劳务分包协议发包人(甲方):承包人(乙方):鉴于乙方已查阅并熟悉施工图及图说、相关技术要求和适用规范,并已实际查勘施工现场及施工环境,承诺有能力完成甲方分包的工程内容,并愿意服从甲方的安排,在保证施工质量和安全的前提下,如期完成分包工程劳务作业任务。
现甲、乙双方本着平等互利原则,自愿达成如下分包协议条款,共同遵守。
一、工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:二、分包工程范围及内容、分包方式2.1分包项目范围及内容:乳胶漆分包(人工及石膏、腻子等辅料)2.11具体依照甲方提供的施工图,并结合现场状况确定界面和细节。
2.12施工交底记录(见附件)2.13以业主方、总包方、甲方、乙方共同确认形成的文件为准。
2.2分包方式:劳务+辅料+机具。
其中机具方面:2.2.1甲方负责提供:临时水电(如需要),费用由甲方承担;2.2.2乙方负责提供劳务作业所需:(1)机具及机具耗材:气泵,喷枪,胶桶,打磨设备等。
2.3材料方面:甲方提供乳胶漆;乙方提供刷乳胶漆的所有辅料,但辅料的品牌和质量须事先经甲方确认,且不论实际耗用多少,费用均由乙方自行承担。
2.4乙方不得将本工程再转包他人,也不得肢解后分包,否则,构成乙方根本违约,甲方有权不经催告立即解除本协议。
三、工期约定3.1暂定施工工期10天,自甲方书面通知进场之日开始计算。
具体施工工期以业主方或甲方管理人员统一协调安排或通知的工期为准。
3.2若乙方未按业主方(含监理方)、总包方和甲方要求的工期及时安排足量人员并完成劳务施工,导致甲方及第三方代为履行和垫付的代工费、抢工费、收边补烂料工费、返工费、整改费等,乙方同意甲方有权从乙方的应得款项中直接扣除。
且乙方不得持有异议;不足部分,甲方仍对其享有追偿权(含应付第三方款项)。
四、质量要求、技术要求及执行文件、质保期限4.1乙方的劳务作业必须达到合格以上(含)标准。
4.2乙方的劳务作业必须按照国家及地方政府相关标准及规范、施工图说明及和技术要求,以及业主方、总包方和甲方根据现场情况对施工提出的其它要求。
如业主方提出的要求有违标准或规范,应及时与其沟通并向甲方提出,如不能达成一致时,仍执行国家及地方政府的相关标准及规范。
4.3乙方应对其劳务作业工程质量承担质量保证责任,质保期与甲方对业主方或总包方的质保承诺期限保持一致。
质保期为1年,质保期内,乙方应在接到报修通知48小时内响应并安排专业技术人员到达现场会商修复方案,随即在合理期限内免费完成修复;若因乙方怠于或拒绝履行(均以催促一次为限)保修义务导致甲方或第三方代为履行的,乙方同意甲方有权直接扣除其质保金,或扣除后直接转付第三方,且乙方不得持有异议;不足部分,甲方仍对其享有追偿权(含应付第三方款项)。
4.4在乙方承包施工范围,若因施工不遵守国家规范,出现重大质量和安全事故,无论是否在质保期内,乙方都需要承担无限连带责任。
五、协议价款5.1本协议采用固定单价方式进行包干计价。
5.1.1采用固定单价方式的,本工程的分包按以下单价执行:注:(1)以上单价已包含施工过程中的一切费用。
(2)除因业主方、总包方发生设计变更,或甲方要求变更,且乙方已按照甲方现场代表的指令施工完成的外,乙方不得以任何理由和形式要求追加费用。
(3)甲方按乙方实际完成且达到第四条约定验收要求的最终工程量与乙方进行最后结(决)算。
5.2协议暂定总价:¥元(大写)元整六、付款方式及付款条件6.1 乙方必须提供其承包项目所有施工人员的身份证复印件和电话,并每天如实登记出勤人数和姓名,并作为申请进度款必要资料。
