担相应费用。
7.3 乙方在工程施工中采取的防止污染及水土保持措施费用已包括在工程费用中。
7.4 乙方在施工过程应尽量采取减噪措施，产生的噪声应符合国家相关规定。
7.5 乙方在工程施工中，废弃的临时工程、施工建筑垃圾、废水、泥浆的处理应符合环境保护的有关规定，避免对环境造成污染和破坏。
八、合同价款：
双方约定本合同采用单价合同价款方式。
双方协商一致，对本合同涉及单价规定如下：
8.1 单价包括为完成项目内容所发生的一切工、料、机、管理费用、利润、保险及税金等全部费用（营业税、城市建设维护费及教育费附加除外）。
8.2 乙方调遣费（包括机械进出场费）、临建费用、全部施工便道、地方关系各种协调费用全部包含在计量支付项目单价内。
8.3 施工中所产生的工程弃方全部归甲方所有，乙方服从甲方的运输调配，甲方有权要求乙方将工程弃方运到指定地点。
8.4 如因施工需要甲方调整施工工序和方法，乙方必须予以执行，并不因此增加费用；如因施工需要甲方调用乙方施工人员和机械，乙方必须予以配合，但此种配合甲方将按人工工日和自有机械台班参考实际完成工程量确认，确认的时间须在此项目完工三天内完成签认手续，并于当月25日前转交项目经营发展部，过期甲方不予签认计价，视没有此项目发生。
8.5 本项目施工中，控制测量由甲方负责，施工测量由乙方负责，乙方必须自备满足施工需要的测量仪器并配齐相关技术人员。
8.6 合同未列项目乙方需先与甲方协商，确定单价、签订补充协议后再施工。
8.7 乙方在施工中如果出现不能满足业主、甲方要求的资源配置、工期进度安排、安全、质量标准、文明施工、农民工工资发放等现象，甲方有权单方终止合同，乙方承诺在甲方规定时间内退场或乙方延期退场，由此发生和增加的全部费用和损失由乙方承担。
8.8 严格执行爆破程序，做好爆破火工物品的清点、登记、保管和交接工
作。
8.9 柴油及水电费由乙方自行解决。
8.10 洒水车及费用均由乙方负责。
8.11 为确保工程质量，乙方要主动配合协助现场试验人员的工作，试验
人员有权对任何不符合质量要求的工程项目提出补强，修整、返工等整改措施，直到达到合约标准，必要时有权给予200-5000元的经济处罚。
8.13 因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，合同价格不予调整。
8.14 验工计价时，乙方必须提供由甲方测量部门及分布技术负责人会同乙方
共同签认的原始地貌测量记录。
九、变更的处理原则
变更需要调整合同价格时，按以下原则确定其单价。
9.1 本合同《单价清单表》中有适用于或类似项目变更工作的项目时，应采用该项目的单价；
9.2 本合同《单价清单表》中无类似项目的单价，则应由甲乙双方依据本合同附表一《单价清单表》的组价原则制定新的单价。
9.3 变更计量计价依据甲方相关部门和项目经理共同签认的《变更通知单》为依据。
十、图纸
甲方向乙方提供图纸的日期和份数：施工图到位后一周以内提供给乙方一份与协作工程相关图纸复印件。
十一、甲乙双方驻工地代表
11.1 甲方驻工地代表
姓名：鲁树杰职务：项目副总工
11.2 乙方驻工地代表
姓名：陈来发职务：项目负责人
乙方授权下列人员在约定的职权范围内作为其代表并保证其资料的真实性。《乙方授权管理人员一览表》（见附表）
11.3 甲方对乙方不合格的主要施工管理人员有权提出更换要求，乙方应在规定时间内给予更换；乙方更换主要施工管理人员应征得甲方同意。
11．4 未经甲方驻工地代表签认的涉及费用、价款的单据、临时用工、机械台班等一律无效。
十二. 甲乙双方权利和义务
12.1 甲方工作
12.1.1 甲方按照乙方所完成的合格工程量依据十四条支付工程款。
12.1.2、向乙方提供施工图纸、技术交底、安全和质量标准。
12.1.3、负责工程施工监督，对施工安全、文明施工、质量、进度、环境等进行监督检查。
12.1.4、及时组织有关人员对工程进行验收。
12.2 乙方工作
12.2.1 应按照施工图纸及质量要求按期完成合同内的工作内容。
12.2.2 施工资料按甲方要求及时上报。
12.2.3 施工场地文明施工、清洁卫生的要求：达到甲方、业主及监理的要求。
12.2.4 应为上场的人员和机械办理保险，费用乙方负责。
12.2.5 乙方施工人员必须持证上岗。大中型施工机械按国家相关规定进行定期检验。特种机械作业人员必须取得国家相关部分颁发的作业资格证。
12.2.6 乙方施工区段内为施工提供便道的填筑、维修、挖除，其工程量不参与计价，同时乙方无偿担负自身施工区域道路的维护工作，确保畅通。
12.2.7 乙方负责取土场、弃土场征用、村民道路占用、行走、各种地方关系协调等全部工作，发生的各种费用全部由乙方自负。
十三. 供应服务及费用支出
13.1 甲方提供给乙方的任何施工临时设施均有偿使用。
13.2 工程施工所需机具、风、水、电（含自发电）费用均由乙方承担，如由甲方提供的，甲方从乙方施工进度拨款中扣除。
13.3 乙方现场人员的食宿安排：由乙方自己负责，但临建设施需经甲方同意。
十四. 工程款（进度款）支付
14.1 工程开工后，工程款（进度款）支付的方式和时间：
在业主就该工程给甲方计价及支付进度款后，甲方给乙方计价并根据业主拨款情况支付其进度款。
工程量确认：双方以设计图纸为依据，按甲方签认的实际完成图纸范围的合格工程量为准作为计价数量，分别按附表一所列项目的单位单价计价。乙方必须按甲方现场工程师要求的技术标准进行施工，超出标准部分不予计量支付。
本项目没有工程预付款。工程进度款的拨付额度不超过当月计价款的80%。计价款的5%作为质量保证金、10%作为安全保证金、5%作为农民工工资发放保证金，如果该工程未达到本合同约定的质量标准或未能通过业主的验收，有拖欠农民工工资及材
料款的事件发生，则不予支付上述三项保证金，待乙方处理妥善上述问题后，根据业主支付情况酌情考虑支付；质量保证金的返还时间按业主招标文件规定的缺陷责任期执行，待缺陷责任期满且工程通过审计，业主支付、扣除缺陷维修费后30日内无息付清；计价款的10%作为安全保证金,如果施工过程中发生安全事故,甲方用此保证金支付安全事故造成的损失，安全事故造成的损失超过安全保证金的部分从计量支付款中扣除；如果施工中未发生安全事故,该保证金于工程竣工验收后且工程竣工结算后30日内无息支付乙方；计价款的5%作为农民工工资发放保证金,如果施工过程中发生乙方不按时、足额发放农民工工资的情况，甲方用此保证金代为支付，超出部分通过法律手段追究乙方责任；同时甲方将直接代发乙方雇佣的民工工资，发生款项从乙方计价款中扣除，上述情况消除后，此部分款项30日内无息支付给乙方。
14.2 工程款（进度款）含甲方供应材料和甲方提供的水、电、风、机具和临时设施等费用。
14.3 工程款（进度款）含乙方聘用的工人工资费用。乙方内部发生劳资纠纷，应由乙方自行妥善解决，甲方不承担任何责任。如因乙方内部纠纷影响乙方履行本合同，乙方应承担责任，由此造成的一切损失，甲方有权从乙方剩余工程款中扣除，必要时甲方可单方解除双方合同关系。
