旋挖钻孔灌注桩基础工程
施工合同
工程名称：“正安家园”西区
工程地点：靖边县文化路以南16米，教堂巷以西141米发包方：陕西正安房地产开发有限责任公司
承包方：
日期：年月日
甲方：陕西正安房地产开发有限责任公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）
甲方将靖边县“正安家园”西区2#楼工程中旋挖机钻孔灌注桩工程，分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，结合本工程的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：“正安家园”西区
二、工程地点：靖边县文化路以南16米、教堂巷以西141米
三、质量标准：
1、工程质量等级：合格，工程质量必须满足现行施工及验收规范、现行设计规范、《建筑桩基础技术规范》（JGJ94-2008）和地方规范、建设行政主管部门的文件要求。
2、乙方在施工过程中应严格按照施工图、工程设计变更、施工工艺及规范要求进行施工。确保桩的垂直度、桩位轴线偏差在规范范围内;沉渣厚度必须满足规范要求，在桩芯砼浇筑前必须有甲方人员和监理共同参加检查沉渣厚度，确保沉渣厚度符合规范要求;确保桩芯砼的密实度、连续性、浇筑顶标高；确保桩的动测、超声波检测合格等。（注：若因混凝土标号灌注有误所造成桩芯砼的密度不符合要求，因钻孔施工造成塌孔夹渣和孔洞，质量不合格产生费用由乙方负责，与甲方无关）。
3、因乙方施工操作断桩和其它质量达不到要求，造成返工及加桩等产生的费用，由乙方负责。
4、钻孔深度必须严格按照甲方要求的深度进行施工，如未按甲方要求深度进行施工，造成不能满足设计要求时，必须进行返工处理，并且乙方承担全部责任。
5、本工程在施工过程中，若甲方发现乙方已明显不能按照计划工期按期完成，甲方将组织相关人员、机械设备、耗材进场施工，因此发生的费用由甲方认定并从乙方的工程款中扣除。
6、乙方为了保证能够满足合同工期要求，必须保证贰台旋挖机进场并保持正常
运转，必须保证20 名以上操作熟悉工人进场。
7、如非乙方原因导致工程停工10 天内，经甲方签字认可后，工期方可顺延，但甲方不承担一切损失。（注：非乙方原因导致停工且超过10 天以上，甲方负责补偿乙方每天人工费及机械费1000元）。
四、承包范围：
1、承包范围为“正安家园”2#楼桩基工程旋挖钻机灌注桩所有施工流程（包括试桩、锚桩、工程桩）：桩位测量放样定位、旋挖成孔、桩孔防护、钢护筒定位、沉渣清理、清孔，塌孔处理（如因地质原因塌孔，由甲、乙双方及监理单位组织设计单位共同商议解决），灌注桩钢筋笼制作安装、混凝土浇筑、试件制作养护送检及检测报告、破桩头、桩间土清运、桩基施工管理资料、桩基施工技术资料及检验批整理成册并经相关部门验收合格，施工现场的临时水电安装和临时设施的设置，旋挖钻孔灌注桩安全文明施工与设施等（甲方指定施工用电接线变压器位置，但施工所产生电费由乙方承担缴纳）。
2、甲方提供：钢材、商品砼到施工场地，施工用水及提供乙方员工住宿。
乙方提供：机具、工具（如：旋挖机、吊车、挖掘机、钢筋断钢机、钢筋弯曲机、电焊机）、材料（如：柴油、电焊条、扎丝、电线、电箱等）人员配备等。
五、工程造价、付款方式、工期：
1、承包桩基工程量造价：孔径=0.6m按综合单价（不含税）93 元/m进行结算，（结算长度按有效长度计算，直径按照设计图纸理论直接进行计算）。本单价不区分土质和岩层（包括钻孔、清孔、钢筋笼制作与安装，桩芯砼浇筑、等）。
2、工程量：“正安家园”西区2#楼桩基工程设计图纸内桩基数量。
3、该单价包括所有劳务费、机械费、耗材除甲方提供的材料以外的材料费、进出场费、运输费、保险费、管理费等费用。
4、工期：工期20 日历天（以进场钻孔浇筑第一根桩混泥土开始计算工期）。
5、付款方式：乙方施工完所有桩基并破桩清运完桩间土交出图纸设计桩基标高，
甲方给乙方支付桩基工程款总价的30%；桩基础工程检测完后，甲方给乙方支付到桩基工程款总价的65%；剩余35%于2017年6月30日付清。
六、安全管理：
1、安全生产目标：本工程乙方必须确保安全生产，杜绝一切安全事故的发生，如发生任何安全事故，责任由乙方全权负责。
2、乙方人员进场时，必须向甲方提供人员身份证复印件，并交甲方备案待查；如不能提供身份证复印件，严禁进入施工现场；特种作业人员必须提供操作复印证件，并交甲方备案待查，在退场时退还乙方。
3、乙方施工人员必须遵守国家和地方有关安全操作规程的规定，严禁乙方人员使用、操作非本工种的机械、电器设备、设施。施工中不按上述规定执行而发生安全事故由乙方负责，并承担相应的经济和法律责任。
4、在施工现场或生活区内，严禁打架斗殴，聚众赌博。
5、严禁酒后上岗。
6、乙方不得进场使用18周岁以下的童工和55周岁以上的人员，不得进场使用带病、特别是带传染病役的人员，一经发现甲方有权进行清退并处罚乙方，若因此发生的死亡和伤亡事故由乙方自行负责。
7、乙方操作、使用各种配电设备、机械设备、设施，在作业和操作、使用之前，必须进行安全检查，合格后才允许操作、使用、作业。在作业和操作、使用中发现或出现安全隐患、故障、事故苗头，乙方应及时停止作业或操作、使用。否则发生的一切事故均由乙方负责，并承担相应的经济和法律责任。
8、在施工和进入现场，乙方所以人员必须使用个人劳防用品，严禁没有正确使用劳防用品而进入施工现场作业或操作、作业。非上班时间内或非作业人员严禁进入施工现场内嬉闹、睡觉、休息、乱蹿。因违反上诉规定而发生的任何安全事故，由乙方自行负责并承担相应的经济和法律责任。
9、乙方所需要的安全帽、号衣、手套、工作鞋雨衣、口罩（指普通、防火、防毒）
等任何个人劳防用品均由乙方自行负责购买使用，乙方若不按相关要求实施造成后果自行负责，并承担相应的经济和法律责任。
七、环境保护：
1、乙方必须自觉遵守，并严格执行国家及地方有关环境保护的法律法规。
2、在施工过程中严格执行相关“施工噪音控制”、“污水排放”、“固体废弃物管理”、“化学品搬运”、“储运和使用”、“防止粉尘污染”等规定。
3、泥浆排放必须排放至泥浆池。严禁施工现场泥浆横流（出现一次罚款2000元）；严禁泥浆排放至河道内、水库内（出现一次罚款5000元）；废弃泥浆处理必须排至甲方要求的制定位置。
八、双方的责任和义务：
1、甲方的责任和义务
（1）甲方做好施工现场的“三通一平”工作。乙方旋挖施工土石渣，自行负责装运，确保乙方施工现场平整；甲方提供一级配电箱。二级、三级配电箱、线缆及接管等由乙方自备，施工用水电的布置、配置、安装和夜间施工照明设施由乙方负责。
（2）负责提供施工图电子版、地质勘查报告，对乙方进行技术交底。
（3）负责只提供钢材、商品砼。
（4）甲方指定施工用电、用水位置（费用由乙方自行承担）。
（5）乙方按照靖边县质量安全站要求将桩基工程管理资料、技术资料、检验批及验收资料整理成册。成册资料（一式四份）入档由甲方负责完成。
