土石方开挖合同
甲方：四川锦龙建筑工程有限公司（以下简称甲方）
乙方：四川勇业建设工程有限责任公司（以下简称乙方）
甲方委托乙方承担成都市南部副中心科技创业中心9#楼土方开挖、修边及检底等全部施工任务。
根据《中华人民共和国的合同法》及国家有关法规规定，结合本工程具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程施工质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况：
1、工程名称：成都市南部副中心科技创业中心9#楼
2、工程建设地点：成都市南延线天府大道西侧
第二条工程施工内容：
1、乙方按甲方指定的灰线范围及坡度进行开挖，并负责修边检底和将所挖土方运出场外（土方弃土场由乙方自行解决）
2、乙方负责修边检底应达到甲方或设计要求的深度和宽度，并达到能浇筑混凝土为准。
3、场内平整土地、场内运土临时道路由乙方免费施工。
4、乙方应负责土方机械的冲洗和厂外道路的卫生清扫工作。
第三条：甲、乙双方责任：
甲方责任：
1、甲方应及时为乙方提供现场的工作条件。
2、甲方应及时为乙方解决现场出现的问题。
3、甲方根据情况尽可能提供现场办公室及临舍。
乙方责任：
1、乙方应在甲方指定的时间和工作范围内完成所承担的工作，若未按规定时间完成，每超过一天自愿罚款10000元。
2、若乙方挖土未按甲方指定的深度和宽度开挖，其超挖宽度不计算工程量；其超挖深度按设计要求的处理方法处理，其所发生的全部费用由乙方承担。
3、乙方车辆外出和向场外运输土方，如污染城市道路导致罚款或受到有关执法部门不良行为公示，其所有罚款由乙方承担。若公示或罚款一次，自愿接受甲方罚款两万元。
4、乙方进场开挖前，编制详细施工方案，包括管理人员名单、机械配置、开挖顺序、行车路线等，并充分考虑与护壁施工单位的配合和交叉作业，经甲方、监理审批后方可开始施工。
5、乙方自行办理土方开挖、渣土清运等相关手续并承担其费用。
6、在现场工作的施工人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关规章制度，并指定专人负责现场安全和协调工作。施工中时刻做到安全第一，确保无安全事故。非甲方原因发生人员伤、亡安全事故，应由乙方负责全部善后工作及所有费用。《“质量、安全”处罚条例》作合同附件附后。
第四条违约责任：
1、甲方未给施工方提供必要的工作条件而造成停、窝工，甲方应付给乙方停、窝工费，工期按实际工日顺延。
2、因甲方工序安排不当，造成的工期延误责任由甲方负责。
3、由于乙方原因造成工程质量不合格，应及时补救，直到合格为止，其费用由乙方自行承担。造成工期延误及损失由乙方全部负责。
第五条工程款支付：
1、挖土单价（包括第二条工程施工内容中的全部工作）每立方米价格<含税>￥7.5元/M3（大写：柒元伍角每立方米）。
2、乙方挖土的工作量认定以实际工程量为准（不含外马道）。
3、施工期间不支付进度款，无预付款，乙方完工基坑交验后付30%，半年内甲方付至80%工程款，余款竣工验收后一次付清。
第六条合同生效
本协议一式四份，甲乙双方各执两份具有同等法律效力。经甲、乙双方签字盖章后生效。本协议终止日期为所有款项全部洁清。
未尽事宜，双方友好协商解决。
备注：本合同不含土方回填工程，土石方回填工程在同等条件下优先考虑乙方，具体条款双方另行商议。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
经办人：经办人：
年月日年月日
补充协议
甲方：四川锦龙建筑工程有限公司
乙方：成都市龙顺实业工程有限责任公司
乙方提出经与甲方协商，双方同意即日起解除于2005年2月23日签订的成都市南部副中心科技创业中心3#、9#楼土石方开挖合同，并达成如下一致意见：
一、乙方已照原合同完成3#楼的土石方开挖工作，其单价和工程款支付仍按原合同约定执行。
二、未开始施工的9#楼土石方工程由甲方另签合同委托其他施工单位完成，其施工情况与乙方无关。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
经办人：经办人：
年月日年月日
土方工程合同 发包人：浙江中成新华?阳光国际项目部（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就现承建的土方开挖工程施工事项协商一致，订立本合同： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容及承包范围：挖运土方、挖甩土方及临时机械台班。 对上述范围内的项目，甲方保留根据现场的实际情况对乙方进行调整的权利（最终以业主提供的施工图纸和通知单为施工依据）。 二、合同工期 开工及竣工日期：按经业主审定，甲方编制的工程施工进度计划中土方开工及竣工日期为准。 合同工期：按经业主审定，甲方编制的工程施工进度计划中土方开挖工期为准。 三、合同价款 场内挖运土8元/m3、挖甩方3.5元/ m3；临时借用机械设备价格：（大）挖土机按280 元/小时计算、（小）挖土机借用1—3小时以内按120 元/小时计算，1—3小时以外按110 元/小时计算。 以上本合同价款采用固定单价合同方式，合同单价为全费用单价，已经包括完成该项目土方开挖工程计价单位工作所需要的所有人工费、材料费、各项措施费、管理费、利润、风险费用、远征施工增加费、市容包检等各项规费和税金。乙方不得以任何理由向甲方提出增加开挖土方相关的费用。
