合同编号：
项目配电工程设计合同
工程名称：配电工程
工程地点：
委托方：房地产开发有限公司
承接方：工程设计咨询有限公司
签订地点：
签订时间：2017年03 月09日
委托方(甲方): 房地产开发有限公司
承接方(乙方) :工程设计咨询有限公司
签订日期:2017 年 03月09日
项目名称:配电工程
建设地点:
甲方委托乙方承担配电工程电气设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同签订依据:
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘测设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建筑工程批准文件。
第二条设计依据:
2.1 甲方给乙方的委托书。
2.2 甲方提交的基础资料。
2.3 乙方采用的主要技术标准是:国家相关电力技术标准、电力行业技术标准及国家电网反措技术文件。
第三条本合同设计项目的名称、规模、设计内容
项目名称:配电工程电气设计
项目规模:建筑面积约 55万㎡
设计内容：配电设计及施工图设计蓝图（负责修改、完善图纸，承诺直至甲方审图通过，并配合协助甲方完成审图工作）
第四条甲方向乙方提交的有关资料及文件
4.1客户电力设计委托书。
4.2长信广场施工图邮件。
第五条乙方向甲方交付的设计文件
施工设计蓝图，一式捌份,交图时间以甲方向乙方提交设计所需资料后开始计算，时间为45个工作日。
第六条设计费用和支付方式
6.1 双方商定，本合同的设计费(不含税)为:人民币贰拾肆万捌仟
元整 (￥.248000 .00）。
6.2 本合同签订生效后7个工作日内，甲方支付合同总额的10%计人民币贰万肆仟捌佰元整（￥ 24800.00）到乙方指定帐户作为预付款。
6.3 乙方设计任务完成并交付纸质图纸给甲方审核，甲方在7个工作日内支付合同总额的50%，计人民币玖万玖仟贰佰元整（￥ 99200.00）到乙方指定帐户作为设计进度款。
6.4 乙方提交通过审图的施工设计蓝图时（必须有图审文件），甲方付清设计费余额至乙方指定账户，计人民币壹拾贰万肆仟元整（￥ 124000.00）。
第七条双方责任
7.1甲方责任：
7.1.1甲方按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限3天，乙方按本合同第五条规定交付设计文件时间顺延。
7.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
7.1.3 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开
始设计工作的，不退还甲方已付的预付款;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.1.4甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过10天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。
7.1.5甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。
7.1.6甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔。
7.2乙方责任:
7.2.1乙方按本合同第五条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件；在规定工期内按期完成甲方委托用电规划设计、施工图设计、审批等工程内容。
7.2.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等。
7.2.3由于乙方自身原因，延误了按本合同第五条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.2.4乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。
7.2.5、乙方须严格遵守国家现行各项电力建设规程、规定以及制图标准；严格按照设计原则进行设计；协助配合委托单位进行设计审查的相关工作。协助甲方协调和优选确定供电方案，用电方案明显不优化时，甲方有权终止合同。
7.2.6乙方提交的设计文件若不能通过郴电国际或郴州电业局的审核，免收设计费，已收的设计费全额退还甲方。
第八条其他条款:
本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时，双方同意由合同签订所在地仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为合同附件，补充协议与本合同具有同等效力。
双方履行合同规定的义务后，该合同即行终止。
本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
委托方名称: 承接方名称:
（盖章） (盖章）
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字) 开户银行: 开户银行:
银行帐号: 户名：
银行帐号:
10KV高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的******小区永久性用电变配电工程按期保质完工，经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵守执行。 一、工程慨况 1、工程名称：******10KV高压供电专线及****住商楼、***地下室及***地下室、幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点：********小区项目工地。 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。其中包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低压用户“一户一表”交产验收部分（后面简称“一户一表”部分）。高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV高压开关出线间隔引出一组高压电缆，到*****高压环网柜或分支箱的设备。高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧，再从箱变低压侧引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、商铺、幼儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、安装调试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际配置的要求为准）。承包范围与*******工程项目《10KV高压供电专级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。
