旋挖钻孔灌注桩专项施工分包合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其它相关法律、法规和茂名市有关规定及管理办法，按照平等、自愿、公平、诚信的原则，通过双方协商，甲方将基础灌注桩工程劳务分包给乙方，为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合工程的实际情况，经双方协商一致，特签定本劳务合同，双方共同遵照执行。
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、质量标准：钻孔桩基础的施工，施工验收按设计及验收规范
要求。
第二条承包范围
清包工，根据设计要求，对桩基施工技术、质量、安全要求进行施工，具体包含：旋挖机钻孔桩成孔并制作和安装钢筋笼以及桩身砼的浇灌。
第三条合同价款、结算办法
1、合同单价：按桩身的孔径和深度，800、1000、1200、1400孔桩长单价为人民币元（大写：元每米）结算。
2、综合单价包含：人工费、机械费、燃油费、钢筋笼制作安装费、桩芯砼浇注。乙方钻机成孔产生的渣土由甲方负责清场运走。
3、若钻孔过程中出现塌孔、溶洞、斜坡岩必须进行处理，甲方现场施工员签订实际工程量并负责处理措施及各种可能用到的材料，双方现场解决。
4、水电、钢材、混凝土、钻用黄泥（泥浆粉）、竣工技术资料费等由甲方承担；。
5、计量方式：从地面孔口到孔底实际长度为桩长，所有实际长度和孔径现场验收签名为准计算。
第四条付款方法：
1、按每月完成工程量的80%支付工程进度款，每月29日报量，经审核于次月5日前按上月完成量的80%支付进度款。
2、桩基工程完工办理完竣工决算，结算后7日内支付至结算总价款的90%；余下的10%经检测合格后7日内付清。
第五条甲方责任
1、甲方负责提供本工程的桩基础施工图（含桩基础钢筋图及涉及桩基础的变更文件）；提交本工程的勘察报告、基础设计详图（桩基部分）；钻孔桩放线定位；竣工技术资料由甲方负责。
2、开工前做好建筑红线内的场地清理平整，提供水、电到施工现场；钢材运送至钢筋制作场，混凝土至桩位现场，提供制作钢筋笼的场地和设施；务必及时提供合格的钢筋和商品砼。
3、负责提供临时设施供乙方全体施工人员免费使用。
4、组织有甲、乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审，做好会审纪要。
5、负责渣土的外运，按时向乙方拨付分包工程款。
6、负责办理开工的一切手续。
7、负责档案归档立卷。
8、甲方对乙方在工程中进行监督与管理，共同维护双方利益和信誉。
9.如因甲方的材料（如砼，钢筋等）不合格造成的质量问题，所有损失由甲方承担。
第六条乙方责任
1、乙方必须保证安全施工，施工质量。
2、乙方配备施工管理人员，指导钻孔桩施工和安全文明施工工作，并作好施工记录。
3、服从甲方管理、监督、检查；负责编制旋挖桩的施工组织设计，组织旋挖钻机进场施工；负责桩的钻孔施工；按施工图、施工总说明，图纸交底会审纪要，设计变更通知单和现行的《施工及技术验收规范》进行施工。作好自检工作，确保工程质量。
4、按施工安全范围的规定和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全，凡在施工中若因乙方管理不善发生的安全和质量事故，由乙方负责，并立即书面报甲方备案；乙方进入现场做到文明施工，每道工序做到符合有关制度和国家法规。
5、钻机作业中做到机身平整、钻杆垂直。严格按设计要求和
现行桩基技术规范施工，确保工程质量。
6、完成钻孔成型，做到随时成孔，随时报甲方现场监理人员验收，乙方好及时安装钢筋笼，浇砼。
7、随时观察和掌握成孔质量，出现异常情况应立即报告甲方相关人员，确保工程质量、进度。
8、乙方应做到对所属施工人员的提醒教育，不得做损害甲方利益、名誉事，更不得违法乱纪，若出现违法行为，由当事人自行承担，甲方不承担任何责任。
9.如因乙方原因造成施工质量不合格，乙方承担补桩人工费用。第七条附则
1、如因甲方修改图纸或其他原因需要乙方停工累计超过3天的，甲方需支付乙方误工费，费用按乙方开支实际计算。
2、乙方如不遵守本合同条款，质量、进度或文明施工，按事实不能满足甲方要求，甲方有权清理乙方退场，并按已完成工程量的80%计算工程款，乙方并自动清场
3、本合同未尽事宜，双方应本着实事求是的原则按有关规定协商解决，若在此前提下仍不能解决，可向签订合同管辖所在地人民法院起诉。
4、本合同经双方代表签字并加盖手印后生效，至合同工程完工、交验、工程款支付完毕自动失效。
5、本合同壹式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。
甲方委托代理人：乙方委托代理人：
年月日年月日
简单版分包工程合同模板 分包工程合同一 总承包方：(以下简称甲方) 分包方：(以下简称乙方) 建设方决定将总承包方承建的工程其中的为保证整体工 程的顺利完成，经双方协商，达成以下协议： 第一条工程项目 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程范围和内容：根据确认的方案和报价说明书内容为依据，除施工方案及说明书未表明的变更工程量，由甲方根据现场核定签字后，作为决算增减依据。本合同施工图及说明书未表明者，若习惯上该部分属于本合同标的之一部分，乙方亦应照做，并不向甲方要求任何费用。 4. 工程造价：全部工程造价人民币(暂控)(含税)。 第二条工程期限
