最新广东省建设工程标准施工合同范本(版)合同编号:________甲方(委托方):________地址:________法定代表人:________联系电话:________乙方(承包方):________地址:________法定代表人:________联系电话:________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担广东省建设工程施工的事宜,经协商一致,签订本合同,以共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:________1.2 工程地点:________1.3 工程规模:________1.4 工程类型:________1.5 工程质量:________1.6 工程期限:________1.7 工程价款:________第二条承包方式2.1 乙方按本合同约定承担施工任务,按工程实际完成情况收取工程价款。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件、技术规范等要求进行施工,并确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。
第三条工程价款结算3.1 工程价款支付方式:按工程进度支付,具体支付方式和比例双方另行约定。
3.2 工程价款支付时间:按工程进度支付,具体支付时间双方另行约定。
3.3 工程竣工结算:工程竣工后,双方按照实际完成工程量进行结算,多退少补。
第四条工程变更4.1 甲方有权对施工过程中的工程进行变更,乙方应按照甲方的要求进行施工。
4.2 工程变更导致工程价款增加或减少的,双方应另行约定。
第五条工程质量5.1 乙方应按照国家标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量。
5.2 工程质量不符合约定,乙方应无条件返工,直至符合约定。
第六条工程期限6.1 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
6.2 因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
第七条违约责任7.1 甲方未按约定支付工程价款的,应承担相应的违约责任。
7.2 乙方未按照约定完成施工任务或工程质量不符合约定的,应承担相应的违约责任。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
8.2 如协商不成,任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条合同生效、终止和解除9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2 合同履行完毕,本合同终止。
9.3 双方协商一致,可以解除本合同。
第十条其他约定10.1 本合同未尽事宜,双方可另行约定。
10.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):________乙方(盖章):________甲方代表(签名):________乙方代表(签名):________签订日期:________以上为最新广东省建设工程标准施工合同范本(版),供您参考。
请注意,具体合同内容需根据实际情况进行调整,并在签订前由专业律师进行审核。
2024带目录带附件详细版-最新广东省建设工程标准施工合同范本(版)目录一、合同双方基本信息二、工程概况三、承包方式四、工程价款结算五、工程变更六、工程质量七、工程期限八、违约责任九、争议解决十、合同生效、终止和解除十一、其他约定十二、附件合同编号:________甲方(委托方):________地址:________法定代表人:________乙方(承包方):________地址:________法定代表人:________一、合同双方基本信息(此处列出合同双方的基本信息,包括名称、地址、法定代表人等)二、工程概况2.1 工程名称:________2.2 工程地点:________2.3 工程规模:________2.4 工程类型:________2.5 工程质量:________2.6 工程期限:________2.7 工程价款:________三、承包方式3.1 乙方按本合同约定承担施工任务,按工程实际完成情况收取工程价款。
3.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件、技术规范等要求进行施工,并确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。
四、工程价款结算4.1 工程价款支付方式:按工程进度支付,具体支付方式和比例双方另行约定。
4.2 工程价款支付时间:按工程进度支付,具体支付时间双方另行约定。
4.3 工程竣工结算:工程竣工后,双方按照实际完成工程量进行结算,多退少补。
五、工程变更5.1 甲方有权对施工过程中的工程进行变更,乙方应按照甲方的要求进行施工。
5.2 工程变更导致工程价款增加或减少的,双方应另行约定。
六、工程质量6.1 乙方应按照国家标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量。
6.2 工程质量不符合约定,乙方应无条件返工,直至符合约定。
七、工程期限7.1 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
7.2 因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
八、违约责任8.1 甲方未按约定支付工程价款的,应承担相应的违约责任。
8.2 乙方未按照约定完成施工任务或工程质量不符合约定的,应承担相应的违约责任。
九、争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
9.2 如协商不成,任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
十、合同生效、终止和解除10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同履行完毕,本合同终止。
10.3 双方协商一致,可以解除本合同。
十一、其他约定11.1 本合同未尽事宜,双方可另行约定。
11.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
十二、附件(此处列出合同附件,如施工图纸、设计文件、技术规范等)甲方(盖章):________乙方(盖章):________甲方代表(签名):________乙方代表(签名):________签订日期:________以上为2024带目录带附件详细版-最新广东省建设工程标准施工合同范本(版),供您参考。
请注意,具体合同内容需根据实际情况进行调整,并在签订前由专业律师进行审核。
附件列表:1. 施工图纸2. 设计文件3. 技术规范4. 工程量清单5. 工程进度计划6. 工程变更记录7. 工程验收报告8. 工程结算报告法律名词及解释:1. 合同法:《中华人民共和国合同法》是调整合同关系的法律规范,规定了合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的内容。
2. 建筑法:《中华人民共和国建筑法》是调整建筑活动的法律规范,规定了建筑工程的勘察、设计、施工、监理、质量等方面的内容。
3. 国家标准:指由国家标准化管理委员会或其授权的部门批准、发布的标准,具有法律效力。
4. 甲方:指委托方,即委托乙方承担建设工程施工任务的单位或个人。
5. 乙方:指承包方,即承担建设工程施工任务的单位或个人。
6. 工程质量:指建筑工程在勘察、设计、施工、监理等过程中,符合国家标准和甲方要求的技术、经济、安全、环保等方面的性能。
7. 工程期限:指乙方按照合同约定完成施工任务的时间。
8. 工程价款:指乙方按照合同约定完成施工任务后,甲方应支付给乙方的费用。
9. 违约责任:指合同当事人违反合同约定,应承担的法律责任。
10. 争议解决:指合同当事人在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。
实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项:1. 工程变更:在施工过程中,甲方可能会对工程进行变更,乙方应严格按照甲方的要求进行施工,并记录变更内容,以便后续结算。
2. 工程质量不符合约定:乙方应确保工程质量符合国家标准和甲方的要求,如发现质量问题,应立即整改,直至符合约定。
3. 工期延误:乙方应按照合同约定的工期完成施工任务,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
4. 工程价款支付:甲方应按照合同约定的支付方式和时间支付工程价款,如未按约定支付,应承担相应的违约责任。
5. 争议解决:在履行合同过程中,如发生争议,双方应通过友好协商解决,如协商不成,可通过调解、仲裁、诉讼等方式解决。
解决办法:1. 对于工程变更,乙方应与甲方充分沟通,明确变更内容,并签订书面变更协议,以便后续结算。
2. 对于工程质量问题,乙方应立即整改,并记录整改过程,同时通知甲方进行验收。
3. 对于工期延误,乙方应分析原因,采取有效措施加快施工进度,并向甲方报告进度情况。
4. 对于工程价款支付,甲方应按照合同约定的支付方式和时间支付工程价款,如未按约定支付,乙方有权要求甲方支付违约金。
5. 对于争议解决,双方应通过友好协商解决,如协商不成,可通过调解、仲裁、诉讼等方式解决。
适用场景:本合同适用于以下场景:1. 广东省内的建设工程施工项目。
2. 甲方委托乙方承担施工任务的情况。
3. 需要明确双方权利义务、工程质量、工程期限、工程价款等内容的建设工程项目。