电气合同
以下是小编为大家收集的合同、合同双方：
甲方：
乙方：
二、承包内容：
电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
三、合同双方的权力和义务：
1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。
4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏(如炭刷用完，轴承损坏等)甲方负责维修，对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等)，乙方负责一切维修费。
6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。
7、乙方施工完的每道工序必须履行签手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签后才能生效。
8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。
9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，承包工程内容完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。
10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付文明施工抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。
10、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工，积极参与制订材料计划并能提出合理化建议，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/m2奖励。
11、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程，并严格按规程操作。
四、承包款结算方法：
乙方必须在每月3日前报上月工作量，
履行签手续后结算80%工资，工程完工后经有关单位验收合格并
向甲方交工后一次结清全部承包款。
五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。
六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签之日起生效。
甲方签：
乙方签：年月日
电气工程施工合同电气合同
|
经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx 元/m2，订立以下协议：一、合同双方：甲方：乙方：二、承包内容：电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。三、合同双方的权力和义务：1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏甲方负责维修，对于人为损坏，乙方负责一切维修
费。6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。7、乙方施工完的每道工序必须履行签手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签后才能生效。8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，承包工程内容完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付文明施工抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。10、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工，积极参与制订材料计划并能提出合理化建议，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/m2奖励。11、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程，并严格按规程操作。四、承包款结算方法：乙方必须在每月3日前报上月工作量，
履行签手续后结算80％工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签之日起生效。甲方签：乙方签：年
月
日
电气设备安装工程施工合同电气合同
|
发包方：xx有限公司
承包方：xx安装有限公司
甲乙双方经友好协商，发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务委托给承包方施工。为明确双方责任，确保工程质量和进度，双方依据国家电力行业有关技术规条
工程概况
1.1
工程名称：石英砂加工一线电气安装。
1.2
工程地点：
1.3
工程内容：详见合同附件。
1.4
承包内容及方式：包安装、包验收及全部辅助材料。
1.5
工程性质：设备材料的安装施工工程。
1.6
安装工期：
l.6.1
安装工程开工日期：
1.6.2
安装工程竣工日期：
第二条
合同文件
施工图纸以及经双方授权工地代表签署的文性资料为本合同的组成部分。
第三条
标准和适用法律
3.1
使用标准和规规切不安全的事故，应由承包方本身负责。
4、承包方应负责所有材料的保管工作，并有专人负责材料的进出仓记录，如承包方的原因造成材料的丢失或损坏，均由承包方负责。
5、负责提供所供设备材料的合格证明及相关文件资料。
6、负责工程验收不合格部分的一切返修费用。
7、承包方应积极配合发包方组织的施工质量及安全检查，对发包方提出的整改意见必须及时落实、整改。
8、及时提供上级统一规部分工程量分包给第三方。
第八条
工期延误
若合同的任一方由于不可抗力的原因，即双方不能控制的事件发
生，如战争、地震及其它的不可抗力等原因影响了工期，则合同延期执行，工程延期时间与事件的持续时间相等。
第九条
工期提前
根据工程实际情况，如发包方提出要求将工期提前，承包方应尽力确保，并由双方协商后签订提前竣工协议。
第十条
安装质量和质量检查
10.1工程质量
10.1.1
承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
10.1.2
发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
10.2
质量检查：发包方代表有权按设计要求和有关验收规条