14.4 乙方须授权由甲方代为发放乙方雇佣的工人或农民工工资，以书面授权委托书确定。乙方应于14.1条中约定的工程款（进度款）支付时间之前向甲方提供工人或农民工工资表，甲方从当期应拨付乙方的工程款中扣除当期全部农民工工资，直接发放给农民工。
14.5 乙方必须服从甲方架子队管理制度，工程款的支付无条件按照甲方有关规定执行。
十五. 材料设备供应
15.1 甲方供应材料范围：复合土工膜12.5元/平方米，高强土工格栅7元/平方米，涤纶土工格栅5元/平方米，透水无纺布6元/平方米。甲方供应材料的结算方法：由甲方根据乙方实际领取材料的数量计算金额，并在当期应付乙方的工程款中扣回。对于超出设计工程量（含合理损耗1%）之外的部分，按相应的价款的1.5倍从乙方工程款中扣留材料费。
15.2 约定由甲方供应的材料，乙方在施工中，因用料浪费、质量返工及不合理使用超出限额用料部分，由乙方承担相应损失。
15.3 由甲方租赁给乙方使用的设备，乙方应妥善保管、合理使用，发生损坏或丢失，应负责赔偿。
15.4 乙方采购材料
乙方采购和加工材料的约定：乙方采购和加工的材料必须先报甲方审批，试验合格并经甲方批准后方可用于本工程，不合格材料乙方必须无条件运出现场并承担相关损失，乙方购买的用于工程施工的各种材料，按照甲方架子队管理办法，无条件给甲方提供正式发票。
15.5 乙方用于本合同范围内工程施工的机械设备，其费用用以支付工程款时，乙方必须无条件提供设备租赁发票。
15.5 安全防护用品的采购及费用承担：由乙方自行负责。
十六. 竣工验收与结算
16.1 竣工验收
16.1.1 乙方提供工程竣工资料的约定：乙方必须按甲方的要求及时整理并上报竣工资料。
16.1.2中间交工工程的范围和竣工时间：按甲方的要求执行。
16.2 乙方应于竣工验收后一个月内向甲方递交结算报告。
16.3 本工程经甲乙双方协商现场干扰费、延期赔偿费及停、窝工损失等费用一律不计。
十七. 质量保修
17.1 质量保修期限：遵照建设单位要求执行。
17.2 该工程的质量保修期,自业主竣工验收合格签字盖章之日起计算。
17.3 质量保修的范围：《建设工程质量管理条例》有明确规定者，按规定执行；没有明确规定者，按甲方及业主的要求执行。
17.4 质量保修责任:
17.4.1 乙方在接到甲方保修通知之日起7日内派人保修,乙方未在约定期限内派人保修的,甲方可以自行保修,费用由乙方承担。
17.4.2 发生紧急抢修事故的,乙方在接到甲方通知后,应当立即到达事故现
场抢修，如不能，甲方可自行组织人员抢修，费用从乙方工程质量保证金中扣除。
17.4.3 工程质量保修完成后，由甲方组织验收。
十八. 履约担保及保险
乙方应向甲方提供履约担保金壹拾万元，合同签订时一次性交清。在施工过程中如出现影响本合同正常履行的情况，该履约保证金不再退还。在施工过程中正常履行本合同时，履约保证金在竣工结算手续签认完毕后无息退还。
属于乙方的设备、车辆、人员、机具等保险义务由乙方承担。
十九.违约责任
19.1 乙方违约
1）已不再履行合同
2）无正当理由而未能按合同规定开工、未能按本工程情况合理加快工期、未能按合同约定竣工日期或甲方驻工代表同意顺延的工期竣工。工期每滞后一天，甲方按乙方计价总价款的 2 %从乙方工程款中扣除工期滞后违约金。
3）未能按合同规定清除不合格品。
4）因乙方原因工程质量达不到协议书约定的质量标准。
5）无视监理工程师事先的书面警告，仍一贯或公然忽视履行合同的责任
6）违反合同有关分包的规定
7）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
甲方在向乙方发出通知的14天后，可以进驻现场和工地，将乙方驱逐出现场而不因此使合同无效，或解除合同规定的乙方的任何义务和责任或影响合同授予甲方及监理工程师的各种权利，甲方可自行完成剩余或雇佣其他承包人完成剩余工程。当甲方或上述其他承包人认为合适时，可使用按合同规定用于本工程的原承包人的一切设备和材料。在任何时候，甲方都可以出售上述原承包人的设备、临时设施和材料，将出售收入作为按合同规定乙方应付或将付给甲方的款额。乙方应赔偿因其违约给甲方造成的损失。双方在协议条款内约定乙方赔偿甲方损失的计算方法为一切直接经济损失和间接损失，另乙方应当支付违约金的数额计算方法为合同价款的10%。
19.2 甲方违约
1）甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；
2）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
如因甲方或业主原因导致工程不能如期开工、中途停工，甲方承担的全部责任为工期顺延。
二十. 争议解决
产生争议时，协商解决，协商不成双方约定由甲方法人住所地（以法人营业执照上注明的住所为准）人民法院管辖。
二十一. 其他
21.1 工程分包:本工程不允许分包，本项目下债权也不得对外向第三人转让。如乙方违反此规定，甲方可以扣除乙方的履约保证金并有权单方解除合同，限其退场，退场费用乙方自行负担。
21.2 本合同一式四份，具有同等效力，甲方持三份，乙方持一份。
21.3 补充条款
经甲乙双方协商一致，补充以下约定：
21.3.1本合同工程施工数量乙方服从甲方的分配，结算工程数量以完成的各分项工程验收合格并经甲方计量人员和技术人员确认的数量为准。
21.3.2由于业主的原因造成工程下马、停建、缓建、工程款不到位等，不视为甲方违约，双方商定，乙方不以任何理由要求甲方承担责任。
21.3.3由于不可抗力、自然灾害、甲方原因造成的停工等一切责任甲方承担的只是工期顺延，其它任何损失、补偿、事故，乙方承诺自行承担。
21.3.4由于工程施工作业（爆破、飞石）造成的任何对人员、牲畜、构筑物等的损害由乙方承担赔偿责任 ,甲方可以协调乙方解决由于施工作业等产生的纠纷，费用由乙方承担。
21.3.5乙方在甲方指定范围内的施工过程中，应对施工场地的水、电、气、通讯及管网等设施负责，如有损坏，乙方承诺自行负责，甲方可帮助乙方协调解决。
21.3.6乙方在施工过程中，应注意安全，如出现任何事故，乙方承诺自行负担，如出现因乙方安全事故引发甲方承担连带责任的任何情况，乙方同意从乙方
在甲方的施工款中扣除。
21.3.7乙方必须满足甲方进度的施工机械和人员要求，如达不到要求，则按条款第18.1条执行。
21.3.8在施工过程中，如出现乙方消极怠工，阻挠施工等情形，甲方有权单方解除合同，责令其立即退出施工场地，并按每阻碍施工一天，扣除总合同价款的1%作为甲方施工补偿金。
21.3.9 工程施工完毕后，乙方应及时向甲方交付施工有关材料，退出施工场地，若有违反，双方商定，其履约保证金不予退还。
21.3.10 乙方不得倒卖甲方定价供应的材料，否则按违约处理。
21.4 合同生效
21.4.1合同订立时间： 2010 年 4 月27日
21.4.2合同订立地点：丰城市孙渡镇塘下村养老院
21.4.3本合同自订立之日起生效。
21.5 本合同签订后，一切与本合同相抵触的在先协议或约定以本合同为准。未尽事宜，双方协商解决。
21.6 附表
附表1：《土石方合同单价表》
附表2：《乙方授权管理人员一览表》