（6）甲方负责组织检测部门检测并承担相关费用。
（7）联系业主、监理的工作配合。
（8）甲方给乙方施工队提供办公、住宿、生活场地。
2、乙方责任和义务
（1）施工过程中乙方工作人员的安全，并按《劳动法》为其缴纳各种保险费；负责所雇工人及劳动保护，由乙方承担，此项费用已包含在合同单价内。
（2）提供旋挖钻机灌注桩基础施工的一切机械设备，机械设备的一切费用，均包含在此合同单价内。
（3）旋挖钻孔灌注装基础施工的相关人员前往工地的路费自理，均包含在此合同内。
（4）钢筋制作（包括钢筋用于制作工具、机械等）、吊装（包括吊车在内）、安装、绑扎（包括用于钢筋绑扎的扎丝、扎钩等），所有人工、机械、设备等均包含在此合同内。
（5）负责管理现场工人安全文明施工，均包含在此合同内。
（6）收方过程乙方不得弄虚作假，如经甲方发现，甲方有权拒付工程款。
（7）乙方不得将此工程肢解分包或转包。
（8）服从业主单位、代理业主单位、监理单位、甲方的管理。
（9）乙方对进场的管理人员、操作工人、乙方的其他不常驻现场人员必须加强安全文明施工教育、人员素质教育、质量意识教育、安全意识教育、进度意识教育；在乙方工作本职范围内，乙方人员必须听从甲方人员的指挥安排，如不听从指挥安排，出现打架殴打现象，乙方接受惩罚。
（10）乙方必须按设计标高浇筑砼，若因乙方原因而多浇筑砼超出设计标高并且造成浪费，由乙方承担费用（多出费用由甲方在工程款中直接扣除）。
九、违约、争议：
1、甲、乙双方因合同发生争议，不得影响本项目工程进度的实现。双方应本着实事求是的原则，协商解决。
2、乙方不能按合同达到质量、工期、安全等要求或发生其它使合同无法履行的行
为，甲方单方面有权终止合同，清退队伍，由此造成的损失均由乙方承担。
3、如双方发生争议，通过协商无效，双方同意由当地人民法院和仲裁部门进行裁决。
十、合同生效、解除与终止：
1、本合同经双方代表签字、盖章后生效。
2、如因不可抗力致使合同无法履行，本合同同时解除。
3、双方履行完合同义务，工程款支付完毕，本合同即告终止。
十一、其它：
1、本合同一式四份，甲方两分，乙方两份。
2、如甲方对合同中另有要求，本合同未包括，经双方协商一致，另列补充条款。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
开户行：
账号：
年月日年月日
协议编号：LX-FS-A38164 旋挖钻机施工合同书标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
旋挖钻机施工合同书标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方： 乙方： 为了顺利完成旋挖桩基工程施工任务，经甲乙双方友好协商，由甲方将该项桩基工程任务委托给乙方承包施工，根据《中人民共和国合同法》的有关规定，并结合本工程的具体情况，为明确双方在桩基础施工过程中的权利、义务和经济责任，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，签订合同如下，双方必须共同遵守： 一、工程地点、名称、任务、要求和工期 1、工程名称：
2、工程地点： 3、任务和要求：按设计施工图及规范要求完成桩施工任务。 4、承包方式：只承包人工及机械 5、承包内容：施工的旋挖桩机械设备，旋挖成孔、清孔，取芯、钢筋笼制作、安装，砼浇灌一次成型，(补桩、破桩由甲方负责)，渣土机械上车(不含施工水电费及挖孔的土、石方、泥浆清运及税费)，单价包干，乙方无条件完成甲方施工图内容(注：甲方负责材料费)。 4、工期：共同商定。从正常施工时间起，日历天完成施工任务。若遇下列情况之一者，则工期顺延： (1)因甲方有关手续不齐备; (2)因甲方或设计院变更设计增加工作量;
机械成孔旋挖桩施工合同 甲方:***＊＊土建工程项目部 乙方: 为了顺利完成＊＊＊项目土建工程旋挖桩基施工任务，经甲乙双方友好协商，甲方现将＊**机械成孔旋挖桩基础工程发包给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,并结合本工程的具体情况,为明确双方在桩基础施工过程中的权利、义务和经济责任,本着自愿、平等、公平和诚信的原则，签订合同如下，双方必须共同遵守： 第一条、工程名称：***＊* 第二条、工程地点:*＊＊＊* 第三条、承包范围：＊＊**等基础机械成孔旋挖桩 第四条、承包方式和承包单价约定 （一)、承包方式: 承包方式为:劳务承包，并按综合包干单价结算。以下综合包干单价含人工费(含高温补贴、农民工的养老保险和医疗保险及工伤意外保险等）、所有机械设备（旋挖机、吊车和挖机等)、劳动防护用品、二级箱以外的电线和配电箱、基础机械成孔旋挖桩及旋挖成孔沉管灌注工作所用的一切辅助材料及机具设备等费用(配电箱及机械设备必须满足JGJ５9—２011标准）以下单价均不含税金。 (二)、承包范围: l、计价内容：包括机械设备进出场费、施工场地范围内乙方使用的材料转运及上下车、桩基成孔、岩芯取样、桩内杂物及垃圾的清理、场地初步平整等；按文明施工要求的额外用工、安全防护等;配合甲方完成规定的各项检测(含泥渣外运上车,但泥渣外运不在此合同内). 2、孔的直径为900mｍ~100０ｍm。 3、根据地勘资料及现场实际地质情况机械成孔旋挖桩综合包干单价： (１）、９０0—1000桩径按钻孔深度计算＊＊** 元/m计算。 （２）、以上综合包干单价包括承包范围内的机械旋挖成孔(土石、淤泥、泥夹石、飘石、嵌入岩层、孔内塌方处理（塌孔处理所需的砂浆或砼回料由甲方负责）、洗孔、捞渣、岩心取样)、钢筋制作安装、混凝土浇筑、声测管安装、以及施工安全费、措施费、利润、施工管理费、防护费等一切全部费用．甲方提供钢材、声测管、商砼,并商砼送至料斗内。 4、工程量计算方式:从开钻地面至桩底以双方现场测量深度计算工程量，桩的钻孔深度按设计给出的深度为准,若乙方在施工过程中控制管理不严，造成钻孔桩超过设计深度，超出深度部分的全部费用由乙方承担，桩的直径按设计图纸为准. 第五条、付款方式 1、第一次工程付款时间:该工程浅圆仓桩基础全部完工，经验收合格后１0日内支付已完浅圆仓桩基础工程总量的４0%.该工程平房仓桩基础全部完工,经验收合格后10日内支付已完平房仓工程总量的４0％.该工程其余桩基础全部完工,经验收合格后1０日内支付已完其