四、工程进度款付款及结算 凭验槽会签单进行工程量确认，按业主支付第一批工程款到后支付已完成工程量支付80%，余款在工程完工验收合格后一个月内付清。 五、甲方责任 1、甲方负责向乙方提供经审定的土方的施工方案，并确认工作范围。 2、甲方为乙方创造必备的施工条件。 3、甲方对开挖的进度、质量、标高进行实测实量，确定工程量。 4、甲方有权监督和控制乙方的施工，确保乙方符合工程施工进度及质量要求。 5、甲方需借用乙方机械设备时，如乙方满足不了甲方需求，甲方有权向外单位租赁机械设备，乙方无权干涉。 六、乙方责任 1、乙方需按甲方的要求组织设备进场，并确保施工机械正常运行。 2、乙方施工过程中应按甲方及业主的质量、进度要求，在施工机械有效作业范围和现场满足运输的条件下，有序的进行开挖或甩方、土方驳运堆放，开挖过程中应满足甲方对基杭排水、围护、放坡、开挖深度等的控制要求。如乙方超挖（超深、超宽、超长），则超挖而增加的回填土工程费用、增加基础垫层工程费用也乙方承担。 3、自觉接受甲方、监理单位、业主的质量监督、进度控制要求，服从和遵守甲方及业主单位和各项规章制度。如有违反，按有关的规定处罚。 4、乙方对施工过程的机械设备的安全操作、文明施工承担全部责任。 5、乙方无任何理由要求延长工期（不可抗拒力等原因除外），如甲方认为，工程或其任何部分施工进度太慢，而不能按合同预定的工程完工期限完工时，则甲方应将此情况书面通知乙方，加快施工进度，确保工程能在预定的工期内完工，乙方无权要求支付任何附加费用以及价格变更。
土石方开挖合同 甲方：四川锦龙建筑工程有限公司（以下简称甲方） 乙方：四川勇业建设工程有限责任公司（以下简称乙方） 甲方委托乙方承担成都市南部副中心科技创业中心9#楼土方开挖、修边及检底等全部施工任务。 根据《中华人民共和国的合同法》及国家有关法规规定，结合本工程具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程施工质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况： 1、工程名称：成都市南部副中心科技创业中心9#楼 2、工程建设地点：成都市南延线天府大道西侧 第二条工程施工内容： 1、乙方按甲方指定的灰线范围及坡度进行开挖，并负责修边检底和将所挖土方运出场外（土方弃土场由乙方自行解决） 2、乙方负责修边检底应达到甲方或设计要求的深度和宽度，并达到能浇筑混凝土为准。 3、场内平整土地、场内运土临时道路由乙方免费施工。 4、乙方应负责土方机械的冲洗和厂外道路的卫生清扫工作。 第三条：甲、乙双方责任： 甲方责任： 1、甲方应及时为乙方提供现场的工作条件。 2、甲方应及时为乙方解决现场出现的问题。
3、甲方根据情况尽可能提供现场办公室及临舍。 乙方责任： 1、乙方应在甲方指定的时间和工作范围内完成所承担的工作，若未按规定时间完成，每超过一天自愿罚款10000元。 2、若乙方挖土未按甲方指定的深度和宽度开挖，其超挖宽度不计算工程量；其超挖深度按设计要求的处理方法处理，其所发生的全部费用由乙方承担。 3、乙方车辆外出和向场外运输土方，如污染城市道路导致罚款或受到有关执法部门不良行为公示，其所有罚款由乙方承担。若公示或罚款一次，自愿接受甲方罚款两万元。 4、乙方进场开挖前，编制详细施工方案，包括管理人员名单、机械配置、开挖顺序、行车路线等，并充分考虑与护壁施工单位的配合和交叉作业，经甲方、监理审批后方可开始施工。 5、乙方自行办理土方开挖、渣土清运等相关手续并承担其费用。 6、在现场工作的施工人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关规章制度，并指定专人负责现场安全和协调工作。施工中时刻做到安全第一，确保无安全事故。非甲方原因发生人员伤、亡安全事故，应由乙方负责全部善后工作及所有费用。《“质量、安全”处罚条例》作合同附件附后。 第四条违约责任： 1、甲方未给施工方提供必要的工作条件而造成停、窝工，甲方应付给乙方停、窝工费，工期按实际工日顺延。
合同编号：YT-FS-3512-27 土方挖运合同范文(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
土方挖运合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人(全称)： 承包人(全称); 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：北京市朝阳区十里堡J1号楼配套公建项目土石方工程。 工程地点：北京市朝阳区十里堡1号。工程内容：土石方开挖、外运、消纳及配合边坡支护施工等内容。 二、工程承包范围承包范围：楼座的土石方开挖、外运及消纳等及配合边坡支护施工等内容。 三、合同工期开工日期：按发包方正式书面通
知为准。 竣工日期： 合同工期总日历天数 20 天 四、质量标准 工程质量标准：合格。 五、合同价款 外运部分元/m3; 现场倒运元/m3。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书; 2、本合同专用条款; 3、本合同通用条件; 4、标准、规范及有关技术文件; 5、图纸。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、