附表3：《机械设备配置一览表》
甲方：乙方：新余市沙土建筑集团有限公司
法定代表人或
委托代理人：负责人：
日期：日期：
附表1：
路基工程单价表
土石方的界定：石方是指必须用破碎锤破碎或爆破的坚硬石或孤石，除此之外的叫土方。
甲方：乙方：新余市沙土建筑集团有限公司
法定代表人或
委托代理人：负责人：
日期：日期：
乙方授权管理人员一览表
附表2
制表人：乙方（签字盖章）：制表日期：
自有机械设备配置一览表
附表3
制表人：乙方（签字盖章）：制表日期：
年月民工工资发放表
龙王山隧道工程施工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 《建筑安装工程合同条例》、《建筑法》、依照《中华人民共和国合同法》 ）和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同》 （GF-91-020 及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 结合本工 程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同，共同遵守。 一、组成合同的文件： 组成本合同的文件包括:
本合同协议书、1 本合同合同条款、2 本工程适用的标准、规范及有关技术文件、3 甲方技术交底、图纸、4 工程量清单》、附件《承包人承包工程项目一览表--51 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。、6 工程概况二、 ㈠、工程名称：------------------------------ ㈡、工程地点：------------------------------ ㈢、工程规模：----------------------------- ㈣、承包范围和内容包含:
、洞身开挖（围岩级别分类情况见工程量清单）。具体内容包括：临时设施1 建设、设备调遣及进出场，搭、拆脚手架，测量，人工挖除整修，钻眼、爆破、． 通风、出碴、运料、防尘、照明，三管两线及出渣道路养护，排水，木支撑制、 安、拆，整修边沟，超挖回填等为完成隧道开挖所需的一切工序施工、完成和 缺陷修复工作（弃碴运距从出碴洞口算起公里、弃碴场用地由甲方负责）。1 、支护（包括砂浆锚杆、中空注浆锚杆、超前小导管、注浆、喷砼、DC2 A B 。具体内容包括临时设施建设、设备调挂网、格栅钢架、联结钢筋）F EG 遣及进出场及： 、砂浆锚杆、中空注浆锚杆搭、拆、移动脚手架、加工制作锚杆及垫板、-
铁路建设工程施工合同 发包方（甲方）：_________________________________ 单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 资质等级及证书号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包方（乙方）：_________________________________ 单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 资质等级及证书号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本工程由发包方经招标选定＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为中标单 位，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及《铁路经济合同管理办法》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第１条工程概况 １．１建设项目和工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ １．２工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ １．３承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ １．４工程内容：见附表１《承包工程项目及费用一览表》 １．５承包方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第２条工期 ２．１开工日期：本合同工程定于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日开工。 ２．２竣工日期：本合同工程定于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日竣工。 第３条合同价款 依据中标通知书等招标文件，确定本工程的合同价款为＿＿＿＿ ＿＿＿万元。（价款项目见附表１《承包工程项目及费用一览表》） 第４条工程质量 ４．１乙方必须按照设计文件和国家及铁道部现行的技术标准、规范进行施工。 ４．２乙方所承包的工程，必须全部达到国家或铁道部现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到％，优良率达到＿＿＿＿＿＿＿。 ４．３凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲
方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。 第５条设计文件 ５．１甲方须在开工前＿＿＿日，向乙方提供＿＿＿套设计文件和图纸。 ５．２乙方要求增加设计文件和图纸的份数，由甲方提供，费用乙方自负。 ５．３乙方收到设计文件和图纸后，在＿＿＿日内组织现场核对。 ５．４非经甲方提供的设计文件，不能作为乙方施工依据。 ５．５变更设计文件按本合同第１６条办理。 第６条双方驻工地机构及代表 ６．１甲方驻工地机构名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 甲方代表姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ６．２甲方委托的驻工地监理单位名称：＿＿＿＿＿ 总监理工程师姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 岗位证书编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ６．３乙方驻工地机构名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 乙方项目经理姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 项目经理资质证书编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 甲方驻工地代表和乙方项目经理需易人时，经双方协商后，应在 新任到达岗位后３天内通知对方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。 第７条甲方工作 ７．１负责办理工程所需建设用地申报手续及征地、拆迁补偿工作。 ７．２按国家或铁道部下达的年度计划，依据合同工期与施工组织设计，及时提供所需建设资金。 ７．３派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。