钻孔灌注桩施工协议书 甲方： 乙方： 依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其它国家有关法律政策的基础上，遵循平等、自愿、公平、诚实信用、不损害社会公共利益的原则下，经双方协商，就本工程施工事宜，协商一致，签署本协议。 一、工程名称 二、工程地点： 三、工程概况：本工程设计￠800mm桩，桩长15.50米。 四、本工程承包工作范围：成孔、清孔、钢筋制作、辅助下钢筋笼、混凝土灌注、桩基检测（低应变）、资料整理。 五、工期：正式开工后15天。 六、工程单价：260元／米。 七、计量方式：以施工现场的原始地面到设计桩底高程的距离据实计量。（如有设计变更应按变更后的桩底高程计量） 八、付款方式：设备进场后预付30000元，工程全部完成后再付40000元，剩余工程款验桩合格后三日内全部付清。 九、甲方责任： 1、负责施工用钢筋、混凝土材料。 2、三通一平（水通、路通、电通、场地平整），使施工场地具备施工条件，承担施工用水电费。 3、负责办理有关施工手续，协调对外一切关系。 4、负责工程的技术交底，保证数据真实准确，因数据不准确而产生的误工，给乙方造成损失，由甲方按实际损失额赔偿给乙方。 5、协调处理施工现场周围地下管线及邻近建筑物、构筑物的保护等情况，并承担相关费用。 6、钻机锤头直径由双方共同确定，一旦确定，其它由于地质方面引起的混凝土超方问题由甲方承担。 7、按合同规定及时办理拨款。 8、派驻工地现场代表负责质量和安全的监督检查，并及时办好每颗桩的验收工作。 九、乙方责任： 1、合同签订后，应及时做好各项施工准备，按合同规定的时
间将设备调入施工现场，合理安排施工顺序，施工顺序应满足甲方总施工进度的要求。 2、必须听从甲方的合理安排和指挥，保质保量如期完成桩基施工任务。 3、做好施工现场布置，组织施工机械、施工物资、施工人员进场，配合甲方人员做好施工现场的文明施工，做好符合质量要求的材料进场验收及管理工作。 4、配合甲方做好治安、环卫、防盗、防火安全等各项工作。 5、严格按照设计图纸、现行桩基技术规范有关章节的规定进行施工，确保工程质量及施工进度。 十、安全生产： 1、乙方必须遵守国家建设工程安全生产有关管理规定，严格按照安全标准的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 2、施工过程中要对施工人员加强安全教育管理工作，服从甲方的监督管理和检查。如因乙方违反安全管理规定而发生的安全事故，其责任由乙方承担。 3、乙方的施工人员在施工过程中必须按规定佩戴必要的安全防护用品，（如安全帽、安全带等），特殊工种持证上岗。 4、甲方有权对乙方在施工过程中存在的不安全因素提出整改或停工整顿，并有权按有关规定进行安全处罚。 十一、违约责任： 1、甲方应按合同规定及时拨付工程款，如到期不付，每延误壹天应向乙方支付应拨付款项的3%/天作为违约金。 2、乙方应按期完成施工任务，并保证其施工质量，除甲方原因及天气原因等造成误工外，因自身原因拖延工期的，每天应向甲方支付总工程款的千分之三作为违约金。 十二、其它补充条款： 十三、合同争议的解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商不成的，申请。 十四、其它条款： 1、本合同签订后，甲乙双方如需提出修改，经双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同的补充协议，与本合同同等有效。
旋挖钻机工程桩施工合同 发包方（甲方） 承包方（乙方） 甲方将其总包工程的桩基工程项目，承包给乙方建造施工，现甲乙双方经充分协商，就有关工程承包事宜签订如下合同，以资双方共同遵守： 第一条工程概况 一、发包单位： 二、工程名称： 三、工程地点： 四、工程范围及内容：桩干成孔（含扩孔、入岩、孔排水）钢筋笼制作，砼灌注。 第二条分包工期期限 工期：自2012年月日进场，按甲方施工计划，以确保工期顺利进行。土方全部挖好之后一个月内桩期全部施工完成。 第三条工程质量 1、严格按照施工图及现场施工过程中甲方的要求，孔位偏差和垂直度满足规范要求。 2、工程桩必须达到干孔浇捣砼要求，若达不到干孔作业要求，所引起的相关质量及安全问题，均由乙方一律承担。 3、护筒尺寸要求比桩径大100mm以内，若由于乙方护筒数量不够，及时做相应数量的钢桶保证工期顺利进行。 4、砼浇捣时乙方必须采用插入式振动棒以确保桩身砼密实度。 5、要求达到有关部门验收标准。 第四条工程单价及计量 1、本工程以包工包料方式按实际发生的工程量计算：围护桩、工程桩及塔吊桩、旋挖
成孔单价：直径80cm；90cm；100cm。综合单价为以上价格已包括成孔、孔排水、钢筋笼制作、扩孔、入岩、混凝土浇捣等全部分内工作，乙方不提供发票。 第五条付款及结算方式 1、乙方桩机进场后第一只桩试桩完成，甲方支付乙方壹万元进场费。 2、基础桩完成200根后支付完成工程量的40%；完成500根后支付完成工程量的40%；全部完工支付总工程款的80%，余款待桩基验收合格后2个月内支付完毕。 第六条现场管理 第七条 1、施工中甲方应负责桩位的放线定点工作，乙方以书面形式确认。 2、乙方需严格按照本工程的施工组织设计及正式施工图纸要求施工，确保施工质量。 3、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育。 4、甲方派人参与乙方做好技术、质量、安全生产及现场文明施工等管理工作，乙方应服从管理。对甲方提出的有关问题，乙方应及时解决。 5、乙方按甲方有关安全文明施工的规定，采取严格的安全防护措施，保证安全文明施工。 6、乙方在施工过程中，严格按照施工操作规程及方案要求的具体参数进行，避免人为造成的材料浪费。 7、甲方保证场地平整通行，如有积协堆土方必须拉走或转走，以免桩机不能正常通行。第七条安全生产、文明施工 1、由乙方人员造成的生产安全，治安事故速度国家法律法规及现行的治安条例人员，由乙方自行解决，如出现伤亡、工伤事故均由乙方自行负责，所造成的经济费用全部由乙方承担。 第八条其他 1、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，否则需赔偿因此
钻孔灌注桩施工合同 甲方： 乙方： 甲方因施工实际需要，确定将承建的工程项目（以下简称本项目）钻孔灌注桩施工交由乙方实施，乙方在全面接受本工程业主招标文件及其修改补遗和甲方与业主签订的总承包合同、承诺的前提下，愿意实施上述施工任务，按《中华人民共和国合同法》等有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，同意签订本合同以资共同遵守。 第一条工程名称、地点、范围及内容 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：本项目共有根钻孔灌注桩（根据施工图纸分各种直径、部位描述），暂定乙方承担根钻孔灌注桩施工（应当明确具体桩径与类型，所处具体位置段落等信息）。施工中甲方有权根据实际情况和乙方进展等对乙方的工程量进行调整。 4、工作内容：乙方依据甲方提供的钻孔灌注桩施工图纸及有关资料，组织相关人员、机械设备进场，完成钻孔灌注桩成桩,主要工作内容如下： (1)成孔：陆上桩基钢护筒的制安、埋设、拆除、周转使用；安、拆泥浆循环系统并造浆；准备钻具，装、拆、移钻架及钻机，安拆钻杆及钻头；钻进、压泥浆、浮渣、清理泥浆池沉渣，排放泥浆至指定位置（工地外运由甲方负责实施）；清孔、二次清孔、护壁检查、量孔深；按规范要求做好钻孔进尺原始记录及相关原始资料；