隐蔽工程和中间验收
工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款的约定的中间验收部位，承包方自检合格后，在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表参加，通知内容包括承包方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验
收时间和地点。承包方准备验收记录，经验收合格，发包方代表在验收记录上签后，方可进行覆盖和继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。48小时内发包方代表不到场，承包方可自行隐蔽并视为发包方认可。
第十二条
安装工程具备交接条件时，由承包方提前两天提出申请，发包方组织交接。
第十三条
重新检验
发包方代表提出对隐蔽工程重新检验要求时，承包方应按要求进行重检，并在检验后重新验收或修复。检验合格，发包方承担重新检验的工程费用；检验不合格，承包方承担发生的费用并应立即无偿进行修复。
第十四条
合同价款及调整
14.1
本项目工程的合同总价为人民币贰佰捌拾万元整。
14.2
当有以下情况之一时，可作价款调整。
14.2.1
本合同规定之外的工程内容增减。
14.2.2
本合同规定之内的工程量，如设计变更后单项工程上下变动在5%以内的合同总价不作调整，超过5%以上部分按实际结算。
14.2.3
发包方代表确认的重大设计变更和工程洽商。
第十五条
工程款支付及工程价格结算
15.1
该工程完工，经发包方验收评定合格，在收到承包方开具的全额建安发票并办理完结算支付审批后10个工作日内付至实际结算总金额的90%；
15.2
留结算总金额10％作为质保金，质保期自调试合格满一年后无发现质量问题到的，在15个工作日内将余款一次付清给承包方。
第十六条
设计变更
16.1
发包方或设备供应商提供的设计变更，必须经发包方人员签方能有效，并要求在施工前通知承包方。
16.2
承包方原则上应严格按图施工，不得随意更改设计，但确因需要应由承包方提出具体书面变更资料，经发包方代表同意并签证后，才能做出相应的设计变更。
第十七条
竣工验收及工程保修
17.1
本工程完工后，承包方严格执行发包方的验收标准和考核制度，包括中间验收、竣工验收，所有验收报告均应由承包方提供检测数据，并由发包方进行复检验收。
17.2
承包方根据发包方要求，按国家及行业工程竣工有关规定向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告。
17.3
发包方代表收到竣工验收报告后，应在10日内组织有关部门验收。
17.4.工程交工验收后，工程质保期为１年，自该生产线正常投产之日起计算满一年。质量保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。
由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在质保期内承包方拒不修理时，发包方可动用质保金请人修理，超支部分应由承包方负担。
第十八条
解决争议的办法
18.1
甲、乙双方如在合同履行过程中发生争议时，双方先通过友好协
商解决，如协商不成时，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。
18.2
发生争议后，除出现下列情况外，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好己完工程：
18.2.1
合同确己无法履行。
18.2.2
双方协议停止施工。
18.2.3
调解要求停止施工，且为双方接受。
18.2.4
法院要求停止施工。
第十九条
违约
19.1甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
19.1.1
发包方代表不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
19.1.2
承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规方擅自中途停止合同执行或中途终止合同，视为违约，违约方应承担违约责任，
并支付合同总金额的15%违约金给守约方。
19.3
承包方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人；否则，发包方有权单方解除合同并按合同总金额的15%追究承包方的违约责任。
第二十条
索赔
当发生索赔时，可按以下规定向责任方索赔：
20.1
有正当索赔理由，具有索赔事件发生时的有关证据。
20.2
索赔事件发生后20个工作日内，索赔方向责任方发出要求索赔的通知。
20.3
责任方在接到索赔通知后20个工作日内给予
确认，或要求提供进一步补充索赔理由和证据，责任方在20个工作日内未给予答复，应视为该项索赔已经
确认。
第二十一条
安全施工
21.1
承包方按有关规定，采取严格的安全措施，施工人员必须带好安
全劳保用品后方可上岗。发包方责任造成的安全事故由发包方负责，承包方责任造成的安全事故由承包方负责并承担因此发生的一切费用，第三方责任造成的安全事故由发包方协调或由仲裁机构仲裁。
21.2
发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表，同时按政府有关部门要求处理。
21.3
承包方在施工过程中必须接受发包方现场安全调度的协调、管理，并配合相关施工单位积极完成施工任务，否则发包方有权按500-1000元/次的罚款在工程款中扣除。
第二十二条
保险
22.1
发包方负责施工现场发包方提供的设备和材料及发包方人员的生命财产保险及其有关费用。
22.2
承包方负责自己在施工现场的人员生命财产和机械设备的保险及其有关费用。
第二十三条
合同的生效及终止
23.1
本合同自双方代表签并加盖合同章之日起生效。
23.2
本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
第二十四条
合同份数
本合同正本一式陆份，发包方执肆份，承包方执贰份，具有同等效力。
第二十五条
其它
25.l
本合同未尽事宜，另行协商解决。
25.2
合同附件一为本合同的组成部分。
发包方：
承包方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
签约日期：年月日
日期：年月日
室内电气安装合同书电气合同
|
一、合同双方：
甲方：
乙方：
二、承包内容：
电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
三、合同双方的权力和义务：
