YOUR LOGO
低首付借款合同专业版
After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find
专业合同范本系列，下载即可用
低首付借款合同专业版
使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。
甲方(贷款方)
乙方(借款方)
证件号码：
乙方为购买甲方所开发项目___________的房屋号楼单元室，因资金不足，特向甲方申请借款。经双方平等协商，根据平等自愿原则达成如下协议：
一、借款用途
乙方向甲方所借款项仅限于购买___________的房屋号楼单元室之用，所借款项全部直接用于支付该房屋首付款，乙方无权要求甲方提供现金用于他途。
二、借款金额
乙方向甲方借款金额为人民币元。
(大写万仟佰拾元整)
三、借款期限及方式
借款期限自________年____月____日至________年____月____日止，乙方保证在借款期限到期之日前分二期偿清该笔借款。
第一期：甲方向乙方交房之日(按甲方的交房日期为准)乙方付欠款额的50%即元。
第二期：借款期限到期之日欠款全部付清。
乙方在借款期限内有明显违反甲乙双方签订的购买上述房屋相关合同条款等行为或出现丧失还款信誉和能力及其他可能影响甲方收回借款的情况的，甲方有权单方面要求乙方提前还款。
四、保证条款
(一)乙方所购上述房屋之全款发票由甲方保管，直至乙方还清所有借款时归还。
(二)乙方购买上述房屋需缴纳的各种税费由甲方代收代缴，发票契证等由甲方保管，直至乙方还清所有借款时归还。
(三)乙方未还清所有借款之前，甲方有权拒绝将其所购上述房屋产权交付乙方。
(四)乙方必须全力配合甲方办理银行按揭所需一切手续。
五、借款利息
乙方在本合同约定的借款期限到期前偿清全部借款的，不必向甲方支付利息。借款期限到期后乙方逾期未还款的，按逾期尚欠款项的日息千分之一向甲方支付利息，同时计算复利。
六、违约责任
乙方未按本合同约定期限偿还借款的，自本合同规定的借款期限到期日之第二天起至乙方还清所有借款之日止，乙方除应按第五天规定的日息向甲方支付利息外，还应承担逾期未付款的违约金，违约金按日万分之五计算，逾期超过30天，甲方
有权向法院提起诉讼。
七、本合同未作约定的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。
八、本合同一式2份，双方各执1份，经甲乙双方签字盖章后正式生效。
甲方(贷款人)乙方(借款人)
________年____月____日
可在本位置填写公司名或地址
YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION
开发商：（以下简称甲方） 认购方：（以下简称乙方） 身份证/护照（营业执照）号码： 通讯地址： 联系电话：1、 2、 甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，签订本协议书。 乙方于年月日,购买甲方项目幢单元室，总房款为人民币元，已签订认购协议并交纳定金元，因个人原因导致无法按时交齐首期款，现乙方自愿申请首期款分期支付，具体付款方式如下： （1）年月日，签订《首付款分期付款协议书》前支 付 %首付款，今剩余购房首付款款向置业有限公司借款人民币 ￥元（大写），在年月日前无息分期还清； （2）年月日支付首付款剩余房款 %，即：元； （3）年月日支付首付款剩余房款 %，即：元； （生效时间以签订《项目首付款分期付款协议书》为准，首付款全部到期方可签订《商品房买卖合同》。） 且甲、乙双方达成以下协议： 一、乙方必须在规定的期限内付清全部借款，如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期（延期时间仅限一个月，申请次数仅限一次），乙方本人或委派家人携带《首付款
分期付款协议书》和委托证明前往售楼部，填写《延期申请表》，待甲方审核通过后，方可批准延期； 二、如乙方未按协议规定的时间还款，逾期在天之内，自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止，甲方有权按借款金额的 /天的比例收取违约金至付清之日，逾期天未缴纳款项，乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利，甲方有权处理房产出售给他人，且不退还乙方所缴纳房款，如乙方拒绝配合甲方，甲方有权在当地人民法院提起诉讼； 三、甲乙双方约定时间内，乙方需付清全部借款，如逾期产生的违约金，连同借款一并付清； 四、协议期内，乙方不得随意更变业主身份，不得退房，不得单方面终止该协议； 五、本协议书一式两份，由开发商、认购方各执一份，具有同等法律效力，发生纠纷，在甲方所在地人民法院诉讼解决； 甲方（签章）：乙方签字： 代表签字：乙方盖章： 日期：日期：
借款合同分期付款 篇一：借款合同分期付款 篇一：借款协议(首付分期付款) 借款协议（首付分期付款） 本人购买遵义新奥房地产开发有限公司开发的《新长征﹒尊城国际》项目楼号房,现因资金困难特向遵义新奥房地产开发有限公司借款，借款内容如下： 本人应付首期房款共计人民币(大写) ￥元，于20 年月日已付房款人民币(大写) ￥元，未付房款人民币(大写) ￥元。 今借款人用所购房为抵押物向遵义新奥房地产开发有限公司借款人民币(大写) ￥元,于20 年月日前无息归还。 如本人未按协议规定的时间还款,逾期在30天之内,自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止，借款人按日向遵义新奥房地产开发有限公司支付逾期应还款金额的千分之 3 为违约金；逾期超过30天的，本人自愿放弃上述所购房屋的全部权利。遵义新奥房地产开发有限公司有权不予办理房屋交付手续并单方面终止购房合同，将所购房屋转卖他人。 借款人：联系电话：家庭通讯地址： 日期：篇二：XX0108分期付款借款协议书 分期付款借款协议书