(2)钢筋笼安装：甲方负责提供合格的钢筋笼至钻孔施工作业点，由乙方完成现场卸车、堆存、转运、起吊、接长（需明确具体接长方式）、下放、安装定位、声测管通孔、封堵，钢筋笼内衬钢筋及工具笼的回收、装车等后续工作。 (3)砼浇筑：安、拆导管及漏斗，浇筑砼。甲方负责提供合格的砼至施工桩位，由乙方完成料斗的现场安拆，导管水密试验、接导管、砼放料、拆导管、风险处理、接拆泵管、拖泵及泵管清洗、转移等后续工作。 (4)桩头掏渣：按照甲方要求进行桩头砼掏渣、掏渣完成后桩头砼标高控制在设计桩顶标高以上40cm。如超过设计桩顶标高40cm以上，处理费用由乙方承担。 (5)桩基检测配合：按照甲方要求配备人员配合桩基检测工作及与检测单位的沟通工作；检测单位由甲方指定，检测费用由甲方承担，如因非甲方原因造成桩基检测无法达到I类桩，或因声测管堵塞等乙方原因造成额外的补救费用（不限于应变检测费、砼取芯费用等）或措施费用，由乙方负责承担。 (6)其他工作：满足施工要求的相关设备、人员、材料的组织，调遣、更换；施工用电的线路搭接、安全使用；钻机的维修、保养；施工区域内的清洁、清理、安全标识标牌的安装、维护、拆除、退还；安全生产、文明施工、环境保护等措施的实施；缺陷责任期内的修复工作等。 (7)甲方现场要求乙方完成的其它临时工作。 第二条工程数量及合同金额 1、工程数量，详见合同附件《工程量清单》，《工程量清单》中的工程
旋挖桩工程施工合同 合同编号： 发包人：北京易成市政责任有限公司（以下简称：甲方）承包人：（以下简称：乙方） 发包人将粤桂合作特别试验区微型电子系列项目生产基地旋挖桩工程发包给承包人施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称粤桂合作特别试验区微型电子系列项目生产基地 二、工程地点广西梧州市越秀区； 三、承包范围：旋挖桩成孔、辅助钢筋工下钢筋笼、灌注混凝土； 四、工程内容： 乙方按甲方提供的施工图纸、设计变更要求，按施工验收规范完成各施工项目所包含的一切施工工艺，桩径为110cm。 其中包括：机械进退场；旋挖桩机成孔；护壁造浆；遇砂层时钢护筒埋置；桩孔清理；桩钢筋笼辅助吊运安装（包含超声波检测管安装）；桩芯砼的浇捣；旋挖机等所有机械设备所需要柴油、制作钢护筒。 五、施工组织设计和工期 （一）、合同工期： 1、合同工期总日历天数,自2017年月日至2017年月日；因不可抗力影响或其他非乙方原因经甲方签证后可顺延工期。因乙方原因致工期延误，罚款元/天。 （二）、进度计划： 1、承包人应及时将施工组织设计和工程进度计划提交给 发包人。 2、承包人必须接受建设单位、监理单位及发包人对进度的 检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人 应按发包人的要求采取改进措施。 （三）、施工机械设备； 按进度工期要求需要每台旋挖桩机配备吊车、挖机、焊机等机械设备需要满足现场施工要求；
， 六、承包方式 乙方以包工、包设备工具、包辅材、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修等形式实行单价包干，工程量甲乙双方按实签证结算。 甲方只负责提供旋挖桩所需钢筋笼、混凝土，除此之外一切辅材均由乙方负责。 旋挖桩钢筋笼主筋连接方式：采用焊接方式，焊条焊接由甲方负责；由乙方负责钢筋笼焊接时所需及辅助吊、安装。 七、合同价款及调整 1、综合单价（含税金） （1）旋挖桩（桩径 1.1m）：实桩元/m，空桩元/m。 （2）上述综合单价包括各种施工措施、场内运输、施工场地清理、自备设备工具、工资、福利、补贴、节假日加班、夜班、赶工、劳保费、医疗费、往返交通费、误工费、窝工费、班组管理费、安全文明施工、安全事故医疗费、各种施工难度补贴、土质差异、流沙、特殊部位处理、利润以及其他不可预见的费用等。除非合同另有注明，否则不得以任何理由调价、补贴或签证。 （3）成孔后浇筑混凝土如有超方，超方量按计算，超出此量有乙方负担。 2、工程量计算：成孔完成后甲、乙双方代表进行验孔，实测成孔深度（以米为单位）。实桩长度由桩端计算至桩顶设计标高，桩径以施工图纸设计桩径计算，工程量以立方米为单位。 八、合同价款的支付 1、每月日前按上月实际产值的 支付进度款； 2、全部工程完工后天内付至工程总产值 的%； 3、基础验收合格后天内付至工程总产值 的%； 4、结算尾款在竣工验收合格后天内结清； 5、因乙方原因中途退场，按退场时产值的%结 算； 6、施工期间概不借款，一切费用均由乙方自行解决； 九、质量与检验 （一）、工程质量 1、工程质量须达到国家或行业的质量检验评定标准和设 计要求的合格等级。因承包人原因致工程质量（含施工质量及
旋挖钻孔灌注桩清包施工合同协议书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
旋挖清包施工合同甲方：南京宏亚桩基分公司 乙方： 依据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为确保桩基工程的顺利施工，经考察甲方同意乙方承担该工程桩基工程相关工作，为明确双方职责和义务，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，双方订立如下施工合同： 一、工程情况 工程名称：北方信息控制研究集团人才公寓项目-地下车库一期桩基 1、施工要求：桩基检测均要达到合格标准，满足甲方、监理、建设、设计及地 方政府相关职能部门验收条件。 2、承包方式：乙方以清包的形式进行桩基施工，测量放线、成孔、下钢筋笼、 下导管、混凝土浇筑等与成桩相关的所有劳务工作及所需资料的完善及整理，并负责验收合格。 3、工程量：Φ600㎜的桩工程量暂定10000米（地面至孔底） 4、工期暂定2个月。 二、工程造价： 合同总价由施工费及施工所需的人工费、钢板租赁费、相关机械费、钢护筒费、措施费等组成。合同总价款含3个点税金,需开票。 三、工程款结算方式桩基全部施工结束一个月内按合同总价的 70%支付工程 款，剩余年底付清。 四、进度控制施工工期包括进场所需的施工机械：按项目部周、月总进度计 划进行施工。 五、甲方职责