1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。
4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏(如炭刷用完，轴承损坏等)甲方负责维修，对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等)，乙方负责一切维修费。
6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。
7、乙方施工完的每道工序必须履行签手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签后才能生效。
8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。
9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，承包工程内容完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。
10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付文明施工抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。
10、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工，积极参与制订材料计划并能提出合理化建议，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/m2奖励。
11、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程，并严格按规程操作。
四、承包款结算方法：
乙方必须在每月3日前报上月工作量，
履行签手续后结算80%工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。
五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造
成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。
六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签之日起生效。
甲方签：
乙方签：年月日
编号：GR-WR-62022 电气工程施工合同模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
电气工程施工合同模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx元/M2，订立以下协议： 一、合同双方： 甲方： 乙方： 二、承包内容： 电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务： 1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。 4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。 5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏（如炭刷用完，轴承损坏等）甲方负责维修，对于人为损坏（如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等），乙方负责一切维修费。 6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。 7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。 8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有
电气分项工程合同书 发包方（甲方）：_____________________ 承包方（乙方）：_____________________ 根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规的规定，加强企业内部管理，确保工程质量符合规定要求，甲乙双方遵循平等、自愿、诚实、守信的 原则，经过友好协商，甲方同意将______________________________ 工程项目的电气分项工程 清工分包给乙方施工，并制定如下条款： 一、工程承包方式 甲方按照施工图纸的设计要求及设计变更内容向乙方提供全部电气工程（包括强电、弱电、消防电气工程及暂设工程）施工所需要的物资及材料，乙方负责施工（清工承包），施工工具由乙方自备。 二、工程承包内容 1、施工图纸内及设计变更中电气工程（包括强电、弱电及消防电气工程）的全部内容，包括暂设工程及临时用电所需要的电气（强、弱电）工程施工等。 2、工期：年月曰?年月曰 三、工程承包价款及拨款方式 1、上述承包工程价款按照建筑面积______ 元/平方米计价，工程总价待竣工后按照实际 面积结算（工程项目建筑面积平方米，承包总价款为Y 元, 人民币（大写）元整）。工程价款包括施工期间的工程维护费用、临时用电 设施的施工费用及配合其他工种施工用电的施工费用。 2、工程款按照月施工进度拨款，月底乙方向甲方提报施工进度结算表，甲方核对无误后按照80^支付给乙方。 3、设计变更所发生的施工费用已包括在平方米单价中，甲方不再另行支付。 4、在工程竣工通过验收后留工程结算总价款的5泣程款作为质保金（保修期为二年，保修期满无任何质量问题甲方无息返还质保金给乙方），其余工程款在年底前逐步支付于乙方。 四、工程施工要求 1、工程严格按照国家规范规定及建设单位、监理单位的要求施工，质量达到合格标准。在施工过程中如因乙方施工原因出现质量问题，所发生的返工费用及材料费用均由乙方负责承担，所发生的价款在乙方工程款中扣除。由甲方材料供应出现的质量问题，由甲方负责。 2、乙方要严格按照设计图纸施工，未经建设单位及公司项目经理或技术负责人批准，不得擅自更改施工工艺及做法，增加、减少施工内容，或使用其他规格、型号的材料替代设计
家用电器买卖合同范本 家用电器买卖合同怎么写?家用电器买卖合同需要注意哪些?下面是人才的关于家用电器买卖合同的内容，欢迎阅读借鉴。 供方：____________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 需方：____________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。 一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量 品名 规格、型号、牌号、商标 产地或厂家 质量标准 包装要求 计量单位 数量 单价 总金额