土方开挖回填运输合同范本 在工程施工过程中,土方开挖作为其中十分重要的一道工序,其开挖方式较多。土方开挖回填运输合同怎么写呢?以下是在学习啦小编为大家整理的土方开挖回填运输合同范文，感谢您的阅读。 土方开挖回填运输合同范文 1 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 工程名称： 工程地点： 经乙方要求，甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，并结合本工程实际现状，特订立本合同。 1 1承包范围及工作内容 1.1 1.1 承包范围 浙商城市广场基础开挖及回填，具体尺寸及标高控制详见施工图 1.1.工作内容 乙方负责完成承包范围内所有基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必须负责办理
环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。 合同价款、承包方式及结算原则 .1承包方式 本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。 .本工程开挖及外运综合单价为18元/立方米，回填土方综合单价为25元/立方米。(其中包括渣土费用(政府收取每立方5元)、税金等承包范围内所列的各项费用) .在合同范围外发生的临时性用工及机械台班现场确认按实签证。价格：铲车50型260元/小时，220挖机280元/小时，30小挖机180元/小时 计价方式及结算原则 乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提，由双方根据图纸并经现场核实原始标高及平面尺寸，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。
合同编号： 土石方施工合同 1、工程名称： 2、工程地点： 3、发包人： 4、承包人：
建设工程劳务(土方)承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律和行政法规，根据平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，为保证工程的进度、质量、安全及文明施工，规范甲乙双方行为，保障甲乙双方权益，双方就本建设施工劳务承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 土方体积：约立方米（以结算书为准） 二、工程地点： 三、承包形式：包工程中所发生的所有土方挖掘、石方爆破、基坑基槽开挖、基底回填平整、 土石方外运，修筑施工道路，包安全、包验收、以单项工程定价包干。 四、工期：地下室基坑基槽土方（石方爆破、清理工期另计）个工作天。 五、工程承包范围及价格： （一）工程承包范围及价格： 1、包质量、包进度、包文明施工、包安全行为及公司、国家和地方部门的安全法规或 规定的执行与实施。 2、包“工完场清”（包括道路清理）。 3、具体承包范围： （1）工程全部土方开挖、岩石爆破、外运（结算工程量以实际为准）； （2）属于自行工作范围的所有收口，做到每天工完场清，所发生的费用（包括城管、交管、城监、市容市貌管理费）由乙方负责。 （3）属于自行工作范围因质量原因或自行施工错误造成返工应无偿返工。 （4）乙方自己申请开通临时出入口，土方外运，必须保持道路清洁，理顺当地村民、城管、交管、城监、市容市貌的关系，由此发生的费用由乙方全部负 责。
（5）岩石爆破包括炸药、雷管的采购，爆破时现场的安全防护。 （二）价格：（根据实际项目填写） 1．土方开挖元/m3 ，（其单价包括地下室土方挖掘、基底回填平整、余土外 运、回填土【不包括地下室外围回填】、挖排水沟及降水井等工作）。 2．石方爆破元/m3 ，（其单价包括石方爆破、外运等工作）。 3．乙方必须保证有足够的挖掘机械及运输车辆，在甲方指定时间内完成施工 任务。 4．基坑、基槽石方爆破、清理元/m3。 六、付款方式： 乙方每完成叁万立方米土方，甲方按工程价款60%支付给乙方进度款，所有基础土方（包 括地梁、承台）工程全部完成，甲方在15 天内按工程价款20%支付给乙方进度款，余款20% 待甲乙双方确认工程量办理结算手续后，在两个月内一次性付清。 七、乙方应履行的职责和必须达到的要求： （一）职责： 1．必须具有大型土石方开挖及爆破施工的相关资质。 2．遵守甲方公司及项目部的所有规章制度。 3．必须无条件的服从公司及项目部管理，听从项目部的统一指挥和工作安排。 4．合理组织挖掘机械和运输车辆，确保工程进度，不能因任何借口缺少满足工 程的挖掘机械和运输车辆，确保工程需要的机械资源的配置。也不能以任何借口 停工，消极怠工。甲方若发现乙方施工过程中乙方配备挖掘机械和运输车辆不足 或借故拖延时间，难以满足甲方正常的工期如期完工，甲方随时有权安插挖掘机 械和运输车辆协助施工，产生的费用由乙方承担，情况严重时，甲方有权立即终 止合同，工程款结算时只付给乙方80%进度款。 5．对进场工人进行安全教育劳动技能的交底。 6．严格按照设计施工图、公司项目部的施工质量技术交底、安全交底等要求施 工，不得擅自更改。 7．所有施工过程乙方主管必须在施工现场，参加督促下属工人的施工管理工作， 有要事需离开必须经上级领导主管部门请假，批准后，方可离开。否则由此造成 的一切事故损失均由乙方负责。
土方开挖协议书完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
土方开挖协议书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 协议书（土方） 丁岸路1#、2#住宅、3#办公楼及地下车库基础土方开挖工程 发包方：天合*设集团丁岸路项目部（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 经甲乙双方协商一致就云庭花园建设项目1#、2#住宅、3#办公楼及地下车库基础土方开挖工程由乙方包工完成，为了双方的合法权益，特订立本合
