砼结构工程承包合同
甲方：（发包方）联系方式：
乙方：（承包方）联系方式：
本着互相信任的原则，甲、乙双方就乙方承包甲方的砼工程达成以下协议：
第一条工程概况
1、装修施工地点：_____________ ________________________________
2、工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3、工程预计费用元人民币，大写：。
其中：楼板工程：平方（暂估），单价：元/平方；
楼梯工程：座，级，共计人民币元。
第二条双方工作职责
1、甲方为乙方提供正常的施工环境（场地、运输电梯、水、电）并负责协调外部关系；
2、甲方为乙方提供经甲方和监理，设计确认的工程施工图纸；
3、乙方负责采购全部材料并应符合设计要求的合格产品，应按时供应到现场，甲乙双方应办理交接
手续并交监理验收合格后方可使用；
4、若甲方有供应材料，抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
5、乙方必须按照设计要求和钢筋混凝土施工规范要求进行施工；
6、乙方承诺提供的施工材料应符合国家规范要求和设计施工要求，对不符合施工规范要求的材料和
施工质量问题，造成的工程损失由乙方负责；
7、乙方不得无故停工或者怠工拖延工期，否则每延误一天赔偿甲方200元，按延误工期累计计算；
8、乙方应配合甲方所委托的其他装修项目工程的监理人员对工程的协调和监管。
第三条工程质量及验收程序标准
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》及《建筑装饰装修工程质量验收规范》、
《混凝土结构工程施工质量验收规范》执行。
2、由于乙方施工的自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3、钢筋工程的隐蔽验收：乙方应在自检合格后，提前一天通知甲方和甲方委托的金正园监理公司
进行验收，办理验收手续，验收合格后方可进行工程隐蔽，否则不予以确认。
第四条安全生产及防火、防噪音
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民
问题及与周围单位、住户的关系。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、保证施工现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5、乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全；工地发生人身伤害或意外事
故等均由乙方负责。
6、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
第五条结算方式
1、工程根据实际发生工程量展开面积进行结算（梁、柱）；
2、砼标号C25，每平方米结算价款元；
第六条付款方式
甲方在签定合同时预付定金人民币元；其余款项的90%待工程完工经甲方和监理共同验收合格后支付给乙方，余款的10%留作维修保证金，待甲方整体装修工程完工验收合格后再支付给乙方。
第七条施工工艺
1、楼梯工程为∮12罗纹钢筋，间距150㎜，构造筋使用∮10钢筋间距180㎜，楼梯支坐和锚固尺寸
必须符合设计要求且不得小于12d。
2、楼板工程厚度h=100㎜,∮10，∮8双向布筋，间距150㎜，构造筋∮8长度为跨度1/4长带90
度弯钩，间距250㎜。支坐和锚固尺寸必须符合设计要求且不得小于10d。
3、其它细部构造均按照砼结构工程规范施工。
第八条纠纷处理方式：
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定诉讼至当地人民法院。
第九条工程保修：
根据国家对建筑结构工程的保修条款规定进行质量保修，结构隐蔽工程为伍年。
第十条 其他约定：
本合同经甲、乙双方签字后生效，签订后工程不得转包。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签字： 乙方签字（盖章）：
年月日年月日
编号: 合同编号： 工程 主体施工合同
主体施工劳务承包合同 发包人（全称）: （以下简称甲方）分包人（全称）：（以下简称乙方）结合本工程具体情况，经甲乙双方洽商一致，为明确在施工过程中的各自责任、权利和义务，促使双方创造条件，搞好配合，按期、按质及有关规定完成任务，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规在平等、互利、自愿的基础上签订本合同，以资双方共同遵照执行。招标文件作为本合同的附件，在本合同内同样具有约束效应。 一、乙方资质情况： 1．资质证书号码： 2．发证机关： 3．资质专业及等级： 4、复审时间及有效期： 5．营业执照： 6．安全生产许可证： 上述资质证件等资料需提供复印件并加盖单位公章。 二、工程概况 1．工程名称： XXXX建设项目施工 2．工程地点： 3．工程概况：按施工图纸具体说明 4．结构概况：按施工图纸具体说明 三、承包范围：主要包括但不限于以下内容： 1. 主体结构工程（含答疑、会审纪要、设计变更、技术核定单、施工组织设计）内的钢筋、混凝土、模板工程，包括屋面檐口钢筋砼女儿墙以及依附于主体结构的挑檐、挑板、挂板、雨蓬、飘窗板、空调板、栏板以及框架梁挑耳、后浇带及屋面花架梁等所有砼及钢筋砼构件；主体脚手架搭拆；消防水池、水泵房、汽车坡道、门厅等混凝土构件。不包括散水、室外台阶、砌体中与马牙槎相接的构造柱（依附于主体结构的构造柱属乙方承包范围）、墙体圈梁、门过梁及预制构件。