交(提)货时间及数量 备注 执行记录 合计人民币(大写) 二、供方对质量负责的条件和期限：____ 三、交(提)货方式及地点：____________ 四、运输方式到达站(港)及收货单位：____ 五、运输费用负担：________________ 六、合理损耗计算及负担：____________ 七、包装费用负担：________________ 八、验收方法及提出异议的期限：____ 九、结算方式及期限：________________ 十、违约责任：____________________ 十一、合同附件：____________________ 十二、其他约定事项： 1.合同正本一式两份，双方各执一份。 2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。 供方(盖章)________________________ 法定代表人：____________ 委托代理人：____________ 开户银行：____________
合同编号：YT-FS-7892-52 电气安装合同范文(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电气安装合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。 一.工程概况 建设单位名称： 工程名称： 建设地点： 标段(栋号)： 建筑面积(水暖、电气)：各标段以土建竣工实际
面积为准总建筑面积：暂定为㎡ 二、乙方进场人数(附名册) 乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 (一)开工日期：年月日 (二)总(日历)工期：个月 (三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 (一)承包方式：包工、包料、包工具、包工期、包安全、包文明施 (二)承包范围： 1.给排水安装：图纸内的全部内容， 2.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，
电气工程协议书范本 篇一：电气工程安装合同 合同编号：XHXX080301 安装工程合同 工程名称：2*630kVA欧变高压配电安装工程工程地点：中山市东升镇 建设单位：中山市XX XX有限公司 电气工程安装合同书 合同编号： 签约地点： 甲方：中山市XX有限公司 代表人： 联系电话： 乙方：中山市XX工程有限公司 代表人： 联系电话： 甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。 一、工程项目： 1、工程名称： 2、工程地点：
3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行 设计（或委托有资质的设计院设计），经由施工地供电管理部门审批后 的图纸施工。 4、工程所用的主材及厂家： 1）安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压 器有限公司。 2）安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司 3）敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX 实业有限公司。 4）安装欧变基础一个。 二、原始资料： 甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其 它基础资料，并保证上述资料的真实性。 三、施工图纸： 乙方根据甲方提供的基础资料进行设计（或委托有资质
的设计院设 计），设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意 后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。 四、合同价款： 甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包 试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以（含税人民币） ￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费 用由双方确认后另行协商解决。 五、付款方式：第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金（含 税人民币）￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。 第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款（含 税人民币）￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。 第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款（含税人民 币）￥：XX元(人民币大写: XX元整) 备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取（银行
科匯金穀永電二期低壓櫃供應及安裝分包合同 合同編號： 需方：廣州亞虎電力有限公司 供方： 工程地址：廣州市蘿崗區 產品名稱：低壓開關櫃 簽約地點：廣州市天河區 簽訂日期：年月日 合同條款 需方：廣州亞虎電力有限公司 供方： 為明確需、供雙方責任，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，經雙方充分協商一致，簽訂本合同，供雙方共同遵守執行。 供方向需方提供產品的名稱、型號、數量、金額及生產廠家： GCL低壓開關櫃29臺（詳見廠家報價附表）。 合同總價款為人民幣（大寫）元整（小寫：￥）（以上總價款不因市場材料價格漲落或匯率變動而調整）。 以上價格均為含稅價（合同總價款為供方按圖完成低壓櫃生產、安裝所需的全部費用，含全部設備材料費、材料檢驗費、機械費、人工費、運輸費、二次設計費、管理費、稅費、系統調試檢測費、現場安裝拼櫃、接地等費用）。生產廠家：。