3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理，办好交产手续，将各电度表抄表及收费移交给当地供电局直接管理（简称直供电）。 4、高压专线容量应满足《中华人民共和国电力法》和《电气安装工程验收规范》、满足*****项目规划图中所有住户居民、商业、动力、物业、消防、户外照明、景观等用电要求。 三、乙方负责采购的设备及材料要求 1、乙方负责采购的设备及材料必须选用符合国家及电力行业相关标准，生产企业应通过ISO9001质量体系认证，产品应通过“3C”认证并通过电力管理部门批准的入网产品。若乙方负责采购的设备及材料存在质量问题而影响验收的，乙方应在甲方指定期限内整改到位； 2、乙方对其所安装的设备及材料负责实行质量三包，质量保质期为二年（从送电之日算起计算），材料设备必须提供产地证明、出厂合格证明、质量保证书、装箱单及检验报告，送电并将小区转为当地供电局直供电后，产品如有非人为因素损坏的质量问题，乙方应在甲方指定期限内无偿维修或整机更新设备，并保证提供产品的全套性和正常运行； 3、乙方所有采购的设备及材料，必须提供有效的出厂合格证及有效证明文件。 四、工期要求 1、开工日期约定：合同签订后7日内。 2、2013年1月10日完成高压专线安装、验收通过。 3、****苑一期工程（15栋）要求在2013年1月10日前安装完成所需箱变器，2013年3月10日完成一期工程每个用户表箱的一户一表及相关的公变部分供配电的设备安装与交产送电。 4、***苑二、三期要求在土建工程竣工验收前完成箱变、电表箱及相关供配电设备安装并交产送电，具体日子绝对服从甲方二、三期土建工程的完成时间而确定。 5、如遇自然灾害和人力不可抗拒的因素，经甲方确认后工期相应延顺。
龙郡首府住宅小区用电工程施工合同 项目名称: 清流县龙郡首府 合同编号： 甲方（委托方）： 乙方（受托方）： 签订时间：2014年月日 签订地点： 新建住宅供配电设施工程建设合同
甲方： 法定代表人： 法定地址： 邮政编码： 联系人： 电话： 乙方： 法定代表人： 法定地址： 邮政编码： 365300 电话： 根据《合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》和《福建省新建住宅供配电设施工程建设费收费管理办法》等相关法律法规和文件规定，甲方委托乙方建设本项目供配电设施工程，建设费用包含了从上级电源出线至住宅楼或公建设施的电能计量装置的所有供配电设施的安装和调试费用，以及投产后由乙方负责维护、检修费用。在此基础上，双方就甲方开发的住宅建设项目供配电设施工程建设事宜充分协商，达成如下合同条款，双方应共同遵守。 第一条住宅建设工程基本情况 项目名称：龙郡首府住宅小区配电项目安装工程（第一期） 项目地点：清流县 总建筑面积：平方米 是否分期建设：共二期 供电容量： 3200 kVA
工程类型：√全电缆工程□小区外架空线与小区内电缆相结合工程□全架空线工程 第二条建设费费用计算及收取方式 1、本工程第一期合同总价实行包干形式，含税总价 310000.00 元。包含内容：从室外环网柜至配电室内低压柜（含环网柜、高压柜、变压器、低压柜）的安装、调试，以及第一期的低压电缆至计量表箱（含低压电缆、电缆沟、桥架、分线箱、表箱）的安装、调试。不含任何材料，乙方可免费提供螺丝、纱布等简易的辅材。 2、第一期包含： 3、甲方付款金额及时间： （1）经甲、乙双方协商，委托施工合同签订后，3日内甲方先预付一期的30%工程施工款计人民币玖万叁仟元整（小写￥：93000.00元）给乙方。 （2）配电室基础施工完毕后3日内，甲方支付一期的40%工程施工款计人民币壹拾贰万肆仟元整（小写￥：124000.00元）给乙方。 （3）第一期工程施工完毕并验收合格后3日内，甲方支付一期的30%工程施工款计人民币玖万叁仟元整（小写￥：93000.00元）给乙方。 第三条本建设项目供配电设施工程的建设范围 乙方应按照国家有关规定，对工程项目实施建设管理。乙方工程建设范围：从上级电源出线至第一期住宅楼或公建设施的电能计量装置（含表箱及电表）的所有供配电设施的安装和调试。住宅楼、小间式商业店面、独立供电的车库及杂物间在末端采用一户一表集中表箱供电。对于消防、抽水、电梯、通风、公共景观及照明等公用设施设备用电考虑到产权及维护点的一致性采用低压总计量，按照用电性质分别计量，计量装置设于住宅建设单位产权的独立配电室内。计量后端出线及以下设施由住宅建设单位出资建设。
东湖风景区地方税务局配电系统维护保养合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为保证甲方设备得以良好的维护，最大限度的降低设备的使用管理成本，提高贵单位业务的运营效率，由乙方为甲方的设备提供维修、维护服务，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议： 一、甲方责任 （一）在本合同执行前，甲方应向乙方提供需要维护的设备的使用状况及相关的资料，并提供“现有设备台账”（如不能提供由乙方检测确定，并建立设备台账）； （二）对于有故障的设备需要更换零配件的，相关更换零配件的费用由甲方承担； （三）甲方在本协议所包括的设备出现故障后要及时通知乙方，并将故障现象向乙方描述，以便乙方技术人员及时有效的解决故障；（四）由于甲方或第三方人员对设备进行下列操作（擅自拆装设备、维修；进行危险性更改装置等）造成损坏的，由甲方承担全部费用；（五）甲方应优先考虑使用在与市场同等价格及质量的基础上由乙方提供的消耗品。 二、乙方责任及服务方案