1.全部工程自年月日开工，至年月日竣工(工期日历天)。 2.在施工时如遇到下列情况，需顺延工期。顺延期限，应同建设方及时协商，签订协议并报有关部门及项目部备案。 (1) 由于不可抵抗力，而被迫停工者。 (2) 因变更计划或变更施工图，而不能继续施工者。 第三条承包方式 第四条施工准备中甲乙双方的义务 1. 甲方义务 明确工程内容、项目及要求，提供施工所需的水电及材料堆放地。 2. 乙方义务 (1) 按照合同约定的工期保质保量地完成工程项目。 (2) 保护工建周围的环境卫生及文明施工。 (3) 保证所用材料经甲方验收认可并提供相应的合格证明，如不符合设计、施工要求或 (4) 根据甲方要求免费制作相应图纸，并提供有利于节约成本的建议。
(5) 遵守国家法规、政策，执行企业和本项目的各项规章和管理制度。 (6) 维护企业信誉和职工合法权益，履行《建设工程施工合同》义务，完成项目承包 (7) 竣工之后交付完整的竣工资料。 (8) 施工过程中乙方人员的人身、财产安全及因乙方施工造成的人身、财产的侵害由乙 (9) 乙方应在甲方及相关部门监督下依规范制取试样送检。 (10)乙方自行承担施工中所用的水、点、气等费用。 (11)必须保证该项目自己及其他施工的成品保护。 (12)严格执行安全操作规范。 (13)其他按照行业惯例由乙方承担的义务。 第五条安全生产 乙方严格按照安全操作规定进行作业，如人为违反操作规定造成事故，按照四不放过的原则处理，造成一切经济损失和事故赔偿费由乙方自行承担，并按照公司本年度公司安全生产奖罚制度和国家安全生产条例对责任人进行处罚，且每人必须办理保险和意外伤害保险。
编号：_______________ 建设工程施工分包合同 总包人： ______________________ 分包人： ______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 总包人（全称）： 分包人（全称）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、 分包工程概况 分包工程名称： 分包工程地点： 分包工程范围： 分包工程承包内容：现场23.7m 以上的土、拆迁房渣土、混凝土基础的挖、运、河道回填、平整、 基础障碍物破碎等工作。分包工程承包方式： 二、 工期 合同工期总日历天数为： 年 月 日至 月 日。 三、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：合格 四、双方一般权利和义务 1、总包合同 （1） 分包人对总包合同的了解 总包人应提供与分包有关的总包合同条款供分包人查阅定（有关总包合同的商务条件内容除外 ）。 （2） 分包人对有关分包工程的责任 分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的总包人的所有义务与责任,或疏漏造成违反总包合同中约定的总包人义务的情况发生 ，由分包人承担相应违约 责任。 (3) 分包人与发包人的关系 全面了解与分包有关的总包合同各项规 因分包人自身行为
分包人须服从总包人转发的发包人与分包工程有关的指令。未经总包人允许，分包人不得以任何 理由与发包人发生直接工作联系，如分包人与发包人发生直接工作联系，将被视为违约，并承担 违约责任。 2、指令和决定 就分包工程范围内的有关工作，总包人随时可以向分包人发岀指令和决定，分包人应执行总包人 发岀的所有指令和决定。 3、总包项目经理 (1)项目经理的姓名： (2)总包人所发岀的指令、通知由项目经理(或其授权人)签字后，以书面形式交给分包人，确有必要时，项目经理可发岀口头指令，并在三天内给予书面确认。 4、分包项目经理 (1)分包项目经理的姓名：。 (2)分包项目经理必须常驻施工现场，否则分包人应承担违约责任。 (3)分包项目经理按总包项目经理批准的施工方案和发岀的指令组织施工。 (4)分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知总包人，并征得总包人同意，后任继续履行前任的义务。 (5)总包人可以要求更换其认为不称职的分包项目经理或工作人员。 (6)如工程需用分包专业的技术标准、验收标准时，分包人应向总包人提供相应的技术标准和验收标准。 (7)分包人必须按照总包的要求文明施工。杜绝身份不明的人员进场工作，否则分包人应承担违约责任。 5、总包人的工作 (1)组织分包人参加发包人会审图纸。 (2)提供施工照明、施工用水、卫生设施使用。费用计算方式或额度 （3）开工以前以书面形式移交工程的水准点与大样点的位置及相关资料。 （4）为分包人提供现有施工场地和通道，满足施工运输的需要。 （5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施 工组织设计进行施工。 6、分包人的工作