1、甲方向乙方提供施工所用的水电、制作合格的钢筋笼、商品砼。 2、负责向乙方提供施工所需的技术资料，对乙方施工过程进行质量监督。 3、负责向乙方进行日常的安全检查。 4、负责现场监理、建设单位的沟通工作。 六、乙方责任 1、负责组织施工机具、配套设备和熟练工人进场施工，进场人数以满足生产 需用为原则。 2、乙方施工期间资料需满足监理单位要求、满足地方政府相关职能部门验收 要求。将后期验收资料进行整理装订成册交于甲方1份原件5份复印件。 3、负责成桩（及隐含工作）的施工，并对成桩的质量负责，如因乙方施工原因 造成质量问题，自愿负全部责任，并承担因此造成的一切经济损失。 4、参与现场的验收，桩顶混凝土超灌高度按图纸要求施工。施工过程中注意 成孔孔径的控制，本工程桩身混凝土超出部分，砼材料费及所产生的相关费用由乙方承担。 6、搞好现场文明施工，安排专人对现场进出车辆进行清洗保洁，并对工地出 入口道路保洁，如应乙方原因保洁不到位造成的一切后果由乙方自行承担。 接受业主、监理及相关单位现场文明检查并对承包范围内的场地负责，不私拉乱接电线及超负荷使用电源，如因乙方造成的损坏乙方按实赔偿并接受甲方处罚。 7、按甲方的施工计划组织生产，服从甲方管理人员的调度，确保工程施工质 量100%验收合格。 8、负责进场人员的安全教育，绝不使用未满十八岁的童工和心脏病、先天性 疾病者进入现场施工，保证乙方施工人员在安全条件下规范操作。 9、乙方现场人员食、宿自理。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 钻孔灌注桩承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据工程需要，结合本工程的具体情况，为明确双方权利和义务，经协商达成如下协议： 一、工程名称： 二、工程量：钻孔桩直径为300mm,主筋为6根§ 10、4 6箍筋，间距100— 200;碌为C25,总桩数量以现场代表签证验收为准。 三、承包范围 包工包料，具体内容、施工放线、机械成孔、钢筋笼制作、浇注碌成柱、桩基资料的整理成套、施工机具的进出场。泥浆由甲方指定排放点，每根桩必须取芯抽检结果与单桩承载力比较，该工程施工图所含内容。 四、承包单位与结算 1、桩直径300mm，单价为64元/m,此单价已包含桩基检测费、材料复检费由乙方负责，税费与管理费由甲方负责， 4.5米以下的超深部份一律由乙方与国土资源和房屋管理局决算。 2、付款方式：乙方白愿垫资入场施工，完成总桩数一半时，甲方付 2 万元，该工程承台梁完工时付3万元，其于尾款在门市盖板完成后付清所有桩基工程欠款。 五、工程质量 1、严格按国家现行验收规范及施工规范执行，质量必须合格，如有不 合格桩造成返工的一切费用由乙方白行负责。因不良地质情况造成人工费及原材料的增加，在有关技术人员论证后由甲方负责有关所需费用。 2、工程以正式开工钻桩浇碌起30天完成，如有停水、停电、下雨工期须延。
六、双方职责 甲方： 1、负责提供一套桩基施工图及有关资料。 2、负责搞好三通一平，水电、电表安装至施工现场，施工场地平整及道路畅通。 3、周边关系的协调，组织对工程进行验收，监督检查乙方工程质量，派代表负责联系工作和现场验收签收。 乙方： 1、负责组织人员、机械进出场，办好交接手续。 2、按现行规范及施工图、精心组织施工组织白检工人确保工作质量，做好文明施工。 3、如甲方未按协议付工程款，所造成的一切损失甲方白负。 4、在施工中发生的一切安全，质量事故由乙方白行负责。 七、本合同签字生效，如甲乙双方任何一方违约，违约方按合同总造价的20%赔偿违约金给对方。 八、本合同未尽事宜，双方协商解决或签订补充合同，本合同一式两份，双方各执一份，签字生效具有同等法律效力。本合同工程完工帐清，白行失效。
旋挖钻孔灌注桩基础工程 施工合同 工程名称：“正安家园”西区 工程地点：靖边县文化路以南16米，教堂巷以西141米发包方：陕西正安房地产开发有限责任公司 承包方： 日期：年月日
甲方：陕西正安房地产开发有限责任公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 甲方将靖边县“正安家园”西区2#楼工程中旋挖机钻孔灌注桩工程，分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，结合本工程的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称：“正安家园”西区 二、工程地点：靖边县文化路以南16米、教堂巷以西141米 三、质量标准： 1、工程质量等级：合格，工程质量必须满足现行施工及验收规范、现行设计规范、《建筑桩基础技术规范》（JGJ94-2008）和地方规范、建设行政主管部门的文件要求。 2、乙方在施工过程中应严格按照施工图、工程设计变更、施工工艺及规范要求进行施工。确保桩的垂直度、桩位轴线偏差在规范范围内;沉渣厚度必须满足规范要求，在桩芯砼浇筑前必须有甲方人员和监理共同参加检查沉渣厚度，确保沉渣厚度符合规范要求;确保桩芯砼的密实度、连续性、浇筑顶标高；确保桩的动测、超声波检测合格等。（注：若因混凝土标号灌注有误所造成桩芯砼的密度不符合要求，因钻孔施工造成塌孔夹渣和孔洞，质量不合格产生费用由乙方负责，与甲方无关）。 3、因乙方施工操作断桩和其它质量达不到要求，造成返工及加桩等产生的费用，由乙方负责。 4、钻孔深度必须严格按照甲方要求的深度进行施工，如未按甲方要求深度进行施工，造成不能满足设计要求时，必须进行返工处理，并且乙方承担全部责任。 5、本工程在施工过程中，若甲方发现乙方已明显不能按照计划工期按期完成，甲方将组织相关人员、机械设备、耗材进场施工，因此发生的费用由甲方认定并从乙方的工程款中扣除。 6、乙方为了保证能够满足合同工期要求，必须保证贰台旋挖机进场并保持正常
旋挖灌注桩施工合同 发包单位：（简称甲方） 施工单位：（简称乙方） 甲方委托乙方施工项目旋挖桩工程，为明确双方的权利及义务，经双方协商一致同意签订以下合同，以便共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、< 包工不包料，即乙方以包工不包料的方式承包该 四、承包方式： 工程的桩基础施工。 五、工程单价： 1、旋挖桩按地面孔口至孔底进行计算，桩径1.2米泥方250元结算，岩层按每方650元结算。（半边岩都以岩层计算），如混凝土不及时到工地，造成桩塌方，二次清孔按泥方每方以250元结算。 2、本工程施工以上单价，所有工程款甲方按现金或转账支付
给乙方（含税票）。 五、甲乙双方的权利和义务： （一）甲方责任： 1、提供施工现场三通一平（即水通、电通、路通及场地平整）和提供乙方工人住宿。 2、办妥正式工程和临时工程施工范围内的土地征（借）用手续及左邻右舍的有关手续，办理施工许可证和临时道路占用许可证。 , 3、提交桩基础平面图、剖面图、地质勘查报告、桩表各一份。 4、甲方派出工程技术管理人员搞好工程一切手续和桩位放线、桩位固定或放好桩头，实施工程验收与签证，协助乙方解决施工中遇到的困难和问题，确保工程顺利进行。 5、甲方要清楚提供工场地地下是否有电线光缆，给供水管道和其他施工设施清除障碍。 6、甲方负责提供免费水、电、砂石、水泥、钢筋等设施到施工现场。 7、甲方负责乙方进场的施工场地旋挖机的路面平整，有凹陷的路面有必要时回填片石，所需钩机由甲方负责。