2. 配合甲方机械挖土、清理基底，人工费由乙方承担。 3、截桩头及桩头处理、挖桩间土、原土打夯、垫层、防水保护层以及基础等部位砖模砌筑及抹灰。 4. 现场材料、周转材料和机具设备的卸车、维护、分类码放整齐。 5. 建筑及生活垃圾清运堆放到甲方指定地点，施工区域和生活区的卫生清扫、保洁，必须指定专人进行生活区的卫生清扫保洁，并配合项目部做好治安保卫管理工作。生活区卫生打扫人员、保卫人员，由甲方统一管理，费用由乙方承担。 6. 雨期排水、抽水和冬季清雪、冬季保温，费用由乙方承担。 7. 钢筋棚、机械棚、木工棚、安全通道、防护棚搭拆、施工现场围挡的搭拆，并将拆除下来的材料码放到指定位置，费用由乙方承担。 8. 塔吊基础施工（含塔吊基础围护），费用由乙方承担。 9. 自带施工机械的进场和安装、拆除以及日常清洁养护。 10. 电缆埋地敷设、配合电工临时用工、现场道路和场地硬化以及现场临建建设、水路、临水道路、消防配合（分摊进场前临建费用）。 11. 迎接上级各级部门突击检查时清扫、挂标语、彩旗等文明施工用工。 12. 配合现场零星用工，所用工日费用不再另行计取。 13. 配合预应力施工。 四、劳务工作内容： 1. 钢筋分项：配合吊车卸钢筋、调直、盘圆钢筋冷拉、放样下料、闪光对焊、成型制作、场内搬运、安装绑扎、电渣压力焊及现场钢筋的分类堆放、车库预留钢筋的整理、除锈。 2. 模板分项：进行模板的抄平、放（弹）线，配合吊车卸车、合理配板、场内搬运、支架搭拆、涂刷隔离剂、模板安拆、方木模板起钉、模板及支模材料的清运、码放到甲方指定地点；切割、焊接钢板止水带、埋设橡胶止水带、预留洞口、卫生间采用方钢支模（含加工制作安装拆除）、后浇带模板单独支模，未浇筑后浇带之前不允许拆除；预留洞口模板支设（包括水暖电及消防预留洞）。模板拆除后按甲方要求及时维修，如维修不到位甲方按 X元/m2从工程款中扣除。 3. 混凝土分项：主体预留结构部分与施工接茬部位砼凿毛，混凝土输送泵就位、泵管安拆清洗、混凝土浇筑、振捣、收面（必须二次收面，）养护及整修、修磨。
混凝土施工承包合同 甲方： 乙方： 甲方将工程劳务发包给乙方施工，为明确双方责任和义务，经过双方友好协商，订立本合同。 一、工程项目和承包范围名称： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包范围 挡墙基础开挖、运输，所有图纸上涉及到，混凝土结构的浇注施工、砼输送泵布料机及管道的安装和拆除、现场清理、砼试块的留置、砼及试块的养护、砼质量缺陷的修补、维护，砼拟浇筑部位的清理等）。 混凝土施工过程中要求合理施工，平整度、垂直度等均满足规范要求。修补混凝土成型后存在的质量通病如：烂根、蜂窝、麻面、起沙、涨模等，保证混凝土浇筑质量，并在规范要求天的数内，对不同类型的混凝土进行养护。在施工过程中，避免混凝土的不合理浪费，并要求混凝土浇筑、振捣完毕后及时清运混凝土残渣。混凝土修补过程中产生的垃圾及废弃物，混凝土施工班组，无条件对此进行清理。如在浇筑混凝土过程中，混凝土将管道、预留管道等堵塞，则混凝土班组负责对管道的疏通和清理，并承担由此发生的一切费用。 三、承包方式及合同价款：
1、承包方式：本工程模板制用安装项目以包清工、包工期、包质量、包安全、包小型工器具（如铁锹、振捣棒，平板式振捣器、铁抹子、木抹子等） 2、本工程按照施工中挡墙混凝土有效体积包干。 价款：每立方米按照元（质量、进度、安全文明施工，各占据元/平方米，达不到要求从此部位工程款中扣除），其单价组成为：施工操作等占以上单价的70%，清理现场、废料回收等占据30%。承包单价已包括工人作业所需要的安全防护用品及工伤保险金等，达不到合格标准按照合同价的85%结算。 挡墙基础开挖及运输按实际方量结算，元/立方米。挡墙回填方量按实际方量结算，元/立方米。 3、上述单价均为综合单价包干，凡为完成约定工作所必须进行的辅助工作所发生的费用均包含在上述单价中，为完成上述工作进行的相关工作部进行计量。 本合同最终解释权归甲方。 四、工期： 1、本工程自年月日开始进场，总工期为 天。 2、在履行合同过程中，根据变更、不可抗力等因素而影响工期时，经过甲、乙双方协调后确认。 五、质量工艺要求： 1、质量标准为
海口市长秀片区道路第二标段工程 施工班组承包合同 甲方：深圳市市政工程总公司长秀片区道路工程第二标段项目部（简称甲方） 乙方：（简称乙方）根据《中华人民共和国经济合同法》以及有关规定，为明确双方在工程施工过程中的权利、义务与责任，经双方协商在平等互利的基础上，签订如下协议，以资共同遵守执行。 一、工程项目： 1、工程名称：海口市长秀片区道路工程第二标段； 2、工程内容：道路面工程； 3、工程地点：海口市长秀片区路网二标段三号路、四号路、六号路； 4、工期：2006年12月6号至2007年2月6号（连续下雨两天以上或甲方未及时提供工作面则工期顺延） 5、承包方式：自备砼路面施工配套设备，包小型机械（搅拌机、手推车、振动器、运料手扶机、打夯机、木工机具等），包工不包料、包质量、包工期、包安全； 6、承包内容及单价： <1>砼路面：准备工作（配合放线、清理基层杂物、淋湿基层、安装模板），砼施工
（砼配制、运输车辆，路面砼浇注，振捣成型，紧急情况下遮护），养护，切缝，板中检查井，雨水口井框的调整，提升，各种钢筋放置，胀缝设置等一切工序。 人工、机具全包为__38_元/M3 (创市优工程嘉奖总价10%) 注：①、砼板块切缝不及时所造成裂缝等其他事故乙方应负全责，其直接损失和间接损失均由乙方赔偿； ②、因施工暴模造成砼路面板块加宽或不直乙方应按要求立即切除； ③、提升井20 元/个；包括进内筒抹面，井盖安置及清理井内杂物（现场交验检查井、收水井内杂物情况，移交乙方后发生的井内清理工作和费用由乙方负责； <2>水泥稳定碎石基层：配合放线，安装模板，制作和捣制水泥稳定碎石，人工配合机械摊铺，清理检查井、雨水口井内的水泥稳定碎石并对其边角进行夯实，紧急情况下遮护，养护。 ①人工、机具全包为_26_元/M3 （包所有机械和人工） ②水泥稳定碎石基层为20 元/M3(甲方只提供压路机、平地机和洒水车) <3>级配碎石底基层：配合放线，人工配合机械摊铺边角，清理检查井、雨水口井内的级配碎石并对井四周人工进行夯实，配合平地机整平。 级配碎石底基层单价：_0.5_元/M2（不上浮，如不符合要求则下浮10%） <4>砼路面刻纹按每2元/平方米。 二、工程施工质量及验收： 1、水泥砼、水泥稳定层养护：14天内要保持路面湿。