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 土石方挖运施工合同
编号：FS-DY-59174 土石方挖运施工合同 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况： 1.1 工程名称：丹东“华星园”A地块一期工程 1.2 工程地点：_ 丹东临港产业园区文安国际商务区 1.3 承包范围：_华星园一期地下室挖土 1.4 工期：本工程自20xx 年9月6日开工，至20xx年9月21日竣工，总工期15日历天。开工时间以20xx年9月6日起算。 1.5 工程质量：按照甲方提供的标高尺寸进行施工。 1.6 合同价款：按挖土图示尺寸计算，每立方米8.5 元
(RMB)，此价格含乙方将砂层起出堆场的费用，含乙方自行降水的费用，含乙方将挖出土方堆场的费用。总工程量约50000立方米(以完工后甲、乙双方实际测量核定的工程量为准)。 第二条甲方工作： 2.1 开工前，向乙方进行现场交底。甲方负责一切技术服务(长宽的边线及坡度线、深度等尺寸的测量工作)。 2.2 指派姜成伟(土建工程师)负责测量、定位及协调工作。 2.3 负责安排土方堆放场地。 第三条乙方工作： 3.1 指派_贾立福为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，按期完成施工任务，并负责其协调工作，解决由乙方负责的各项事宜。 3.2 严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定。严格按照甲方要求进行施工，参加竣工验收。 3.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫工作。 第四条关于工期的约定：
土方开挖运输合同样本(示范 合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-031713
土方开挖运输合同样本(示范合同) 土方开挖运输合同范文篇一 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议： 一、工程概况 1、乙方开挖拖运地点： 2、项目名称： 二、土方工程承包范围 1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。 2、甲方将约准。 3、进场时间大约签约在天之内进场开工。
三、其他 1、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。 2、由于甲方场内问题，所造成的损失，由甲方承担，20xx年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方，依此类推。 四、付款方式 1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。 2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。 甲方： 甲方法人代表： 年月日 年月乙方：乙方法人代表：日
土石方开挖施工协议 工程名称： 发包人： 承包人： 签订日期：二O—二年月日
土石方施工协议 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用原则，结合本工程的具体情况，签订本合同以共同遵照执行。 1、工程概况 1.1、工程名称：基坑土石方工程 1.2、工程地点：— 1.3、工程内容（—办公楼及附楼岩石爆破、土方挖运，碎 渣清运。 2、合同工期： 自公安部门批准爆破手续后25天内完成（报批手续时间自签订合同之日起不得超过2天），如遇中雨以上（以气象部门发布的气象资料为准）和其它不可抗力，工期顺延。 3、工程质量： 3.1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规，保证在安全的前提下快速爆破相关的工作； 3.2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持，配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，关随时进行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工，造成的质量、安全事故，返工浪费等，按照情节严轻重，由乙方赔偿全部经济损失。 3.3、乙方按照设计图纸进行爆破施工并达到设计标高，超挖或欠挖控制在100伽以内，超挖部分不计结算。 3.4、乙方爆破块石大小满足机械清运要求，石块直径不大于300伽 4、合同价款：（固定单价包干） 4.1、石方有声爆破单价为元/m3;（含挖运运输，以实方计，爆破前双方签字确认） 4.2、土方开挖（含挖运运输，以实方计）单价为元/ m3；实际结算方式：总造价=实际发生的工程量x单价。工程合同一经签订，不受任何价格调整影响，按合同标准进行结算。
西兴片区二期城市棚户区改造项目（金星天下城二期） 基础土石方工程施工合同 建设单位： 施工单位： 合同履行地点：开发区西航路金星啤酒厂对面 签订日期：年月日