8、甲方负责旋挖机挖出多余土、石方搬运。 9、甲方负责提供所有材料必须符合质量要求，甲方使用商品混凝土直接输送到乙方桩机漏斗里。 10、甲方负责破桩头、桩质量检测、验收等所有费用。 ￥ （二）乙方负责 1、乙方自备施工人员和生活用具。 2、严格按照设计图纸和国家有关规定、规程进行施工，保证工程质量，并服从甲方负责人的正确指导和安排。 3、乙方施工内容包括：旋挖桩的成孔、钢筋笼制安和吊放、灌注砼。 4、乙方承担施工过程中自身人员和设备方面的安全责任。 5、乙方按甲方图纸要求拟定具体的施工方案实施。 6、乙方协助甲方整理旋挖桩的验收资料。 7、乙方承担进入甲方施工场地前和离场后人员和设备的道路运输等相关责任。 & 六、工程结算方式：从桩的孔口到桩的孔底为桩长：即设计桩的（直径÷2）×半径×3.14×桩长=立方米。
钻孔灌注桩劳务协作合同 甲方（全称）： 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信使用的原则，为完成工程，明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致签订本合同，由甲乙双方共同遵守。 一、工程名称、地点、承包工程的内容、工程量及工期要求 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包任务及内容： 4、工程承包范围及工程量： 5、工期要求： 二、质量要求及验收标准 1、本工程施工质量必须达到优良，否则甲方有权将根据情况给予乙方元的扣款。 2、乙方必须严格按照设计图纸、施工规范标准及甲方审定的施工方案施工，并通过甲方及监理验收。 3、每道工序完工后，经自检合格后应及时通知甲方检查验收，经监理签字后，方可进行下一道工序施工，乙方应对每道工序负全部责任，不能因经过甲方的查验而减轻了乙方的责任。
4、工程验收以工程设计要求和国家现行的施工验收规范及质量验收评定标准为依据。 5、在甲方工程质量缺陷责任期和质量保修期内，若乙方施工的工程出现质量问题，由乙方负责修复；若乙方不按要求修复，由甲方指定施工队伍修复时，费用从乙方质保金中扣除，超出质保金部分由乙方另行支付。 三、工程价款及支付 1、钻孔灌注桩单价为，本单价为综合单价，为完成该工程有关的所有工作的报酬均已包含在上述单价内，不另行支付。 2、甲方根据乙方每月实际完成的监理计量工程数量，按月结算工程价款，甲方月计量款到位后天内支付乙方当月工程价款的％。待工程竣工验收后，支付乙方剩余%工程价款，甲方扣留乙方工程价款的％作为本工程的质量保证金，待甲方总包工程的质量缺陷责任期和质量保修期满后，如无质量问题，业主扣留甲方的质保金返还到位后个月内全额支付给乙方。 ３、乙方承诺不因业主支付甲方计量款不到位而停止工程施工及提出索赔要求。甲方支付乙方的劳务款必须专款专用，否则甲方将根据实际情况停止付款。 四、工程结算 1、本协议履行全过程中同志为甲方向乙方或相关方提供本协议结算资料的唯一合法签字人，甲方其他任何人擅自签字直接向乙方或相关方提供本协议的任何结算资料，甲乙双方均视为无效。 2、结算时乙方必须提供正规劳务施工发票，否则税金由甲方代扣代交。 五、双方的权利和义务 （一）甲方 1、负责向乙方提供工程施工图纸一份。 2、负责向乙方进行工程技术交底，协助乙方放线定位，但并不免除乙方对设计图纸未全面领会的责任。 3、甲方负责对乙方的工程按监理要求及规范标准进行监督、检
钻孔施工合同范本 钻孔施工合同范本 随着时间的推移，越来越多事情需要用到合同，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是整理的钻孔施工合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 钻孔施工合同范本1 甲方：__________________公司 乙方：__________________ 根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。 一、租机范围及内容 甲方租用乙方钻机两台，用于_________，乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。 二、甲方责任 1、乙方进场前，做好场地的三通一平； 2、派____为驻工地代表，负责现场签证，并协调解决施工中遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系； 3、协助解决工人住宿。 三、乙方责任
1、根据施工要求，保证质量、包安全，按甲方要求的工期完成钻孔； 2、做好施工原始记录； 3、按照甲方的进度计划施工，服从甲方驻工地代表的管理； 4、严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理； 5、严格按照操作规程进行作业，确保施工安全，如发生安全事故，乙方负责解决，费用由乙方承担。 四、质量标准 按照现行有关规范要求及施工设计图施工。 五、付款及结算方式 1、成孔按元/米计价，按实际完成工作量结算。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时，给予补偿，补偿原则为：甲方与业主协商后，其补偿金额的全部支付给乙方。 2、乙方全部钻机进场开钻后，甲方按每台钻机________元支付预付款。 3、锚杆施工进度达到50%时，甲方再按乙方已经完成工作量的________%支付进度款。 4、工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的________%，但此时应扣除已经支付的款项。尾款在________个月内结清。 5、乙方不负责施工用的水、电费用，但水、电表由乙方提供并
工程 旋挖钻孔灌注桩施工合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。双方就本工程桩项目分项工程施工事项协商一致，明确在施工过程中的工程质量、安全生产、文明施工、工期控制、机械设备、材料使用等方面的责任、权利和义务，订立本合同，以便共同遵守执行。 一、工程概况 项目名称：旋挖钻孔灌注桩项目 工程地点： 二、工程内容 1、乙方提供旋挖钻机成孔，钢筋笼安装，商品砼灌注。 2、按照甲方关于施工现场安全文明标化工地的要求，做好标化文明工作，场内设备、机具的布置，日常保洁及维护工作；负责本组作业场地各项检查属于本班组范围的清理工作。 三、承包方式 1、本工程承包方式为清包工不包材料，包成孔机械及配套机械；包劳动保护用品；包质量、包进度、包安全、包管理、包配合、包维护、包风险、包文明施工，包施工管理综合费及利润的方式进行承包。不含施工期间水电及税金。 2、按照甲方及相关单位的要求及指定内容组织施工，甲方有权根据实