甲方： 乙方：身份证号码： 联系电话： 住址： 乙方购买甲方开发的________________花园第______栋_____单元________号房（商铺），签订 了商品房买卖合同。乙方选择的付款方式为_____个月内分期付款，分期付款总价为（人民币）￥________________元，现已支付首期款￥________________元，尚欠房款￥________________元 （大写）___________________________________________________ ____。 为履行该合同，甲、乙双方通过友好协商，达成以下协议： 一、乙方承诺在本协议书签订之日起________个月内将上述全部欠款还清，甲方要求乙方在借 款期内每3个月等额还款一次，乙方具体归还日期及归还金额如下： 二、乙方按本协议第一条的约定归还每一笔欠款时，如能按时并足额还款则可免息；任何一笔 欠款若逾期还款或未足额还款，则乙方同意自逾期之日
The contract is to clarify the rights and obligations of both parties, restrict both parties to perform their responsibilities and obligations together, and prevent possible risks. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 个人私人借款合同书(合同范本)
个人私人借款合同书(合同范本)合同作用：明确双方的权利和义务，约束双方共同履行责任和义务，为日后解决争议提供依据，防范可能存在的风险。下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方(借款人)：_________________ 身份证号码：_____________________ 乙方(贷款人)：_________________ 身份证号码：______________________ 甲乙双方就借款事宜，在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议，以资双方共同遵守。 乙方贷给甲方人民币(大写)______________，于 ____年 ____月 ____日前交付甲方。
借款利息：_________________ 借款期限： 还款日期： ____年 ____月 ____日。还款方式：现金/__________支付。 违约责任： 1、借款方的违约责任 (1)借款方不按合同规定的用途使用借款，贷款方有权收回部分或全部贷款，对违约使用的部分，按银行规定的利率加收罚息。 (2)借款方如逾期不还借款，贷款方有权追回借款，并从到期日起付日息1% . (3)借款方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动的，贷
无抵押借款合同的模板 合同编号：____________ 建设项目：_________________________ 借款单位：_________________________ 主管部门：_________________________ 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 根据国务院发布的《借款合同条例》和《中国投资银行投资贷款试行办法》，甲方向乙方申请为进行_________项目所需资金，乙方经审查后同意按照下述条件提供资金，为明确各方责任，特签订本合同，共同遵守。 第一条乙方同意贷给甲方外汇(大写)_____________________，其中：本金__________，建设期利息 _________;人民币(大写)_________元，其中：本金_________元，建设期利息_________元(以下简称“贷款”)。 上述贷款，已包括按甲乙双方于_________年_________月_________日签订的准备贷款协议支用的外汇(大写)_________。 第二条贷款期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月 _________日止，其中宽限期自_________年_________月_________日至
_________年_________月 _________日。 第三条甲方按本合同所借的外汇和人民币贷款，都必须在乙方开立帐户。本合同签署后一个月内，甲方应向乙方提送本年度“投资贷款年度用款计划” (以下简称“用款计划”);并在项目用款期内每一会计年度终了三十天前，提送下年度“用款计划”，经乙方审查同意后按季存入甲方开立的存款帐户使用，自转存之日起，乙方计收贷款利息，同时对未支用部分的存款，向甲方支付存款利息。 第四条乙方按审查同意的用款计划，保证及时向甲方提供贷款资金。如未按期提供，乙方应按未提供的贷款数额和延期天数，付给甲方违约金。违约金数额按第六条规定的固定年息或浮动年息(按起息日的年息计算)加百分之二十计付。 第五条甲方用款需要超过本合同规定的贷款总额时，由甲方提出申请，经乙方审查同意后追回贷款，并签订书面补充贷款协议。作为原合同不可分割的组成部分。 