钻孔灌注桩施工分包合同 合同编号： 发包方（甲方）：河北路桥集团 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：北磐石桥。 1.2 工程地点：北磐石村东。 1.3 承包范围及内容：除主要原材料外钻孔灌注桩的全部工序。 1.4 承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期：本工程于年月日开工，至年月 日竣工，共个日历天。 2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天， 按本合同总价的计算，按天累计。 2.4 遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后， 可考虑工期延长（如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行）： a.因不可抗力的影响； b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度 无法按原计划进行； c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上。 d.业主原因的工期调整。 2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划， 尽一切可能保证工期。 2.6 发生不可抗力的费用承担： 2.6.1 人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用；
2.6.2 造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担； 2.6.3 所需清理修复工作的责任与费用的承担，甲、乙双方根据具体 情况另行协商。 第三条工程质量 3.1 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计 说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量为合格。 3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金 为质量修复的全部费用。 3.3 本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。 第四条环境安全标化 4.1 乙方须加强自身的施工现场管理，执行甲方一体化管理体系的各 项要求和施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，不发生环境和职业健康安全事故。 第五条合同造价 5.1 乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合 同第1.3条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价。工程量按实际结算。 5.2 本合同总价暂定为人民币：元整。 5.3 工程量及综合单价： 5.3.1 工程量暂定为： m3（M）。 5.3.2 钻孔灌注桩工程量计算规则: 钻孔灌注桩工程量按桩设计长度（以设计的桩顶标高至桩底标 高，计算长度时不增加预留长度）乘以设计截面面积，以立方 米计算。。 5.3.3 工程量增减变更、签证须经甲方和业主代表共同书面签字认可 后方可作为工程量结算增减依据，未经甲方、业主代表共同书面签字认可的工程量增减变更、签证不能作为结算依据。 5.3.4 钻孔灌注桩综合单价为：元/ m3，此单价以含钢 量 KG/ m3计算，结算时实际钢筋含量超过或少于此单价的含钢量时，钢筋按元/吨调整。 5.3.5 本综合单价包括但不限于如下内容：桩位测量定位放线、桩机
协议编号：LX-FS-A38164 旋挖钻机施工合同书标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
旋挖钻机施工合同书标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方： 乙方： 为了顺利完成旋挖桩基工程施工任务，经甲乙双方友好协商，由甲方将该项桩基工程任务委托给乙方承包施工，根据《中人民共和国合同法》的有关规定，并结合本工程的具体情况，为明确双方在桩基础施工过程中的权利、义务和经济责任，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，签订合同如下，双方必须共同遵守： 一、工程地点、名称、任务、要求和工期 1、工程名称：
2、工程地点： 3、任务和要求：按设计施工图及规范要求完成桩施工任务。 4、承包方式：只承包人工及机械 5、承包内容：施工的旋挖桩机械设备，旋挖成孔、清孔，取芯、钢筋笼制作、安装，砼浇灌一次成型，(补桩、破桩由甲方负责)，渣土机械上车(不含施工水电费及挖孔的土、石方、泥浆清运及税费)，单价包干，乙方无条件完成甲方施工图内容(注：甲方负责材料费)。 4、工期：共同商定。从正常施工时间起，日历天完成施工任务。若遇下列情况之一者，则工期顺延： (1)因甲方有关手续不齐备; (2)因甲方或设计院变更设计增加工作量;
编号：QJ-HT-0763 建筑施工劳务分包合同样本 (官方版) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建筑施工劳务分包合同样本(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 【篇一】 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期
1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天； 2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范
