厂房建设工程施工合同 篇一：厂房建筑施工合同 河南丰源和普饲料有限公司展厅 工程承包工合同 建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》，《中国人民共和国建筑法》及其他有关法律，法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，甲乙双方就有关事项协商一致，订立本合同书。共同遵守执行。 一、工程概况 工程名称：河南丰源和普饲料有限公司企业展厅 工程地点： 二、工程承包范围 根据工程建设需要，甲方委托乙方全面负责丰源企业展厅的建设施工，以实际图纸为准。（含、土建、地坪、埋件、钢构、门窗等全部）。工程钢结构为主，墙面填空气砖，内外粉刷，正面玻璃幕墙。 三、工程承包方式：在甲方监理的统一监理和协调下，乙方包工包料，保证质量，保证工期，保证安全，保证文明施工及保证资质合格（资料确保甲方能通过质量验收），不得分包，转包。 四、合同工期：
乙方承诺将在签订本合同之日起个日历天内完成钢结构工程施工。竣工日期为XX年月日。 五、质量标准 本工程质量要求标准为：合格。 为此甲方要求乙方所有建筑构建必须使用标准材，总体工程符合建筑国家标准。并应能通过相关质检部门验收。 六、合同价款 工程包含材料、人工、制作、运输、安装、装卸车费、发票及相应产生的各种不可预见费等有关费用（如无重大设计变更，总价不得 调整；如有重大设计变更，总价±5%以外可协商调整）本工程固定合同总价为万元整(即：人民币 ) （1）以本工程设计图纸做为本合同附件。 （2）如有重大变更双方以签字为结算依据。 七、付款方式 本合同签订后，土建完成一周内付工程预付款万元（总造价的10%）。 钢柱、钢梁进场后一周内付工程款万元（总造价的30%）。墙面粉刷完成一周内付工程款万元（总造价的20%）。工程完工后一周内付工程款万元（总造价的20%）。工程验收合格后一周内付工程款万元（总造价的15%）剩余 5 %做为质保金，即万元，一年后未出现质量问题时付清余款。
工程编号： 合同编号： 建设工程施工合同 工程名称：佛山市禅宝饮料厂有限公司工程地点：佛山市南海丹灶金沙 发包人：李满星 承包人：张日成
发包单位：李满星（简称“甲方”） 承包单位：张日成（简称“乙方”） 根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，结合本工程的具体情况，本着平等、公正、自愿的原则，双方经充分协商一致，双方签订本《建设工程施工合同》，以便双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：佛山市禅宝饮料厂有限公司厂房宿舍。 2、工程概况：总建筑面积为：52490.94M2（其中：办公楼面积3942.9 M2、宿舍楼面积 1990.76 M2、车间A面积9218.77 M2、车间B面积5868.68 M2、车间C面积14301.14 M2、车间D面积9166.45、车间E面积8002.23 M2），结构形式：框架结构。 3、旧厂区外墙翻新及围墙翻新。 4、新建工程全厂的室外路面道路、室外市政排水工程。 5、现场条件：基本完成“三通一平”（红线以外20m通水、通电、通道路及红线范围 内场地基本平整） 6、工程地点：佛山市南海丹灶金沙。 二、工程承包内容及施工范围 1、新建工程的基础工程包括：桩基础工程（工程桩检测所有费用由甲方负责）、土方开挖、基础工程。 2、新建的主体及装饰工程包括：报建施工图纸和报价的全部土建工程项目（详工程报价表项目内容），含地面装饰、厕所沉池及管道口的防水、天面防水、天面隔热层、内外墙体及装饰、变形缝、楼梯扶手。（本工程合同不包含：消防、水电，旧厂区原有室外路面修复、原厂区室内工程及钢结构部分、绿化等） 3、新建工程的装饰标准。 现暂定室内装饰标准为：室内墙身及天花一般抹灰并刮塑二次，卫生间地面铺600×600防滑砖，墙身1500高贴300×450瓷片砖。楼梯间装饰标准为：楼梯级铺砖；楼梯扶手不锈钢201，墙身及天棚一般抹灰，脚线扫水泥浆。C、D车间地面水泥色水磨石。办公楼地面铺1000×1000抛光砖，厂房、宿舍楼地面铺800×800抛光砖（除C、D厂房）。铝合金窗材料
邹头坳至下营小学道路工程 施工协议书 发包方（简称甲方）：下营村凹背村民小组 承包方（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 第一条工程概况 1、甲方工程项目为公益项目，资金通过募捐筹集。 2、工程施工地点：邹头坳至下营小学约270米。 3、工程施工内容：□清路基、□砌石、□填土及夯实、□涵洞接长、□水泥路面。 工程数量及价格详见工程预算表。 4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包工期和包安全等。 5、总价款：￥元，大写（人民币）： 经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收。 6、工期：天。 即自年月日开工至年月日竣工； 第二条工期 一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。 二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。 五、发生《广东省建设工程标准施工合同》规定的不可抗力事件影响时，工期相应顺延。 六、因乙方原因，工期每延误一天，乙方应按每延误一天向甲方支付违约金300元人民币，甲方有权直接在工程款中扣除。 第三条工程质量和竣工验收 一、分项工程的工程质量要求 （一）清理路基 １、需要对路基范围内的杂草、树木清理干净。 ２、需要对路基范围内的软泥清理干净。