（一）加强设备维护管理： 本协议所包括的设备在经过一段时间的使用后，由于环境的影响，机件部位的污染、磨损及橡胶、塑料配件的疲劳或老化等因素都会影响到设备的稳定运转并使设备工作质量下降，造成设备无法正常使用，因此必要的维护与保养才可以最大程度延长设备的使用寿命，并能保证满意效果，保持良好的功能。 1、甲方与乙方签订维修服务保养合同后，乙方将提供优良的技术服务和快捷的维修响应工作，以减少机器的多发故障，使用户的设备始终处于良好的工作状态，提高使用质量和工作效率； 2、乙方针对甲方建立完善的维修管理服务系统，客户资料、机器设备运作成本均可在计算机中记录和查询； 3、乙方针对甲方要求每位技术人员在出动维修前都必须做好细致、充分的准备，以保证快捷有效地解决设备所出现的故障，全面有效的保障甲方设备能够正常使用。 （二）服务细则 1、资料管理： 建立设备巡检手续，每次巡检完毕向甲方提交本次设备巡检报告以及设备维修报告、设备维修后配件费用表。 2、报修处理： （1）乙方公司技术部于接到甲方报修通知时，维修调度将甲方名称、联系电话、设备型号、甲方报修设备出现的故障现象等，登记于“报修登记本”上并及时通知技术人员及时到场解决；
合同编号： 项目配电工程设计合同 工程名称：配电工程 工程地点： 委托方：房地产开发有限公司 承接方：工程设计咨询有限公司 签订地点： 签订时间：2017年03 月09日
委托方(甲方): 房地产开发有限公司 承接方(乙方) :工程设计咨询有限公司 签订日期:2017 年 03月09日 项目名称:配电工程 建设地点: 甲方委托乙方承担配电工程电气设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据: 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘测设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建筑工程批准文件。 第二条设计依据: 2.1 甲方给乙方的委托书。 2.2 甲方提交的基础资料。 2.3 乙方采用的主要技术标准是:国家相关电力技术标准、电力行业技术标准及国家电网反措技术文件。 第三条本合同设计项目的名称、规模、设计内容 项目名称:配电工程电气设计 项目规模:建筑面积约 55万㎡ 设计内容：配电设计及施工图设计蓝图（负责修改、完善图纸，承诺直至甲方审图通过，并配合协助甲方完成审图工作）
第四条甲方向乙方提交的有关资料及文件 4.1客户电力设计委托书。 4.2长信广场施工图邮件。 第五条乙方向甲方交付的设计文件 施工设计蓝图，一式捌份,交图时间以甲方向乙方提交设计所需资料后开始计算，时间为45个工作日。 第六条设计费用和支付方式 6.1 双方商定，本合同的设计费(不含税)为:人民币贰拾肆万捌仟 元整 (￥.248000 .00）。 6.2 本合同签订生效后7个工作日内，甲方支付合同总额的10%计人民币贰万肆仟捌佰元整（￥ 24800.00）到乙方指定帐户作为预付款。 6.3 乙方设计任务完成并交付纸质图纸给甲方审核，甲方在7个工作日内支付合同总额的50%，计人民币玖万玖仟贰佰元整（￥ 99200.00）到乙方指定帐户作为设计进度款。 6.4 乙方提交通过审图的施工设计蓝图时（必须有图审文件），甲方付清设计费余额至乙方指定账户，计人民币壹拾贰万肆仟元整（￥ 124000.00）。 第七条双方责任 7.1甲方责任： 7.1.1甲方按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限3天，乙方按本合同第五条规定交付设计文件时间顺延。 7.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。 7.1.3 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开
10KV 高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相 关法 律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电 变配电工程按期保质完工，经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵 守执行。 一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的 图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。 其中 包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低 压用户“一户一表”交产验收部分（后面简称“一户一表”部分） 。 高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关 出线间隔引出一组高压电缆，至y *****高压环网柜或分支箱的设备。 高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线 相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧， 再从箱变低压侧 引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、 商铺、幼 儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、 安装调 试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际 配置的要求为准）。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专 级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理，办好交产手续，将 各电度 下室及***地下室、 幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:
编 号：_______________ 本资料为word版 本，可以直接编辑和打印，感谢您的下 载 变电站维修合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
（合同编号：）施工合同
发包人： 承包人： 年月