對合同約定的產品，供方應於合同簽訂後20日內交貨並現場安裝調試完畢。產品品質標準和保修條件： 產品品質要求按國家標準執行，供方承諾嚴格按需方提供圖紙、廣州市及蘿崗區供電部門要求進行製作和生產，母線室三相母線及中性母線按照圖紙要求提供、安裝，櫃內銅母排須做平櫃頂，每組低壓櫃零排和地排要分別用不小於ZRBV-70mm2電線可靠連接於基礎槽鋼，每組低壓櫃外殼都要與基礎槽鋼進行不少於三點的焊接。主要開關按圖採用在上海人民、貴州長征、廣州白雲系列中自主選擇品牌系列，其他所供元器件必須為廠家全新原裝產品。供方承諾，無論需方是否對產品進行並通過了各種檢驗，均不能解除供方對所提供產品品質的保證責任。 供方所供產品必須保證符合國家有關安全技術規範和標準，保證產品品質和性能符合本合同約定，並確保通過供電部門的驗收。 供方保證所供產品，為供方合法擁有所有權的，且可以合法轉讓產品，是符合本合同約定的全新、完整，未使用過的產品。 在供需雙方約定的保修期內，供方須對產品品質實行三包，即包修、包換、包退。若因設計或外因造成產品相關品質問題，供方應及時給予處理解決，經簽證認可後，需方只需提供零配件更換費用。 供方所供產品保修期為驗收通電之日起計二十四個月。 保修期出現因產品品質需要維修，供方在接到需方通知兩天內必須派員維修，否則需方有權委託其他單位維修，費用在供方保修金中扣除。
电气设备安装工程施工合同的范本 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国 家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、 乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议： 第一条：工程承包范围 1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。 1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。 第二条：工程承包方式及合同单价 2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、 安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。 2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。 2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予 上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设 备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料 的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、 工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工 中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。 对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、 停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。 第三条：工程承包内容 乙方工作内容包括但不限于以下施工工序： 母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆线防雷及接地装置、 配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程 施工。
电气工程承包合同协议 书本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
电气分项工程施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期： 建筑工程电气分项工程施工合同 甲方（发包人）（全称）： 乙方（承包人）（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 一、工程概况及承包内容和价格:
工程名称：兴城市社会主义新农村东一新村一期工程 工程地点： 工程结构：框架结构建筑面积约 5万 M2。（以实际面积为准） 承包工作内容： 1、照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的全部内容。 2、动力系统：管路及套管预留预埋、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。 3、弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。 承包价格： 元/m2（含临电)（按建筑面积计算）。 承包方式： 包人工费、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳、电焊机、弯管器等）、包质量、包工期、包文明施工。 付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。
2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。 二、合同双方的权利和义务： 1、甲方负责材料供应。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。 3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。 4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。 5、进场材料与甲方保管人员共同验收（包括型号、规格），发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。 6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。
合同编号：YT-FS-4469-10 电气工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电气工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：工程内容： 二、工程承包范围：包工包料、包安全。 三、合同工期 工程施工日期：20xx年月日至20xx年月日。 四、工程质量标准：《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-02) 五、合同价款：