３、需要排干路基范围内的积水。 （二）砌石 １、落脚石块应采用大块石，单块重量不小于50公斤。 ２、采用的块石应为坚硬石，不准采用风化石。 ３、砌石堪落脚底宽为70公分，收面顶宽为40公分，临空面直立，坡面向路中心倾斜。 ４、砌石堪每间隔25米设置一道沉降缝，墙身设置排水孔。 ５、砌石外露面需要采取砂浆沟缝。 （三）填土及夯实 １、采用好土回填路基，禁止采用软泥回填。 ２、属于水泥路面下填土应分层夯实，分层厚度不大于50公分。 （四）涵洞接长 1、清理基底软泥； 2、侧墙砌石，墙厚70公分。 3、盖板采用钢筋网+C20混凝土浇筑，厚度15公分。 （五）水泥路面 １、路面厚度为15公分，路面宽度为3米。 ２、采取C20标号混凝土配合比，每立方米混凝土用料：水：175kg，水泥：343kg，砂：621kg，石子：1261kg。配合比为：0.51:1:1.81:3.68。 ３、水泥采用东风水泥，砂子采取河砂，禁止采用麻枯砂。 ４、水泥进场数量应经甲方代表登记验收，砂子进场应通知甲方代表验收。甲方代表同意验收后方可使用。 ５、水泥路面的施工应符合国家规范的要求，做好混凝土的配料、搅拌、振捣和收面等工序施工，应对路面进行拉毛处理，防止路面过滑。 二、隐蔽工程和中间工程的检查与验收 1、隐蔽工程：清基、落石脚等 2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。如甲方提出复验时，乙方按要求办理复验，如复验合格，甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期顺延。隐蔽及中间，乙方应提前24小时通知甲方。 三、当甲方代表发现有质量问题时，乙方应及时进行整改，若乙方不整改，甲方代表可责令乙方停工直至解除合同。 四、在竣工交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方，以便对不合格项目提前维修完善。 五、由于乙方原因造成质量事故或返工，其返工费由乙方承担，工期不顺延。 六、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到通知7天内组织验收并办理验收、工程量核实、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的人工费，看管费每天100元人民币。 七、材料在使用前，乙方应提供给甲方样品，并经甲方确认后，方可使用。乙方在施工
合同编号：YT-FS-6726-27 厂房建筑施工合同书范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
厂房建筑施工合同书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 建设单位： (以下简称甲方) 施工单位： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》，《中国人民共和 国建筑法》及其他有关法律，法规，遵循平等，自愿， 公平和诚实信用的原则，甲乙双方就有关事项协商一 致，订立本合同书。共同遵守执行。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程承包范围 根据工程建设需要，甲方委托乙方全面负责丰源 企业展厅的建设施工，以实际图纸为准。(含、土建、 地坪、埋件、钢构、门窗等全部)。工程钢结构为主， 墙面填空气砖，内外粉刷，正面玻璃幕墙。
三、工程承包方式：在甲方监理的统一监理和协调下，乙方包工包料，保证质量，保证工期，保证安全，保证文明施工及保证资质合格(资料确保甲方能通过质量验收)，不得分包，转包。 四、合同工期： 乙方承诺将在签订本合同之日起个日历天内完成钢结构工程施工。竣工日期为20xx年月日。 五、质量标准 本工程质量要求标准为：合格。 为此甲方要求乙方所有建筑构建必须使用标准材，总体工程符合建筑国家标准。并应能通过相关质检部门验收。 六、合同价款 工程包含材料、人工、制作、运输、安装、装卸车费、发票及相应产生的各种不可预见费等有关费用(如无重大设计变更，总价不得 (1) 以本工程设计图纸做为本合同附件。 (2) 如有重大变更双方以签字为结算依据。
室外工程合同样本通用版3篇 General version of outdoor engineering contract sample 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