发包方：金星房地产开发有限责任公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方友好协商同意签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：西兴片区二期城市棚户区改造项目（金星天下城二期） 1.2工程地点：市开发区西航路金星啤酒厂对面 1.3承包围：1#、2#、6#、7#、8#及地下室基础工程 1.4承包方式：土石方施工总承包 1.5工作容：基础土石方开挖、回填、运输、抽水、清底、弃碴、外运。 第二条施工工期 2.1自合同签定之日起 30 日（日历天数）1#号楼、2#号楼、6#号楼及人防地下室基础开挖必须保证全部竣工且所完工工程质量符合甲方要求。竣工日期以竣工验收合格之日为准，因甲方原因或自然灾害等不可抗力因素造成工期延误，所延误的工期需经甲乙双方签认后，工期可顺延，未经甲方签字同意，工期不得顺延。由于非甲方原因造成的工期延误，工期不予顺延，由此造成的损失由乙方自行承担。7#号楼、8#号楼基础开挖工期自甲方书面通知进场施工之日起 20 日（日历天数）。
第三条工程量及价款 3.1工程量 3.1.1按甲方提供的相关基础图纸计算，其中:基础开挖深度以现场实际 收方为准；基础开挖宽度的确定为：当基础深度为1m至2.5m时，各边工作面宽度以20cm计算；基础深度为2.5m至4m时，各边工作面宽度以上口50cm，下口30cm计算。若地基基础地质条件不能满足设计要求，乙方需上报甲方负责人，经甲方负责人现场勘察确定后决定是否超挖，超挖工程量以甲方负责人签字盖章的相关现场签证单按土方：石方为3：7计算。 3.2工程价格 3.2.1采取综合包干单价，6#号楼、7#号楼、8#号楼基础石方按紧方 170 元/立方，1#号楼、2#号楼、地下室基础石方按紧方 155 元/立方，所有土方工程均按紧方 50 元/立方计价。 3.2.2以上包干单价已含（但不仅限于）直接费、间接费、措施费、规费、 施工管理费、利润、增值税专用发票、安全文明施工费、环境保护费、临时设施费、综合措施费、冬雨季施工费、风险费用、机械设备费、机械进出场费、相关审批及手续办理费等。 第四条付款方式
土石方开挖外运承包合同 发包单位：____________________________________（以下简称甲方） 承包人：____________________________________（以下简称乙方） 经甲、乙双方协商，在平等自愿的基础上，甲方把平场土石方开挖外运工程承包给乙方施工，并达成以下条款： 一、工程名称：标段 二、承包形式：单价包干（不含税票，只提供总工程款10—20 万元的油发票）。 三、承包单价： 1、综合单价 24 元/m3，含开挖、运输、炸材、人工工资、倒土费及其它合同相关费用，由乙方负责。（如需破碎单价另议）。 四、承包工程内容： 1、甲方提供此项土石方工程的设计图纸标高，交乙方组织施工。 2、乙方负责所有土石方开挖所需的一切机具设备和施工人员、安全防护器具。 五、工程安全及安全责任： 乙方应按照安全施工的标准组织施工，服从甲方现场管理技术人员的监督与指导，不得违章作业，乙方的施工作业人员在施工作业中，没有按作业规范和没有按安全防范配戴安全防护工具的，在施工现场发现后工人罚款50.00元/每次，班组长罚款100.00元/每次（在工程款中扣除）；若发生了人员伤亡安全事故，乙方承担所有的责任和所有费用，甲方不负任何责任和不承担任何费用。 六、工程质量： 乙方必须按甲方提供的标高进行土石方开挖，如出现超挖工程量，超挖部分甲方不以认可，未按甲方要求开挖造成损失从乙方工程款中扣除。 七、工程进度： 从合同签定后甲方通知进场之日起计算，有效工期为壹个月，如遇甲方原因或人力不可抗拒的因素，除乙方报上报告后经甲方认可的工期可顺延外，其余均不得以任何理由拖延工期，超期按500元/天进行罚款。 八、付款方式：
土方开挖施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商,甲方同意将贾汪区玉龙湾会所项目土方开挖全部工程施工发包给乙方工程,为明确双方责任，确保按时、按质完成该项工程基础土方开挖施工任务,按照有关规定,结合本工程的具体情况,在平等、互惠、自愿的前提上,双方达成如下协议： 一、工程概况： 工程名称：玉龙湾会所项目 工程地点：贾汪区行政审批服务中心北侧，滨河路西 二、工程承包范围： 在甲方指定的项目位置,甲方提供开挖土方的范围,由乙方开挖,项目范围内符合甲方图纸要求的土方,包括土方运输、平整（不包人工平整）、人工平整产生的土方及外运项目工程。 三、质量标准： 1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收 达到合格标准。 2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。 3、中间工序验收必须达到合格标准。 四、合同工期： 工期从_____年____月____日至_____年____月____日 五、单价及结算方式： 开挖及外运至乙方堆土地点每立方米土方元；开挖 及外运至甲方指定地点每立方米土方元；（包含外 运土方运输及处置堆放场地）一次性发包（不含税收）， 小挖机挖运（反梁等）按每小时元。工程量以开 挖图纸结合实际放坡以双方现场实测核定为准。乙方应在 分包工程全部完成7日内.持甲方验收资料向甲方负责人 申报完成,甲方负责人确认验收达到合格后视为完工. 六、付款方式； 在土方工程开挖后_____天付_____几万元（或百分之多少）, 余款在土方开挖工程全部竣工结算后____天内付清乙方。 七、安全施工：