6.2协议生效7日内,甲方支付乙方至协议总价款的50%;天花隐蔽验收合格后支付至协议总价款的50%;工程完工后经甲方与业主验收合格后支付至协议总价款的97%;;双方一致确认:进度款确认表或报审表等,均不能作为双方进行最终结算的直接依据。
6.3乙方收到甲方进度款后,需立即发放参与该项目施工的所有民工工资,并向甲方提供发放工资表;若发现乙方拖欠民工工资一人次或乙方所雇人员遭遇工伤而乙方不及时处理的,甲方即有权替乙方直接代发民工工资或代为处理;代发民工工资(代为处理)金额超过甲方应支付金额的差额,甲方有权从【乙方的下一笔应得款项】【乙方的履约保证金】中直接扣除;扣除后仍有不足,甲方对乙方享有追偿权。
且乙方对前述各事项均不持有异议。
6.4本协议项下的所有劳务作业完工并经业主方组织各方对本协议所涉工程整体验收合格后,甲方即对乙方报送的最终结(决)算进行审核,并于审核完成个7工作日内,支付扣除质保金后的劳务工程余款。
6.5质保金为最终结(决)算总价的3%,质保期满后10个工作日内,甲方将扣除相关款项后的余额无息退还给乙方。
质保期自本协议所涉工程整体验收合格之日起计算。
6.6发票:提供3%增值税普通发票6.7因乙方原因造成工期延误,构成乙方违约,甲方有权拒付当月工程进度款,且乙方还应按本协议第12.1条向甲方承担违约责任。
七、安全、文明施工约定7.1乙方须严格执行国家和地方政府安全生产管理的有关规定,及时、认真、严格组织落实业主方、总包方以及甲方制订的施工现场管控办法和加强安全工作的通知、指令,接受安监、甲方、总包方、业主方的安全检查,并按要求如期完成整改。
7.2乙方应对新入场的所有施工作业人员进行三级安全教育并保存好学习档案,未经过三级安全教育的人员不得入场施工。
甲方现场代表或指定人员,有责任敦促、监督乙方做好安全管理和教育工作。
7.3乙方及其工作人员、雇佣人员或其他任何第三方在乙方施工过程中遭受人身和财产损害,乙方应承担全部赔偿责任。
如有任何第三方因乙方施工造成人身及财产损害而向甲方或业主方、总包方索赔,乙方应负责出面解决。
如甲方或业主方、总包方因被第三方追索而和解(调解)或被法院或仲裁机构判令向第三方进行赔偿,则该赔偿仍由乙方全部承担,如果甲方因此而承担或垫付了任何款项或费用的,乙方应当全额赔偿给甲方,并按照同期银行贷款基准利率的四倍向甲方支付资金利息损失(自垫付日计算至实际付清之日止)。
7.4乙方应保持施工现场材料(含甲供材料)分类堆码整齐,设备、工具等置于适当的位置,每天保持工完场清、道路通畅,每天及时清运垃圾。
如经发现后限期仍不整改的,乙方应按每次(处/单)向甲方支付CNY500-800元的违约金,甲方有权从协议价款中直接扣除。
7.5乙方应承担已完工程、工序的保护义务,直至竣工验收并交付业主方使用,费用由乙方承担。
7.6乙方应对相邻工程、建(构)筑物和设施、设备采取必要、适当的保护措施,费用由乙方承担;如有损毁、污染,还应承担及时恢复或赔偿责任。
八、甲供材料、设备的保管及相关责任8.1 乙方有责任对所承包的工作项提供准确的材料预算,并对所提出的预算负相应的责任。
8.1乙方应在甲供材料、设备和其他物资抵达现场时,进行当场检查及验收,发现问题应立即通知甲方确认、处理。
8.2乙方需要承担从仓库领出的材料进行保管的责任,若发生遗失或损毁,由乙方承担相应赔偿责任。
8.3乙方应采用先进设备和工艺进行施工作业,以节约材料耗用量。
对超过甲方核定的材料用量(加合理损耗),由乙方承担相应的赔偿责任。
九、工程验收9.1 乙方在施工过程中,对各项检测和中间验收,邀请甲方负责人到场监督,并如实进行,并拍照,填写相应表格存档。