主体劳务承包合同 甲方 (发包人)： 乙方（承包人）：身份证号： 为确保我公司所承建的工程能够按照计划优质、高效地完成，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程主体劳务分包施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及工期 1、工程名称： 2、工程地点： 3、结构类型：砖混结构 4、工期：自甲方通知进场之日起45天完成主体结构施工。 第二条承包范围和工作内容 1、图纸所包括的主体工程所有木工、钢筋工、混凝土、砌砖、脚手架分项工程及服务本工程主体施工所需要的模板、钢筋、混凝土、砌砖、脚手架等一切人工、大中小型机械、工具，同时包含主体施工中所有的文明施工、安全生产所需的一切工作内容中的人工。 2、甲方所提供的机械和工具只有塔吊、物料提升机、砼泵、其余所有的机械、工具及其它一切照明灯具、气割设备、劳保用品、自供机械配件更换等均由乙方自理。 3、混凝土分项承包的内容包括从基础垫层浇捣工作开始到主体完成图纸所包含的砼浇捣工作，混凝土放料打棒、找平、收面、养护、处理混凝土烂根、清理混凝土残渣、栏钢丝网、泵管沙浆的清理、放料场的打扫、覆盖薄模，因放料掉在外挑架上的混凝土请理，承包项目所需人工的生活费，保险费。乙方自备工具：铁钎、胶鞋、尺杆、抹子、胶水管，小线。本工种使用的振动棒、电机、电缆线、小型工具及雨具等。 4、木工分项承包的内容包括从基础垫层开始至主体砼结构完成为止一切图纸所包括的模板工作，同时也包括安全文明施工及施工设备所需的模板工作。对于模板施工需要的钉子、铁丝、双面胶带、电焊条、切割片等
一切易耗品均由乙方自供；甲方只提供剪力墙对拉螺杆及螺杆穿墙PVC 管。本分项工程中所有工具及大中小型机械均由乙方自备。承包范围一切木工工作内容结束后，所有周转材料、设备清理干净、整齐堆放场内指定地点或外运装车承，包项目所需人工的生活费，保险费。 5、钢筋工分项工程承包内容包含施工图范围内的所有钢筋绑扎、制作、安装，翻样，同时含安全、文明施工临时设施搭设及拆除及进出场材料的上下车、场内运输及钢筋工程内所需电焊工；承包工程项目所需的各种大中小型机械由乙方自备以及施工过程中的维修、安装，钢筋绑扎丝、垫块、电焊条一切易耗品均由乙方自供；承包项目所需人工的生活费，保险费。 6、砌砖分项工程承包内容包括工程所有砌体的砌筑，砂浆的拌制，所有材料的运输，砌体结构含后塞缝（架眼）封堵处理，施工现场文明施工、落地灰清理及使用，所有使用工具由乙方自备，承包项目所需人工的生活费，保险费。 7 、架子搭设承包范围：工程所需脚手架的搭设、拆除及维修，四口五临边防护，三步一隔离、四周双层防护架（包括木工、钢筋工、搅拌机操作棚）、屋面、楼梯护栏搭拆，铺设木脚手板、挂安全网、物料提升架及通道、安全通道搭设拆除、架子油漆工程、外架防护措施，工完后扣件清理并归还，架管等材料码堆，退料的装卸车。 8、乙方负责所有进场材料的场内装卸、场内运输、场内整理、二次搬运、场内分类堆放和砼工作及施工全过程的文明施工要求所需的配合工作。 9、乙方负责主体结构完成后对预留洞口、泵管预留口修补封堵工作。 10、乙方工地代表人必须常驻工地，未经甲方现场负责人许可擅自离开工地，罚乙方代表200-500元/天，在当月工资或在结算中扣除。 二、分项验收标准 1、模板的验收标准：严禁模板位移和胀模，质量要求：乙方必须 认真执行标准、规范和要求原则，本着“前一道工序未做好，后一 道工序不进入”的要求，精心施工，确保工程质量达标。若发生质 量问题（包括质保期维修），乙方承担自身原因导致返工、修改的
混凝土工程承包合同协 议书 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
混凝土工程承包合同 甲方： 乙方： 一、承包内容 现有沾益县天生桥沥清拌货站混凝土场地、料场货仓、挡墙、挡墙压顶、货场地梁、路面、预制盖板等所有大小混凝土全部由乙方承包搅拌、配料、运输到施工现场，在互助互利的条件下达成如下协议。 二、承包方式 乙方以单价方式承包，工程量按现场和图纸工程量计算为准。 1、乙方所使用的配料机、装载机、运输机、人工搬运水泥所使用的机械由乙方全权负责（注：甲方提供乙方搅拌机，在搅拌工作中，所产生的机械零部件损坏所产生的费用由乙方自己承担，甲方不承担任何费用）。 2、乙方每搅拌、运输一方混凝土，按40元/m3计算。 三、甲乙双方职责 1、甲方职责 （1）提供施工用水、施工用电、一台搅拌机（甲方只提供主线、主水管）乙方使用的电线、自来水管由乙方自行解决。砂石料、水泥运输到施工现场，乙方自行指挥、卸料。 （2）现场质量指挥监管。 2、乙方职责