第六条乙方向甲方提供的外汇贷款，甲方必须用外汇还本付息，人民币贷款用人民币还本付息。贷款利息在合同规定的还款期内，人民币贷款为年息百分之 _________，外汇贷款实行固定利率为年息百分之_________/浮动一利率按_________个月浮动一次，本次基期利率为年息百分之_________。
首付分期付款协议书 项目首付款分期付款协议书开发商: (以下简称甲方) 认购方: (以下简称乙方) 身份证/护照(营业执照)号码: 通讯地址: 邮编: 联系电话: 1、 2、甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，签订本协议书。 乙方于年月日购买甲方项目幢单元室，总房款为人民币佰拾万仟佰拾元，已签订认筹协议并交纳定金元(如果是认筹客户，出示有效认筹协议，认筹金自动转换为定金)，因个人原因导致无法按时交齐首期款，现乙方自愿申请首期款分期支付，具体付款方式如下: 年月日，签订《商品房买卖合同》前支付( %)首期款(含定金)，即: 元;今剩余购房款向江苏美亚房地产开发有限公司借款人民币, 元(大写) ，在年月日前无息分期还清; 1. 年月日支付首期剩余房款 %，即: 元; 2. 年月日支付首期剩余房款 %，即: 元; (生效时间以同时签订《商品房买卖合同》和《项目首付款分期付款协议书》为准) 且甲、乙双方达成以下协议: 1. 乙方必须在规定的期限内付清全部借款，如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期(延期时间仅限一个月，申请次数仅限一次)，乙方本人或委派家人携带《首付款分期付款协议书》和委托证明前往售楼部，填写《延期申请表》，待甲方审核通过后，方可批准; 2. 如乙方未按协议规定的时间还款，逾期在30天之内，自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止，甲方有权按借款金额的千分之一/
天的比例收取违约金至付清之日，逾期30天未缴纳款项，乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利，甲方有权处理房产出售给他人，且不退还乙方所缴纳房款，乙方无条件按甲方要求在房屋交易过程中签字，如乙方拒绝配合甲方，甲方有权在当地人民法院提起诉讼; 3. 办理交房手续前提，乙方需付清全部借款，如逾期产生的违约金，连同借款一并付清; 4. 协议期内，乙方不得随意更变业主身份，不得退房，不得单方面终止该合同; 5. 本协议书一式两份，由开发商、认购方各执一份，具有同等法律效力，发生纠纷，在甲方所在地人民法院诉讼解决; 甲方(签章): 乙方签字: 代表签字: 乙方盖章: 年月日年月日
垫付首付款合同协议书 效力 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
垫付首付款合同效力 近期，笔者在多地遇到一些开发商打出了“一成首付”、“分期首付”、“首付3万”等等概念。细问得知，具体操作为：开发商承诺为购房者“垫付”大部分首付款，购房者只需交纳极小一部分首付，先由开发商出具足额首付的发票，办理银行贷款，由购房者在一定时期内分期向开发商或第三方交足垫付的首付。 面对国家对限购、限贷政策的一步步收紧，这种促销手段极大的缓解了部分购房者的压力，也让开发商先下手为强，在打破持续低迷的楼市上，可谓独具匠心。但这种由开发商为购房者垫付首付的做法在法律上又有哪些风险呢？ 目前在房地产市场上，由开发商垫付部分首付款的方式主要有以下两种方式：一是开发商直接对购房者垫付部分房款（在业内称为分期首付）；二是通过第三方（个人或担保公司）对购房者借款。 笔者将结合相关法律和个人经验，对两种不同的垫付方式做逐一分析。 ? 一、开发商直接对购房者垫付部分首付款的法律风险 ? 根据2010年颁布的《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》规定“（三）实行更为严格的差别化住房信贷政策。对购买首套自住房且套型建筑面积在90平方米以上的家庭（包括借款人、配偶及未成年子女，下同），贷款首付款比例不得低于30%；对贷款购买第二套住房的家庭，贷款首付款比例不得低于50%，贷款利率不得低于基准利率的倍；”即国务院明确规定了购房者购房时需交付一定比例的首付款，此为国家对于购房首付款、限贷的政策性规定。 而在法律实务中，由开发商垫付首付款是否有一定的依据呢？实际上，垫付并非法律概念，法律上有借款合同、指示交付或债务承担等概念。垫付，根据文义解释，一般是为他人向第三方垫付，没有债权人为债务人向自己垫付之说。而开发商为购房者的垫付可能涉及三种类型的法律关系：①借款合同，即开发商借款给购房者、购房者再将借款交给开发商；②第三人代为履行，即开发商作为第三人根据购房者的指示将款项交付给自己，代购房者履行债务；③债务承担，即开发商作为第三方为购房者承担购房者对开发商的债务。 首先，对于借款合同，因开发商即是房地产买卖法律关系中的债权人，同时又向购房者借出部分首付，借出的款项又需要给开发商自己，因此，开发商名义上垫付首付，但实际上并未垫付。 因借款法律行为系实践性法律行为，需要实际交付借款才会产生借款合同生效的法律后果，因此，为实际交付借款的，借款行为并未生效。开发商所享有的债权，本质上还是房地产买卖合同所确立的债权。并不存在一个真实、有效的借款法律关系，也不存在所谓的垫付。 其次，开发商根据购房者的指示将款项交付给自己，开发商不属于第三方，很明显不属于第三人代为履行的情形，不会产生实际履行的法律效力。换句话说，即实际上此时也不存在垫付，购房者没有付足首付。 再次，债务承担，是指在不改变合同的前提下，债权人、债务人通过与第三人订立转让债务的协议，将债务全部或者部分转移给第三人承担的法律现象。即必须存在一个独立于债权人、债务人之外的第三人，而开发商为购房者承担购