工程分包协议书 合同编号： 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将项目的施工任务交给乙方完成，经双方协商同意签订本协议。 第一条工程概况 1.1. 工程名称： 1.2. 工程地点： 1.3. 承包形式： 1.4. 承包范围： 1.5. 工程期限：年月日交付使用. 1.5.1. 工期满足甲方的要求 1.6. 质量等级：合格 第二条本协议条款服从签定的总承包合同的要求。 第三条双方的责任、权利与义务： 3.1. 甲方的责任、权利与义务 3.1.1. 负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作； 3.1.2.对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查。 3.1.3.督促乙方确保主合同责任的全面履行。 3.1. 4. 制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，有权要求乙方按有关规定执行； 3.1.5. 制定施工进度总计划，并负责安排乙方实施； 3.1.6. 向乙方提供施工图两份，并组织图纸会审和技术交底； 3.1.7. 负责本工程的全面技术管理，批准施工技术方案，解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作，认定合格后在有关技术资料中签认； 3.1.8. 负责本工程的全面质量安全管理，批准有关质量安全措施及方案，检查监督乙方施工中的质量安全工作； 3.1.9. 按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求，对工程的质量进行监督检查，有权对因乙方原因造成的质量事故提出返工、整改，乙方不得有异议； 3.1.10. 根据施工组织设计要求，对工程的进度进行检查落实，有权对进度进行调整，乙方不得有异议。. 3.2. 乙方的责任、权利与义务 3.2.1. 必须以甲方利益和名誉为重，任何时候均不得做出有损于甲方利益或名誉的行
邢汾高速公路L3标G107,京广铁路，邯黄铁路分离式立交桥钻孔灌注桩施工分包合同 甲方：邢汾高速公路L3标段项目经理部 乙方： 甲乙双方本着平等,自愿，公平，诚实守信的原则，按照《中华人民国合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关规定，通过友好协商，就邢汾高速公路L3标段G107，京广铁路，邯黄铁路分离式立交桥钻孔灌注桩施工分包达成如下协议条款： 合同订立地点：省市邢汾高速公路L3标项目部 一．工程名称：邢汾高速公路L3标G107,京广铁路，邯黄铁路分离式立交桥。 二．工程地点：省市南郊 三．承包围：G107，京广铁路，邯黄铁路分离式立交桥灌注桩工程四．分包方式： 本合同灌注桩采用综合固定单价承包。合同签订后单价不再调整。综合单价为：直径1.2米桩元人民币/m，直径1.25米防护桩元人民币/m，直径1.5米桩元人民币/m。工作容包括孔口护筒埋设，钻机就位，制备泥浆，造孔，出渣，清孔，孔位转移，记录；配合下钢筋笼；装拆导管及漏斗，灌注水下混凝土，记录等为完成本项工程相关的所有工作容。 上述综合固定单价包括完成施工图纸钻孔灌注桩围的全部工作容，以及为完成上述容所需的工程直接费（人工费，设备费，消耗性材料费），
间接费，工程管理费，安全措施费，劳动保护费，利润，乙方自有人员保险费等除税金和甲方供料外的所有费用。合同综合单价在项目实施期间不因工程地质变化，施工干扰，业主停工，物价上涨等任何原因而进行调整。五．材料，机械，水电，人员，设备及进度 1.材料：甲方只承担混凝土，钢筋笼等材料。材料损耗为：水下混凝土灌注按10%考虑。对超出10%规定供应外的混凝土，甲方按照实际价格转账给乙方在工程结算时扣除。 乙方承担除甲方供应材料外的膨润土，导管，漏斗，场电缆，碘钨灯，铁丝，木材，螺丝等一切与生产生活相关的零星材料费用。 2.机械：乙方应配备壹拾台性能完好，能满足施工要求的冲击钻机。乙方配备为满足施工要求的挖掘机，吊车等设备。 3.水电：甲方提供施工用电的主干线和配电箱，配电箱顺桥位方向每80-100米一个。配电箱以外的支线部分由乙方自行考虑。施工电费由甲方承担。施工用水由甲方提供水井，抽水设备由乙方承担。 4.人员和进度：乙方应配备齐满足施工要求的钻机，挖掘机，吊车操作人员和普通工人。全部桥梁灌注桩施工要求从进场之日起六十天完工。如因到场设备和人员不足而造成的没有完成任务，对乙方处以每天壹仟元人民币的罚款。 乙方自行承担临时住房和煤炉，燃煤，电饭煲以及食宿等生活费用。六．工程质量 1.乙方必须按照设计文件，施工图纸，国家及交通部现行的有关技术标准，规及业主，监理，项目部的技术交底进行施工。
内部编号：AN-QP-HT222 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 旋挖桩施工合同通用范本
旋挖桩施工合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包方(甲方) 承包方(乙方) 甲方将其总包工程的桩基工程项目，承包给乙方建造施工，现甲乙双方经充分协商，就有关工程承包事宜签订如下合同，以资双方共同遵守： 第一条工程概况 一、发包单位： 二、工程名称： 三、工程地点： 四、工程范围及内容：桩干成孔(含扩孔、入岩、孔排水)钢筋笼制作，砼灌注。
工程施工承包合同正式模版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-029910