路基工程施工合同 甲：（发包） 法人代表： 地址： 乙：（承包） 地址： 依照《人民国合同法》、《人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双协商达成一致，订立本合同。第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点及围： （三）承包容： 1、路基土开挖：包括清表，挖除非适用土，路基开挖断面的所有土开挖、装车、运输、卸车到指定位置（路基填段或弃土场），空回，整修边坡、路床顶面填平压实，临时排水，弃土场平整及复垦、环保等相关工作。 2、利用土填筑：包括填前清表及碾压，分层摊铺、平整、洒水（含购、取运水）或翻晒、碾压，临时排水，路基顶面及边坡整修成型，边坡余土清理外运等相关工作。 3、利用填筑：包括填前清表及碾压，分层摊铺、平整、洒水或晾晒、碾压，临时排水，路基顶面及边坡整修成型等利用填筑完成的所有工作。
4、借土填：包括清表(路基及取土场)，路基填前碾压，取土场开挖、装车、运输、卸车到指定路段，空回，便道洒水、维护，分层摊铺、平整、洒水（含购、取运水）或翻晒、碾压，临时排水，路基顶面及边坡整修成型，取土场平整及复垦、环保等相关工作。 5、锥坡及台背回填：包括挖台阶，挖、装、运、卸车到指定路段位置，灰消解、过筛、计量，填料拌合、洒水、分层摊铺、分层压实、局部人工配合机械夯实等全部工序。 6、灰土处理路床：包括取土场开挖、装车、运输、卸车到指定路段，空回，便道洒水、维护，灰消解、过筛、计量、撒灰、路拌机拌合、整平、洒水或晾晒、分层碾压、整修路拱，临时排水，取土场平整及复垦、环保等相关工作。 7、灰土垫层施工: 包括取土场开挖、装车、运输、卸车到指定路段，空回，便道洒水、维护，灰消解、过筛、计量，填料拌合、洒水、分层摊铺、分层压实，临时排水工作等。 8、砂砾、碎垫层施工：包括填料铺筑、整平、洒水或晾晒、分层碾压、整修路拱等工作。 9、铺设土工材料：包括材料从料库领运到场、裁剪、铺筑、U型钉固定等相关工作。 10、取、弃土场平整、复垦、绿化及防护。取土场在取土过程中，应分层取土，并保证取土场的大面平整；禁随意掏坑取土，防止取土场积水及取土场复垦困难。 11、完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场文明施工等。
四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程 宜-交移民公路工程 工程专业分包合同 （合同编号：A2-2011-003） 发包方（甲方）：四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程项目部承包方（乙方）： 签订时间：2011年4月日
专业分包合同书 发包方：四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程项目部(简称甲方) 承包方： (简称乙方) 根据施工实际需要，甲方将四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程合同段的部分（k ~ k ）路基土石方工程交由乙方施工。依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条：工程名称、地点、范围及内容数量 一、工程名称：四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程 二、工程地点： 三、分包工程范围及内容数量 k ~ k 段工程量共计挖方：挖土方方；挖石方方；填方：填土方方；填石方方。采取包工（由甲方负责施工测量、放样、及土工试验检测只抽检）的方式承包，各种施工机具由乙方负责。 四、分包工程期限2011年5 月上旬开工、年月日竣工。
第二条分包工程单价 挖土方（包运输600米之内） 挖石方（包运输600米之内） 弃土推土： 填土方： 填石方： 1、本单价为综合单价，承包单价含3.4%的税，结算时甲方在乙方工程款中扣除。 2、工程量清单中的工程数量为暂定，结算时按实计算。 ①、挖土方按横断面法计算，以天然密实方计。 ②、填土方按横断面法计算，以压实方计。（按规范超宽填筑 部分土方不予计量）。 ③、挖石方连续段按横断面法计算，孤石按体积法计算，以 天然方计。 ④、填石方按横断面法计算，以压实方计。（按规范超宽填筑 部分石方不予计量）。 ⑤、路基成型后上、下边坡的修整刷坡工作视为乙方应尽的 义务，不另行计量。 ⑥、路基两侧的排水沟、截水沟的土方量开挖，已计入相应 的路基挖方、填方数量，不另行计量，但乙方须及时进 行排水沟、截水沟的开挖。 2、本单价为完成此项目所需发生的一切费用，乙方不得以任 何原因要求调整和增加其他费用。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-039862 隧道工程施工合同样本(合同
隧道工程施工合同样本(合同示范文 本) 第一篇：隧道工程施工合同范本 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 按照《中华人民共和国合同法》等相关法律的原则，结合本工程的具体情况，签订本合同。 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 工程地点： 1.2承包范围：酒店内第层所有内装饰装修，包括：出入通道梯道、大厅、休闲区域、自助餐厅、包房、客房、厨房、卫生间、吧台及其涉及到的天花、立面、地面的装饰装修工程及水、电的安装施工工程等;除消防、中央空调、水疗系统之外的设施设备用品的安装; 1.3负责消防、中央空调、水疗设备等其它项目的配合工作。 1.4 承包方式：在乙方确保质量达到优质标准、材料实行定额管理和现场管
理及施工队伍构成(现场有专门的项目经理及泥木水电油漆大工种的主管，除了必要的小工、杂工之外保证不拉街头游击队伍参入本工程)、约定工期目标的前提下，实行单位面积工价包干制。双方商定每平方米(现状的使用面积)工价为人民币。 1.5工期：(1)开工日期：年月日 (2)竣工日期：年月日; (3)总日历工期天数：天。 1.6 质量标准：符合国家相关行业规定质量达到优质标准。 第二条甲方代表： 甲方代表姓名： 第三条甲方工作 甲方按该装饰工程合同约定的内容，一次或分阶段完成以下工作： 3.1 合同开工日期时，提供施工所需的场地，并清除场内一切影响乙方施工的障碍，向乙方提供施工所需水、电等管道线路， 3.2 负责本工程涉及的市政配套部门及当地各有关部门的联系和协调工作; 3.3 在进行单项目工程招标(石材加工、消防、中央空调、锅炉、水疗设备等)施工中，甲方应协调施工交叉作业及施工单位之间的关系，保证顺利施工; 3.4 合同开工日期前，组织双方进行图纸会审，向乙方进行设计交底。 第四条乙方项目经理及驻工地代表： 4.1乙方项目经理： 4. 2 乙方任命的项目经理及工地负责人，按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的义务： 1、对工程质量、工期、材料管理、现场管理、乙方员工