六、双方一般权利和义务 1、甲方 (1)提供必要的施工场地和施工便利; (2)应配合乙方做好安全文明施工工作; (3)配合乙方协调处理施工现场管理、突发事件等工作; (4)负责工程质量的验收工作; (5)工程竣工验收结束后，及时办理支付，通过银行转账或现金支付方式一次性支付工程款。 2、乙方 (1)提供建筑材料合格证书、工程结算书和有关工程联系单等; (2)根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫及其施工人员的安全施工; (3)遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，随时清理，承担因自身原因违反有关规定造成的损失
竭诚为您提供优质文档/双击可除 电气设备供货合同 篇一：电气设备采购合同 电气设备采购合同 合同编号： 甲方（采购方）：（以下简称甲方） 乙方（供应方）：（以下简称乙方） 甲方由于工程项目建设的需要，现需从乙方处采购等物资（或器材）。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。 第一条产品及价款 第二条供货时间 从年月日起至止。期间送货以甲方通知为准（需提前通知）。 第三条质量要求 由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用，乙方供给甲方同样质量的产品。乙
方必须保证设备为合格产品，应满足设计图纸要求，并且符合国家现行标准及规范要求。 第四条运输、交货及收货 1、交货方式：所有货物由乙方送往双方共同约定的交货地点，并由乙方负 责物资运输，所产生的费用由承担。 2、交货地点： 3、货物交与甲方之前，由乙方妥善保管。在进行验收时，如发现缺少、损坏等，甲方有权拒收或要求补齐，因此造成的损失，由乙方自行承担。达到收货要求的，甲方应及时对货物进行签收。 第五条支付及结算方式1 现金支付银行转账2、结算方式：第六条违约责任（一）乙方应负的责任 1、物资设备规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 2、乙方按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付绘甲方不能交货部分货款总值的的罚金。 3、乙方供应甲方使用的物资必须保证质量，承担对所供应物资质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有
电气安装工程合同范本 甲方： 乙方： 甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。 一、工程项目： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。 4、工程所用的主材及厂家： 1)安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压器有限公司。 2)安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司 3)敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX实业有限公司。 4)安装欧变基础一个。 二、原始资料：
甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其它基础资料，并保证上述资料的真实性。 三、施工图纸： 乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。 四、合同价款： 甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。 五、付款方式： 第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。 第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。 第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写: XX元整) 备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取(银行帐户名：XX)，如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给XX(电话：XX)电话确认。
合同编号:__________ 电气工程施工承包合同范本 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 20____年___月___日
电气工程施工承包合同怎么写?以下是华律网小编提供的一个范本，仅供参考。 电气工程施工承包合同 编号： 本工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
电器产品采购合同 导语：在特殊情况下，合同无法继续履约时，经双方协商，书面签字盖章确认后，合同失效。下面了电器产品采购合同，欢迎参考借鉴！ 甲方（采购单位）： 法定代表人： 乙方（供货单位）： 法定代表人： 甲乙双方依照《 * 合同法》及其它有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，协商一致，订立本合同。 第一条甲方采购的物品内容和成交价格： 物品名称： 规格型号：
单价： 单位： 数量： 总价： 合计： 第二条物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿 1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准执行。 2、乙方应按生产厂家的保修规定和服务承诺做好保修等服务。 3、乙方售后服务响应时间为甲方通知乙方之日起____日内，若乙方在甲方通知之日起___日内不安排工作人员进行售后服务的，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。
4、在物品保修期结束后若乙方需要对物品、设备进行改造和升级的，乙方应按照承诺提供相应的服务，由此而产生的费用由甲方承担。 5、如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。 第三条交付和验收 1、交付时间：乙方应在甲方要求的时间内将所有采购物品交付给甲方。 2、交付地点：乙方应将采购的物品按时送到甲方指定的地点。 3、乙方负责物品的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该物品可以正常使用为止；负责提供物品的使用说明等相关资料；并承担由此产生的全部费用。 4、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后3个工作日内组织验收。 5、验收标准：
