当前位置:文档之家› 【推荐】深井井房工程施工合同

【推荐】深井井房工程施工合同

深井井房工程施工合同

甲方:饮用水有限公司乙方:广州装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法院》和《建设工程质量管理条例》及有关规定,现就乙方承包甲方的ZK1深井井房工程的有关事宜,为明确甲乙双方在施工中的权利、义务和责任,经双方协商签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称:ZK1深井井房工程。

二、工程地点:广州市白云区太和镇白山村。

三、工程内容:为保护ZK1深井,达到矿泉水三级防护的标准,特建设一座3.2米长×2.8

米宽×3米高的井房。

四、承包范围及工程造价:乙方以包工、包料、包安全、包质量的全包方式承包本工程,

工程总造价:29800.00元(贰万玖仟捌佰元正)。

第二条双方责任

一、甲方

1、按期支付工程款项。

2、提供井房的设计要求要点,以便于乙方进行建筑设计和施工设计。

二、乙方

1、负责该工程的设计工作,提供相关的设计图纸和方式图纸。

2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

3、按双方共同认可的设计图纸和国家的相关标准规范进行施工。

4、在现场施工时必须注意现场安全工作,保证双方人员的安全。

第三条工程期限

一、根据工程性质和使用需要,商定本承包工程合同工期为天,从合同签订生效之日起,

原则上将从20 年月日至月日。

二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延;

1、在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇停水、停电3天以上(每次连续2小时

以上)而影响正常施工。

2、人力不可抗力因素而延误正常施工。

第四条工程质量

一、本工程质量标准按现行国家标准要求达到:合格。

二、乙方必须严格按照图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,

并接受甲方代表的监督。

三、乙方在施工过程中必须遵守下列规定:

1、由乙方提供的主要材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或

检验报告合格后方可用于本工程。

2、甲方提供的主要材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证单位可用于工程中。

3、隐蔽工程必须经甲方检查、验收后,乙方才可进行下道工序。

第五条工程价款的支付和结算

一、工程款支付:

1、本合同签订后七个工作日内,甲方付本合同造价30%的备料款。

2、工程竣工验收合格后七个工作日内支付65%。

3、本工程保修期为半年,5%余款待保修期过后十日内一次结清。

4、乙方在收到甲方的每次付款同时必须提供正式完税发票。

第六条施工和设计变更

一、图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得随意修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应及时通知甲方并共同进行合理

的修改,乙方按修改变更的设计文件进行施工。

三、乙方在保证工程质量的不降低设计标准的前提下,提出书面设计、施工的合理性建议,

经甲方同意后采用实施。

第七条工程验收

一、竣工工程验收后,以施工图纸及说明书、施工技术文件和国家颁发的《建筑工程施质

量验收统一标准》(GB50300—2001)为依据。

二、工程竣工检验合格后,乙方及时办理验收签证手续。

第八条质量保修

一、本工程质量保修期为半年,乙方应交付甲方使用的工程质量保修期内承担质量保修责

任。

二、乙方应在工程竣工验收前与甲方签订质量保修书。

第九条违约责任

一、若乙方在非甲方因素和不可抗力因素影响下造成延误工期,每延误一天,乙方每天赔

偿甲方合同总额的1‰违约金。

二、若甲方在非乙方因素和非不可抗力因素影响下延误支付合款,若每延误一天,甲方每

天赔偿乙方合同总额的1‰违约金。

第十条合同争议解决方法

本合同履行过程发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向当地仲裁机关进行仲裁或向法院起诉。

第十一条其他条款

合同附件:

1、《工程预算书》1份(共10页);

2、施工图纸1份(共2张);

以上合同附件将与本合同同具法律效力。

第十二条附则

一、本合同自双方签名并盖公章后生效。

二、本合同一式肆份,甲乙双方各执两份。

三、本合同签定后,甲乙双方如提出修改后,经双方协商一致后,可签定补充协议。

发包单位:乐百氏(广东)饮用水有限公司承包单位:广州其士装饰工程有限公司

签约代表:签约代表:

开户银行:开户银行:

开户帐号:开户帐号:

单位地址:单位地址:

签约日期:签约日期:

相关主题