合同编号：YTO-FS-PD336 铁路建设工程施工合同协议条款通用 版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
铁路建设工程施工合同协议条款通 用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 合同名称：_________ 合同编号：_________ 发包方（甲方）：_________ 资质等级及证书号：_________ 承包方（乙方）：_________ 资质等级及证书号：_________ 本工程由发包方经招标选定_________为中标单位，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及《铁路经济合同管理办法》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第1条工程概况 1．1建设项目和工程名称：_________； 1．2工程地点：_________； 1．3承包范围：_________； 1．4工程内容：_________； 1．5承包方式：_________。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 土石方机械施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方：成铁工程总承包工程公司重钢项目部（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《路基土石方工程承包合 同条例》及有关规定，甲方承建的重钢〔集团〕环保搬迁铁路专 用线工程，因土石方工程劳动力不足，就乙方为甲方提供劳务一事，双方在平等互利的基础上协商一致，为明确双方在施工过程 中的权利、义务和经济、安全责任，经双方协商同意签订本劳务 （土石方机械施工）合同，并共同遵守执行。 第一条工程项目名称、地点、施工范围和内容 1、工程名称：重钢（集团）环保搬迁铁路专用线工程。 2、工程地点：重庆市长寿区江南镇。 3、工程承包范围：重钢（集团）环保搬迁铁路专用线工程： SDK联络线及王家坝接轨站土石方工程。 4、工作内容及施工项目单价： 织清场及辅助工作内容：人工伐挖树木，人工或机械清除草 皮表层土、腐质土、垃圾土及外运（甲方负责上车及运输费用）。淤泥质土挖运出场7Km以内（甲方负责18元/m3）。 （D重钢（集团）环保搬迁铁路专用线工程：SDK联络线及 王家坝接轨站所有土石方挖、运、填筑、碾压、修边坡等相关工程，（爆破炸药、宙管正价、机械、人工、费用由乙方负责，相关
办理手续及费用由甲方负责）（挖排洪沟、涵洞基糟机械费用由 甲方负责）。 Q工程费核定：路基土石方工程虽以甲方设计方为准（以合同范围内填方数虽为准，不计挖方工程虽），土、石方挖、运、填、碾压等相关工作内容综合单价为14元/ m3。 5、路基挖、运、填、找平、碾压等相关工程，便道修复计入本合同范围内。乙方自盈亏独立核算。 第二条施工准备 1、乙方机械设备进场前，甲方应做好路基用地红线的征用及划分，乙方通过相关单位了解红线内的全部障碍物。甲方根据相关单位提供资料提前告知乙方施工中所遇光缆、电缆、水管、地下有关隐蔽管线物等具体位置，施工中由乙方指派专人看守，指挥施工。 2、乙方接甲方进场通知书3日内进场施工。 第三条双方责任及权利 1、甲方全面监督本工程的施工技术、管理等工作，指导乙方施工，直至工程竣工。如因乙方原因造成检测、试验不合格，乙方负责承担二次及以后检测、试验相关费用等。 2、甲方因设计变更或指挥不当，造成乙方返工损失由甲方负责。 3、甲方负责为乙方指定合理的施工场地。 4、乙方根据甲方工期要求，组织足够的工程机械，工程机械 性能完好，满足工程施工需要。 5、乙方在施工过程中，征得甲方认可的合理施工方案和优化施工办法，降低施工成本，甲方不得扣减乙方的合同单价。
土石方机械施工合同 发包方：成铁工程总承包工程公司重钢项目部（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《路基土石方工程承包合同条例》及有关规定，甲方承建的重钢﹝集团﹞环保搬迁铁路专用线工程，因土石方工程劳动力不足，就乙方为甲方提供劳务一事，双方在平等互利的基础上协商一致，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济、安全责任，经双方协商同意签订本劳务（土石方机械施工）合同，并共同遵守执行。 第一条工程项目名称、地点、施工范围和内容 1、工程名称：重钢（集团）环保搬迁铁路专用线工程。 2、工程地点：重庆市长寿区江南镇。 3、工程承包范围：重钢（集团）环保搬迁铁路专用线工程：SDK联络线及王家坝接轨站土石方工程。 4、工作内容及施工项目单价： ○a、清场及辅助工作内容：人工伐挖树木，人工或机械清除草皮表层土、腐质土、垃圾土及外运（甲方负责上车及运输费用）。淤泥质土挖运出场7Km以内（甲方负责18元/m3）。 ○b、重钢（集团）环保搬迁铁路专用线工程：SDK联络线及王
家坝接轨站所有土石方挖、运、填筑、碾压、修边坡等相关工程，（爆破炸药、雷管正价、机械、人工、费用由乙方负责，相关办理手续及费用由甲方负责）。（挖排洪沟、涵洞基槽机械费用由甲方负责）。 ○c、工程费核定：路基土石方工程量以甲方设计方为准（以合同范围内填方数量为准，不计挖方工程量），土、石方挖、运、填、碾压等相关工作内容综合单价为14元/ m3。 5、路基挖、运、填、找平、碾压等相关工程，便道修复计入本合同范围内。乙方自盈亏独立核算。 第二条施工准备 1、乙方机械设备进场前，甲方应做好路基用地红线的征用及划分，乙方通过相关单位了解红线内的全部障碍物。甲方根据相关单位提供资料提前告知乙方施工中所遇光缆、电缆、水管、地下有关隐蔽管线物等具体位置，施工中由乙方指派专人看守，指挥施工。 2、乙方接甲方进场通知书3日内进场施工。 第三条双方责任及权利 1、甲方全面监督本工程的施工技术、管理等工作，指导乙方施工，直至工程竣工。如因乙方原因造成检测、试验不合格，乙方负责承担二次及以后检测、试验相关费用等。 2、甲方因设计变更或指挥不当，造成乙方返工损失由甲方负责。