（1）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证； （2）质量符合国家法律法规规定的标准。 第四条货款的结算 1、结算依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。 2、结算方式：货款结算按照季度结算的方式进行，甲方每季度按时将当季度货款支付给乙方。甲乙双方应以书面形式告知对方各自的开户银行、账号名称、账号，开户银行、账号名称、账号如有变更的，变更一方应在合同规定的相关付款期限前20天内以书面形式通知对方，如未按时通知或通知有误而影响结算的一方应当承担逾期付款的责任。 第五条违约责任 1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金；乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用；
外科综合大楼电气安装工程施工合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关的法律法规、国家政策和主合同的有关规定，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，为明确甲、乙双方的责、权、利关系，结合本工程的具体情况，经充分协商，签订本合同，供双方共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点。 第二条工程承包范围及内容 1、工程承包范围：。（按设计图纸所示需要安装强电的所有部位）。 2、工程内容：按甲方提供的设计图纸要求及施工规范要求的施工工艺流程完成电气安装工程施工，并清理施工后留下的杂物，以便下道工序的施工。 第三条设计文件 1、乙方进场后，甲方提供与本合同范围相关的1套设计资料给乙方使用（如需多份，乙方自行复印）。未经甲方同意，乙方不得将设计文件提供给第三方。 2、为满足工程的正确实施或完成对其缺陷的修复，甲方可在合同范围内
提出补充设计文件和通知，乙方必须接受并执行。 第四条联系方式 本合同在实施过程中，工程有关各方的一切联系及相关经济活动均以书面形式发到对法定地址或由双方单位委派现场负责人或约定人签收。在紧急情况下，可先以口头陈述，但应在事后48小时内以书面形式确认。 第五条工期及进度 1、在甲方提供工作面的前提下，天完成该工作面的施工工序。 2、若乙方在规定的开工日期后天内仍然不开工的，甲方可理解为乙方放弃本工程。甲方可另行将本工程重新发包，乙方承担一切损失和责任。 3、若因乙方原因延误工期，每延误一天，则乙方需要赔偿甲方损失元，提前则奖励元，因甲方原因造成的延误，甲方将工期顺延。 第六条承包方式 本合同采用包劳务、包机械设备及工具、包安全环保、包质量、包工期的承包方式。（包甲方与业主单位所定合同中的一切条款） 第七条承包价款、支付计量及工程结算 1、本合同根据甲方与业主单位签订的合同形式执行主合同条款，采用 固定综合单价的方式，合同范围全部工作内容按清单所列项目及固定综合单价，总价下浮28%包干，工程为暂定量。完工后工程量按实际完成工程量计量计算。 2、所规定的单价包括乙方根据施工现场件按合同规定的工期和技术质 量、安全等要求实施并完成本工程所需的所有费用。因施工中产生的设计变更而造成的工程增减及施工范围变动，以双方共同确定的签证为准，参照招标文件相类似进行套价结算。 3、支付计量
电气工程施工合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
电气工程施工合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx元/M2，订立以下协议： 一、合同双方： 甲方： 乙方： 二、承包内容： 电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维
护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务： 1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。 3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电气产品销售合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：电器产品购销合同 篇一：电器产品购销合同 电子电器产品购销合同 卖方（以下简称甲方）：买方（以下简称乙方）: 买方和卖方在平等、自愿、互惠、互利原则上，经充分协商签订本合同，双方同意按下述条款全面履行： 第一条：买卖双方所签订的产品品名、品牌、规格、数虽及金额（人民币）第二条：交货时间与地点 1、交货时间： 2、交货地点：第三条：付款方式 经甲乙双方协商，达成一致意见，甲方货到月送货到乙方指定的交货地点，经乙方授权代表当场试验货合格后，乙方收到产品向甲方付％设备款，月日结清全部货款。如乙方违约拖欠甲方货款，每月付甲方总货款%的管理费。 第四条：质虽保证 1、卖方保证其所提供的的质虽符合国家产品质虽规定 的性能、技术参数的要求。 2、卖方提供厂家生产证明，保证正厂真货。第五条: 售后服务 1、合同中所订，售后服务按照国家“三包规定”执行：自开具 发票之日起计算，七天内如有质虽问题可包退、十五 天可包换。其它售后服务按照相应产品保修手册三包凭证执行。 2、买方维修丢失保修卡或购机发票，后果由买方自负。
3、由于买方和消费者人为损坏（如摔坏、雷击、其它物件受潮、灰尘、通风不好、散热不良毁坏）或其它自然灾害毁坏，不在保修范围内。（买方必须在二个至三个月内清扫一次灰尘） 第六条：争议的解决 合同履行过程中发生的任何争议，双方通过友好协商解决。第七条：其它 卖方保证其所提供的设备不会直接或间接导致侵犯任何国家、地区的第三人拥有的或使用的知识产权。第八条：合同生效、修改及终止 1、本合同一式四份，买卖双方各执二份，双方签字后立即生效。 2、本合同适用于中国法律。 3、本合同的任何改动、修改、补充，须经买、卖双方协商同意后方可进行，并应以书面形式进行确认。 4、任何经买、卖双方同意的有关合同的改动、修改、补充的书面文件均与本合同具有相同的法律效力，为合同的不可分割的部份。 卖方（盖章）买方（盖章） 法定（或授权）法定（或授权）代表签字：代表签字： 年月日年月日篇二：家电购销合同 合同书 甲方： 乙方：