文件编号：RHD-QB-K3461 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 民间个人借款合同范本 一标准版本
民间个人借款合同范本一标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方(出借人)____________身份证号码： _______________ 乙方(借款人)____________身份证号码： ___________ 为了明确责任，恪守信用，在双方自愿、协商情况下特签订本合同以资共同信守。 一、借款金额(大写) 二、借款用途：借款人因___需要，急需一笔资金。 三、借款利率：______，按年收息，利随本清。 四、借款期限：借款时间自___年___月___日起至
___年___月___日止。 五、还款日期和方式：______________ 六、违约责任： 借款方应按合同规定的时间还款。如借款方不按期偿还借款，出借方有权限期追回借款，并按合同规定____%计算加收逾期利息。 七、争议解决方式：协商解决，协商不成，可以向甲方所在的人民法院起诉。 八、其他： 1、未经双方同意，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。如一方当事人要求变更或解除合同，应在__日内通知另一方当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除后，借款方占用的借款和应付的利息仍应按本合同的规定偿付。 2、合同的附件：借据，收据。
3、合同经各方签字后生效，借款本息全部清偿后自动失效。 本合同正本一式二份，借款方、出借方各执一份。合同文本具有同等法律效力。 甲方(借款人)_________乙方(出借人)_________ (签字、盖章)_________(签字、盖章)_________ ___年___月___日___年___月___日 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地 位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则：
根据《中华人民共和国合同法》第四条: 当事人依法享有自愿 订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事 活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平 原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。 诚实信用原则： 根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履 行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。
抵押权人(贷款人)： (以下简称甲方) 抵押人(借款人)：(以下简称乙方) 甲方与乙方于年月日签订编号为号的《抵押合同》，双方约定以抵押人所有的坐落于的在建工程作为抵押物抵押给抵押权人(国有土地使用证：工程规划许可证：用地规划许可证：预售许可证： 施工许可证：)，抵押物共计店面间，住宅间(详见抵押物清单)，抵押物建筑面积平方米，评估价值人民币元。双方经协商一致达成以下协议并对相关情况说明如下： 一、乙方承诺在出售或转让以上抵押物之前必须征得甲方同意，并将所得款项首先用于归还抵甲方的贷款本息及其他费用。否则，甲方有权拒绝抵押人的出售或转让行为，采取相应的救济措施提前收回乙方的所有未到期的贷款本息，并有权要求乙方承担由此引起的一切法律后果。 二、双方约定号的《合同》抵押合同担保下的借款用途仅限于该在建工程的后续建设使用，甲方将负责跟踪借款的实际使用情况。 三、双方约定在抵押合同约定的债权确定期间即年月日起至 年月日止。在最高债权限额人民币元内依据借款人的实际需要签订相关借款合同。 四、乙方于年月日已将上述在建工程项目的国有土地使用权(国有土地使用证号：)在甲方设定抵押，截止年月日贷款融资共计人民币元。 本次申请的在建工程抵押登记，抵押物价值不包含相对应土地使用权价值。根据房地合一的法律原则，双方同意今后如需处置该房产，房屋与土地应合并处理。
五、该在建工程项目的土地出让金(国有土地使用证号：)已交纳共计 元。截止年月日已投入的在建工程款共计元，现已施工至层，已完成工作量%、工程量%，整体工程项目预计于年月日竣工。 六、本协议为号抵押合同的补充协议，与抵押合同具有同等法律 效力。 本协议书一式三份，抵押人、抵押权人各执一份，一份送抵押登记机关备案。 甲方：(公章) 乙方：(公章) 法定代表人(签章)：法定代表人(签章)： 日期：日期：
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 个人住房抵押借款合同范本通 用版 The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
个人住房抵押借款合同范本通用版 甲方(出借人、抵押权人)：，身份证号码 乙方(借款人)：，身份证号码 丙方(抵押人)：，身份证号码 本合同各方根据有关法律、法规，在平等、自愿的基础上，为明确责任、恪守信用，经充分协商一致签订本合同，并保证共同遵守执行。 借款条款 第一条借款金额：据乙方申请，甲方同意借款给乙方。 第二条借款用途：本借款只能用于，乙方不得以任何理由将借款挪作他用。 第三条借款利率： 第四条借款期限：，自________年____月____日至________年____月____日。
