建设工程班组承包劳务合作协议书
工程名称：大兴新城核心区定向安置房项目A-1#、8#、2#车库、9#公建劳务发包人：扬州晟辉建筑工程有限公司
劳务承包人：电工班组
施工地点：大兴新城核心区北侧新源大街
2014年5月
劳务作业发包人：扬州晟辉建筑工程有限公司（以下简称劳务发包人）劳务作业承包人：电工班组（以下简称劳务承包人）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本协议。
第一部分
1、劳务分包工程基本情况
工程名称：大兴新城核心区定向安置房项目A-1#、8#、2#车库、9#公建
工程地点：大兴新城核心区北侧新源大街
分包范围：大兴新城核心区定向安置房项目A-1#、8#、2#车库、9#公建，所涉及的所有电气工程项目（弱电预埋、穿带丝及配合弱电施工）。
劳务作业内容：材料进场的搬运，电气管线的敷设、线盒安装，管内穿绝缘导线、电缆，各种灯具、（包括：控制开关）、风扇、配电箱、弱电箱安装，配合土建预留洞、各种洞口的防护密闭处理，预留洞口所有的木框、套管等的制作加工及安装，桥架安装，电缆敷设，防震、避雷、接地，等电位装置安装，通电运行，竣工验收合格以及交户使用后的维修，等所有与电气有关的均在劳务作业范围内。
劳务作业人数：40人以上
2、合同价款
2.1 本工程的协议款采用平米包干方式计算：
2.2 本工程的协议价款，除经劳务发包人和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外，不再调整。
2.3 采用（2.1）方式计价的，劳务费单为40 元/ｍ2，按图纸建筑面积结算。
另：本价款含人员工资，管理费，劳保费，小型用具，耗材及各种保险就业，暂住费等费用。
3、分包工作期限
开工日期：2014 年04 月20 日
竣工日期：2015 年09 月30 日
4、质量标准
工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定结构长城杯等级。
安全文明施工要求：安全文明工地。
5、材料、设备机具、构配件供应
5.1 劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件。如劳务发包人不能按时提供，则应相应延长工期并赔偿误工费用；如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时以书面形式提出，劳务发包人负责在三日内更换或调整。
5.2 劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善
发生丢失、损坏，劳务承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的3 ‰。
5.3施工中所需的中小型机具在施工开始前 3 日内由发包人方提供，并出具清单双方确认。
5.4施工中所需的周转、低值易耗材料由承包人方提供，并出具清单双方确认。
6、协议价款的支付
6.1平时生活费用由项目部按班组实际施工人数支付给班组，每月按1000元／人发放，各班组每月都必须报当月工资表，并需每人亲自签字，作为年终结算依据；2015年春节前按其完成工程量的90%
结算人工费，工程竣工验收达标后付至承包班组实际完成总工程量的95%，剩余尾款在2016年底结清。
6.2劳务作业工作完成，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本协议约定的计价方式，进行协议价款的最终支付。
6.3劳务发包人收到劳务承包人递交的结算资料后28天进行核实，给予确认或者提出修改意见。劳务发包人确认结算资料后28天内向劳务承包人支付协议价款尾款。
6.4劳务承包人和劳务发包人对协议结算价款发生争议时，按本协议关于争议的约定处理。
6.5劳务发包人必须将协议价款支付给劳务承包人在2.9款中指定的协议价款收取负责人，并索要收款证明（发票）。由于劳务发包人将协议价款支付给合同价款收取负责人以外的人员、现金支付协议价款，或存在其他违规支付行为的，造成后果由劳务发包人负责。劳务承包人协议价款收取负责人收到
协议价款后产生的分配问题由劳务承包人自行负责。
7、违约责任
1、因施工班组由于质量、安全、进度、文明施工等因素而达不到项目部的要求，项目部有权与承包班组解除合同，责令退场，工程结算按完成工程量的60%，在工程交工后结清。
2、由于施工班组自身原因要求终止合同的，工程结算按完成工程量的60%，在工程交工后结清。
8、安全、质量事故及创文明标化工地的责任
除不可抗力因素外，非指挥失误的责任所发生的安全质量事故由承包班组承担经济损失，项目部负责协调处理。若班组施工人员在施工过程中发生安全意外，原则上项目部承担医药费80﹪，班组长负责20﹪，若发生赔偿事件，项目部只承担20﹪，班组长负责80﹪赔偿费。不执行项目部规章制度，不认真配合搞好环境卫生，造成业主或监理对安全、质量的处罚，概由承包班组负责，项目部同时对其处以双倍处罚。班组必须无条件配合工地的各项安全、质量、及文明施工的公司、甲方、监理及各级主管
部门检查。
9、协议份数
本协议正本两份，具有同等效力，由劳务发包人和劳务承包人各执一份；本协议副本 3 份，劳务发包人执 1 份，劳务承包人执 1 份，劳务发包人负责向行政主管部门备案1 份。
10、补充条款
本工程属平米包干，除劳务作业内容内所注明的在承包人范围内，其余所涉及的电气相关的洽商，变更，在协议价款中不作调整。本价款中已含工具及耗材辅料等费用，发包人不提供任何手使及小型电动工具，二级箱以下的配电箱、流动箱以及电缆线；耗材辅料包括：铅丝、钢丝、螺丝、螺栓、螺母、平垫、弹簧片、电焊条、氧气、乙炔、沥青、防锈漆、银粉、软塑料管、黑胶带、防水胶布、焊锅、焊剂、金属膨胀螺栓、塑料胀管、自攻螺丝、镀锌木螺丝、塑料绝缘带、塑料线卡子、金属线卡子、纱布、棉丝塑料、护口、塑料管堵头、钢套管、闭口接线端子、滑石粉、PVC专用胶水、PVC直接头、PVC 锁母、稀料保险丝、透明胶布、钉子、铜套管、施工用的各种灯具、防雷支持卡子、汽油、洞口的防护密闭所用的材料、JDG直接头、JDG锁头等均由承包人负责。