按国家有关法律、法规、安全施工规范要求，乙方做到安全文明施工,清理现场及街道抛洒土,冲洗道路等。在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济损失及法律责任均由乙方自负。乙方应无条件按甲方确定的质量要求与安全文明施工要求施工,保持现场街道卫生整洁。 八、双方责任： 1、乙方负责基坑整平, 场地钢板、修整变坡、坑底标高控制,部分地段机械无法进入的,人工配合开挖等一切质量要求。 2、乙方要认真考查施工现场,充分考试到工程施工中各种因素的影响。 3、乙方施工过程中若场内外发生安全事故，均由乙方承担相关费用，因乙方施工造成甲方场地设施损毁的,乙方承担甲方因此造成的一切费用。 4、施工时，乙方应采用大、小挖掘机配合施工。 5、乙方在施工过程中土方运输沿线的清扫或清洗由乙方负责协调好渣土运输管理部门或其他主管部门的关系并承担由于土方运输而引起的责任和费用。 6、乙方要听从甲方现场人员指挥。否则甲方有权随时取消与乙方的合同关系,乙方应按合同约定的时间完成开挖任务：否则甲方有权取消与乙方的合同关系。九、合同未尽事宜双方协商解决 本合同一式四份，经甲、乙方双方签字盖章后生效，甲方执三份，乙方一份。 甲方：乙方： 委托代理人：法人代表： （章）（章） 日期：日期：
四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程 宜-交移民公路工程 工程专业分包合同 （合同编号：A2-2011-003） 发包方（甲方）：四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程项目部承包方（乙方）： 签订时间：2011年4月日
专业分包合同书 发包方：四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程项目部(简称甲方) 承包方： (简称乙方) 根据施工实际需要，甲方将四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程合同段的部分（k ~ k ）路基土石方工程交由乙方施工。依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条：工程名称、地点、范围及内容数量 一、工程名称：四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程 二、工程地点： 三、分包工程范围及内容数量 k ~ k 段工程量共计挖方：挖土方方；挖石方方；填方：填土方方；填石方方。采取包工（由甲方负责施工测量、放样、及土工试验检测只抽检）的方式承包，各种施工机具由乙方负责。 四、分包工程期限2011年5 月上旬开工、年月日竣工。
第二条分包工程单价 挖土方（包运输600米之内） 挖石方（包运输600米之内） 弃土推土： 填土方： 填石方： 1、本单价为综合单价，承包单价含3.4%的税，结算时甲方在乙方工程款中扣除。 2、工程量清单中的工程数量为暂定，结算时按实计算。 ①、挖土方按横断面法计算，以天然密实方计。 ②、填土方按横断面法计算，以压实方计。（按规范超宽填筑 部分土方不予计量）。 ③、挖石方连续段按横断面法计算，孤石按体积法计算，以 天然方计。 ④、填石方按横断面法计算，以压实方计。（按规范超宽填筑 部分石方不予计量）。 ⑤、路基成型后上、下边坡的修整刷坡工作视为乙方应尽的 义务，不另行计量。 ⑥、路基两侧的排水沟、截水沟的土方量开挖，已计入相应 的路基挖方、填方数量，不另行计量，但乙方须及时进 行排水沟、截水沟的开挖。 2、本单价为完成此项目所需发生的一切费用，乙方不得以任 何原因要求调整和增加其他费用。
土石方开挖及运输合同 发包方：贵州省智强拆除有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就“上马南路”一期工程土方开挖运输，双方约定合同单价，委托乙方挖运，具体协议条款如下： 一、工程名称：“上马南路”一期工程 二、工程地点：上马南路 三、工程内容：一期工程土方开挖运输 四、计量方式 计量方式：按运输车辆斗容计量，甲方现场人员发票计数，当日统计签认。 五、乙方在工程开工前支付甲方进场费20万人民币，甲方在2014年正月十六必须确保乙方能够胜利进场，若甲方未在指定时间内让乙方进场施工，甲方无条件赔偿乙方经济损失及进场费共计40万元。 六、综合单价 挖运土单价：综合单价元/m3（合同单价包括开挖及运输、完成施工项目所需人工费、材料费、机械缨，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用；包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、税金），运输距离6公里以内（超过6公里价格另行商定）。 七、结算付款方式 工程款结算及支付方式：按甲方要求及指定范围及施工图纸完成工作，按月进度每月的80%结算，剩余20%工程完工后一星期内结算清楚。在申请付款时，必须开据有甲方名称的正规税务发票。 八、双方责任 甲方负责外部协调处理（含弃土场、路政及城管关系处理）。 场内施工遇外部因甲方因素阻工、披皮等，造成乙方人员及机械设备损失由甲方负责。 乙方必须按甲方指定范围内开挖及配合甲方场内其它项目施工，在乙方开
挖运输期间，必须加强对员工的安全教育，并注意安全，在乙方开挖运输范围内所发生的一切安全事故，由乙方负全部责任；乙方必须按甲方要求进行施工，并服从甲方现场员的安排和管理工作，完成土方开挖及运输任务。 九、其他约定 在合同执行过程中，如一方单方面违反本合同，由责任一方赔偿对方一切损失（含经济损失）。 十、未尽事宜，甲方双方酌情协商解决，成可申请项目所在地仲裁机构进行仲裁。 十一、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。 发包人（公章）：贵州省智强拆除有限公司承包人（公章）： 法定代表人：法定代表人： 委托代表人：委托代表人： 现场负责人： 电话：电话： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 合同签订时间：年月日