室外工程合同样本通用版3篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：室外工程合同例文 2、篇章2：室外工程合同文档 3、篇章3：室外工程合同范文 篇章1:室外工程合同例文 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况
1.1工程名称：徐庄新村东3排2号加层 1.2工程地点：徐庄新村东3排2号 1.3工程内容：加层砖混结构 第二条工期 计划开工时间： 20xx年6月6日 ; 计划完工时间： 20xx年 7 月 6 日 第三条工程质量要求期。 本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。 第四条承包方式及合同价款 5.1承包方式：包工包料。 5.2合同价款（大写）：肆万陆仟元整￥：46000 元 第五条甲方项目负责人及甲方义务 1、甲方义务： 甲方向乙方提供水、电接入 第六条乙方义务
乡村公路路面硬化施工合同书 甲方：身份证号码： 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑法》结合有关文件规定和本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商，就坪山至新庄撤并建制村通硬化路项目路面混凝土硬化工程建设事宜达成如下合同，双方共同履行。 一、工程概况及技术标准 1、该公路全长大约11公里，路基宽4.5米，砼路面宽4.5米。 2、路面结构设计为18cm，厚C30砼面层，纵向每5米留一条缩缝。 3、混凝土面层施工前由甲方用压路机振动碾压后交由乙方打混凝土路面。 4、路面成型后乙方必须及时养护，不得让砼表面因干燥而造成开裂起缝，使路面砼的强度受到损坏。 二、双方的权利和义务 1、甲方保证工程建设良好的施工环境并负责混凝土及时有效的运送至施工现场。 2、乙方负责施工所需的所有设备并负责路面养护（甲方提供水源），路面拉纹及切割收缩缝，路面铺设拉墙筋。
3、砼路面浇筑前乙方必须及时找平因送料车经过而造成的轮印，清理路面上的树叶等垃圾后方可进行浇筑。 4、甲方有权对工程质量进行检查、监督、制止违反操作规程的行为，参与对合格工程的计量签证及验收。 5、乙方不得将此路段工程转包或分包给其他施工队，需按照甲方要求进行施工，及时落实施工技术人员，使路面硬化达到设计要求的质量标准和要求，达不到标准由乙方无条件返工到合格为止，并赔偿甲方相应的材料损失。 6、乙方要积极配合甲方、监理、监督单位对工程质量的监督与检查，按有关技术规范进行施工，并服务甲方技术人员的现场指导及质量监督。 7、乙方要加强施工的安全管理，必须随时安排负责人加强施工期间的质量及安全的监督及管理。 8、除不可抗拒自然灾害以外，乙方负责工程保质保量，及时顺利通过验收。 9、乙方负责施工期间安全并承担安全责任事故。 三、合同工期 按时完成任务，施工工期_____天； 开工时间：____年____月____日； 完工时间：____年____月____日。 四、结算和付款方式 1、根据工程量经双方协商，每平方7元，按完工后实
工厂装修合同样本 厂房装修合同范本 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程地址： 总计：施工面积_________ 平方米; 2?施工内容：详见本合同附件（一）《装潢施工内容单》和施工图。 4?委托方式： 5.__________________ 工程开工日期： ___ 年月日 6.__________________ 工程竣工日期： ___ 年月日 工程总天数：_________ 天
第二条：工程价款 工程价款:（金额大写）____ ，详见本合同附件（二）《装潢工程材料预算表》。 1、材料款__________________ 元 2、人工费__________________ 元_ 3、设计费__________________ 元 4、施工清运费__________________ 元; 5、搬卸费__________________ 元 6、管理费__________________ 元； 7、税金（5.72%）_________ 元8、其他费用（注明内容）________ ； 第三条：质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。详见本合同附件（三）《装潢工程材料决算清单》。 2.工程验收标准，双方同意参照市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装 修验收标准》规定。 3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费 用，应另签订补充合同。 4.质量检查监督部门：市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
合同编号：YT-FS-3513-43 厂房基础施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