变电站维修合同 甲方： 乙方： 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就变电站土建施工事项协商一致，订立本合同。 1. 工程概况 最终规模：主变容量：终期2 X63MVA，本期2 >63MVA。各电压等级出线规模：220kV出线终期出线2回，本期2回；110kV出线终期出线2回，本期2回；10kV出线终期出线24回，本期12回。无功补偿：装设并联补偿电容器组，终期容量按2 x（ 2 X5+7 ） Mvar考虑，本期装设2 x（ 2X5+7） Mvar。土建：户内GIS站，综合楼建筑面积1962.6 m2,体积16228.8m3。 2. 承包范围 2.1甲方提供的施工设计图中全部土建项目：综合楼、屋外配电装置建筑（主变压器系统、220kV 构架及基础、110kV构架及基础、站用变压器系统）、供水系统、站区给排水系统、消防、场平、站区道路及广场、污水处理池、水井（如有）、管道、排水沟、地基处理、站外道路、挡土墙及护 坡、锚杆、各类主被动防护网、围墙及大门、站外通信线改迁。 2.2乙方负责完成上述工程任务所需的水电接入、临时设施搭设（含材料及场地）、各类安全防 护设施的修建、作业面各施工单位的配合等相关工作及产生的对应费用。
变、配电工程安装协议书 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方）甲、乙双方根据《建筑安装工程承包合同条约》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包工程名称： 1、范围：从上级电源主线至商住楼的电能计量装置（含表箱及电表、出线空开），施工至验收送电通过并交付商住用户使用止（不含土建、室内照明、负控装置及其他干扰费）。 2、高压部分：变压器、高压柜及真空开关、配套的接地、开关、调试、高压电缆敷设。 3、低压部分：低压屏、开关柜（箱）、低压电缆敷设、电表、电表箱总成。 4、总建筑面积㎡，单价元/㎡。 四、付款方式： 该工程总造价（包干价）为人民币（大写）元。在协议签订之日起三日内，甲方应支付乙方工程总造价的50%，计（大写）元整；在该工程主设备（变压器、电力电缆、高、低压配电柜）进场三日内，甲方应支付乙方工程进度款至总造价的90%，计（大写）元；在该工程验收合格、安全送电后，次日起七日内，甲方须支付乙方工程进度款至总造价的95%，计（大写）元；余下工程总造价的5%，计（大写）元，待保修期满一年后付清。
五、工程工期：自工程合同签订后，收到甲乙双方约定之进场日（配电房基建完成具备施工条件后）起算，于年月日前验收送电。 如遇下列情况，工期计日顺延： （1）合同签订20天内，甲方土建未能验收通过；甲方不能提供施工场地、施工用水、道路未铺设、障碍物未能清除等情况，影响进场施工或施工过程受阻； （2）施工或T接停电，因上级电网不允许停电或雨天等因素的影响，工期可计日顺延； （3）如甲方无法按供电方要求提供用电报批所需文件资料等相关手续。 六、双方职责范围 （一）甲方职责 1、甲方应积极提供供配电施工必须上报的审核材料，乙方按此标准向莆田电业局审批并实施安装。 2、甲方负责配电房土建工程的施工，乙方应配合指导，施工完毕，乙方主动进场施工。 3、甲方应配合乙方做好竣工验收工作。 4、协助乙方做好工程项目范围内废旧物资材料回收工作。 5、乙方在工程施工中如有应甲方解决的困难，甲方应协助解决。 6、协助解决施工材料、工具临时存放的问题。 （二）乙方职责 1、组织文明施工，确保安全第一，并承担全部安全责任。 2、施工后到送电前高、低压配电设备及线路概由乙方负责保管。 3、负责高、低压部分工程的施工，并负责该工程的验收、送电。
江苏金壳生物医药科技有限公司20KV配电房配电设施安装工程 施 工 合 同 发包人：江苏金壳生物医药科技有限公司 承包人：江苏永达电力电信安装工程有限公司 合同签订日期： 合同编号：JSJK－GC369－019
工程施工合同 发包人：江苏金壳生物医药科技有限公司（以下简称甲方）承包人：江苏永达电力电信安装工程有限公司（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》、《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关法律、法规规定，经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方就江苏金壳生物医药科技有限公司 20KV配电房配电设施安装工程施工达成一致意见，特订立本合同双方共同遵守执行。 一、工程名称：20KV配电房配电设施安装工程 二、工程地点江苏省盐城市大丰港盐城海洋生物产业园（黄海药谷） 三、工程承包方式：本工程属总价包干性质。即包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包办理政府相关职能部门的报批、报建手续等、包验收送电。甲方不再额外承担与本工程相关的任何费用，若工程竣工决算与本合同约定的工程造价（闭口价）有差异，则差异部分由乙方自行承担。 四、合同工期：本合同签订后，乙方接甲方书面通知开工之日起，确保于45日内工程全部竣工验收合格，且完成送电。 五、工程造价：（含税包干价，税率11%）￥000000 元（大写：）。 本造价包括但不限于工程施工费及措施费、材料费（含高压进线部分）、设备费、设备运杂费、设备装卸费、设备保险费、设备安装调试费、设备入网检测费、供电局入网服务费、供电局审批协调费、系统调试费、生产准备费、建设管理费、项目技术服务费、直接费、间接费、基本预备费、材料设备损耗、劳保费、利润、税金及不可遇见因素风险和与市政及相关部门协调、申请、审批等费用。 六、工程内容： 1.乙方必须按照甲方确认的施工图纸及设计说明进行施工，确保工程符合现行国家标准及相关规范要求。 2. 乙方负责向工程施工所在地政府相关职能部门（如交警、路政、市政、供电公司但不仅限于上述相关单位）申办报批手续。 3. 施工范围为按照设计图纸全部内容要求进行配电房安装等相关工作。本招标工程为总价包干，即包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包办理政府相关职能部门的报批、报建手续等，具体工
委托方：（以下简称甲方） 设计方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、国家及地方有关建设工程勘察、 设计规范、电力部门的行业规范规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、设计内容： 二、设计文件提交 1、乙方按甲方提供的设计内容和有关基础资料进行设计工作。 2、乙方向甲方提交施工图设计文件、设备清册共_____套。 三、设计费 经双方协商，本工程设计费一次性包干价格为壹拾壹万元整（￥110000元），如因电力部门及现场情况限制等原因，所造成的设计图纸更改不再另行计费，须乙方无偿配合。并由乙方负责本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过。 四、支付方式 1、本合同双方签订后3日内，甲方支付乙方本合同设计费的_____%计__________元整 （￥__________元）作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。 2、乙方向甲方提交施工图设计文件、3套设备清册及相关资料后，甲方支付本合同设计费的 _____%计__________元整（￥__________元）。 3、本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过后，甲方支付本合同设计费的剩 _____%计_______________元整（￥__________元）。
