石材合同模板（必备9篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!石材合同模板（必备9篇）石材合同模板第1篇甲方(需方)：____________住址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________乙方(供方)：____________住址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________第一条甲方向乙方订货总值为人·民币____元。
其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列材料名称及花色规格(毫米)及型号质量标准或技术指标计量单位单价(元)合计(元)第二条产品包装规格及费用____________第三条验收方法____________第四条货款及费用等付款及结算办法_____________第五条交货规定交货方式：____________交货地点：____________交货日期：____________运输费：_____________第六条经济责任(一)乙方的责任：产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。
不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。
由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的____%向甲方偿付逾期交货的违约金。
乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。
甲方如不需要，可以退货。
由于退货所造成的损失，由乙方承担。
如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。
如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值____%的罚金付给甲方。
产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值____%的罚金。
(二)甲方的责任：甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值____%的罚金。
甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值____%的罚金。
乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。
甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值____%的罚金。
如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。
属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方延期提货部分货款总额____%的罚金。
甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额____%付给乙方，延期罚金。
乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
第七条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。
在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。
如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的____%作为罚金付给甲方。
第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。
提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额____%的补偿金。
第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前____天与甲方协商。
第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。
如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。
在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下第( )项处理：(1)申请仲裁机构仲裁;(2)向人·民法院起诉。
第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条本合同共一式份，由甲、乙双方各执正本一份、副本份，报双方主管部门各一份。
第十六条本合同有效期自______年______月______日起至______年______月______日止。
甲方(公章)：___________乙方(公章)：___________法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_________________年______月______日______年______月______日石材合同模板第2篇采购方：(以下简称“甲方”)供应方：(以下简称“乙方”)根据《中华人·民共·和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，甲乙双方就提供天然花岗岩饰面板材之事宜，经过友好协商，为规范各方权益特订立本合同。
一、采购材料：1、饰面板材名称：见合同附件。
2、数量：见合同附件。
合同附件中的数量为暂定数量，实际供应数量以甲方采购部开出的《石材供应清单》及甲方项目部现场验收合格开具的收料单上的数量结算。
规格尺寸：按施工图纸进行切割。
每块饰面板材长、宽的误差小于1mm;饰面板材厚度在20mm(包括本数)以下的误差小于1mm，饰面板材厚度在20mm(不包括本数)以上的误差小于2mm;色差范围按照甲方项目部挑选后的试拼要求为准。
3、饰面板材单价：见合同附件，此单价已包括了甲方取得该饰面板材应支付的所有费用，包括了饰面板材的成本费用、运输费用、管理费用、切割凿磨烧毛费用、倒角开槽费用、利润、税金等。
4、合同总价：元，(大写：人·民币)。
二、交货地点：施工现场甲方指定地点，并由乙方负责卸货。
三、交货期间：1、乙方应于______年______月______日前，将所有饰面板材送至上述约定的交货地点。
2、期中每批次供应的饰面板材的品种、数量及具体的供应时间节点要求以甲方采购部出具的、由甲乙双方签字确认的《石材供应清单》为准。
乙方未签字确认的，视为乙方对甲方书面供应要求的默认。
乙方未接到甲方采购部出具的《石材供应清单》擅自供应饰面板材的，即使当批次供应的板材品种、规格、数量包含在上述附件中，甲方也有权不予结算，所有损失由乙方自行承担。
四、结算方式1、所有饰面板材送至工地并验收通过后，凭甲方采购部出具的、甲乙方签字确认的《石材供应清单》及甲方项目部开具的收料单到甲方采购部结算。
五、付款方式：1、根据建设单位支付给甲方的工程进度款的情况同步支付。
2、乙方提出货款支付申请时应提供书面的结算依据。
3、最终结算货款中的5%作为质量保证金在保修期结束后无息支付给乙方。
六、乙方负责产品的运输，承担运输的费用，保证产品按时送达，并采取必要的防护措施以避免损坏的发生。
饰面板材需要现场切割、凿磨、烧毛的，乙方必须按照甲方的要求在施工现场对饰面板材进行切割、凿磨、烧毛，乙方应自行准备切割、凿磨、烧毛的设备;饰面板材经切割、凿磨、烧毛之后方才可以交付。
乙方委派为现场唯一负责人，全权行使乙方所有职责。
七、质量保修期1、乙方提供的饰面板材的保修期间为2年，自工程整体竣工验收的第二天起算。
2、在该期间内，因饰面板材质量原因所产生的问题，乙方应无偿为甲方更换饰面板材,并承担由此增加的一切费用。
八、验收要求和标准1、所有花岗石必须符合国家标准《天然花岗石建筑板材》(GB/T18601-20--)的要求。
2、交付饰面板材时，乙方应同时提供产品的产地证明和质量等级证明、测试报告，否则甲方有权拒绝接受该批次饰面板材，由此产生的损失由乙方承担。
甲方材料验收部门为甲方项目部。
3、交货时，甲方有权按照本合同及附件中约定的饰面板材规格、质量等级条款及验收标准条款对饰面板材进行检验。
如发现有规格不符、色差严重、缺角掉棱等问题时，乙方应当无偿负责更换。
由此而造成交货延期的，视为乙方未按合同要求的时间交货，甲方有权终止合同。
4、甲方行使检查权之后，并不意味着对乙方质量保证责任的免除。
5、甲方有权要求乙方对供应的饰面板材样品进行封样。