10、协议生效
合同订立时间：2014 年5月20 日
合同订立地点：现场办公室
劳务发包人：（协议专用章）劳务承包人：（协议专用章）
地址：住址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
联系电话：联系电话：
第二部分
11、劳务发包人义务
11.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包协议，组织实施施工管理的各项工
作，对工程的工期和质量向业主负责。
11.2劳务发包人有对劳务承包人实施的劳务作业进行监督抽查，并提出整改要求的义务。
11.3 劳务发包人应贯彻落实实名制管理要求，履行监管职责，并按规定留存管理资料。
11.4 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
11.5 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
11.6统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
11.7 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
11.8 按本合同约定，向劳务承包人支付合同价款，并实现“月结月清”。
11.9 负责与工程发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
11.10 负责办理本合同所涉及的备案手续。
12、劳务承包人义务
12.1 对本协议同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人（持证上岗率100%）投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
12.2 劳务承包人负责到有关行政管理部门进行人员登记备案，施工现场必须实行实名制管理，并做好工人出勤记录、任务完成记录。
12.3 劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前5天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，或按劳务发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经劳务发包人批准后严格实施。
12.4 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的等级；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
12.5 自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受劳务发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，且持证上岗率必须达到100%。
12.6 按劳务发包人统一规划堆放材料、机具，按劳务发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
12.7 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合劳务发包人办理交工验收手续。
12.8 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工部分的成品保护工作，因劳务承包人责任发生损坏，劳务承包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
12.9 妥善保管、合理使用劳务发包人提供或租赁给劳务承包人使用的机具、周转材料及其他设施。
12.10 劳务承包人须服从劳务发包人转发的工程发包人及工程师的指令。
12.11 劳务承包人必须与每个劳务作业人员签订劳动合同，不得私招乱雇、使用零散工。
12.12 劳务承包人必须每月按时向劳务人员结清、发放劳动报酬，发放数额不得少于当月北京市最低工资标准，并做好劳务报酬发放记录。
12.13 劳务承包人收到劳务费后必须首先支付工人劳务报酬。
13、安全施工与检查
13.1 劳务发包人应严格按照建设工程安全生产管理有关规定，负责施工现场整体安全施工的组织工作，并有详尽的安全施工方案。
13.2 劳务承包人应无条件的服从劳务发包人安全施工管理。同时劳务承包人必须配备专职安全员配合劳务发包人工作。
13.3由于劳务发包人安全施工方案不完善造成的安全事故，责任由劳务发包人承担。由于劳务承包人不能落实安全施工方案或不服从劳务发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由劳务承包人承担。
14、安全防护
14.1 劳务承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务发包人要向劳务承包人提供安全防护措施，费用由劳务发包人承担。
14.2 劳务承包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务承包人提供。
15、事故处理
15.1 发生重大伤亡及其他安全事故，劳务发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
15.2 劳务承包人要积极配合劳务发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。