五、甲方责任 1、应尊重乙方根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的执行，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。 2、向乙方提供开展设计工作所需的有关基础资料，并对提供资料的时间和可靠性负责。如甲方提供的资料不符合设计要求，乙方则相应推迟设计进度。 3、乙方已开始设计，也得到甲方认可，如甲方违约，应支付乙方设计费用的百分之四十（￥_____元）作为违约金。 4、甲方应维护乙方的设计文件，不得擅自修改，不得转让给第三方使用。 5、按合同规定支付设计费。 六、乙方责任 1、按照本合同规定的内容，根据国家及行业执行规程、规定及质量标准进行设计工作。甲方提供完备资料后，乙方应在甲方要求的工作日内完成设计工作。 2、负责对现场进行实地测量以及收集设计所必需的有关技术资料。 3、对所设计项目应进行设计技术交底，负责设计范围内的相关工作。 4、乙方应采用经济合理的设计方案，保证所设计图纸符合要求。 5、乙方负责此工程设计图纸报批并通过电力相关部门审批。 6、按时提交施工图文件。 七、未尽事宜双方协商解决。 八、经双方协商一致，可签订本合同的补充协议。 九、合同签署：本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。 委托方： 地址：
配电设备委托管理合同 委托方（以下简称甲方）： 签订地点： 受托方（以下简称乙方）：_______________________________ 签订时间： 根据管理合同约定，乙方为变配电设备专业管理公司，甲方经过对乙方的了解，决定将所属配电站委托乙方 管理。甲、乙双方共同遵守中华人民共和国《合同法》、《电力法》拼明确双方各自的权利和义务，本着公平公正、互惠互利、等价有偿的原则。乙方按照《关于变配电站的运行管理规程》及甲方配电站的实 际情况制定符合电业KV巡视配电站巡视要求的管理内容，经双方自愿协商同意签订本合同。 一、管理的设备及数量： 甲方所属配电站为 _________ 县 ____________ 路 _____号____ kV供电的配电站，计有_kV电压等级，变比为：10KV/0.4KV,容量为________ kVA变压器______ 台。 二、管理地址： ____ 县______ 路_____ 号。项目为： 三、管理范围： 乙方管理范围为甲方与供电部门所签订的供用电合同中责任分界点用户部份的配电站即KV进线闸刀至低压配电柜开关出线桩头（包括KV馈线开关）。进出线（电缆）均不属于委托管理范围。 四、甲、乙双方要求： 1.甲方要求： 1）甲方委托乙方管理的配电站采用的设备定期巡视方式。经双方约定为每周一次，并24小时全天候应急。 2）乙方应指派二名持有《高压电工进网作业证》且工作经验丰富的专业人员巡视，定期抄录有关仪表 数据，记录电压、电流、电量等数值，每月提供一份《变配电站运行管理月报表》给甲方有关部门。乙方联系人 ___________________ ，电话： _________ 3）乙方应负责对配电站按电业的设备运行管理标准进行规范管理，确保配电站的正常、安全运行，并保持站内环境整洁。乙方应每月根据甲方用电负荷情况提醒并协助甲方调整用电负荷，若一年内发生二次应乙方未提醒甲方调整用电负荷而造成甲方用电负荷超限，乙方将承担责任。加强力率管理，在甲方用电负荷正常的情况下，尽量保持配电站力率正常。 4）在合同期内，乙方按国家有关规定对所管理设备建立预防性电气试验计划和维护计划，甲方不再另行支付费用。
编号：*********10kV输电线路工程 施工图设计合同书 委托单位：*********************** 承担单位：*********************** 二零一四年十一月
***********************10kV输电线路工程 施工图设计合同书 委托单位：***********************（以下简称甲方）承担单位：***********************（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、原电力工业部《关于提高电力工程管理水平、落实工程合同制的若干意见》和《河南电网基本建设管理办法》（试行）等有关规定，甲方委托乙方承担***********************10kV输电线路工程施工图设计工作，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1.工程名称：***********************10kV输电线路工程 2.工程地点：*********************** 3.设计项目内容：10kV输电线路工程施工图设计 二、设计项目依据： 1.国家有关政策、法令、法规及行业现行有关设计标准、设计规范； 2.甲方与***********************供电公司签订的供电方案协议； 3.甲方提供的设计要求及相关资料。
三、设计进度： 合同签订及提供完整的资料后二十个工作日内完成电力施工图设计。 四、设计文件份数： 乙方提供经供电局审核合格的施工设计图纸：1 份（套），并提供电子版图纸。 五、甲方责任： 1.甲方应尊重乙方根据国家或行业有关标准、规定进行设计工作的权利，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求； 2.甲方应在签署合同同时向乙方提供开展设计工作所需的基本资料，并对提供资料的可靠性负责，如果甲方推迟提供或提供的资料不满足设计要求，乙方则相应推迟设计进度； 3.维护乙方设计文件成果，不得擅自修改，不得转让给第三方重复使用； 4.按合同规定如期支付设计费； 六、乙方责任： 1.按照本合同约定内容，根据国家和行业相关规范标准，力求科学经济，合理节约的原则，开展设计工作并对设计质量负责； 2.按合同如期交付设计文件，参加甲方主持有关工程设计协调配合会议； 3.对由甲方提供的基础资料，未经甲方同意不得向任何第三方提供；