合同编号：YT-FS-2368-26 土石方工程运输合同(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
土石方工程运输合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 托运方（甲方）： 承运方（乙方）： 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜，达成如下协议： 第一条运输任务 由乙方负责某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。
甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。 第二条合同期限 自年月日起至年月日止。 第三条运输起止地 起始地：。到达地：。 第四条运输车辆 乙方提供自卸式工程运输车辆：辆，车辆牌号：，行驶证号：，载重量：吨。车辆需配备防尘、防抛洒装置。
第五条运费结算 运费按元/吨*公里计算。 因本合同土方运输所产生的税、费，由乙方承担。甲方支付的运费，乙方应出具运输费发票。 按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。 第六条运输质量和安全 乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。 乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。
土石方工程施工合同 发包方：_______________________________________ （以下简称甲方）承包方：_______________________________________ （以下简称乙方）根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》等有关规定，遵照平等、互利、自愿的原则，结合本工程的实际情况，经甲、乙双方多次协商，甲方将________________________________ 的土石方工程发包给乙方，为了 明确甲、乙双方的职责和义务，特订立如下合同，供双方共同遵守： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程价款：本工程工程量暂定为m 3，工程总造价暂定 万元（人民币），最终以结算为准。 四、工程范围、内容及要求： 4.1工程范围：__________具体以该工程范围内的地形图、甲方 指定的设计标高为准），包括平基土石方、土石方开凿、土石方运输、弃渣等工作内容。 4.2工程内容：工程内容包括人工土石方修边、机械土石方、土石方爆破以及土石方工程所涉及的材料、平整道路及工作面排水、抽水、破碎、回填、碾压、修理边底、装、卸、场内运输、土石方外运、修挖边坡、淤泥、除草除渣、临时行驶道路的修建、维护、安全及风险防范。 五、工程量按以下第______ 项方式确定： 5.1按经过甲乙双方签字确认的原始地貌图和甲方签字确平基土石 5.1方工程量确定：认的最终平基原则及要求计算确定挖方工程量和填方工程相关的工程内容等。
5.2工程要求：以甲方所提供的平基施工图及平基原则、要求和相关 技术规范为准。其中标高误差不超过+ 10cm至-20cm。碾压必须采用分层碾压，无论乙方何种原因（甲方责任除外）超挖的部份不计算工程量。如有变更，变更部分以甲方发出的变更资料为依据并按本合同第八条约定进行变更签证和核定工程量后增减挖方工程量和填方工程量。二次开挖挖方工程量和填方工程量以变更签证为准。挖方工程量和填方工程量均不考虑可松性和压缩性及其他任何系数。其中填方工程量（包括变更部分）不计算工程量，只作为计算外运工程量或借土回填工程量的依据；5.3外运工程量确定：按照平基土石方的挖方工程量减去填方工程量计算确定外运工程量。如有变更，按变更后的挖方工程量减去填方工程量确定外运工程量。 5.4借土回填工程量：承包范围的填方工程量减去挖方工程量计算确定借土回填工程量。如有变更，按变更后的挖方工程量减去填方工程量确定借土回填工程量。 凡场内回填应按照现行规范及相关验评标准，分层碾压，密实度须达到90%以上，回填碾压单价 _元/立方米；局部仅用挖掘机适当碾压单价—元/立方米。 六、平基土石方价款按以下第（—）方式确定： 6.1平基土石方综合单价：按挖方工程量—元/立方米包干（含场内运 输），其中二次开挖挖方量（指回填后再开挖的土石方量）单 价按元//立方米包干使用，碾压式、挖填方式、碾压方式等，包 括土石方工程所涉及的人工、机械（含机械进出场费、过路、过桥费、油
专业工程分包施工合同 合同编号：承合字 2012 第 工程名称： 发包方(简称甲方): 承包方（简称乙方）： 合同签定日期：年月日 合同签定地点：
专业工程分包施工合同条款 发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及本工程施工现场具体情况，甲方将本工程工程分包给乙方施工,经双方协商一致，达成以下合同条款： 一、工程概况 建设单位名称：昆明大润房地产开发有限公司 工程名称： 建设地点： 工程内容:机械开挖场地土方（含人工清底、修边坡、开挖道 路及运输土方道路的铺设，开挖出来的土方，有序组织运出土 场）。 二、质量要求：基底的平面尺寸、边坡坡度、标高等应符合设计图纸要求，偏差控制在施工规范允许范围内，按现行验收规范和要求一次性验收合格。若达不到一次验收合格，甲方按结算总价的8%处罚乙方，并且返工的一切损失费及责任由乙方承担。 三、工期要求：天完成，从项目部安排的进场时间起计,直至承包范围内所有工作内容全部完工,最终按项目部安排的施工进度计划完成。逾期一天支付违约金10000.00元，提前一天奖励10000.00元，累计计算，并承担给甲方造成的一切经济损失和法律