（1）乙方进入工地，所使用的机械、人员、工具所产生的费用由乙方全权负责。 （2）乙方必须按甲方的要求进行配料、运输，否则造成的损失一概由乙方负责。 （3）乙方不得浪费甲方的材料，否则造成的损失和罚款一概由乙方负责。 （4）乙方在施工中对甲方现场的水泥进行防潮保护，如造成的损失一概由乙方负责。 （5）负责好现场安全监管，并服从甲方的监管。 四、质量验收 按甲方的要求进行配比合格，每天所需要的工程量，保证配合供给，若质量不合格，工期耽误，由乙方负责承担公司的相应罚款，在乙方的工程款中扣除。甲方有权拒绝支付乙方的工程费。 五、安全保证 1、乙方进入施工现场，在现场施工人员的安全由乙方自己保证，出现安全事故由乙方全权承担。乙方进入甲方工地的工人，必须佩戴安全帽，若不戴安全帽1次，罚款200元，从乙方的工程款中扣除。 2、乙方进入甲方工地的所有人员严禁喝酒、打架、吵闹，上班来回的路上发生的意外伤亡事故由乙方自己承担责任，甲方概不负责。 六、结算付款方式 甲方每月按进度完成量的50%付给乙方，单价以合同单价为准，余款待工程完工结算后一次性付清。
施工劳务承包合同协议范本 现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包，施工劳务承包合 同怎么写呢，今天小编就给大家来分享一下承包合同，希望大家来阅 读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和 相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良 5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周 转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明 灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设 备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动 电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转 材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程 的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除 防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、 消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实
体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。 2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室 内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水 泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使 用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。 施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及 生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电 箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生 活区，乙方负责支路水管的材料及安装。 三、合同价款 1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计 算执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的 取费定额。承包单价组成：①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包 单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。 2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。 3、承包范围外的零星用工，按50元/工结算付款。 四、结算及付款 1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。 2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。 3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。 4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。 5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方 承担，另外工期也随着延长。 6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。 五、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实 体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制，