厂房基础施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 依据国家，地方现行法律法规，遵循平等、自愿、 公平和诚信的基本原则，甲方将北京八达市政工程机 械公司钢构厂房基础工程承包给乙方施工。就此工程 双方达成协议条款如下： 一. 工程名称：北京八达市政工程机械公司钢构 厂房基础工程。 二. 工作地点：大兴区黄村镇刘村西。 三. 承包范围及施工内容：乙方负责按图纸要求 对此工程基础部分承包施工。 四. 技术要求： 1. 按照此工程施工图纸技术数据，结合现场实际 情况进行厂房基础部分施工。
2. 要求不低于图纸技术标准要求，保证图纸要求各项技术指标达到合格标准要求。 五. 承包方式：乙方包工包料。 六. 工程量及工程价款： 工程总量为图纸要求标准，工程总价：。 七. 结算方式： 1. 乙方自筹材料及全部施工所需工具、人员及现场临电等事宜。 2. 工程完工10日内，工程款一次性付清。 八.此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方代表人签字，盖章(画押)生效。 甲方：代表人：年月 乙方：代表人：年月日日 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 室外工程合同
编号：FS-DY-31986 室外工程合同 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：徐庄新村东3排2号加层 1.2工程地点：徐庄新村东3排2号 1.3工程内容：加层砖混结构 第二条工期 计划开工时间：20xx年6月6日; 计划完工时间：20xx年7 月 6 日 第三条工程质量要求期。
本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。 第四条承包方式及合同价款 5.1承包方式：包工包料。 5.2合同价款(大写)：肆万陆仟元整￥：46000 元 第五条甲方项目负责人及甲方义务 1、甲方义务： 甲方向乙方提供水、电接入 第六条乙方义务 7.2.3在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，乙方承担由于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的安全事故的责任。 第柒条材料和设备 工程所需材料和设备，均由乙方采购，产品质量必须合格。 第八条安全施工 乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
乡村道路施工合同 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1、工程名称：乡村路面硬化 2、工程地点：万源市罗文镇三溪口庙家坝村。 3、承包范围：4公里混凝土硬化路面.。 4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 5、合同价款：价格为每公里4 6、25万元人民币（不含税金）。(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。 二、技术要求 1、路面为18cm厚C20水泥混凝土路面，宽4米。 2、根据现场实际情况制作水沟。 3、根据现场实际情况，在危险路段进行制作路肩防护墩。 4 、根据现场实际情况砌片石挡土墙。 三、施工及质量要求 1、路基处理 在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用机械整平，并清除地表杂草。 2、在原有路面上进行砼硬化（不作垫层），并严格控制路面材料质量。 四、双方权利和义务 发包方对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
2、发包人主要工作： 负责场地三通一平，施工环境，上下协调，矛盾处理等责任。 3、承包人的权利和义务： 项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。 4、承包人主要工作： 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查： 五、工程价款的支付 每完成1公里路面硬化，甲方向施工方付已完工程量的90%；工程全面完成，至总工程款90%，余下10%在工程验收合格后一次付清。 六、安全文明施工 承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。 承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 七、竣工验收 承包人在工程具备竣工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。 八、未尽事宜：本合同未尽事宜可，双方可另行协商补充，补充规定与本合同有同等效力。 九、本合同由甲、乙双方签字后生效，一式三份，甲方存一份、乙方存二份。 甲方乙方 年月日年月日
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 乡镇工厂施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