竭诚为您提供优质文档/双击可除最新铁路隧道工程施工规范 篇一：铁路隧道工程施工技术指南 铁路工程施工技术指南tz tz204—20xx 铁路隧道工程施工技术指南 20xx—10—33发布20xx—12—01实施 铁道部经济规划研究院发布 铁路工程施工技术指南 铁路隧道工程施工技术指南 tz204—20xx 主编单位：中铁一局集团有限公司 批准部门：铁道部经济规划研究院 施行日期：20xx年12月01日 中国铁道出版社 20xx年·北京 前言 本技术指南是根据铁道部《关于编制20xx年铁路工程建设标准计划的通知》（铁建设函[20xx]1026号）和铁道部
经济规划研究院《关于确定部分20xx年新开标准项目主编 单位的通知》的要求，在《铁路隧道施工规范》(tb10204－20xx)基础上修订而成的。 本技术指南共分18章，另有8个附录。其主要内容包括：总则，术语，施工准备，洞口工程，施工方法，辅助施工方法与措施，钻爆开挖，初期支护，二次衬砌，防排水，施工机械与设备，超前地质预报，监控量测，辅助坑道，通风防尘、风水电供应与通信系统，特殊岩土和不良地质地段隧道施工，环境保护及施工阶段的风险评估等。 本技术指南与《铁路隧道施工规范》(tb10204－20xx) 相比，章节和内容的增减情况主要有： 1.增加了超前地质预报、环境保护、辅助施工方法与措施四章。 2.增加了施工工艺流程图。 3.增加了近年来修建隧道较成熟的施工技术，如黄土隧道、高原冻土隧道、斜切式洞口、混凝土耐久性等的内容。 4.施工机械与设备章按作业工序分节，并增加了机械配置参考表及施工实例。 5.删除了有关整体式衬砌、喷锚衬砌和隧道塌方等内容。 希望各单位在执行本技术指南过程中，结合工程实践，总结经验，积累资料。如发现需要修改和补充之处，请及时将意见和有关资料寄交中铁一局集团有限公司（地址：西安
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 隧道工程施工承包合同(示范合 同)
隧道工程施工承包合同(示范合同)说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 甲方：________________(以下简称甲方) 乙方：________________(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同》(GF-91-020)及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同，共同遵守。 一、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同合同条款 3、本工程适用的标准、规范及有关技术文件 4、甲方技术交底、图纸 5、附件1《承包人承包工程项目一览表--工程量清单》
6、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 二、工程概况 1、工程名称：______________________ 2、工程地点：______________________ 3、工程规模：______________________ 4、承包范围和内容包含： 1)洞身开挖(围岩级别分类情况见工程量清单)。具体内容包括：临时设施建设、设备调遣及进出场，搭、拆脚手架，测量，人工挖除整修，钻眼、爆破、通风、出碴、运料、防尘、照明，三管两线及出渣道路养护，排水，木支撑制、安、拆，整修边沟，超挖回填等为完成隧道开挖所需的一切工序施工、完成和缺陷修复工作(弃碴运距从出碴洞口算起1公里、弃碴场用地由甲方负责)。 2)支护(包括A砂浆锚杆、中空注浆锚杆、B超前小导管、C注浆、D喷砼、E挂网、F格栅钢架、G联结钢筋)。具体内容包括临时设施建设、设备调遣及进出场及： A)砂浆锚杆、中空注浆锚杆--搭、拆、移动脚手架、加工制作锚杆及垫板、钻孔、砂浆制作、灌浆、装树脂包、安装锚杆、上垫板、
铁路建设工程施工合同条件Construction contract conditions of railway construction project 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
铁路建设工程施工合同条件 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 1．词语解释 1．1发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有工程发包资格和支付工程价款能力的当事人，本条件指铁路工程的建设单位或项目法人。 1．2承包方（简称乙方）：协议条款约定的、符合工程承包资质并被发包方接受的当事人。 1．3甲方代表：甲方在协议条款中指定的驻工地代表人。 1．4乙方项目经理：乙方在协议条款中指定的驻工地项目承包责任人。 1．5铁路建设工程监理：甲方委托具备法定资质的铁路建设工程监理单位，对工程施工进行的监理。 1．6总监理工程师：铁路建设工程监理单位委派的本工程项目监理总负责人。
1．7设计单位：铁道部指定的或者甲方委托的具有相应资格的本建设项目的设计单位。 1．8工程质量监督站：铁道部工程质量监督总站或其授权的下属工程质量监督站。 1．9工程：协议条款约定的具体的永久工程。 1．10合同价款：按有关规定或协议条款约定的，用以支付乙方按合同要求完成工程内容的价款总额。 1．11经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 1．12费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 1．13工期：协议条款约定的合同工期，工期天数应包括星期日和法定假日在内的总日历天数。 1．14开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 1．15竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 1．16施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的工程项目施工场地。