际情况的需要调整乙方的工程内容（包括增加或减少工程范围等）。 四、工期要求 1、乙方必须严格按照甲方施工总进度及每月、每周、每天的进度计划组织施工，本工期为日历天包括节假日，该进度计划系本合同不可分割部分；甲方提供的工作面乙方应及时组织施工人员施工，必要时组织加班。 2、本项目为全天候施工或加班作业，当上道工序基本完成，甲方向乙方下达施工指令，乙方在接到甲方施工指令安排的时间内，完成该施工段的工作。 五、单价与计量 1、本工程项目施工内容以施工图要求为准，承包单价：有效桩长综合单价为元/m，空桩费按元/m计算。(此项单价不包含入岩费及税费)。 2、本项目采用固定单价的承包方式；此单价包括人工费、机械费、加班费、高温补助、节假日补贴费、工伤、医疗、福利、管理费、卫生清理费和劳保用品等一切费用。 3、工程量计量，根据施工图设计进行计算。本合同范围内不再额外签工，甲方如需要乙方提供合同范围之外的零星用工，普通用工按元/工日计取（包含伙食补助在内）。 4、业主等原因引起，导致设计使用功能变更，造成已完成工作返工时，经甲方确认返工部位按实际发生的单项调整。设计变更造成工程量的增、减，超出本合同总价款的予以按实调整。 5、如工程出现与建设单位解除合同停止施工，乙方也相应解除合同条约。根据实际完成的工程量，按合同约定单价结算，并在15天内辅助设备退场撤离施工现场。如甲方计划工期另有规定，按最新规定执行。
旋挖钻机钻孔施工合同 发包人（全称）：（以下简称“甲方”） 承包人（全称）：（以下简称“ 乙方”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就旋挖桩施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称：郧县金色港湾小区 二、工程地点：郧县城关镇 三、承包范围： 承包范围：根据郧县金色港湾小区基础工程孔桩施工图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容及施工需要配合的辅助工作。主要工作内容包括：旋挖钻机钻孔施工、清理孔渣、孔内抽排水、混凝土浇筑、安全设施搭拆措施等。直至按图纸要求符合孔桩下一施工条件为止。（含塔吊承台挖土方、浇混泥土、但不计工程量） 单价包含旋挖钻机机械的安拆费、油费、钻孔、维修、保养。 四、计价方式：1m（含1m）以上直径孔桩，按照375 元/立方计价，0.8米直径孔桩，按照260元/m 计价（甲方保证不低于35根）。 以上合同单价为固定综合单价包干，已包含承包范围内所有规定的内容。包含与此项工作有关的人工费、机械费、拆卸、磨损、维修、燃油费，现场管理费、赶工措施费、安全保险费、清渣费（孔渣必须清理干净）、以及其他不可预见费、利润。还包含配合此项作业有关的所有机具使用费主要包括（空压机、电动葫芦、抽水机、凿岩机、风镐）等但不限于此。在合同执行
过程中，不因任何因素调整合同单价。 工程量：以设计施工图纸为准，根据实际完成经甲方验收合格的工程量为准，经项目部、合约部、工程部、监理各方确认后方可作为结算依据（不含扩大头）。塌孔重钻孔桩不重复计算工程量。 五、合同工期： 1、总工期为天。自年月日进场施工到年 月日止全部完工。乙方必须在甲方规定时间内完成，乙方应采取加班或增加设备、人员等措施，都不得延误甲方规定的具体完工时间，否则造成甲方工程进度的滞后，按1000 元/ 天处以罚款。若甲方原因影响工期由甲方负责。遇不可抗拒因素（如下雨，塌孔等）工期延顺，春节休假工期扣除。 2 、具体以甲方实际通知时间为准。在接到甲方通知后1 天内乙方必须将机械设备，及人员送到需要施工的现场。每延迟1 天按1000 元/ 次罚款，并承担给甲方工期延误造成的损失。 六、质量要求： 1、乙方必须按甲方及项目部提供的设计图纸、技术核定单等有关规范规定进行施工。 2、本协议工程内容的工程质量为优质标准。若单项工程一次交验达不到合格标准，乙方进行整改，整改后达到合格为止。 3、甲方配合乙方协调外部关系如：验桩、商砼、钢筋工等配合 施工。
钻孔灌注桩施工分包合同 合同编号： 发包方（甲方）：上海市第五建筑有限公司 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：。 1.2 工程地点：。 1.3 承包范围及内容：。 1.4 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对 乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 1.5 承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境 保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期
2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期：本工程于年月日开工，至年月 日竣工，共个日历天。 2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天， 按本合同总价的计算，按天累计。 2.4 遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后， 可考虑工期延长（如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行）： a.因不可抗力的影响； b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度 无法按原计划进行； c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上。 d.业主原因的工期调整。 2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划， 尽一切可能保证工期。 2.6 发生不可抗力的费用承担： 2.6.1 人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用； 2.6.2 造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担； 2.6.3 所需清理修复工作的责任与费用的承担，甲、乙双方根据具体 情况另行协商。 第三条工程质量 3.1 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计 说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量为。 3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金 为。 3.3 本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。 3.4 除不可抗力因素如战争、地震、火灾、自然灾害等及人为破坏和