混凝土路面施工承包合同书 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 甲方依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，将甲方的 工程（第一合同段）的路面工程交由乙方承包施工（单包工），双方商议同意，达成如下合同条款。 一、工程概况 1、工程名称：第一合同段。 2、工程地点：。 一、工程项目及技术标准： 1、水泥路面为路面，厚cm，宽米。为确保板的强度，施工中应严格按照交通部门的设计、配合比、进行配料。纵坡度顺适，边线整平、平整坚实、表面不松散。 二、工程单价 经双方商议同意工程单价，水泥混凝土每立方单价为元整，按实际面积计算，厚度为cm。 二、乙方责任： 三、 切割片、路面养护、搅拌车等路面所有设备后台开搅拌机、倒水泥人员均由乙方责任。 甲方责任： 包工不料方式、路面一切浇灌设备、现场施工、振动器、滚平机、打磨机、光面机、刻纹机切割机、其中钢模板、发动机一台（柴油及维修费有乙方自付）甲方提供。 四、工程质量要求 1、工程施工应按云南省及市交通主管部门的验收标准和甲方的“公路施工要求”施工，并接受甲方监督；接受交通局的管理、指导。 2、水泥严格按设计要求配料，设置要求严格按设计施工。 3、面层做成后，应线型顺适，按缝整齐，表面平整，有防滑槽，无跳车及啃边现象。 4、养生：水泥路面做完24小时开始养生，一般用草袋或稻草等覆盖于表面，每天晒水7次使其保持潮湿状态，至少连续15天以上。 5、切缝时要及时，既不使切缝时锯片带坏面板，又不因切缝太晚而出现裂缝，缝深不少于6公分。 6、浇灌沥青时填缝及时，必须清理干净，缝内无杂物，干燥后方可施工。 7、施工缝应严格按设计要求处理。 8、乙方施工必须服从监理工程师和监理人员的质量监理，并有责任和义务配合监理工作。 五、工程日期： 施工单位于，前将机械设备运输进入施工现场，并开工。竣工日期
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 混凝土工程承包合同
编号：FS-DY-28295 混凝土工程承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑法》结合本工程具体情况和工程特点，双方经认真协商，签定本合同，共同信守履行。 一、工程概况： 1、工程名称：湖北省水利厅办公培训楼。 2、工程地点： 二、承包范围及承包方式： 1、承包范围： 本建筑范围内的混凝土工程( 2、承包方式： 包工不包料(振动器、小型照明、养护水管及小车等零星工具等由乙方自备。)试块制作、砼养护，商砼泵管安装、拆
除、清洗等由乙方负责，采取按砼立方米单价包干的承包方式。 三、工程质量： 1、严格按现行建安工程施工规范和质量评定及验收标准、设计图要求、施工组织设计以及施工技术交底施工，确保工程质量达到甲方同业主的工程质量等级。 2、乙方应精心组织施工，确保混凝土浇捣不出现蜂窝麻面，一个部位出现蜂窝麻面罚款100元，一次出现三个以上部位有蜂窝麻面时，乙方自动退场并承担损失。 3、施工时，乙方应拿出有效方案对钢筋成品进行保护，施工时不能将钢筋拆除、撬弯、踩塌，否则要承担一切损失。 4、施工时，乙方应拿出有效方案对模板成品进行保护，施工时不能拆除支撑、野蛮操作，由些引起的坍塌、跑模等问题由乙方承担一切责任和损失。 5、施工时，乙方应拿出有效方案对自身的成品进行保护，防止混凝土在未凝固前被踩踏，否则由乙方负责无偿维修。 6、乙方在浇混凝土时就保证楼板水平、平整、最大正负值差控制在5㎜内，以后不再找平。如因乙方质量原因，需
混凝土班组劳务承包合 同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
混凝土班组劳务承包合同 发包方：身份证号：（以下简称甲方） 承包方：身份证号：（以下简称乙方) 根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将昌江县黎族自治县中西医结合医院安宁科住院大楼项目（以下简称：本工程）混凝土工程以内部承包的形式承包给乙方施工。为便于班组施工作业的管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量、安全、进度的控制及工程顺利进行。经双方共同协商订立如下合同条款，以供双方共同履行。 第一条工程概况 1、工程名称：昌江县黎族自治县中西医结合医院安宁科住院大楼项目. 2、工程地点：昌江县黎族自治县县城. 3、建筑规模：安宁科住院大楼一栋，建筑面积5577.47平方米.
4、建设单位：昌江黎族自治县中西医结合医院. 5、施工总承包单位：中建中联集团有限公司. 第二条承包方式 乙方以包人工（含二次结构）、包搅拌机、包斗车、包辅材、包机具（布料机、磨光机、砼浇筑用灰桶、铁锹、电机、振捣器、水管、铝合金刮尺、扫把等）、保质量、包进度（包工期）、包安全文明施工等。 第三条承包范围及工作内容 根据本工程施工图纸所有砼浇筑、构造柱浇筑等有关混凝土分项工程内的所有砼浇筑及养护；三级配电箱外的电缆线、砼机具的维修保养。总包签发的洽商、设计变更、技术交底及混凝土班组承包范围内工作所进行的合理工序中包含的全部工作，具体如下： 1、混泥土进场后卸车、场地清理。混泥土工前与混泥土水平、垂直运输有关的所有用工，与混泥土入模有关的所有用工。 2、混泥土浇筑作业开始前的模板内杂物清理，模板浇水湿润、操作平台的搭建及工序产品的保护措施施工。剪力墙拆模