路基土石方工程劳务分包合同 合同编号：:中铁七郑潞能二分部（2013）-00 8-（建设）001 工程承包人：中________ （以下简称甲方） 工程分包人：驻马店高新区顺达建设工程有限公司（以下简称乙方） 签约地点：郑州市陇海中路8号 签约时间：_________ 年______ 月______ 日 根据本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方与上级单位已经签订施 工承包合同（以下称为总包合同），甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 第一条分包工程概况 1?分包工程名称：中铁七局潞能专用铁路二分部路基土石方工程； 2.分包工程地点：山; 3?分包工程承包范围及工作内容：中铁七局集团郑州工程有限公司潞能专用铁路二分部 ________ 段范围内的路基土石方工程，工作内容包含但不限于：机械设 __________ 承包范围内路基工程的清表、挖、装、运、钻孔、装药、爆破、解小、清理，修整边坡灰土、改良土拌和、石灰消解、填筑、压实、洒水、刷坡、整形、土工膜、土工格栅铺设等相关作业及原材料卸车、倒运。（具体见附件一《工程量清单》）； 4?分包工程数量：__________________________________ （具体见附件一《工程量清单》）。 附件一《工程量清单》中的数量为合同数量，仅作为双方签订合同的依据，实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以乙方实际完成、依据《工程量清单》中的计量规则由甲方工程技术人员收方、技术负责人审核签认、预算合同人员复核、监理和业主认可的合格工程数量为准。工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的责任。 第二条分包合同价款 1 ?合同总价（人民币）大写__________________________________ 元，小写： __________________ 元。此价格仅为双方签订合同时估算价值，最终结算与支付以《工程量清单》所列项目的单价和所列项目实际完成的可计量合格工程数量为准。 2?分项单价：见附件一《工程量清单》。 本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《工程量清单》中注明的以外各项目合同单价中已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、机械、小型机具、材料及配件（本合同约定由甲方无偿供应和无偿提供使用的除外）、水电气、安装、缺陷修复、 利润、税金、环保、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。 本合同为固定单价合同，在合同执行过程中，单价不作任何调整。 本合同单价中含建筑业营业税、城市维护建设税、教育费附加等所有税费，所有税费由乙方统一缴纳 并提供正规发票，或甲方代扣代缴，代缴金额为实际工程结算价款的6%从结算款中扣除。
路基土石方施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，就项目路基土方石施工，达成如下一致条款： 1工程概括 1.1 分包工程名称： 1.2 分包工程地点： 1.3分包工程承包范围： 1.3.1 暂定：项目标段（桩号\墩号）范围内土石方挖运及其相关工程（该范围仅表明乙方承揽劳务工作的大体位置，不做为结算依据）。 1.3.2 甲方有权根据施工实际变化情况，乙方的进度、履约能力等情况对劳务承包范围做出调整，乙方必须服从。调整劳务承包范围后，除工程价款外，本协议其他条款仍按约定履行。 1.4 承包方式 在甲方的技术指导下，乙方负责提供完成本协议工程所需的全部劳务工作，全面负责并独立完成本协议工程的施工任务，实行综合单价包干形式进行结算。 1.5 分包工程工作内容 按照本协议工程业主技术规范和设计图纸要求，完成本协议工程
施工（设计工程量附后）所需的一切明示或暗示的工作。 1.6 工程量 根据设计图纸，本协议工程预计工程量为：。此数量是估算的或设计的预计数量，不能作为最终结算与支付的依据。实际完成数量按本协议约定的计量方法进行结算。 2合同价款 2.1乙方完成本协议工程范围内路基土石方所有挖运工作，并履行其应尽的责任后，按下列（）单价结算：（根据具体情况选择2.1.1或2.1.2的约定，或另行商定） 2.1.2 按以下综合单价结算：（项目拟定） 2.1.2.1 2.1.2.2 2.2 单价说明： 2.2.1 2.2.2
隧道工程施工劳务分包合同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就本隧道工程施工事宜，协商一致，订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称：G307国道隧道过境路二郎山隧道工程。 1.2工程地点：陕西省榆林市绥德县雕山村。 1.3工程内容：隧道设计延长米约763m（已完成部分工程）。 1.4承包范围：G307国道隧道过境路二郎山隧道工程中标合同工程量清单中除（明洞回填、洞门工程、沥青砼路面、机电工程）外的所有工程项目（已完成的工程部分除外）。完成的部分工程如下：①开挖及初支：上导K4+633~K4+355；中导K4+633~K4+368；下导K4+633~K4+389。②仰拱及回填：K4+633~K4+411。 ③土工布、防水板、止水带：K4+633~K4+455。④二次衬砌：K4+633~K4+457。 ⑤隧道出口端的边仰坡开挖、喷锚、护供及大管棚。 1.5承包方式：乙方为隧道施工劳务费及小材料、小机具的承包方式。黄土隧道段小材料包括：扎丝、铁丝、掌子面和台车照明、焊条。岩石隧道段除以上小材料外，还包括小机具：风钻、风镐、掌子面施工用小风水管。另外，施工用电焊机一次配好后，以后的维修、配件由乙方负责。施工设备、住房、施工便道、水电由甲方提供。 2、工程质量 2.1本工程质量应达到中国交通部质量检验标准。 2.2约定标准：合格。 3、工期 3.1开工日期2013年月日 3.2竣工日期2013年月日 4、工程价款 4.1本工程合同以工程进度每延米黄土隧道段5460元（伍仟肆佰陆拾圆）综合单价计算。（附：劳务承包分项单价一览表）岩石隧道段7600元（柒仟陆佰圆）综合单价计算。（附：劳务承包分项单价一览表）当岩石高度在中导拱脚以下时，综合单价按每延米（5460+7600）/2=6530元计算；当岩石高度在下导拱脚以下时，综合单价按每延米5460元计算。 4.2综合单价包括：完成1.4合同范围工程所需人工、质量安全、文明施工、
编号：_________________ 建设工程施工合同（电力1）新 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
工程名称 建设单位 施工单位 签订时间 签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：
一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监