合同编号（） XXX项目 低压配电工程及商业变压器 施 工 合 同 发包方： 承包方： 签约时间：20 年月日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为明确甲乙双方责任，保障双方的利益，确保工程顺利进行，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑法》、《电力法》及其他有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程的实际情况，双方通过友好协商达成协议，订立本合同。 第一条工程概况 （一）工程名称：低压配电工程及商业变压器 （二）工程地点： （三）施工内容： 1. 新安装居民户表454只+楼梯照明户表41只+红白喜事房户表1只+车棚户表3只=495只； 2. 新安装商业户表53只+小区物管户表1只=54只； 3. 315KV商业变压器一个。 第二条合同工期 （一）开工日期：合同签订日期为准。 （二）合同工期：二个月 (特殊原因双方协商顺延）。
第三条工程价款 （一）该工程价款共计人民币：元，大写：元整。（注：此价款不含IC卡预付电费及质保期满后的维护管理费用）。 第四条预付款及工程价款的支付方式 （一）双方约定的工程款支付的方式和时间： 支付方式：以银行转帐方式支付至承包人基本帐户。 支付时间如：工程竣工验收合格并完成搭火用电后5个工作日内支付80%，分房入住支付15%，质保期满后支付5%。 第五条双方的权利和义务 （一）甲方 1．甲方及时提供低压配电工程报批所需的相关文件及资料。 2．甲方在本合同签订后协助乙方按照相关规定办理并完成该项目建设工程的各项手续。 3．甲方保证按本合同相关约定支付工程价款。 4．甲方按照国家相关法律、法规及本合同约定对乙方建设过程进行监管。 5．在工程具备验收条件后，甲方负责在收到乙方书面验收请求之日起7日内组织验收。若工程项目存在不合格的地方，甲方有权要求乙方限期整改。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 配电房施工合同书. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
一、合同造价：1、现场有甲方认可实量实际工程量进行结算^ 2、价格按2003定额计算. 施工安全：施工期间，乙方必须严格邀守安全操作规程？加强安全管理切实做好现场安全 维护工作（a 土方开挖时，因场地与上山道路距离狭窄，施工时可能发生塌方,乙方应做好应 急预案；b现场离高压电线较近，施工时应注意安全。），若发生安全事故其经济损失和法律责任由乙方自行承担7、施工场地离高压电线较 近, 三、文明施工：乙方现场材料应有序堆放，注意对周囤环境不得造成影响,并在施工过程中服 从甲方统一排 四、质量要求： 1、乙方必须严格按设计图纸和相关规范施工，加强过程控制，严把质量关，确保质量合格。 2、乙方随时接受甲方及监理部门的监督检查，并为监督检查提供便利条件^ 3、乙方采购的材料均应附有合格证明文件. 4、在施工过程中，如果甲方发现乙方的施工质量明显达不到规范的要求或有偷工蜥亍为时，甲方有权要求乙方停工整改，乙方承担该停工整改的费用，并赔偿由此给甲主造成的经济损失，完工后经甲方验收达不到合格标准〈〈乙方应返工整改至合格，乙方承担返工费用，并支付给甲方工程造价20%的质量违约金
五、工程付款：经检测合格后办理结算，工程结算后付至结算价的 90%,余款作为质■保修金 六、工B自合同签订之日起，乙方即可组织开工，工程工期为天每推迟壹天罚款瓦佰元因甲方或不可抗力原因使工期延迟的，经甲方签证后工期相应顺延^ 七、质量保修：执行〈〈房屋建筑工程质量保修办法》，质量保修期为设计规定的工程合理使用 年限.工程结算后按结算价的10%留取质最保修金，该保修金在结算满三个月后付清 .九、该合同一式伍份，甲方 卷份，乙方贰份，并经双方代表签字盖章后生效。 甲方代表：乙方代表： 年月日
电力高低压配电工程设 计合同协议书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
合同编号： 电力（高低压供配电）设计合同 委托工作名称： 发包人： 设计人： 签署日期：2017年12月12日 电力（高低压供配电）设计合同 发包人： 设计人： 发包人委托设计人完成_ 项目（下称“项目”或“本项目”）高低压供配电工程（下称“工程”或“本工程”）设计工作（下称“设计工作”），设计人接受委托。为明确双方的责任、保护双方的合法权益，确保本工程设计的顺利完成，根据有关法律法规及文件规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 1 本合同依据下列文件签订： 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》》、《河南省城镇住宅电力设施建设技术规范》。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 2本合同项下设计人的设计内容为：本工程方案设计、施工图设计。设计人完成的各阶段设计成果应满足附件一《设计任务书》规定的设计深度要求。 发包人的工程造价控制在______万元内(本数据依据投标时概算投资总额确定)。 4 设计人应向发包人交付的设计成果（包括设计资料及设计文件等）
5 设计服务内容及周期： 设计人的设计服务须按项目所在地供电部门和发包人的要求完成，按时提供高质量的设计成果，并免费提供专业设计咨询。设计人提供的设计服务内容包括设计人在投标时提供概念设计方案；以及在发包人确认的电气设计方案的基础上进行方案深化设计、施工图设计及施工阶段服务工作。 设计方案范围和内容： （一）项目概况： 1 项目名称： 2 项目地址：本项目位于 3 项目概况：该项目总用地面积约亩，项目住宅总建筑面积约万平方米（其中地上万平方米，地下万平方米）。 （二）设计方案范围和内容： 设计方案应满足郑州市供电公司提供的有关电力建设技术规范。住宅项目共用电力设施设计范围从10千伏电源接入点至新建住宅项目建设范围居民计量电表箱。住宅项目专用电力设施（物业、商用、电梯、消防、绿化、公共照明、电动汽车充电设施等）设计范围是从10千伏电源接入点至新建住宅项目专用电力配电室低压出线柜。 注：开闭所、配电室及桥架的位置请结合主体建筑设计院综合管网布置。 附：设计任务书 6 设计深度 达到可以根据设计内容进行设备采购安装和系统集成、系统调试验收合格、现场答疑。（达到供电项目协议要求并通过图纸审查加盖供电公司审图专用章） 7 本合同设计费的确定与支付 本合同设计费采用固定总价，设计费总金额（即总设计费）为贰拾柒万元人民币（小写：￥270000元整）。