16、施工人员意外伤害保险
按照《北京市实施建设工程施工人员意外伤害保险办法（试行）》及国家相关管理办法执行。
17、工程量的确认
22.1 采用固定协议价款方式的，施工过程中不计算工程量。
22.2 采用平米包干或工日单价计价方式的，由劳务承包人每月25 日前按月（或旬、日）将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认。对劳务承包人未经劳务发包人认可，超出设计图纸范围或因劳务承包人原因造成返工的工程量，劳务发包人不予计量。
18、施工变更
18.1 施工中如需对原工作内容进行变更（工程发包人和劳务发包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），劳务发包人应提前7天以书面形式向劳务承包人发出变更通知，并
提供变更的相应图纸和说明。劳务承包人按照劳务发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
(2) 增减合同中约定的工程量；
(3) 改变有关的施工时间和顺序；
(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。
18.2 由非劳务承包人原因造成的变更导致合协议价款的增加及造成的劳务承包人损失，由劳务发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。
18.3 由劳务承包人原因造成的变更费用和由此导致劳务发包人的直接损失，由劳务承包人承担（损失补偿总费用不能超出分包合同价款的5%），延误的工期不予顺延。
19、施工验收
19.1劳务承包人施工完毕，应向劳务发包人提交完工报告，通知劳务发包人验收；劳务发包人应当在收到劳务承包人的上述报告后7天内对劳务承包人的施工成果进行验收，验收合格或者劳务发包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务承包人已经完成了本合同的约定工作。但劳务发包人与工程发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务承包人施工质量不合格时，劳务承包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的劳务发包人的相关损失。
19.2 全部工程竣工（包括劳务承包人完成工作在内）一经工程发包人验收合格，劳务承包人仅对其分包的劳务作业范围内的施工质量对劳务发包人承担保修责任。
20、施工配合
20.1 劳务承包人应配合劳务发包人做好以下工作：
（1）劳务发包人对其工作的初步验收；
（2）劳务发包人按工程发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务承包人工作内容、施工场地的检查；
（3）隐蔽工程验收、工程竣工验收等。
20.2劳务发包人或施工场地内第三方的工作必须由劳务承包人配合时，劳务承包人应按劳务发包人的指令予以配合。劳务承包人按约定完成劳务作业，必须由劳务发包人或施工场地内的第三方进行配合时，劳务发包人应配合劳务承包人工作或确保劳务承包人获得该第三方的配合。
21、索赔
21.1 劳务发包人根据总（分）包协议向工程发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务承包人应予以积极配合，保留并出示相应资料。
21.2 在劳务作业实施过程中，如劳务承包人遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则劳务发包人应该采取一切合理步骤，向工程发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，劳务发包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务承包人。
22、争议
22.1 劳务发包人和劳务承包人在履行协议时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，
任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第（2）种方式解决争议：（1）向/ 申请仲裁；
（2）向大兴区人民法院起诉。
22.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
(1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
(2) 调解要求停止合同工作，且为双方接受；
(3) 仲裁机构要求停止合同工作；
(4) 法院要求停止合同工作。
23、禁止转包
劳务承包人不得将本合同项下的劳务作业转包给他人。否则，劳务承包人将依法承担责任。
24、不可抗力
24.1不可抗力事件发生后，劳务承包人应立即通知劳务发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，劳务发包人应协助劳务承包人采取措施。劳务发包人认为劳务承包人应当暂停工作的，劳务承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务承包人应向劳务发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，劳务承包人应每隔7天向劳务发包人通报一次受害情况。
24.2 不可抗力结束后14天内，劳务承包人应向劳务发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
24.3 因协议一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
24.4 劳务承包人承担因不可抗力事件导致的自身人员和财产损失。