委托方甲方承接方乙方工程项目甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行厂房装潢。 为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同包括本合同附件和所有补充合同，以便共同遵守。 第一条工程概况1工程地址总计施工面积_________平方米;2施工内容附《装潢施工内容单》和施工图。 4委托方式5工程开工日期_______年_______月________日6工程竣工日期_______年_______月________日工程总天数________天第二条工程价款工程价款金额大写_______元，附《装潢工程材料预算表》。 1、材料款__________________元 2、人工费____________________元; 3、设计费__________________元 4、施工清运费__________________元; 5、搬卸费__________________元 6、管理费__________________元; 7、税金 572____________元8、其他费用注明内容_________元;第三条质量要求1工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。 附《装潢工程材料决算清单》。 2工程验收标准，双方同意参照市地方标准3130-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。 3施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4质量检查监督部门市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 5凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 6甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。 第四条材料供应1乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。 甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。
室外工程施工合同 发包商（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 兹因甲方将室外工程施工委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书： 一、工程内容 室外雨水管道、污水管道、雨水、污水井、管沟开挖、回填、道沿、室外散水、化粪池、围墙等室外安装配套工程。 二、承包方式包工、包料。 三、合同工期 （一）乙方须于本合同生效之日起开工，须于年月日前施工完毕。如因甲方施工进度或现场未达到乙方进场施工条件，工期由双方协商另行确定。 （二）因乙方原因导致延误工期，乙方除按甲方要求抢工外，还承担由此造成甲方的一切损失。 （三）因不可抗力因素导致工期延误，工期可以顺延。 四、工程造价 （一）结算办法： 、根据图纸结算，由甲方工程部协同乙方共同确认，不明确的地方甲、乙双方现场签证。
、结算价格及计价依据： （）材料甲方认质认价； （）人工费执行政府最新文件； （）工程量现场签证； （）取费按定额取费； （）工程造价不含税，养老保险统筹、四项基金、安全文明施工、贷款利息等不取费。 、付款方式： 本工程为全垫资工程，无预付款及进度款，待工程竣工，全部通过验收，在交房后个月之后付款项，剩余的款项在个月之后付清，留作为质保金，等保修期满后一月内退还保证金。 五、工程质量标准 （一）质量等级： 质量合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。 （二）质量控制： 、严格按照国家规范要求进行质量控制； 、乙方必须按照施工图纸进行施工； 、乙方必须接受甲方的质量监督、检查、改进措施以及验收； 、严格执行“三检制”，即班组初验、工队复检、质检员终检的制度。对于未验收的工序和不合格的工序不得进入下道工序。 、乙方必须严格按照有关技术规范进行施工，如果发现质量低劣、偷工减料等现象，甲方有权处以罚款并下达“停工令”。
编号：QJ-HT-0446 零星项目施工合同范本新 (官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
零星项目施工合同范本新(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 零星项目施工合同范文篇一 甲方： 乙方： 甲方愿将____零星工程以包工的方式承包给乙方，经双方充分协商一致，达成如下协议： 一、承包内容：-_____________________ 二、承包价格：承包价格参考《现代城零星项目价目表》。___________________ 三、结算方式：乙方施工完毕验收合格7天后方可结算。 四、付款方式：所有工程完成验收合格后一次性结清承包价款。 五、质量要求：必须按甲方提供的施工图、甲方要求的建筑工程规范和要求施工，必须达到建筑工程质量验收标准。如因工艺问题造成的返工，一