旋挖桩工程施工合同 合同编号：发包人：（以下简称：甲方） 承包人：（以下简称：乙方）发包人将旋挖桩工程发包给承包人施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称：； 二、工程地点：； 三、承包范围：； 四、工程内容： 乙方按甲方提供的施工图纸、设计变更要求，按施工验收规范完成各施工项目所包含的一切施工工艺。 其中包括但不限于：机械进退场；旋挖桩机成孔；护壁造浆（泥浆必须要在外面运进施工现场，不得在施工现场制作）；遇砂层时钢护筒埋置；桩孔清理；桩钢筋笼制作及吊运安装（包含超声波检测管安装）；桩芯砼的浇捣；旋挖机等所有机械设备所需要柴油、制作钢护筒。 五、施工组织设计和工期 （一）、合同工期： 1、合同工期总日历天数天, 年月日月日（含节假日在内）；因不可抗力影响或其他非乙方原因经甲方签证后可顺延工期。因乙方原因致工期延误，罚款1000元/天。 （二）、进度计划： 1、承包人应及时将施工组织设计和工程进度计划提交给 发包人。 2、承包人必须接受建设单位、监理单位及发包人对进度的 检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人 应按发包人的要求采取改进措施。 （三）、工程开工： 1、开工时间：年月日开工。 （四）、工程竣工： 1、暂定竣工时间：年月日。 （五）、施工机械设备； 1、按进度工期要求需要旋挖桩机台； 2、吊车、挖机、焊机等机械设备需要满足现场施工要求； 六、承包方式 乙方以包工、包设备工具、包辅材、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修等形式实行单价包干，工程量甲乙双按实签证结算（桩头扩大部分不计，按桩径统一计算）。 甲方只负责提供旋挖桩所需钢筋、混凝土，除此之外一切辅材均由乙方负责。 旋挖桩钢筋笼主筋连接方式：如采用焊接方式，焊条由乙方负责；如采用直螺纹套筒连接方式，直螺纹套筒由甲方提供，由乙方负责钢筋开丝及安装。 包括所有焊接用焊条； 七、合同价款及调整 1、综合单价（不含税金） （1）旋挖桩：实桩元/m3（中风化、微风化入岩费用不计）。 （2）上述综合单价包括各种施工措施、场内运输、施工场地清理、自备设备工具、工资、福利、补贴、节假日加班、夜班、赶工、劳保费、医疗费、往返交通费、误工费、窝工费、班组管理费、安全文明施工、安全事故医疗费、各种施工难度补贴、土质差异、流沙、特殊部位处理、利润以及其他不可预见的费用等。除非合同另有注明，否则不得以任何理由调价、补贴或签证。 （3）下放、起拔钢护筒震动锤租金及油耗按实际支出并入合同价款结算。 2、工程量计算：成孔完成后甲、乙双方代表进行验孔，实测成孔深度（以米为单位）。实桩长度由桩端计算至桩顶设计标高，桩径以施工图纸设计桩径计算，工程量以立方米为单位。 八、合同价款的支付 1、每月20日前按上月实际产值的70%支付进度款；
最新钻孔灌注桩施工合同范本5篇施工合同亦指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。以下是小编整理的钻孔灌注桩施工合同范本5篇,欢迎阅读参考! 钻孔灌注桩施工合同范本(1) 甲方: (身份证号: ) 乙方: 乙方将钻孔工程施工委托甲方进行。双方根据《中华人民共和国经济合同法》等有关规定,本着平等、自愿、公开、诚信的原则,签订如下协议: 一、工程地址、内容、承包方式、合同价、付款方式 1、工程承包范围:露天开采爆破的钻孔。 2、工程承包内容:甲方负责布孔、钻孔等工作。 3、承包方式:乙方负责勘察指定爆破作业场地,孔网设计,提供水、电等必要实施,其它如钻孔的机械设备,技术人员,燃油费等均由甲方负责。 4、合同价:直径∮90规格钻孔,包干价18元/米,以工程量实际发生量为结算依据含税结算。(每米壹拾捌元整) 5、付款方式:工程款预计为元。每次钻孔后由乙方派人进行验收,合格后双方签字予以确认,月底累计按合同价计算进行结算。 二、合同期限 1、合同期限从2015年月日起至2015年月日止。 2、在施工过程中如遇到下列情况工期延误则甲方不负担任何责任。 (1)业主认可的工期延误; (2)乙方原因造成的工期延误。 3、甲方每天根据乙方施工进度安排,向乙方提出合理的施工进度和第二天的施工计划,并按计划进行施工。 三、甲乙双方责任 (一)甲方的主要职责 1、甲方不得将工程转包或承包给他人,否则乙方有权无条件终止本合同,并由甲方承担由此造成的全部经济损失。
2、甲方在接到乙方要求其进场的书面通知后,按时组织人员进场,且必须保持人员情绪稳定,保证按期、按质、按量完成乙方安排的生产任务,服从乙方的统筹安排,统一调动。 3、必须服从乙方的统一管理,自担风险、自负盈亏,确保本协议工程施工的质量、工期和安全等要求。且甲方在钻孔过程发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由甲方自行负责,乙方不负担任何责任。 (二)乙方的主要职责 1、乙方在甲方进场后组织甲方人员进行入场教育,并进行监督检查。 2、乙方负责甲方在入场后进行技术交底和安全交底,向甲方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文理施工等要求。 3、负责对甲方的工作过程和结果实施监督检查,在甲方工程质量、工期、文明施工不能满足工程施工所需时,乙方有权命令 甲方限期整改直到满足要求为止。 四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方答案后生效。 五、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有相等的法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 钻孔灌注桩施工合同范本(2) 甲方: 乙方: 甲方承建的枝城高新技术示范园区一期场地平整工程,为了确保优质安全的完成施工任务,本着平等、自愿、公开和诚信的原则,甲方决定将部分开挖石方爆破的钻孔施工任务交由乙方作业。经甲乙双方友好协商,达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称:宜都市枝城高新技术示范园区一期场地平整工程。 2、工程地点: 宜都市枝城镇梁家畈村。 3、工程质量标准:按业主、监理、项目部的要求执行。 二、工程承包范围、内容、承包方式、合同价、付款方法