如实际放款日与该日期不符，以实际放款日期为准。乙方收到借款后应当出具借据，乙方所出具的借据为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。 第五条借款的偿还：利息按月结清，月初支付当月利息。本金在借款到期日结清，同时甲方应当归还乙方先前所出具的借据。如推迟归还借款，乙方应当按日支付滞纳金。 第六条本合同有效期内，发生下列事项的，甲方有权在以下任何一项或多项事件发生时，宣布本合同项下的借款提前到期，要求借款人在规定的期限内清偿部分或全部借款本息，而无须为正当行使上述权利所引起的任何损失负责。 (一)乙方违反本合同借款条款中的任何条款; (二)根据担保条款的约定，因抵押人、抵押物发生变故或抵押人违反担保条款的约定，致使抵押人需提前履行义务或甲方提前处分抵押物的; (三)乙方发生其他可能影响归还甲方借款本息的行为。 第七条本合同的相关费用(包括抵押登记、公证等)均由乙方负
在建工程抵押合同 立合同人抵押人： 担保人： 根据《物权法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国担保法》、《城 市房地产抵押簣理办法》等法律、法规觑定,本《自愿、公平和诚实倍用的原则 < 当事人经 共同协商，签订本合同。 押给抵押权人，作为借款人履行债务的担保。 第二条 在建工程取得方式、四至界限.使用性质.设施，工程进度状况、地块使用 借款人： 有限公司 贷款人： 银行 合同编号: 支行 抵押权人： 银行 支行 有限公司 第一条为了确保贷款人与借款人签订的 号借款(贷款)合同的 履行,抵押人 愿意以其位于 的合法在建工程抵
竣工日期使用性质 已缴纳土地出让金（元） 施工逬度及完成工作星、工程畳（监理公司盖童）: 该工程目前进度为: 第三条该在建工程经评估咨询估价机构于年月日 估价，该在建工程价值（人民币）元，大写 该房地产出租及他项权设走情况 第四条抵押权人同慧抵押人以上述在建工程及相关权益作为借款人贷款。 贷款人在本合同生效后,即按借款（贷款）合同约定,向借款人提供抵押（按揭）房地 产价值坐％的抵押（按揭）贷款.贷款额为（大写），约走（按揭）贷款期 自年月日起至年月日止。 第五条担保人同《为借款人与贷款人之间的贷款行为提供担保并另行签订书面担保合同。 第六条抵押担保的范围为本合同第一条所述借款（贷款）合同项下之借款本想、利借款人应支付的违约金和赔偿金以及实现债权和抵押权的税费。 第七条担保人为借款人承担担保责任担保范围为本合同第六条中涉及的债务及相关税费，担保期间自抵押登记生效之日起?至贷款人发放的贷款本金及相应的利息加收主毕之日止。 第八条抵押权与其担保的债权同时存在■债权消灭的抵押权也消灭。 险，保险期不得短于抵押贷款期限。在抵押期间 < 抵押权人为保险第一受益人。 第十条抵押权人未按约定的期限、金额给付款项的，抵押人有权要求解除本合同?并由抵押权人承担违约责任,赔偿抵押人经営损失。 第卄強在抵押（按揭）期间■抵押房地产由抵押人占管,抵押人应当维护房地产的完好，并接受抵押权人的监督、检查。 第九条本合同签订之日起日内由办理保
关于首付分期付款协议书 协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料。下面就是的首付分期付款协议书，一起来看一下吧。 甲方：xx县太极开来置业有限责任公司 乙方： 乙方于xx年xx月xx日购买位于山海大道与博爱路交叉口太极原乡xx小区xx号xx楼xx单元xx层xx户房屋壹套，面积为xx平方米，合同号为：xx，付款方式为按揭，应付首付款为xx，剩余房款以银行按揭方式支付。鉴于乙方由于个人原因未能在签定《商品房买卖合同》时付清首付款全款，双方就此达成如下补充协议： 一、甲乙双方在签订《商品房买卖合同》时，支付部分首付款，计万元(大写元)，剩余首付款为元(大写元)乙方需向甲方出具欠条。 二、乙方承诺首付欠款按以下方式与时间进行支付： 第一次还款：20xx年xx月xx日前，还xx元； 第二次还款：20xx年xx月xx日前，还xx元； 第三次还款：20xx年xx月xx日前，还xx元；此次还清欠款总金额。 若乙方未按本协议约定日期付款，按以下方式处理： 1、逾期在30日之内，自本协议规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方向甲方按日支付逾期应付款万分之三的违约金，《商品房买卖合同》继续履行；
2、逾期超过30日的，甲方有权解除合同，并有权将该房产另行出售而无 需征得乙方同意。甲方解除合同的，乙方按总房款的3%向甲方支付违约金。乙方愿意继续履行合同的，经甲方同意，合同继续履行，自本协议规定应付款之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款千分之四的违约金。 三、乙方未按照本协议约定日期付清剩余首付款的，甲方有权顺延《商品房买卖合同》中约定交房日期。 四、本协议为《商品房买卖合同》的补充协议，如内容与《商品房买卖合同》相冲突的，以本协议为准。 五、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。 （以下无正文内容） 甲方：乙方： 日期：日期： 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，现就甲方委托乙方汽车修理费用分期付款事宜签订如下协议： 一、现甲方车辆金杯、qq、别克、帕萨特1.8t帕、萨特2。8t 共6台车辆停放乙方处修理。