工程劳务施工合同 甲方:中铁一局宜万铁路W14标桥梁处分部 地址：湖北省恩施市龙凤镇三河村 乙方：湖北友邦建设工程有限公司 地址：湖北省荆门市沙洋县平湖路56号 为加快施工进度，确保施工质量，经甲乙双方自愿协商，本着互惠互利原则，甲方同意将宜万铁路W14标桥梁处分部以下工程(见本合同第一条)交由乙方施工，并达成具体协议如下，由双方共同遵守执行。 第一条工程项目 一、工程项目名称：宜万铁路W14标路基土石方工程、甲方指定的部分路基附属工程 二、工程地点：DK213+835~DK216+753.79，DK221+010.35~DK221+160 三、承包范围及施工内容：以上里程范围内的所有路基土石方、甲方指定部分路基附属工程，以及为了完成以上工程----设计图纸中明示的所有相关工程（工作）内容和图纸中未明示而实际施工中发生的相关工程（内容）等。 四、承包方式：综合劳务单价承包。 第二条工程造价 以上综合单价包括了乙方为完成本合同承包范围及施工内容全过程中----所发生的所有的劳务、施工机具、人员机具进退场及调遣费、材料、运杂、维护、管理费、水电费、临建费、保险费、个人所得税、利润等一切为实施本项目而进行附属或相关活动的费用以及未明示的风险费用。本合同的综合单价双方同意不再变更。 二、表中数量为暂定数量，最终合同数量的确认按一下办法执行： 1、路基土石方工程总数量：经甲乙双方现场实际测量计算，路基土石方开挖总数量合计221683 m3，路基填筑总数量279907 m3，详见后附《路基土石方工程数量表》。甲乙双方同意，在未发生变更设计而增减挖或填方量的情况下，按此总数量进行计量控制，本工程最终结算数
隧道工程施工合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
隧道工程施工合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 隧道工程施工合同范文1 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就隧道工程(工程项目)的有关事项经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：
工程地点：(起点：;止点：) 工程内容：工程咨询有限公司编制的工程预算书(下称预算书)及招标文件所述工程内容。 二、工程承包范围： 1、甲方提供的施工蓝图范围内涉及的所有施工内容; 2、该隧道工程总长997m,断面5m5m,坡降1.04%。 三、合同工期 开工日期：20xx年8月1日 竣工日期：20xx年4月20日(不可抗拒自然因素除外，工期顺延) 合同工期总日历天数：260天(日
铁路建设工程施工合同协议条款专业版 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-490518 铁路建设工程施工合同协议条款专业版 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 合同名称：_________ 合同编号：_________ 发包方（甲方）：_________ 资质等级及证书号：_________ 承包方（乙方）：_________ 资质等级及证书号：_________ 本工程由发包方经招标选定_________为中标单位，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及《铁路经济合同管理办法》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第1条工程概况 1．1 建设项目和工程名称：_________； 1．2 工程地点：_________； 1．3 承包范围：_________；
1．4 工程内容：_________； 1．5 承包方式：_________。 第2条工期 2．1开工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日开工。 2．2竣工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日竣工。 第3条合同价款 依据中标通知书等招标文件，确定本工程的合同价款为_________元。（价款项目见附表1《承包工程项目及费用一览表》） 第4条工程质量 4．1 乙方必须按照设计文件和国家及铁道部现行的技术标准、规范进行施工。 4．2 乙方所承包的工程，必须全部达到国家或铁道部现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到100％，优良率达到_________。 4．3 凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙
工程安全协议书 工程名称：铁路专用线工程 发包方：江西大唐国际抚州发电有限责任公司 承包方： 签订日期：2013年1月26日 工程安全协议书 协议编号： 甲方单位名称（发包方）：江西大唐国际抚州发电有限责任公司 乙方单位名称（承包方）： 为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，明确双方在施工过程中各自承担的安全责任，维护双方的共同利益，确保工程施工中人身、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、《电力建设安全生产监督管理办法》以及中国大唐集团公司、大唐国际发电股份有限公司《安全生产工作规定》、《发承包工程安全管理规定》等法律、法规、规章制度，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。 本协议经双方签字盖章后生效，作为合同附件，具有同等法律效力，双方应认真执行。一、工程概况 1．工程项目名称：江西大唐国际抚州发电有限责任公司2×1000MW新建工程铁路专用线工程 2．工程地址：江西省抚州市临川区腾桥镇 3．工程范围和内容：铁路专用线DK0+300—DK3+127区间路基、桥涵、拆除工程、大临设施及过渡工程 二、协议期限 本协议与工程施工合同同步有效，工程结束，协议自行终止。 三、总则 1．双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、公司安全生产规章制度。 2．在发包方的统一领导下，组成工程建设安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产监督管理体系和保证体系，制定以各级安全生产责任制为核心的各项安全生产规章度，明确安全生产目标责任，并按照职责分工抓好落实。 3．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持计划、布置、检查、总结、考核“五同时”原则，杜绝“三违”行为，防止事故发生。 4．抓好安全教育，严肃劳动纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工。 5．工程建设期间，承包人指派专方负责本工程项目的有关安全施工的监督、管理工作，发包方指派专人检查施工现场执行安全生产法规、标准以及规程、制度执行情况。 6．本协议双方主要负责人是该方的安全第一责任人，对该方安全管理负全责。 7．双方在合同期内，必须切实履行各自应承担的安全职责，确保工程安全、顺利完成。8．发生事故立即采取措施保护现场，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门和地方政府安全生产监督管理有关部门，组织事故调查，按照“四不放过”的原则，查清事故原因，确定事故责任，提出整改措施和对事故责任者的处理意见。 四、发包方安全责任