切工费由乙方负责。 六、工期要求：工程总工期为天，即施工时段为年月日至年月日，工期包括雨天在内，每延迟一天按贰佰元进行处罚。 七、其他要求 1.施工期间，坚决杜绝一切安全事故发生，所有安全事故无论大小，概由乙方负责。 2.施工期间，乙方必须服从甲方相关技术人员的现场指导和监督，不得以任何借口无理取闹，拒绝施工。 3.乙方若无故擅自停工，甲方有权终止合同，前面工程所发生的费用甲方概不负责，合同另签他人。 4.乙方在施工过程中应严格遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度，爱护甲方财物，维护甲方利益，服从甲方的领导、管理。乙方在施工中因违章作业，违反劳动纪律，发生人身伤亡事故，概由乙方自己负责。 5.工程竣工后由甲方验收质量检查，并签字付款。 八、本合同一式二份，甲方乙方各执一份。自签字之日起生效。
编号：TQC/K476 厂房土建工程施工合同完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
厂房土建工程施工合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》和 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法 律法规，为确保工程质量完成施工任务， 明确双方责任，经甲、乙双方共同协商， 特定立本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称：郭作青私人养殖场二 号、三号厂房 2、工程地点：丹赵路三里桥村小沟一
室外工程施工合同 甲方：_________________ 乙方：_________________ 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，同意签定本合同。 第一条:工程基本情况 一、工程名称：___________学校室外管线、室外道路绿化工程。 二、工程地点： 三、工程暂估总造价：556155.00元（人民币大写：伍拾伍万陆仟壹佰伍拾伍元整）。最后结算价以审计单位结算额为准，甲方收取乙方管理配合费为合同价的10%，在第一次拨款时扣除。 四、工程内容: ____________学校室外管线、室外道路绿化工程。 第二条：施工准备 一、乙方准备工作： 乙方负责同使用单位《______学校》协商本工程的的相关施工资料（图纸、洽商等）及设计文件所涉及的内容，进行施工安装。 第三条：工程工期 施工期限：2011年月日至2011年月日。 第四条：工程付款方式 甲方预付给乙方15万元作为工程的启动资金，乙方在每个月25日申报当月完成工程量产值，甲方审核乙方所报产值，支付审定额的70%给乙方，在审计单位完成对本工程审计和相关单位验收合格后付至合同额的
95%，预留5%的质保金。 乙方在领取工程款时，必须出示正式有效的发票，否则乙方须按照发票金额的双倍向甲方支付违约金。 第五条：工程竣工验收及结算 工程竣工后，由乙方和建设单位完成本工程的验收结算工作，相关资料按照甲方要求提供给甲方。 第六条：违约责任 一、甲方责任： 1、由于甲方的原因不能按照合同约定的开工日期开工，应相应顺延工期。 2、由于甲方原因认为确有必要暂停施工时，应当提前通知乙方暂停施工，并相应顺延工期。 3、甲方 二、乙方责任： 1、乙方应严格按照合同约定完成各项工作，乙方除第六条第一款第1、2项规定的原因外，不得顺延工期。 2、工程保修期为一年，保修期内如非人为损坏，乙方负责免费维修，保修期满后，乙方负责长期维修，维修时收取相关材料费用。保修期内，乙方自接到甲方的报修通知后，正常情况下应在24 小时之内到达工程现场对工程进行修复；紧急情况下应在12小时之内到现场维修。 3、乙方在施工过程中应服从甲方监督与管理，对甲方提出的合理的建议和要求应予服从。
长草路路面硬化工程施工劳务合同 甲方：重庆市奥泰建筑工程有限公司（以下简称“甲方”） 乙方：（以下简称“乙方”） 甲乙经双方协商一致，确定由乙方作为甲方承建长滩镇草堂村长草路路面硬化工程劳务承包人，为明确双方的权利和义务，确保工程施工的工期、质量、进度与安全，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及有关法律、法规的规定，经双方充分协商，达成如下协议，供双方共同遵守执行。 一、工程名称：长草路路面硬化工程 二、工程地点：长滩镇草堂村 三、工程数量：长3500米，宽4.5米，厚0.2米，C25混凝土。 四、工程质量要求：严格按照《公路水泥砼路路面施工技术规范》及设计施工图纸执行。乙方必须组织具有完成本工程的施工力量和富有经验的管理人员，所有材料、设备和施工工艺均应遵照交通部颁布的有关技术规范（施工规范、材料试验规程），符合施工验收规范和质量检验标准，完成项目均需达到合格标准。 五、施工工期：本工程工期天，年月日至年月日。 六、工程款的结算：本工程合同单价为16元/平方米（含钢模板及其安装、混凝土的搅拌、运输、装模、振捣、收面压纹、养护、伸缩缝设置等）。