工程施工承包合同正式模版 甲方：xxxx环保工程有限公司xx煤矿项目部 乙方： 甲方承揽的xx煤矿供水改造工程经甲乙双方充分协商，按照发挥各自优势的原则，甲方决定将管道安装及非标设备加工工程交给乙方承包施工，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，并结合本工程具体情况，签订本合同，甲乙双方共同遵守。 一、工程名称：xx煤矿供水改造工程 二、工程地点：xx省xx市xx县 三、工程范围：a—i段管道防腐及安装、无阀滤池及斜板沉淀池非标加工 四、工程质量：合格
五、合同价款： 1、非标设备加工：XX元/吨(含辅材)除锈刷漆：6元/㎡(含防锈漆及辅材);面漆：7元/㎡(两遍、不含油漆);环氧单刷：xx元/㎡(含辅材及除锈、不含主材);设备内防腐：xx元/㎡(做法三油两布、含辅材及除锈)设备二次倒运费(吊装及拖车费)用由甲方支付，乙方配合。 2、管道安装：dn150钢塑复合管xx元/米(含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作);dn100焊接钢管xx元/米(含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作) 3、管道防腐：xx元/米(五油三布、乙方含辅材) 4、管道保温：xx元/米 5、如有变更增加工程量按双方协商价为结算依据。 六、工期：________年____月____日-________年____月____日，在正常施工条件下(雨季及主材供应不及时除外)工期延误罚款xxx 元/天。 七、安全：见安全生产管理责任协议书。
建设工程施工专业分包合同（示范文本） （ＧＦ－２０19－０２１３） 第一部分协议书 承包人（全称）：上海建工集团 分包人（全称）：上海中铁集团 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：民房改造工程 分包工程地点： 分包工程承包范围： 二、分包合同价款 金额：大写：人民币元， 小写：元。 三、工期 开工日期：本分包工程定于年月日开工； 竣工日期：本分包工程定于年月日竣工； 合同工期总日历天数为：天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为： 五、组成分包合同的文件包括： １、本合同协议书； ２、中标通知书（如有时）； ３、分包人的报价书； ４、除总包合同工程价款之外的总包合同文件； ５、本合同专用条款； ６、本合同通用条款；
７、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； ８、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间：年月日； 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 １、词语定义
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 钻孔灌注桩承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据工程需要，结合本工程的具体情况，为明确双方权利和义务，经协商达成如下协议： 一、工程名称： 二、工程量：钻孔桩直径为300mm,主筋为6根§ 10、4 6箍筋，间距100— 200;碌为C25,总桩数量以现场代表签证验收为准。 三、承包范围 包工包料，具体内容、施工放线、机械成孔、钢筋笼制作、浇注碌成柱、桩基资料的整理成套、施工机具的进出场。泥浆由甲方指定排放点，每根桩必须取芯抽检结果与单桩承载力比较，该工程施工图所含内容。 四、承包单位与结算 1、桩直径300mm，单价为64元/m,此单价已包含桩基检测费、材料复检费由乙方负责，税费与管理费由甲方负责， 4.5米以下的超深部份一律由乙方与国土资源和房屋管理局决算。 2、付款方式：乙方白愿垫资入场施工，完成总桩数一半时，甲方付 2 万元，该工程承台梁完工时付3万元，其于尾款在门市盖板完成后付清所有桩基工程欠款。 五、工程质量 1、严格按国家现行验收规范及施工规范执行，质量必须合格，如有不 合格桩造成返工的一切费用由乙方白行负责。因不良地质情况造成人工费及原材料的增加，在有关技术人员论证后由甲方负责有关所需费用。 2、工程以正式开工钻桩浇碌起30天完成，如有停水、停电、下雨工期须延。
六、双方职责 甲方： 1、负责提供一套桩基施工图及有关资料。 2、负责搞好三通一平，水电、电表安装至施工现场，施工场地平整及道路畅通。 3、周边关系的协调，组织对工程进行验收，监督检查乙方工程质量，派代表负责联系工作和现场验收签收。 乙方： 1、负责组织人员、机械进出场，办好交接手续。 2、按现行规范及施工图、精心组织施工组织白检工人确保工作质量，做好文明施工。 3、如甲方未按协议付工程款，所造成的一切损失甲方白负。 4、在施工中发生的一切安全，质量事故由乙方白行负责。 七、本合同签字生效，如甲乙双方任何一方违约，违约方按合同总造价的20%赔偿违约金给对方。 八、本合同未尽事宜，双方协商解决或签订补充合同，本合同一式两份，双方各执一份，签字生效具有同等法律效力。本合同工程完工帐清，白行失效。