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 住宅楼主体工程劳务承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人: _______________________________ 以下称甲方） 承包人：______________________________ 以下称乙方） 依照〈〈中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、白愿、诚实守信的原则。双方就宅楼主体工程劳务承包协商一致订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： _____________________________ 2、建设地点： _____________________________ 3、建筑面积： _____________________________ 4、结构形式： _____________________________ 二、承包方式：劳务承包 三、承包范围： 主体工程劳务承包，包括主体蓝图范围内及图集细部构造做法和图审文件内容和图纸交底内容及安全文明施工的一切劳务承包。 1、工程范围：由地基开挖和地基碾压过程中的一切人工配合到灰土放线至屋面防水层以下的所有工程内容。 ①预制、现浇模板制作安装、拆除、清理、归堆到指定现场。 ②钢筋翻样、制作、安装、各种焊接包括二次置筋和场地内的二次倒运。 ③主体工程的砌砖、内外架搭设等及高层的二次填砖等。 ④地沟的全部内容、室内外回填土（不包含机械）、屋面工程等。 ⑤散水垫层的劳务支出，现场临建基础和垫层的全部内容。 ⑥工地，现场内外清理，楼周边围护安全等劳务。
砼浇注施工承包合同书 甲方:利川市博雅建设工程有限公司（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）经甲乙双方协商同意甲方将利川市柏杨坝镇第二小学学生宿舍楼工程的砼浇筑工程项目发包给乙方负责施工，为了明确双方的责任，特定以下合同条款，以制约双方共同遵守。 一、承包范围： 1、乙方以设计图纸及设计变更通知书为主要依据施工；施工浇注本工程、基础、地下室、主体柱墙梁板、屋面所有构件砼。 2、工程量计算以实际施工砼工程量以M3为计算单位。本栋工程不分层次、不分部位，平均基础、地下室（±0.000以下）。平均主体（±0.000以上）采用砼地泵送机浇注与地泵机配合施工。工程单价为人民币柒拾元/立方米(70元/M3)。 3、施工要求：严格执行《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）ISO9001-2000:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 4乙方在整个施工过程中，施工任务完成后应负责清理承包任务范围的建筑垃圾至达标。 5、乙方在承包范围内，斗车、振动棒、振动板、电缆、雨衣、个人防护用品及其余所使用小型工具均由乙方自行负责，并严格执行建设单位及项目部质量控制制度。
6、乙方应做好下道工序的施工衔接，负责清理施工及整理好施工材料。 二、质量要求： 1、乙方应严格依照施工规范要求施工，乙方负责人应全程跟班作业。 2、乙方在砼浇注过程中如乙方施工失误或施工质量不合格造成返工的应自负直接经济损失与全部责任，一切均与甲方无关。 3、每层板面砼浇注完成后不得有脚印、凹凸不平存在，如经发现每个脚印、凹凸不平处，一处罚款伍拾元。柱、梁板砼应捣固密实如发现蜂窝麻面轻微处每处贰佰元，严重处乙方应负责赔偿其所引起的全部经济损失。 三、安全文明施工： 1、甲方负责同步提供安全措施，并向乙方提供必要的安全防护用品，由乙方保管使用，工程结束后应如数上交甲方，不得任意损坏或丢失，否则应按原价赔偿。 2、乙方在入场施工操作前全部施工人员必须接受安全教育，并注册登记以及工人身份证复印件报送甲方，如需甲方配合，应提前通知甲方。 3、乙方应认真遵守《安全生产责任制》及《安全操作规程》，乙方还应遵循双方签定的《班组安全生产管理责任制承包协议书》的具体规定执行安全管理制度与处罚条款。 4、如无注册登记、签定安全三级教育登记表、安全技术交底的
工程劳务承包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
工程劳务承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 劳务承包，是指企业由自己的员工来完成对外承包项目的劳务经济活动。在劳务承包中，承包企业从发包方获得项目及承包费用，赚取利润并为劳动者发放劳动报酬，劳动者与发包方没有关系。 工程劳务承包合同范本 发包人：_______ 承包人：_______ 分包工程名称：_______ 施工地址：______区(县)
分项工程班组核算协议书 总包单位：(以下称甲方) 核算班组：混凝土班组(以下称乙方)甲、乙双方就乙方实行内部组核算混凝土工程施工事宜，经双方协商达成一致，为明确双方的责任，特订立如下协议： 一、工程名称：； 二、承包范围：结构混凝土浇筑分项工程。 三、承包方式：包工不包料(包副材:薄膜、泵管胶圈、浇水养护用胶管)； 四、施工进度按照甲方进度计划执行。 五、工程质量标准：合格. 六、工作内容：结构混凝土浇筑分项：从机械挖土人工跟机铲土，承台、地梁人工挖土小推车运 土至机械作业半径内，桩周边土人工挖土，垫层混凝土、防水保护层混凝土浇筑，搭设人行马道，零米层以下基础、墙柱、梁、板混凝土，楼层墙柱、梁、板混凝土浇筑；模板内杂物清理、墙柱模根部封缝、混凝土浇筑前浇水湿润，浇筑后污染清理，墙、柱根新老混凝土结合处凿毛，混凝土养护、拆模后修补、清理楼层混凝土渣及杂物；浇筑完时混凝土面、成品保护，冬季施工混凝土表面保温复格覆盖；以上分项工程的施工操作步骤、技术要求、质量标准详分项工程技术交底。 七、承包单价及付款方式： 1.承包单价：按实际完成工程量并达到本协议的质量及工期要求；混凝土垫层起、防水保护层、 基础底板、地下室混凝土，各楼层混凝土以幢为单位按照建筑面积每平方米元结算； 垫层以下工程量单价按照下表结算。此单价为一次性包干，包括工资、辅材、管理费、利润、税金、福利、交通费、保险、暂住证、治安费、医疗及柴火费等所有费用；甲方不再支付其他任何费用。现场出现的零星用工按元/工计算。 2.付款方式：甲方按乙方人员进场数量每月支付生活费2000元/人，进场第一个月生活费乙方 自理，乙方按照甲方要求的时间、质量完工后，甲方支付给乙方完成产值的%的工程款，余款在当年年底（春节前）付至%，留%次年内付清。 八、双方责任：