最终结算金额以实际发生工程量乘以合同单价进行核算。 七、付款方式：工程完工后付给乙方完成工程款的7 0%, 工程经验收合格后，付给乙方余下的3 0%。 八、甲乙双方的责任： （一）甲方责任： 1、负责提供工程施工的所有相关技术资料。 2、乙方在施工期间，如有群众干扰或发生纠纷，甲方必须及时处理，所需用经费由甲方负责。 3、乙方在施工期间如有违章作业，甲方有权让其整改，并责令停工。 4、及时组织工程主要材料（沙、水泥、碎石）进场且严把质量关，不得影响工程施工进度。 5、配合乙方做好施工安全工作。 6甲方负责乙方施工场地的联系，不得影响乙方机具设备安装及正常施工。 7、施工用电，搅拌场及前台均用发电机，搅拌场发电机所用柴油由甲方提 供，前台发电机所用柴油由乙方自行解决。 8、工程完工后，会同乙方对全部工程进行自检，并积极配合上级部门做好
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-034123 工厂建造合同书范本(2020
工厂建造合同书范本(2020版) 第一条定义 “业主”指_____。 “承包商”指_____。 “工厂”指在附录_____中指定的构成固定设备的全部机器、设备和材料。 “工地”指按本合同用于建造工厂的全部土地。 “工程”指承包商按本合同实施的工程。 “合同价格”指业主向承包商支付的全部工程款项。 第二条承包商的职责 1.承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。 2.除了业主根据第_____条提供的项目和设施，承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。 3.承包商应根据附录_____中的日程安排施工。 4.承包商应根据附录_____中的规定为业主培训工厂设备的操作和维修人员。 5.承包商应向业主提供附录_____中规定的备件。 6.承包商应向业主提供附录_____中指定的维修设备。 第三条业主的职责
1.业主应提供工地，并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出入该工地。 2.业主应按时提供附录_____中指定的物件和设施。 3.业主将从有关部门获取为工厂建造、设备运行所必需的执照和许可证，包括承包商雇员的工作许可证。 4.业主应按第_____条中规定的合同价格向承包商支付工程款项。 第四条合同价格 1.在本合同生效后_____天内，业主应向承包商支付金额为合同价格，作为承包商完成该工程并承担本合同规定的所有义务的全部报酬。 2.合同价格不再上调，完成工种的成本风险应由承包商承担，商定合同价格时应认为承包商已获得全部信息并已把所有可能影响成本的因素估计在内。 第五条设计图样 1.承包商应根据合同，在附录_____规定的时间内向业主提交工厂建造所需的图样，供业主审批。业主应在收到这些图样后一个月内，对图样进行审核，并作出批准或不批准的决定。 2.承包商应对上述图样中的任何缺点、错误或疏漏负责，除非这种缺点、错误或疏漏是因业主书面提供的不准确信息所致。 3.业主或承包商互相提供的所有图样和技术资料，收到方应作为机密文件对待，除非另有商定，收到方不得将这些图样和资料用于与本合同无关的其他目的。 第六条检验 1.承包商应该按法律和正常的工程惯例的要求，负责工厂所有的检验和试验工作。
育苗厂厂房施工承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定；遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就工程劳力施工承包事宜协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条工程承包范围 乙方负责厂房的主体工程，土建工程，室内外抹灰，外墙涂料，包括工程的原料、劳力、施工设备。 第三条工程工期 1、计划开工日期：2011年9月1日，计划完工日期：2011年11月30日。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到：国家厂房建筑标准。 第五条甲方负责和义务 1、负责实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工。 2、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 第六条安全生产 1、乙方应遵守工程建筑安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全