旋挖钻孔灌注桩专项施工分包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其它相关法律、法规和茂名市有关规定及管理办法，按照平等、自愿、公平、诚信的原则，通过双方协商，甲方将基础灌注桩工程劳务分包给乙方，为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合工程的实际情况，经双方协商一致，特签定本劳务合同，双方共同遵照执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、质量标准：钻孔桩基础的施工，施工验收按设计及验收规范 要求。 第二条承包范围 清包工，根据设计要求，对桩基施工技术、质量、安全要求进行施工，具体包含：旋挖机钻孔桩成孔并制作和安装钢筋笼以及桩身砼的浇灌。 第三条合同价款、结算办法 1、合同单价：按桩身的孔径和深度，800、1000、1200、1400孔桩长单价为人民币元（大写：元每米）结算。
2、综合单价包含：人工费、机械费、燃油费、钢筋笼制作安装费、桩芯砼浇注。乙方钻机成孔产生的渣土由甲方负责清场运走。 3、若钻孔过程中出现塌孔、溶洞、斜坡岩必须进行处理，甲方现场施工员签订实际工程量并负责处理措施及各种可能用到的材料，双方现场解决。 4、水电、钢材、混凝土、钻用黄泥（泥浆粉）、竣工技术资料费等由甲方承担；。 5、计量方式：从地面孔口到孔底实际长度为桩长，所有实际长度和孔径现场验收签名为准计算。 第四条付款方法： 1、按每月完成工程量的80%支付工程进度款，每月29日报量，经审核于次月5日前按上月完成量的80%支付进度款。 2、桩基工程完工办理完竣工决算，结算后7日内支付至结算总价款的90%；余下的10%经检测合格后7日内付清。 第五条甲方责任 1、甲方负责提供本工程的桩基础施工图（含桩基础钢筋图及涉及桩基础的变更文件）；提交本工程的勘察报告、基础设计详图（桩基部分）；钻孔桩放线定位；竣工技术资料由甲方负责。 2、开工前做好建筑红线内的场地清理平整，提供水、电到施工现场；钢材运送至钢筋制作场，混凝土至桩位现场，提供制作钢筋笼的场地和设施；务必及时提供合格的钢筋和商品砼。 3、负责提供临时设施供乙方全体施工人员免费使用。
模板施工承包合同 工程名称： 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 为了更好地完成音乐·家生活广场工程施工任务，本工程模板施工项目由乙方承包施工。为了明确双方职责，以保证工程质量和安全生产，并顺利按期完成施工任务，本着双方自愿原则，经双方协商，签定本施工合同，望共同信守执行。 第一条：承包范围 甲方施工范围内的厦门音乐·家生活广场工程的所有模板施工项目。 第二条：承包方式及承包内容 承包方式为包工包料，具体承包内容包括： 1、模板施工人工费； 2、模板施工材料：包括模板、木枋、辅助模板； 3、模板施工机具：包括圆盘锯、手提锯、木工刨、活动接线插 座、电钻及其它手工工具； 4、模板安装材料：包括铁钉、铁丝、对拉螺杆（材料加工及机 具）、螺帽、蝴蝶卡、塑料套管、脱模剂； 5、照明用具：碘钨灯、灯管、电源线。 第三条：承包单价 按模板与砼实际接触面积以平方米计算，承包单价为18.0元人民币/平方米。 第四条：工程量结算及付款方式 1、工程量按模板与砼实际接触面积以平方米计算； 2、工程量按施工图纸及变更单（包括设计变更单、工作联系单） 计算； 3、工程量每月5日前结算一次，由项目部预算人员根据每月完 成情况如实结算（每月结算时限为月初至月底），并开具结 算单，交给施工负责人，由施工负责人开具分项工程签证任
务单，经项目技术负责人、质检员、安全员、施工员签字后 送交项目财务人员进行工资结算； 4、工程款每月支付一次，当月工程款在下月底之前支付其80%； （乙方应把该款首先解决工人的工资，并向甲方提交本班组 工人签字的工资表，在甲方监督下发放工资） 5、余款在本工程主体结构验收并评定合格后二个月内付至已 施工完的模板总价款的90%，剩余款项在本工程所有零星模 板完工后三个月内结算付清； 6、乙方须缴纳工资总额3%的劳务管理费，甲方在每月工资结算 时由项目财务人员直接扣缴。（如乙方付材料发票给甲方， 甲方不得收取劳务费） 第五条：施工材料及劳动力要求 1、模板均采用18mm厚九层木质胶合板，木枋均采用50×100mm 截面松木枋； 2、裙房梁、板模板必须配备三套连续周转使用，其中裙房第一 层、第二层梁、板模板必须全部为新模板，第三层梁、板模 板一半为新模板，另一半为七成新以上模板； 3、主楼梁、板模板也必须配备三套连续周转使用，所用模板由 裙房梁、板模板拆除后配制，否则，主楼前三层梁、板模板 必须全部为九成新以上模板； 4、墙柱模板配备一套连续周转使用。具体为：首层墙柱配备一 套全新模板，连续周转使用至九层墙柱；十层墙柱重新配备 一套全新模板，连续周转使用至十八层墙柱；十九层墙柱再 重新配备一套全新模板，连续周转使用至本工程墙柱完。 5、上述梁、板、墙、柱模板在连续周转使用中出现明显损坏、 矫曲、严重脱皮等无法保证砼观感质量的问题，必须及时更 换，严禁再次使用，用于更换的模板必须为七成新以上； 6、对拉螺杆必须采用合格的φ12热扎光圆钢筋加工制作，严禁 使用φ10及以下直径的螺杆； 7、群房施工期间必须保证每天70个以上木工工人进场施工， 主楼施工期间必须保证每天50个以上木工工人进场施工， 其中85%以上为熟练技术工人，其余为普工工人；