分项工程承包合同书 为加强施工现场管理，落实完善承包责任制，明确双方责权利关系，经双方协商同意，签订本合同。 甲方： 乙方： 第一条：分项承包工程项目内容：惠民社区F组团13#-17#号楼工程基础及主体。 第二条：承包范围及工程量：1、按施工图以及设计变更所包含的基础及主体工程模板工程所有工程量，包括按设计图纸及业主方的图纸变更单，甲方与项目部所签的合同书所规定的一切工作内容，本工种各种大小机械的安拆。各种机械的操作用工及转运用工、以及操作规程规定形成的建筑产品的所有工序内容，进场的施工准备，熟悉图书纸，配合工长施工放线，主体结构验收前整栋楼本工种的清洁卫生用工，所有材料的转运，分类按规格整理并堆放到指定地点，木工种机械的修理费、使用费等均属乙方承包范围，费用在单价之内。如周转材料退场前未堆放好，其运输放空费全部由乙方承担。 2、按图纸计算建筑面积，实行单价包干，含人工费、本工种机械设备和不可能性预见用工、工具用具低值易耗品等，如：手工机械、电动手提机械、安全帽、小型预制构件模板制安及所有电动工具用导线、电缆线、三级配电箱以外的本工种所使用的配电箱及电气元件、空开、灯具照明等所有其它材料。本分项工程需用工具及劳保用品。 第三条：承包项目单价：建筑正负零以上按建筑面积元/㎡，基础砖砌体以元/㎡，砼元/㎡
。在施工过程中，不分工程量（面积）大、小，不分操作中的难程度，不分材料、不讲任何条件，总之，凡属于本工程施工的工作内容及场地内的工程项目均包干价之内。 第四条：工程工期：基础至主体结构施工总日历天数为天，乙方必须按照甲方施工员所安排施工进度进行施工，每拖延一天罚款2000元（自然灾害、甲方原因停工顺延）。 第五条：工程质量要求： 1、本分项工程要求验收质量等级，必须达到合格工程。按国家建筑规范及法律、法规要求进行施工，必须达到验收标准。本分项工程的质量评定标准，实测项目充许偏差范围以项目技术交底及平定办法为准，其余按照施工验收及评定标准实际合格率达到90%以上为达标。 2、工作内容：乙方负责惠民社区F组团13#～17#楼主体、基础砼浇筑及楼层清扫、砌体工作、及构造柱、腰带、压顶、过梁、阳台及厨、卫间挡水带砼的浇筑及养护、砌筑砖砌体的脚手架搭拆、搅拌机安拆及各种管洞封堵和预制构件制作、安装及场地内的运输。乙方自带工具、安全帽（带），包括二级配电箱以外的施工电缆、临时照明灯线，灯管、灯泡、布料机、斗车、振动棒、砖刀、灰桶、靠尺、洋铲、手套等低质易耗工具。甲方只提供搅拌机等大型生产机具。（如乙方在甲方领取低质量耗品，由甲方按购买价格在乙方工资中扣除）
编号：_____________ 混凝土班组内部承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（全称）： 乙方（全称）： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、合同内容：（内容、范围、工作量计算方式及确认） 1、承包范围：__5#楼___工程中涉及的全部混凝土分项工程。 2、承包内容： ①、本工程设计施工图纸范围内的基础、主体结构（包括砖砌体的构造柱）、设计变更单、技术核定单以及工程总包单位安排的临时设施等主体封顶前的所有砼工程的浇筑、水平运输、楼层找平、养护、砼振捣等。 ②、自拌零星砼时，原材料的冲冼、上料、水平运输、砼振捣、浇筑、找平、收料等。 ③、所有楼层砼渣料的清扫、转运，并按指定地点堆放。 ④、砼浇筑时泵管水平脚手架的搭拆。 乙方在承包范围内的工具由自己全部负责，进入现场的机具必须有出厂合格标志，并经由项目部检查合格后方能安装使用。其中包括（手套、绑扎钩、雨衣、安全帽，必须统一颜色，并且要有合格证），对讲机不少于3部等其它工具。⑤、两天内清理完已完工作面，并将剩余的材料用于上一层中。 三、工程单价包括内容（定额规定内容及相关文件内容）： 1、工程单价（按施工图图算量计算）： 按照工程建筑面积每平方米固定综合单价包干方式计价，每平方米单价为
元。本条所指面积为根据国家相关部门规定的计算规则确认的建筑面积。 2、单价包括的范围 ①、单价包括乙方完成本合同约定的乙方承包范围内内容的综合单价； ②、单价中包括：文明施工，原材料成品、半成品分类堆放整齐，不得有任何材料散乱和散落现象。钢筋房要随时保持整洁、干净、美观、所有成品及半成品和原材料必须按指定地点并挂牌堆码整齐，每天完工后要将层散落材料回收干净放入库房。 ③、单价中包括；乙方自带合格的钢筋加工设备、扎丝、扎钩、防护面罩、手套、安全帽、安全带、砂轮片、临时灯线等各种自用材料器具和安全用具及低耗品）。 ④、混凝土损耗不得超过 %，超过部分由乙方班组按甲方购买价或总包商购买价赔偿。 上述所有工作项目都在承包范围内均不再发生计时工，如确属本合同工作以外发生的计时工，按技工普工平均工资100元/工日计算，并于当日找项目经理按甲方规定办理相关手续，过时不补，过时无效。 四、合同价款： 1、根据上述第二、三条工程承包范围及内容，经甲、乙双方一致同意由甲方审定后的实际工作量作为本合同的合同价款的计算依据。 2、以上单价均包括本合同定额规定承包内容中的所有工作内容和定额补充内容及生活临时设施费、文明施工费；自带各种自用材料和安全用具费、外来用工管理费，农忙措施费，赶工补偿费用，管理费、利税以及甲方付给乙方的病、事、劳保、差旅、暂住费、务工费、人工费、班组人员综合保险费；政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
主体工程劳务承包合同完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