责任。 四、承包范围及工作内容：场地土方、基础土方机械开挖（含人工清底、转运、平整、修边坡、承台、地梁土方、长螺旋机引孔土方、开挖道路及运输土方道路的铺设等，土方清底后需确保混凝土垫层能正常浇筑）。 五、承包方式：包工、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 六、合同价款及其他要求： 1、合同量：暂估 2、机械及人工费综合单价：按元/M3(每挖土、清底、运费、管理费及税金等) 3、乙方必须服从甲方的指挥，严格按照（基础土方施工方案）组织施工，若不服从甲方指挥出现超挖、多挖并由此增加其它工作量，甲方不给予结算多余部份工作量。同时若在施工中不服指挥引起的管桩桩身损坏等相关责任由乙方全权承担。 4、以上单价均包括完成该合同承包范围及内容的人工费、材料费、机械费、燃油费、生产工具使用费、生产工人劳动保护费、保险费、工伤人员工资及医疗治疗费用、病假人员工资、节假日加班工资、乙方的管理费及税金、风险费、措施费、政策性人工调差和市场人工及材料价格波动等所有费用。包括工期要求、质量要求、地理位置、现场情况、现场材料运输、材料堆放地点、工人食宿、现场机械配备
土石方开挖工程合同 甲方:(发包方): 乙方:(承包方): 身份证号码: 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 (一) 工程名称: (二) 工程地点: (三) 承包范围:土石方挖运、平整。 (四) 工程单价:经双方确定本合同土石方工程按实际测量方量进行计(开挖深度米、宽米)，算，土石方挖运单价为元/米工程单价包括设备燃油、维修、人工等费用。
第二条工程期限 按照甲乙双方签订合同正式下达开工令后日内完成甲方要求平整的范围，若发生了不可预见或不可抗拒因素时，工期顺延。如乙方原因不能按期完工，延误罚款元/每天。 第三条工程质量 乙方根据甲方提供的场地平整图纸及资料要求进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第四条付款方式 每月按工程进度的 %支付，其余尾款待工程完工后一个月之内一次性付清，如甲方每月不按合同支付进度款给乙方，乙方有权停止工程施工，并向甲方要求经济赔偿。 第五条双方责任 (一) 甲方责任 1、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施
工签证，验收手续等，解决应由甲方解决的问题。 2、工程变更:甲方以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证，并相应顺延工期。 (二) 乙方责任 1、乙方根据甲方提供的施工图纸及要求开展场地内施工工作。 2、乙方应制定相应安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生安全事故应由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。 3、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。 4、乙方应服从甲方代表的统一指挥，按照甲方施工图纸及要求进行施工工作，并严格控制场地内的挖运设计深度。 5、在施工过程中，所用土地纠纷其他原因造成群众堵工，相关行政部门要求停工由甲方来负责协调;但乙方协助尽帮助协调，确保工程顺利推进。 (五)合同纠纷
合同编号：土石方工程施工合同 工程名称： 总包单位： 施工单位：
土石方工程施工合同 总包单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务与责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程范围：设计图纸范围内的土石方工程（含开挖、清渣、运渣、卸渣装载、运输、降水、爆破、预留回填土等工序）；施工现场范围内的构筑物、障碍物的清除及承担政府规定的一切费用。 本合同土石方工程量约为。 工程总造价：经双方确定本合同综合单价为详见第八条附加条款，全部工程造价暂定为人民币万元（大写：元整）。 二、工程期限 根据双方协商工程期限自年月日至年月日止，总工期为天。若发生不可预见或不可抗力时，经甲方书面同意后工期可顺延。如因乙方原因造成甲方工期延误，甲方因此而造成的损失由乙方承担，同时，工期每拖延一天，甲方按工程总造价的万分之五对乙方进行处罚。因乙方原因致使甲方受到牵连，由此产生的损失及责任均由乙方承担。 三、工程质量 乙方根据甲方提供的图纸进行施工，确保工程质量一次性验收合格。工程验收时，应按施工图纸、会审纪要，甲方提供的坐标、高程，设计变更，施工规范及技术要求的标准执行。若工程质量达不到一次性验收合格，乙方无偿返修整改至合格、且甲方扣罚乙方工程总造价的20%外，并承担由此给甲方造成的一切损失。因乙方超挖超出规范允许范围的工程量甲方不予认可，并由乙方承担给甲方造成的一切损失。 四、工程价款结算 1、本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。