民间个人借款合同书示范 文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
民间个人借款合同书示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 贷款方:___________ 借款方:___________ 一、借款用途 二、借款金额 借款方向贷款方借款人民币----元。 三、借款利息 自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复 利。在合同规定的借 款期内,年利为---%。借款方如果不按期归还款,逾期部 分加收利率---%。 四、借款期限 借款方保证从---年--月起至---年---月止,按本合同规
定的利息偿还借款。 贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款。 五、保证条款 (一)借款方用___________做抵押,到期不能归还贷款方的贷款,贷款方 有权处理抵押品。借款方到期如数归还贷款的,抵押权消灭。 (二)借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款,不得挪作他用,不得 用借款进行违法活动。 (三)借款方必须按合同规定的期限还本付息。 (四)乙方还款保证人____________，为确保本契约的履行，愿与乙方负连带返还借款本息 的责任。 六、合同争议的解决方式
编号：YB-HT-5798 个人住房抵押借款合同范 Model contract of personal 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
个人住房抵押借款合同范本 个人住房抵押借款合同样本 借款人：_____ 电话：_____ 地址：_____ 邮编：_____ 贷款人：_____ 电话：_____ 地址：_____ 邮编：_____ 抵押人：_____ 电话：_____ 地址：_____ 邮编：_____ 经合同各方自愿平等协商，签订本合同，共同遵守以下条款：第一条借款人因购买自用住房需要，特向贷款人申请借款，借款人(抵押人)自愿以其有权处分的财产作为贷款抵押物抵押给贷款人，抵押物评估现值为共计人民币(大写)_____(详见抵押物清单、抵押物评估证明，清单号码_____)。 第二条贷款人同意贷给借款人个人住房贷款，金额为人民
币(大写)_____，本项贷款用于_____，贷款利率为月利率_____‰(如遇国家利率调整或借款人未按时向贷款人付息时，按中国人民银行有关规定办理)，借款期限由_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。 第三条本合同项下的贷款本金及利息，借款人以按月付款的方式进行还本付息。每月还款金额的计算公式： 一、等额偿还法： 贷款本金总额×月利率×(1+月利率)(上标)还款月数 每月还款本息额=————————————————————————— (1+月利率)(上标)还款月数-1 二、递减偿还法： 贷款本金 每月还款本息额=———— +(贷款本金-已归还贷款本金)×月利率 贷款月数
房地产在建工程抵押贷款合同-借款合同 抵押人_________愿将其在建工程作抵押物，以担保债务按期清偿，担保的范围为抵押贷款的本息及罚息，经与抵押权人_________协商，于_________年_________月_________日在_________签订本抵押贷款合同。 一、抵押在建工程状况：_________。 1．坐落位置：_________区_________街路_________胡同_________号。开工许可证_________号。工程设计总面积：_________平米。 2．建筑结构：_________。设计层数：_________。用途：_________。 3．资金来源：_________。计划批准文号：_________。工程总造价：_________元整。 4．已完成部分：层数_________。建筑面积_________平方米。评估现值：_________元整。 5．土地使用权取得方式：_________。使用年限：_________。 6．土地面积：_________。地区类别：_________。 7．土地使用性质：_________土地证号：_________。 8．土地评估现值：_________元整。 9．在建工程及土地总值：_________元整。 二、抵押人将上述在建工程全部／部分，抵押给抵押权人，并将在建工程有关要件：计划批件、规划许可证、用地许可证，开工许可
证、_________交_________保管。 三、抵押权人同意在建工程评估现值_________％以内提供贷款。贷熬总额为：（币种：_________）_________元整。 抵押贷款期限_________个月，从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。 付款方式：_________ 四、抵押人保证将该款项用于_________。抵押人同意按本合同所定之贷款利率（年／月利率）_________%支付利息。如遇国家调整利率或计息办法，自调整之日起按调整后的规定计息。 五、还款方式：_________。 六、双方商定，抵押在建工程的保险事宜按以下第_________款办理。 1．由抵押人向保险公司投保。保险费用由抵押人负担，保险凭证交抵押权人保管。在本合同有效期内，当抵押工程因保险事由毁损灭失时，抵押权人为该保险赔偿金及支配人。保险赔偿金如不足清付贷款本息和罚息，抵押权人有权另行追索。（已投保的，填写下列（1）（2）款） （1）投保价值：_________元整。 （2）保险期限：_________个月，从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。 2．双方再另行约定。 （1）依照法律追回欠款，在欠款尚未追回的情况下，抵押权人