主体工程劳务承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 工程名称： 工程承包人： 劳务分包人： 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）： 劳务分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签
合同编号：项目部： 钢筋砼劳务承包合同 重庆海博建设有限公司一分公司 年月日
钢筋砼人工承包合同 甲方：重庆海博建设有限公司一分公司 乙方： 甲方根据工程施工任务需要，对基础、主体钢筋、混凝土的全部施工任务发包给乙方承包施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程管理条例》、甲方与建设方签定的《建设工程施工合同》的全部内容和条款及施工中签定的《补充协议》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程施工人工费承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行。为了使本工程能按期、保质、保量的顺利完成，甲方将本工程的钢筋混凝土施工分项工程交由乙方负责承担施工至完成验收。 一、合同工期： 根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求。本工程月日以内钢筋混凝土结构必须达到主体层，钢筋混凝土结构总工期天(以项目部发出的开工通知计算)，从签定合同之日起执行，超出一天按2000元/天的索赔。同时满足建设方的工期要求，延误建设方的工期要求而造成建设方对甲方的处罚，后果由乙方全额承担。 合同工期内，月进度及阶段进度必须无条件符合建设单位、监理单位及甲方的要求。如乙方因劳动力等原因造成的工期延误，除承担建设单位对甲方的处罚外，甲方对乙方索赔1000元/次，且甲方有权另外安排人员突击，按实际发生的费用在乙方进度款中扣除。严重影响工期的，甲方有权单方解除承包合同，按实际完成合格工程量的80%结算支付给乙方，乙方无条件退场。
二、质量标准： 工程质量标准：依据现行《工程建设标准强制性条文》，《建筑工程施工质量验收统一标准》，《砼结构工程质量验收标准》，《重庆市住宅建筑工程质量分户验收标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。 三、甲方责任： 1、甲方应给乙方提供工程所需的材料：钢筋、混凝土、钢管、扣件、安全 带、塔吊、主电路电缆、配电箱（三级配电箱以前）、施工用水。 2、甲方应给乙方提供工人住宿、食堂、生活用水用电等设施（生活费乙方自理）。 3、甲方应给乙方提供施工图及图说各一套，及时下发图审纪要、设计变更 以及相关的技术、施工文件等。 4、甲方应及时给乙方下达施工进度计划，对班组工人各工序进行安全、质 量技术交底及有关的施工技术处理措施和方案；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。 四、乙方责任： 1、特别强调：本工程严禁转包。如甲方发现乙方有转包情况，将立即终止本合同，并按乙方已完工程的80%结算给乙方。甲方另外组织班组进场施工，乙方不得以任何理由进行阻扰。 2、乙方所有人员进场前必须按以下程序办理报到手续： ①．到项目部安全员处交身份证复印件一份，并由安全员进行登记造花名册。 ②．凭办理报到登记手续到库房领取床和棕垫。 3、乙方从签订合同之日起，乙方现场代表应24小时都在甲方的施工现场或 生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方确因有紧急事情要外出，应以书面报告甲方，并在书面报告中明确由谁代替行使职权（如乙方更换现场代表须经甲方同意，并提前七天书面通知甲方）。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的，按脱岗进行处理，甲方有权对乙方处以100元/次的违约索赔。
混凝土班组承包合同 甲方：发包方 乙方：承包方 工程项目由甲方总承包，现甲方决定将该工程中的混凝土分包给乙方施工。 1.工程概况 1.1工程名称： 1.2工程面积：地下室建筑面积㎡，地上面积㎡。 1.3工程地点： 2.承包范围 2.1本工程地下室及主体工程所包含的混凝土。 3. 承包内容 浇捣混凝土，包括： 3.1地下室及主体结构、标准层浇捣及原浆打磨，楼顶层找平、压光 找平工程。 3.2基础混凝土垫层的现场拌制（需要时）与浇捣。清理桩芯内泥土、 积水、浇灌桩芯混凝土、浇地梁垫层混凝土。 3.3栏杆、构造柱、零星混凝土的混凝土浇捣。包括本项目所有混凝
土。 3.4需要人力完成的本项工程用料机具设备的垂直运输工作。 3.5混凝土输送管的安装及拆卸（含不论何种原因引起的混凝土堵管、 爆管拆卸及安装）。如乙方人力不足，造成工期延误甲方有权增加人力支援，按每人每天元工资支付，扣除乙方工程款。 3.6自己配置找平测量工具（除测量仪器外）。 3.7自带本工作需要的机械设备和器具；包括混凝土搅拌机、振动棒、 振动盘、磨光机、切割机、胶水管、斗车、砂铲、灰匙、灰尺、灰板、通平水线的线材、通讯对讲、手电照明、从电源箱至设备的电缆线、水鞋等，并负责安装、调试、维护、保养。 3.8混凝土泵管在施工场地内的运输、每次浇捣混凝土后所汲及和使 用过的机具清理和整齐堆放。 3.9清理、打扫本分项工程的建筑垃圾，并将其运到甲方指定的堆放 场地。 3.10混凝土的养护。浇捣后的第二天开始，前三天内每天浇水养护水 少于四次，后四天内每天浇水养护不少于三次。 4. 承包性质 4.1 包工不包料、包施工质量、包工期、包施工安全、包文明施工、 包施工工程通过每一次验收。