施工安全生产协议书 工程名称 工程编号 施工单位名称 协议签订日期 发包单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）工程名称： 工程地点： 工程内容： 分包范围： 承包方式： 为了全面履行甲方、乙方签订的建设工程施工分包合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依据《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分、发电厂变电站部分)和有关法律、法规，双方在平等自愿的基础上签订本协议书。 本协议为《天津市建设工程分包合同》第九条的补充条款，在双方签订《天津市建设工程施工分包合同》的同时签订本协议，经双方签字盖章生效。具有同等法律效力，双方应认真履行。 第一条甲、乙双方共同责任
1.1 甲、乙双方共同遵守国家和本市有关的安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 1.2 在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。 1.3 坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工作业时，应先落实安全防护措施，防止事故发生。 1.4 抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。 1.5 发生事故后，应立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大。并及时报告上级部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。 第二条甲方应承担的安全责任： 2.1对乙方的资质进行审查，确定其符合条件。 2.2 在施工前向乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。 2.3 在有危害性的电力生产区内作业，如有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业，甲方在事先进行安全技术交底的同时要求乙方制定安全措施，经甲方审查合格后监督实施。 2.4 在施工过程中，负责监督乙方按《电气装置安装工程施工及验收规范》
YF-ED-J6994 可按资料类型定义编号 电气工程施工合同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
电气工程施工合同实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作 业班组，包价为xx元/M2，订立以下协议： 一、合同双方： 甲方： 乙方： 二、承包内容： 电气工程，包括电照、电视、电话、配 管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷 接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工 现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务：
1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。 3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。 4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生
采购合同 甲方： 乙方： 甲乙双方经协商,在协议供货有效期内达成以下条款： 第一条：采购商品清单及协议价格 详见后附清单 第二条：质量标准和要求 乙方保证本协议中所供产品质量具有ISO9001国际质量管理体系认证，并通过3C中国强制性产品认证,以甲方提供的施工图纸为准,主要电器为德力西牌,不可用其他品牌代替。 第三条:包装要求 1.乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,以确保货物安全无损地运抵指定现场。 2.每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关检验报告、合格证等资料。 第四条:供货地点及供货期限 供货地点：张家口市第二医院精神病专科综合楼工程施工现场,货落到地。 乙方负责在技术交底后供货协议生效之日起一周内将所有暗装箱体送至施工现场，配电箱内电器元件以甲方电话通知为准,如在约定期限内乙方未能按期交货的。
第五条:供货方式 在供货期限内,乙方在甲方签署《采购合同》（以下简称《合同》）技术交底后，根据甲方提供的供货通知书要求,进行组织生产和供货,配电箱箱体在７个工作日后派人陆续免费送货至指定地点。运输方式由乙方自行决定。 第六条：验收 乙方将电器送货至甲方指定地点后,由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准,对货物进行检查验收。 货物的数量不足或表面瑕疵,甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内提出。 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切费用和损失。 甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后,无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。 第七条:售后服务 乙方承诺售后服务按照产家产品的服务承诺实施。 第八条:货款的支付 合同签订后，暗装箱体到现场支付合同总价款的10％，每批货到场支付至该批次的７0%，项目验收合格后付至合同总价款的95%或配电箱通电后三个月内付至合同总价款的9５％（两者先到为主）。合同款总价款的5%作为质保金，通电使用后一年后无任何问题甲方
编号：TQC/K834电器安装合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
电器安装合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方： 乙方： 双方就翔园电器安装工程分项承包签订如下条款： 一、承包内容： 1：翔园强电安装设计图纸及变更图以内的所有安装内容。 2：翔园弱电管路安装设计图纸及变更图以内的所有安装内容。 二、工作内容： 1：材料计划、进场材料的验货、场内