配电工程施工合同范本 篇一：配电工程施工合同范本 甲方：郴州XX房地产开发有限公司 乙方： 甲、乙双方经协商就“XX”小区项目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备采购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。 第一条工程名称及地点 1、工程名称：XX配电工程 2、地点： 第二条承包方式 乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。 第三条乙方的施工范围和主要工程量 1、根据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)所有供配电设备的采购和安装调试验收合格;所有供配电设备必须有合格证,电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。 2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。
3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续; 4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方协助甲方到电业部门办理。 第四条工程价款结算及付款方式 1、该工程采用总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：元整(含税价)。 2、付款方式 2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后10 个工作日内支付整个工程款的(即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的40 %(即元整);剩余10 %作为质量保修期内质量保证金(即元整)，待合格送电满壹年时一次性支付。 2.2工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。 第五条双方的权利义务 1、合同签订后，甲方积极配合乙方办理用电相关手续，及时提供相关资料。 2、甲方负责对工程质量、进度进行监督，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。 3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监督，做到安全、文明施工。
配电房工程施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商，就安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程配电房新建工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。 一、工程名称：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程 二、工程地点：盐边县安宁园区 三、工程范围：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程（配电房）施工设计图所有工程范围，（不包含电气设备安装及设备调试）。 四、工程价款及工程结算： 乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同单价为人民币：1400元/m2。合同总价：128296元，工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期： 根据甲乙双方商定，乙方在2016年05月02日开始施工，2016年06月07日前完成配电房所有土建工程（含接地网）设备基础工作。在乙方施工过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月5000元人民币为标准赔偿甲方。 六、付款方式： （1）工程预付款：
在本合同签订后15天内，甲方按乙方进度支付工程预付款60%，便于乙方组织生产、生活设施及人员开支。 （2）工程进度款： 按进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足10%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。 七、双方责任： 甲方： 1、提供技术资料一套（或现场口头交待乙方），并组织乙方进行施工现场及技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电（有需要时）。 乙方： 1、严格按设计施工图纸及有关电力施工规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。 2、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。 4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。 八、质量验收： 1、乙方在配电房施工（含接地网）设备的基础过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，接地网布置好后应自行检测是否符合设计要求，如验收时接地网不满足设计规范要求造成返工，一切费用由乙方负责。 2、配电房施工（含接地网）设备的基础单元质量检查、验收的签证单，作为工程
编号：_______________ 供配电工程设计合同 委托方：_______________________ 设计方：_______________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 委托方：（以下简称甲方） 设计方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、国家及地方有关建设工程勘察、