措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。 第七条材料、设备供应与管理 1、施工作用材料由乙方自行提供。 第八条承包方式、价格及包含的内容 1、承包方式及单价：甲方一次性承包给乙方（包工包料），费用按照实际建筑面积计算每平方米元（￥）。 2、承包价格所包含的内容，施工中所有费用由乙方承担，施工所用水、电由甲方负责。 3、本合同单价为一次性包死价格，在合同实施期间不因其他因素变化而调整变动。 第九条结算办法及付款方式 1、开工之日起甲方支付乙方先期工程总造价30%用款，再按工程进度付65%，工程造价5%维修金在一年后年底一次性付清。 第十条施工验收 1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量，施工完毕，通知验收，乙方应配合甲方对其工徐进行的初步验收及工程竣工验收。 第十一条工程保修 1、保修范围、期限：主体工程的断裂、变形、内在质量问题。 2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按机房要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
2012-D11 合同编号: 美景国际生态城?美景绿洲室外工程 施 工 合 同 发包方：河南美景房地产开发有限公司
承包方：Y ______ 美景国际生态城?美景绿洲室外工程 施工合同 发包人：河南美景房地产开发有限公司 承包人：河南美景安装工程有限公司_________ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就美景国际生态城?美景绿洲室 外工程建设施工事项协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：美景国际生态城?美景绿洲室外工程。 二、工程地点：河南省驻马店市。 三、工程内容：室外雨水、污水、给水、暖气、道路、路灯工程，详见施工图纸及工程量清单。 第二条承包范围 一、承包范围：发包人提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。 二、承包方式：承包人施工总承包，包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。 第三条合同工期 一、开工日期：2013年2月_25_日 二、竣工日期：2014年_02_月_5_日 三、本合同总工期：_96_日历天，即保证在2014年02月_5_日前完成本工程范围内所有工程内容且移交发包人，其中1#、3#楼给排水工程于2013年11月30日前完成竣工验收、道路工程于2013年11月25日前完成，满足发包人交房条件。 四、承包人的施工进度应满足总体施工进度要求，不得影响项目的竣工交房，否则视为逾期完工。如遇下列情况，经发包人签证确认后，工期按实际相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：
1、发包人原因发生在关键线路及关键工序上的，且将实际影响原排定工期进度计划 的； 2、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时； 3、不可抗力。 承包人在上述情况发生后7__个工作日内，就延误的工期以书面形式向发包人提出报告并送达发包人，未提出的或逾期提出的，视为不涉及工期顺延，在工程结算时，不给予工期顺延。 第四条工程质量与检查 一、本工程质量标准：合格。承包人应建立有效的质量保证系统，严格接受质量监督。承包人应对整个现场的施工组织、施工方案和已完工程的适用性、稳定性、安全性及工程质量负全面责任。 二、承包人必须确保工程一次性通过验收。因承包人的原因致使工程未一次性通过 验收并导致工期不能按计划工期办理竣工验收，影响售楼的交付（交房），承包人按第十二条有关工期及质量违约条款承担违约责任。 三、双方对工程质量有争议时，双方同意由新郑市建设工程质量安全监督站裁定。 四、隐蔽工程和中间验收必须按照验收规范要求的程序组织验收，所有隐蔽工程、分部分项工程的质量验收，承包人应提前24小时通知监理工程师和发包人，并按照施工质量验收规范要求的程序向监理工程师进行报验，由监理工程师通知并会同发包人项目负责人一道进行验收，经监理工程师确认后，才能施工下道工序。不合格工程必须无条 件、立即返工。经监理工程师或发包人项目负责人三次书面通知整改仍无进展的，发包人有权解除本合同并要求承包人无条件立即退场，承包人应无条件立即清场退出，并赔偿一切损失及所有费用。 五、按国家现行有关施工规范及及发包人与监理工程师认为有必要进行中间验收的部位。监理工程师及发包人验收合格并不能解除承包人对隐蔽工程质量、安全责任。当 监理工程师及发包人认为有必要重新检验时（重新剥离或破坏性实验），承办人应予以积极配合，检验合格的，工期顺延，费用由发包人支付；检验不合格的，工期不顺延，费用由承包人支付。 第五条合同工程量、合同价款及计价结算方式 一、本合同暂定总价为：人民币壹佰万元整（Y 2000000.00元）。 二、合同总造价的确定： 1、工程量：本合同工程量为暂定，最终结算工程量以发承包双方确认的实际完成的合格工程量为准。 2、单价：按照《建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2008）》、《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》、《河南省统一施工机械台班费用定额（2008）》及取费 标准；2013年8月份《河南省工程造价信息》、人工费标准按豫建标定【2012】34号文 执行