编号：FX/HS/JC [钢结构加工制作合同]
大连钢结构建设项目
钢结构加工制作合同书
钢结构加工制作合同书
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：大连保税区福兴钢构有限公司
甲、乙双方就建设项目钢结构加工工程，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》以及相关法律法规和司法解释的规定，经友好协商，签订本合同。
第一条工程概况
一、工程名称：钢结构工程
二、工程地点：
三、工程承包方式：加工制作(加工用钢板、型材和喷涂用油漆由甲方提供)
四、工程范围和内容：
钢结构加工工程,包括主、次钢结构和吊车梁、楼梯栏杆的加工和制作,不含檩条、拉条、套管、天沟、走道板、管道支架和预埋件的加工和制作。
五、工程材料技术要求：
甲方依据图纸要求进行材料采购,材料材质必须符合结构设计图纸要求,乙方根据双方确认的二次深化图纸行生产、加工制作。
六、工程质量等级：合格
七、质量标准:本合同有要求的按本合同执行，本合同没有要求的按设计、国家相关标准规范要求执行,《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
八、工程价款的确定；
1.钢结构加工费1390元/吨,油漆由甲方提供,乙方只负责底漆两到喷涂,面漆现场由甲方负责涂装
2.材料损耗3%，超过损耗3%的材料交由甲方处理
合同暂定加工量为吨；
合同暂定工程总价为人民币万元,结算时以双方确认的二次深化加工图纸的实际工程量为准,损耗部分不计算加工费用。
第二条工程期限
一、双方合同签定,乙方开始进行二次深化设计,在15日内完成材料清单整理和钢柱梁的图纸深化工作,甲方依据材料清单进行材料采购工作,甲方在接到材料采购清单7日内组织钢材进入乙方工厂,主、次结构的出厂日期根据甲方要求，以双方签字确认工期为准。
二、在加工制作过程中，如遇下列情况，乙方可以停工并顺延工期：
1.由于不可抗拒的灾害或天气等不可抗力的原因；
2.因非乙方原因工程范围内的工程变更及工程量增加的；
3.甲方不按照合同约定付款;
4.因业主停建或缓建以及其它非乙方原因造成工程停工或缓建的,乙方有权停工且双方就完成工程量进行相应结算,甲方根据乙方实际加工量付款给乙方。
第三条双方工作
一、甲方按协议条款约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：
1．向乙方提供深化用钢结构施工图纸一套;
2. 按本合同约定的时间，组织乙方参加图纸会审，向乙方进行设计图纸交底；
3．及时将可能出现的时间变更和技术变更情况书面通知乙方，并征得乙方同意，由此发生的费用及延误的工期由甲方负责；
4．办妥施工许可证等本项目开工所需的行政审批手续，负责确保本项目的合法性;
5.负责从乙方工厂到施工现场的钢结构构件运输工作,依据合同约定付款给乙方;
6.甲供材料运输至乙方工厂后,乙方根据甲方要求取样,甲方负责材料复试检测等工作;
7.防锈用油漆由甲方提供,乙方必须按照工艺要求喷涂,严格控制油漆使用,杜绝浪费产生。
二、乙方做好以下工作：
1.根据甲方的设计图纸和要求，进行二次图纸深化设计，报甲方批准后组织钢结构制作和加工;
2.材料到厂后及时安排板材复试工作并按进度计划、设计规范和工艺流程组织制作（下料、组对、校正、焊接和涂装）;
3.施工中如发现质量问题，立即按照甲方要求返工;
4.提供产品出厂合格证、负责工厂加工探伤试验工作,其它试验工作由甲方负责完成;
5.乙方钢结构构件加工有误,运输到甲方施工现场的钢构件,乙方无条件派人到现场维修,包括返厂维修的运输费用等均由乙方承担,因甲方图纸原因造成的加工错误由甲方承担。
第四条工程款结算与价款的支付
一、本合同无预付款,加工制作按照工程量300吨为一付款结点,乙方完成每一结点并提交发货清单给甲方后3日内,甲方根据确认后的工程量乘以加工费单价给付乙方加工费用；
二、最后一批钢结构构件加工完成,运输至甲方施工现场前,依据双方最终确认的加工工程量,甲方付剩余加工款给乙方。乙方在加工结束前10日内向甲方申报工程决算书，甲方在7日内就该决算书做出回复，双方确认后作为结算依据，
甲方逾期未做出确认，最终结算根据乙方申报工程量为准进行决算。
第五条工程验收
钢结构加工构件的验收，以施工图国家颁发的现行施工验收规范及相关标准进行验收,甲方验收过程中如出现问题，应书面通知乙方，乙方应尽快予以改正。（一般情况下三日内完成）
第六条违约责任
一、由于乙方责任未按本合同规定的日期完成，每逾期一天，应偿付给甲方工程总造价千分之一的逾期违约金。
二、由于甲方责任未按本合同规定的日期付款给乙方，每逾期一天，应偿付给乙方工程总造价千分之一的逾期违约金。
三、发生关于本合同任何纠纷时，当事人双方应及时友好协商解决，协商不成时，任何一方均可直接向原告所在地人民法院起诉;
四、不允许非法转包本本加工合同工程。如分包方擅自转包，由此发生的损失由乙方承担。
第七条关于送达与联系
甲方质量负责人：乙方质量负责人：魏刚
通讯地址：通讯地址：
电话：电话：
传真：传真：
上述质量负责人代表公司行使权利，其签字确认则代表双方确认。双方的联系方式以合同中约定的为准，如有变更应书面通知对方，否则责任自负。一方通过上述方式（包括特快转递、电报）与对方进行联系，在第一时间到达对方时既视为对方已经收到。
第八条双方约定的其他事项
本合同未尽事宜双方友好协商解决,合同签订后的补充文件经双方确认后方
可构成本合同组成部分;
双方承诺不将本合同成交价格透露给任何第三方。
第九条合同份数及有效期
一、本合同一式_两份，甲乙双方各执正本壹份。
二、本合同自双方签字或盖章且乙方收到甲方预付款起生效。
【以下无正文】
发包方：承包方：大连保税区福兴钢构有限公司
委托代理人：_______ 委托代理人：_______ 2012年月日 2012 年月日
地址：地址：
开户行：开户行：
账号：账号：
电话：电话：
邮编：邮编：