工程专业分包合同范本 发包方：_________________（以下称甲方） 分包人：_________________（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议； 一、工程概况 分包工程名称：_____________工程防水工程 分包工程地点：工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。 二、工期 1.按甲方确定的进度计划要求工期。 2.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的进度计划，确保各节点计划的完成。 3. 如由于甲方的原因，工期可以延续（必须经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效），但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。 4. 其他工期延误和顺延约定：出现不可抗力（不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨；由市政府规定的停止施工的各项条件）；工期经甲方签字认可后可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。 6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 6.1本合同使用_汉语_语言 6.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。 7.图纸 7.1甲方向乙方提供图纸的日期；本合同经双方签字盖章生效后一周内。 甲方向乙方提供图纸的套数； 1套。 五、双方一般职责 8.甲方代表 姓名：___________ 电话：___________ 9.乙方项目经理 姓名：___________ 电话：___________ 10.甲方职责
钻孔桩施工合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方充分协商，就怎村桥钻孔桩工程施工事项达成一致，签订本合同。 第一条合同概况 1.1工程名称：拉林公路改造工程二标 1.2工程地点：日多乡怎村 1.3工程内容：钻孔及成孔灌桩 1.4工程范围：甲方承包范围内的桥桩，乙方以自身完成量为准。 1.5工作内容： ①成孔灌桩：钻机进出场、埋护筒、钻孔、清孔、机械调遣费、临时驻地、下试笼、下导管、灌注混凝土、泥浆外运，碴土合理规范堆放以确保工地文明施工等，钻孔桩成桩的一切机械、材料、人工费用均在合同包价内（不含吊车、挖掘机）。 ②发电机乙方自租（不含柴油），如使用变压器电源，甲方根据冲击钻配置的发电机及乙方使用时间扣除发电机租赁费。 ③自购黄土。 第二条合同工期 2.1开工日期：年月日；完工日期：年月日 合同工期总日历天数 2.2合同工期只是指明本合同工期总的日历天数，开工和完工日期为拟定。具体开工日期按乙方机械设备进场调试好即开工。
第三条工程质量 3.1确保工程质量全部达到国家现行的工程质量验收标准。 3.2一类桩95%以上，杜绝三类桩。 3.3满足业主对工程质量的其它要求。 第四条安全目标 4.1安全目标：消灭人身重伤和死亡事故，消灭重大和一般安全事故。 4.2乙方应对自己的全部人员进行安全法规和安全生产教育培训，未经教育培训的人员，不得上岗作业。施工前甲方技术人员应当就有关安全施工的技术要求向乙方及乙方作业人员进行交底，并由双方签字确认。 4.3乙方必须按照甲方安全标准要求组织生产，在施工期间无条件接受甲方正常的安全检查，发现施工安全隐患时，乙方应及时整改。 第五条合同价款 5.1合同价款内容： 双方议标协商的项目综合单价，包含了本项目施工中所需的设备费、进出场费、劳务费、安装费、维护费、管理费、利润和本工程中可能遇到的一切风险、以及施工中发生的其他费用等。 5.2合同价款清单 1、φ1. 2、φ1.3成孔灌注桩，单价元/米； 2、φ1.5成孔灌注桩，单价元/米； 3、φ1.8成孔灌注桩，单价元/米； 其它： 本合同为综合单价，包括了乙方为完成第一条（1.5）所列全部工作内容，单价内不含税金。 第六条甲乙双方的责任和权利 6.1甲方的责任和权利
桩基础工程专业分包合同 发包方:（以下简称甲方） 承包方:（以下简称乙方） （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照，资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，就项目，达成如下一致条款: 1 工程概况 1.1 分包工程名称: 1.2 分包工程地点: 1.3 承包范围:桩基础施工，具体以建设单位提供的加盖好施工图审查专用章的设计施工图纸内容为准。 1.4 承包内容: （本合同范本例举人工孔桩、旋挖钻孔灌注桩、预应力砼管桩等三类桩基础，根据各项目集体施工情况确定选用，其中1.4.20至1.4.29为通用内容，使用各种桩基础工程专业分包内容签约时根据具体项目情况选择并删除其他内容后再修改条款序号。） (一) 人工挖孔桩: 1.4.1 人工挖孔桩: 挖土方、石方、修正边、壁、扩底；按甲方、建设单位要求将土石方运至（场地内指定位置）、基抗油排水（含地下水、孔内排水）、通风、孔内照明、安全架子搭拆等。