个人借款合同范本模板参考 个人借款协议书_个人借款合同范本模板参考1 甲方（出借人）：身份证号： 乙方（借款人）：身份证号： 甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成本合同，并保证共同遵守执行。 一、借款金额：借款方向贷款方借款人民币 丿元。 二、借款用途为 三、借款利息：借款利率为月利息%，按月收息，利随本清。 四、借款期限: 借款期限为日，从年月起至年月止。如实际放款日与该日期不 符，以实际借款日期为准。乙方收到借款后应当出具借据，乙方所出具的借据为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。 五、保证条款： 1、借款方用__________________________ 价值元作为借款抵 押品。由贷款方保管或公证机关保管。（公证费由借款方负担）。抵押期间，未经甲方书面同意，乙方不得出租、变卖、赠与抵押物，或以其他任何方式处分抵押物。抵押期间抵押物不受乙方资产分割、转让等影响，如甲方发现乙方有违反本条款的情节，将处置抵押物。
2、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。 3、借款方必须按合同规定的期限还本付息。逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款。 4、乙方还款保证人___________________ ，为确保本契约的履行，愿与乙方负连带返还借款本息的责任。 六、违约责任 1、乙方如未按合同规定归还借款，乙方应当承担违约金以及因诉讼发生的律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费等费用。甲方有权向有管辖权的人民法院申请拍卖抵押物，用于抵偿借款本息，若有不足抵偿部分，甲方仍有权向乙方追偿。直至乙方还清甲方全部贷款本息为止。 2、乙方如不按合同规定的用途使用借款，甲方有权随 时收回该借款，并要求乙方承担借款总金额百分之的违约 责任。 七、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方友好协商解决，也可由第三人调解。协商或调解不成的，可由任意一方依法向人民法院起诉。 八、本合同自双方签字之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力
个人住房借款抵押合同 合同编号： 抵押权人（甲方）： 住所： 法定代表人： 电话：邮政编码： 传真： 抵押人（乙方）： 住所： 法定代表人： 开户金融机构： 帐号： 电话：邮政编码： 传真： 为保障甲方与借款人签订的号《个人住房贷款合同》（以下简称“贷款合同“）的顺利履行，根据《中华人民共和国担保法》等法律法规，甲、乙双方经过协商，达成如下协议，现经双方确认，共同遵守： 第一条抵押物 本合同中的抵押物是指乙方依法享有所有权并经甲方认可的房产，其具体情况如下：1．房屋位置： 2．房屋类型： 3．房屋结构： 4．建筑面积： 5．使用面积： 6．房屋买卖合同价格： 7．房屋买卖合同编号： 8．房屋所有权证号： 9．保险单编号：
第二条乙方抵押担保的贷款金额为人民币（大写）元。 1．上述贷款期限自年月日至年月日止。 2．抵押担保的期限：从本合同生效之日起至本合同担保的贷款合同项下全部贷款本息及相关费用偿清时止。 第三条抵押担保的范围：贷款金额人民币（大写）元及利息、借款人逾期应支付的罚息（利率按国家有关规定执行）以及实现贷款债权和抵押权的拍卖费、律师费、诉讼费、差旅费等。 第四条本合同的效力独立于被担保的贷款合同，贷款合同无效不影响本合同的效力。 第五条本合同项下有关的评估、保险、坚定、登记等费用均由乙方承担，但法律法规另有规定的除外。 第六条抵押物的保险 1．乙方须在甲方指定的时间内，到甲方指定的保险公司并按甲方指定的保险险种为该抵押物办理保险。投保金额不得少于重新购置该抵押物的全部金额。 在贷款合同项下的贷款本息及其他款项未清偿之前，乙方不得以任何理由中止上述保险。如乙方中止上述保险，甲方有权代乙方投保，一切费用由乙方负责支付；由此而引起的一切损失，乙方须无条件全部负责，并有义务赔偿甲方因此所遭受的其他损失。 2．乙方须在办理完毕上述保险手续10日内，将保险单正本交给甲方。保险单不得附有任何损害或者影响甲方权益的限制条件，或者任何不负责赔偿的条款； 3．保险单的第一受益人应为甲方，保险事故的赔偿范围应包括该抵押物遭受火灾、水灾、地震等自然灾害及其他意外事故所导致的破坏及毁损，保险期限至贷款合同项下的所有贷款本息及欠款还清为止。此外，保险单须订明保险公司在甲方的利益获得补偿之前，不得付给乙方任何保险赔偿金； 4．保险单正本在本合同有效期内交由甲方保管； 5．乙方委托甲方为上述保险事项的代表人，接受保险赔偿金，并授权甲方为该赔偿金的支配人，用于修理该抵押物毁损部分或者偿还贷款合同项下借款人所欠甲方的款项，此项授权非经甲方同意不可撤销； 6．如该抵押物出现毁损，甲方有权随时要求借款人偿还未还部分借款本息，且甲方有权先行抵扣保险赔偿金偿还借款人所欠贷款本息。如保险赔偿金偿还所有欠款尚有余额，余额及该抵押物归还乙方，本合同即告终止。在偿清所欠款项之前，本合同设定的抵押权不解除。除上述外，该抵押物的毁损均不能使本合同失效，亦不影响本合同项下乙方的责任；