9.2乙方完成分部或全部施工作业时,应通知甲方进行初验,乙方及时按甲方的要求进行整改;工程整体竣工接受业主方组织的验收时,乙方须参与、配合,对验收提出的各项问题在要求的时限内逐一完成整改,并向甲方申请复验直到合格或达到业主方、总包方要求。
9.3如乙方拒绝整改,或不能在要求时限内完成整改,甲方有权另行组织整改以达到验收要求。
另行组织整改发生的全部费用均由乙方承担,甲方有权直接扣减乙方的承包工程款,且乙方不得持有异议。
不足部分,甲方仍对其享有追偿权(含应付第三方款项)。
十、履约保证10.1 丙方同意就乙方因履行本协议而应当向甲方承担的债务承担连带保证责任,丙方也可将其不动产或机动车等向甲方提供抵押担保(但须在本协议签订五个工作日内,共同到不动产或机动车登记部门办妥抵押登记手续)。
丙方担保的范围为乙方因履行本协议而应当向甲方承担的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权而支付的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公告费、公证费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、律师费等)。
担保期间自本协议所涉工程整体验收合格之日起满两年。
保证期间内,甲方将其债权转让给第三人或者乙方将其债务转移第三人的,保证人仍承诺在原保证的范围内继续承担连带保证责任。
十一、廉洁和反商业贿赂约定11.1本协议签订之日,乙方向甲方做出以下不可撤回的承诺:(1)乙方及其董事(如有,下同)、管理人员、雇员或代理人(以下合称“承诺人”)不曾亦不会以直接或间接的方式,包括但不限于支付、借贷或赠送(或提供、承诺、授权此等支付、借贷或赠送)任何金钱或有价物给任何甲方人员(包括甲方及其关联公司的董事、管理人员、雇员、顾问或代理人以及与上述人员有直接亲属关系或紧密个人或商业关系的人员,以下合称“甲方人员”)或供其使用;(2)承诺人没有直接或间接通过甲方人员获取甲方未公开的商业信息或获得其他任何形式的帮助;(3)乙方同意如其违反以上承诺的,甲方有权不支付本协议项下任何款项并有权按照本协议约定追究其违约责任及依据法律规定追究其他法律责任,由此引起的一切后果均由乙方承担。
十二、违约责任12.1乙方须按甲方要求的时限或经甲方审批同意的施工组织计划完成施工任务。
(1)对节点计划,每逾期1天完成,按协议暂定价的3‰向甲方支付违约金;逾期超过7 天,甲方有权单方面解除本协议,乙方须在 2 个工作日内无条件撤场,然后双方进行结算。
(2)对节点计划发生3天以内的逾期,但整个分包工程仍如期完成,甲方可根据实际情况适当处以乙方违约金。
(3)整个分包工程每逾期1天完成,按协议暂定价的5‰向甲方支付违约金;逾期超过7 天,甲方有权单方面解除协议,乙方需在 2 个工作日内无条件撤场,然后双方进行结算。
12.2施工过程中,如甲乙双方对分包项目的范围和内容产生争议,乙方须听从甲方的指令,继续施工直至竣工验收合格。
如乙方以各种理由停工或变相停工,即构成乙方违约,乙方须在2个工作日内无条件撤场,双方进行结算但乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。
12.3因乙方违约或因其他行为导致甲方承担责任的,乙方除应当承担违约责任外,还应当赔偿甲方由此而产生的全部损失和费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、鉴定费、公证费、公告费、评估费、拍卖费、送达费、律师代理费、差旅费等)。
十三、争议解决方式13.1未尽事宜,各方应友好协商解决。
协商不成,任何一方均可向成都仲裁委员会提请仲裁,并以仲裁裁决作为解决争议的最终方式。