1.4.2 人工挖孔桩砼护壁:护壁模板制作、安装、拆除、清理、整理堆放及场内外运输；护壁砼搅拌、运输浇筑、养护等全部操作过程。 1.4.3 桩钢筋笼制作安装:护壁插筋及桩钢筋笼材料采购、运输、制作、绑扎、钢筋保护层垫块制安、超声波测声管安装（如果需要做超声波检测）、吊车吊运、安装、焊接、并装等操作过程。 1.4.4 人工挖孔桩桩芯:桩芯商品砼采购及运输、浇筑（汽车泵）、养护、成品保护等全面操作过程。 1.4.5 桩头清理: 高出甲方要求的标准以上部分桩头浮浆凿除、现场清理等。 1.4.6 并圈砌筑:并圈高度不得超过交付场地地面标高（30）cm。 （二）旋挖钻孔灌注桩: 1.4.7 配合甲方对桩基础的测量放线定位。 1.4.8 旋挖钻机进场、钻孔及入岩。 1.4.9 各种特殊地质处理（流沙、流泥、淤泥、孤石、溶洞、溶蚀、石笋等）。 1.4.10 泥浆池设置和泥浆制作（外运工作视项目具体情况确定）。 1.4.11 护壁插筋及桩钢筋笼材料采购、运输、制作安装。 1.4.12 桩芯商品砼采购及运输、浇筑、养护、成品保护等全面操作过程。 1.4.13 桩内抽排水、施工场内的截水和排水。 1.4.14 桩间土的平整、施工安全设施，以及为确保质量和进度及安全而采取的各种措施等全部工程和内容。 （三）预应力砼管桩: 1.4.15 配合甲方对桩基础的测量放线定位。 1.4.16 根据地勘报告来合理配置桩长和管桩进场计划。 1.4.17 预应力砼管桩、钢筋、混凝土等材料的采购、运输及保管等。
景观工程施工合同 甲方： 乙方：身份证号码： 经甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将 ________________ 委托乙方进行施工，为了进一步明确各方的责任，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，各方共同遵照执行。 第一条工程名称 ____________________ 第二条工程范围和内容 2.1、工程范围及内容：具体工程内容为业主方提供的图纸和附件范围内的全部工程内容。 第三条承包方式和要求包料、包质量、包工期、包安全。工程质量达到 合格标准。 第四条工期 4.1、开工日期：以业主方监理下发的开工报告为准。 4.2、竣工日期：总工期为____________ 日历天。 第五条费用支付 5.1、施工风险控制费
签合同前乙方应付甲方 _____________ 的风险控制费，乙方支付该笔款额后， 合同即生效。 业主方第一次付款后三天内乙方支付甲方 ______________ 人民币的利润。 5.2、管理费 乙方向甲方承诺，待业主方付款时，所有款项不经过甲方账户，若经过甲方 账户，乙方还需向甲方上交工程造价2%的管理费及2.5%的所得税。工程款到甲方账户后，甲方自行扣除上述费用后，五天内将剩余款项转到乙方指定账户。 5.3、剩余利润归乙方所有，做为乙方的工资和利润。 第六条甲方职责 6.1、甲方负责将乙方带入施工工地，熟悉施工现场及与业主方工作人员的相识。 6.2、甲方向乙方提供中标合同、施工图纸及授权委托书。 第七条乙方职责 7.1、乙方应严格按照施工图进行施工，遵守国家现行的该行业各项施工验收规范，保质、保量、按期竣工。 7.2、必须负责施工现场和邻近场地的地下管线、架空线和电线杆等设施和邻近建筑物的安全保护工作。 7.3、遵守政府和相关部门对施工场地交通、环保、市容城管等管理规定，按规定办理有
桩基工程施工合同 合同编号： 工程名称：安六期07-1地块建设工程 建设单位：滨湖城市建设投资公司 总包单位：安徽天润建筑工程有限公司 分包单位：宿迁市建设工程（集团）有限公司二〇一四年十一月二十八日
桩基施工合同 甲方：安徽天润建筑工程集团有限公司 乙方：宿迁市建设工程（集团）有限公司 甲乙双方本着平等,自愿，公平，诚实守信的原则，按照《中华人民共和国合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关规定，通过友好协商，就凤台凤凰湖采煤沉陷安置区07-1地块桩基项目达成如下协议条款： 一．工程名称：凤台凤凰湖采煤沉陷安置区07-1地块桩基工程。二．工程地点：凤台凤凰湖新区十里沟。 三．承包范围：钻孔灌注桩 四．分包方式： 本合同采用综合固定单价承包。合同签订后单价不再调整。综合单价为直径600的钻孔灌注桩 960元/立方米（桩身混凝土C35的为970元/方）。工作内容包括孔口护筒埋设，钻机就位，制备泥浆，造孔，出渣，清孔，孔位转移，记录；钢筋笼制作安装并校中；装拆导管及漏斗，灌注混凝土，泥浆外运等为完成本项工程相关的工作内容（场地处理、土方除外）。 上述综合固定单价包括完成施工图纸钻孔灌注桩范围内的全部工作内容，以及为完成上述内容所需的工程直接费（人工费，设备费，消耗性材料费），间接费，乙方自有人员保险费等除税金之外的所有费用。五．材料，机械，水电，人员，设备及进度
1.材料：由乙方自行洽谈采购（商混、钢筋由总包单位供应） 2.机械：乙方应配备性能完好，能满足施工要求的钻机及配合施工的挖掘机、吊车设备。 3.水电：甲方提供施工用电的一级配电箱，一级配电箱以外的支线部分由乙方自行考虑。施工用水由乙方自己解决。 4.人员和进度：乙方应配备齐满足施工要求的钻机、操作人员和管理人员。全部桩基施工要求从正式开工之日起 6 0天内完工。施工顺序为24层、18层、11层。按甲方进度安排调整。 六．工程质量 1.乙方必须按照设计文件、施工图纸、国家及交地方现行的有关技术标准、规范要求进行施工，并接受业主，监理，项目部的监督。 2.乙方所承包工程，必须对其工作内容负责。必须满足相关质量要求， 3.本工程钢筋笼长度为有效桩长，钢筋的规格、尺寸按图施工。 4.质量不合格工程的处理： 本合同所称质量不合格工程是指不符合国家有关技术规范，标准，设计文件及本合同对质量的要求，不能通过验收的工程。 （1）因乙方原因造成的质量不合格工程，乙方应在业主，监理，或甲方规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准。返工后仍达不到要求的，乙方承担违约责任和经济损失。 （2）由于未预知停电停水造成的质量不合格，乙方不承担责任及相关费用。 七．计量，结算与支付，