内部编号：AN-QP-HT175 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 在建工程抵押贷款资金监管合同通用 范本
在建工程抵押贷款资金监管合同通用范 本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 什么是在建工程抵押 在建工程抵押，指抵押人为取得工程继续建造资金的贷款，以其合法方式取得的土地使用权连同在建工程的投入资产，以不转移占有的方式抵押给银行作为偿还贷款履行担保的行为。 在建工程是指经审批正在建设中的房屋及其它建筑物。在建工程抵押作为抵押的一种特殊形式，因具有良好的加速资金流动和促进资金融通等优点，在满足银行拓展客户的同时，又可解决企业的融资需求，现广泛地被银行所
买房分期还款协议书格式 买受人： 本合同项下同时存在两个以上担保人的，各担保人对本合同项下借款承担连带共同担保责任，贷款人有权选择任一或者各个担保人承担担保责任。 身份证号码：联系电话：本人所按揭付款购，栋号，面积为：平方米，单价元/平方米，总房款元，银行贷款元，首付款元。现就首付款分期付款达成以下协议： 第一条：付款方式 买受人向出卖人缴纳购房首付款计人民币元，(大写：人民币百拾万仟百拾元整);剩余首付款共计人民币元，(大写：人民币百拾万仟百拾元整)，买受人同意按分期付款方式向出卖人支付，分期按以下时间付款： ; 。 第二条：买受人逾期付款的违约责任 夫妻双方不能协商一致，只能去法院起诉离婚，由法院裁决是否准予离婚，同时会裁决抚养权归属、抚养费给付、财产分割等问题。以下是由为大家推荐的2016离婚协议书范文精选，欢迎大家学习参考。买受人如未在分期付款期限内付款，按下列方式处理： 1、逾期在3日之内，自本协议约定的应付款之日起，买受人按日向出卖人支付逾期应付房款金额3‰的违约金，协议继续履行;
2、逾期超过6日的，出卖人有权解除本协议。出卖人解除本协议的，买受人一次性还清剩余首付款的同时并按总房款的5%向出卖人支付违约金。 第三条：关于房屋产权转移及产权登记的约定 1、在买受人未付清全部购房款本息前，房屋的所有权中的处分权归出卖人享有，买受人只对该房屋享有使用的权利，买受人不得擅自将该房产抵押、转让或租赁给任何第三人，若需出租应经出卖人同意。在买受人付清全部购房款本息后，该房屋的包括处分权在内的所有权全部转移至买受人享有。 2、由于买受人的原因导致不能办理产权证的，出卖人不承担责任。 3、在买受人未还清首付款前，出卖人可不为买受人所购买的房屋办理产权。 第四条：解除协议时相关事项的处理 在试用期内，乙方提出解除本合同时，须提前七个工作日通知甲方，协商解决，否则，将根据公司制度，由公司按制度论处。 若因买受人逾期付款而导致出卖人解除本协议，出卖人只需书面通知买受人即可将本协议解除，其他事项依法律程序解决;出卖人不再履行本协议的义务，亦不承担违约责任。 (七)根据本合同担保条款约定，因担保人违反担保条款的约定，致使担保人需提前履行义务或贷款人提前处分抵押物的; 乙方将_________作为还款的抵押。抵押期限：自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利率为止。
个人借款合同模板参考 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 签订日期： ________ 年 ______ 月 ______ 日 个人借款合同模板参考 甲方（出借人）身份证号： 乙方（借款人）身份证号：
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成本 合同，并保证共同遵守执行。 一、借款金额：借款方向贷款方借款人民币元。 二、借款用途为 三、借款利息：借款利率为月利息％，按月收息，利随本清。 四、借款期限：借款期限为日，从年月起至年月止。如实际放款日与该日期不符，以实际借款日期为准。乙方收到借款后应当出具借据，乙方所出具的借据为本合同的附件，与本合同具有同等效力。 五、保证条款： 1、借款方用__________ 价值元作为借款抵押品。由贷款方保管或公证机关保管。（公证费由借款方负担）抵押期间，未经甲方书面同意，乙方不得出租、变卖、赠与抵押物，或以其他任何方式处分抵押物。抵押期间抵押物不受乙方资产分割、转让等影响，如甲方发现乙方有违反本条款的情节，将处置抵押物。 2、借款方必须按照规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。 3、借款方必须按合同规定的期限还本付息。逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款。 4、乙方还款保证人________ ，为确保本契约的履行，愿与乙方负连带返还借款本息的责任。 六、违约责任 1、乙方如未按合同规定归还借款，乙方应当承担违约金以及因诉讼发生的费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费等费用。甲方有权向有管辖权的人院申请拍卖抵押物，用于抵偿借款本息，若有不足抵偿部分，甲方仍有权向乙方追偿。直至乙方还清甲方全部贷款本息为止。 2、乙方如不按合同规定的用途使用借款，甲方有权随时收回该借款，并要求乙方承担借款总金额百分之的违约责任。 七、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由