设计规范、电力部门的行业规范规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、设计内容： 二、设计文件提交 1、乙方按甲方提供的设计内容和有关基础资料进行设计工作。 2、乙方向甲方提交施工图设计文件、设备清册共_____________ 套。 三、设计费 经双方协商，本工程设计费一次性包干价格为壹拾壹万元整（Y 110000元）,如因电力部门及现 场情况限制等原因，所造成的设计图纸更改不再另行计费，须乙方无偿配合。并由乙方负责本工 程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过。 四、支付方式 1、本合同双方签订后3日内，甲方支付乙方本合同设计费的_______________ %十____________ 元整 （￥ ___________ 元）作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。 2、乙方向甲方提交施工图设计文件、3套设备清册及相关资料后，甲方支付本合同设计费的 _____ %计____________ 元整（￥ _____________ 元）。 3、本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过后，甲方支付本合同设计费的剩 _____ %计__________________ 元整（￥ _____________ 元）。 五、甲方责任 1、应尊重乙方根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的执行，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。 2、向乙方提供开展设计工作所需的有关基础资料，并对提供资料的时间和可靠性负责。如甲方提供的资料不符合设
甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，就甲方发包乙方供配电系统工程，订立以下协议，以共同遵守： 第一条电力建设工程基本情况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程施工依据： （1）供电方案及工程电力施工图； （2）“综合管线布置图”等所有相关的图纸、文件； （3）关于本项目的管线综合平衡会议纪要。 4、工程类型：箱变、电缆、电表安装工程。 5、承包方式：工程由乙方以包工、包料的方式承包完成。乙方应负责工程安装施工、竣工验收合格、办妥送电手续。 第二条工程施工方案、图纸设计 1、工程所有供电方案和施工图纸均由乙方负责设计和报批。 2、乙方应于开工前完成以下全部工作内容： （1）完成本项目全部电力工程供电方案的设计，并报甲方审批通过； （2）完成本项目配电室以及电力排管的施工图设计，并报甲方审批通过； 3、乙方应按国家及甲方的相关规定设计工程供电方案和施工图纸等，且所设计的方案和施工图纸应同时满足以下条件： （1）设计的每户的供电容量标准应符合”供电工程建设标准”的规定； （2）符合当地规划局关于本项目的管线综合平衡会议纪要的要求。
第三条合同价款 本合同总价款：元，包括乙方的直接费、间接费、利润等与之相关的所有费用。 第四条工期 1、本合同签订之日起至年月号完成设计、报批、施工等工作， 年月号完成验收、交工等工作。 2、如遇下列情况，经甲方书面签证确认后，工期可计日顺延。 （1）经甲方书面同意后的重大设计变更或设计方案改变，致使施工中断影响工程进度； （2）遇不可抗力的自然灾害； （3）由于甲方自身原因导致工程不具备施工条件。 第五条工程款支付方式 1、合同签订后至工程所使用的变压器运到甲方指定的地方堆放后，甲方支付总工程款 的%给乙方。 2、工程安装完毕并且通电使用后，甲方应支付至全部工程总价款的%。 3、工程完工并经甲方验收合格后的个工作日内，甲方应支付至全部工程总价款的%。 4、余下工程总价款的%作为工程质量保证金，保修期满后天内支付给乙方。 第六条工程质量监督与验收 1、乙方必须认真按照施工图纸和国家有关规范施工，工程质量必须达到合格以上（以甲方的验收为准）。 2、施工过程中，甲方有权对工程质量、进度等进行监督、检查，若发现乙方工程质量（包括使用的材料、设备）不符合电力公司有关规定或有关施工规范，甲方有权责令乙方返工、修改，乙方应无条件予以执行，其返工费用、损失由乙方自行承担。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 配电房工程施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商，就安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程配电房新建工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。 一、工程名称：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程 二、工程地点：盐边县安宁园区 三、工程范围：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程（配电房）施工设计 图所有工程范围，（不包含电气设备安装及设备调试）。 四、工程价款及工程结算： 乙方的报价是根据甲方提供的工程量活单和部分设计图纸进行的报价，合同单价为人民币：1400元Zm20合同总价：128296元，工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期： 根据甲乙双方商定，乙方在2016年05月02日开始施工，2016年06月07日前完成配电房所有土建工程（含接地网）设备基础工作。在乙方施工过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月5000元人民币为标准赔偿甲方。 六、付款方式： （1）工程预付款： 在本合同签订后15天内，甲方按乙方进度支付工程预付款60%便于乙方组织生产、生活设施及人员开支。 （2）工程进度款： 按进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足10%勺保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付活给乙方。 七、双方责任： 甲方： 1、提供技术资料一套（或现场口头交待乙方），并组织乙方进行施工现场及技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电（有需要时）。 乙方: 1、严格按设计施工图纸及有关电力施工规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施