25、文物和地下障碍物
25.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知劳务发包人，劳务发包人应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，劳务发包人和劳务承包人应按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。劳务发包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务承包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
25.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务承包人应于8小时内以书面形式通知劳务发包人，同时提出处置方案，劳务发包人收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，劳务发包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，劳务发包人应报请有关部门协同处置。
26、协议解除
26.1劳务承包人完成合同内所有工作内容和劳务发包人完全支付工程款，可以解除劳务分包协议。
26.2如果劳务发包人不按照本合同的约定支付协议价款，劳务承包人可以停止工作。停止工作超过28天，劳务发包人仍不支付协议价款，劳务承包人可以向劳务发包人发出通知解除协议。
建设工程施工劳务分包合同 甲方（工程承包人）： 乙方（水电工分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方与发包人( 汉通置业有限公司）已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），现双方就水电工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称：荆门市汉通·楚天城 1.2工程地点：荆门市城市生态运动公园西侧 1.3分包范围：商住宅﹟楼 1.4 分包性质：包工不包料（含部分辅料及施工机具） 1.5提供分包劳务内容： （1）。 （2）。 （3）。 （4）。 （5）。 2、分包工作期限 开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天（含风、雨、雪天及节假日） 3、质量标准 工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到省优级质量评定标准。 4、图纸 4．1甲方应在劳务分包工作开工前，向乙方提供图纸2套，以及与本合同工作有关的标准图2套。 5、项目经理 5．1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理人
为，职务：。 5．2乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理人为，职务：。 6、甲方义务 6．1在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求； 6．2按时提供图纸，及时交付应供材料，所提供的施工及安全设施包括脚手架、竹排、安全网； 6．3按本合同约定，向乙方支付劳动报酬； 6．4负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 7、乙方义务 7．1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 7．2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施； 乙方的工程进度若不能满足甲方的进度计划，甲方有权进行处罚，或安排其他劳务分包人施工（甚至更换乙方）赶工所需费用从乙方报酬中扣除。 7．3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 7．4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 7．5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，现场每天必须做到工完料净地清的标准，
劳务分包合同范本电工分包合同范本 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 楼的所有水电工分项工程承包给乙方施工，为维护双方的利益，保证工程的顺利进行，依据《中华人民共和国合同法》以及《建筑工程质量管理相关条例》，甲、乙双方在平等 互利的基础上达成如下协议： 第一章：专用条款 第一条：分包项目内容 1．本工程所有水、电的工作内容。及时提供材料计划。 2. 负责现场所有临时水电安装、维修，排除小型机械故障。 3. 负责各工种的机械及临时用电的安装、拆卸。 4. 按照图纸及变更、规范、强条规定进行操作。 5. 加班必须有电工值班，确保现场不断电. 配合安全员做好各种报验准备。 第二条：施工要求 1. 现场清理，楼层清理。 2. 负责材料按指定位置归堆，保持现场材料堆放整齐。 3. 应节约原材料，杜绝材料浪费。 4．要积极配合甲方做好每道工序的验收工作，力求一次性通过，如验收通不过，及 时返工。否则甲方将追究由此造成的工期拖延责任。验收费用由乙方承担。 5. 雨具，劳动保护用品自备，不得影响雨季及安全施工。 第三条：工程质量标准 力创武汉市优良（黄鹤杯）工程，文明样板工地，乙方施工必须达到建筑规范标准， 否则按合同价的80％结算。 第四条：劳务费及支付办法 按建筑面积计算，承包单价为元/m2 ，主体封顶后付总造价的80％，余款到竣工结算后一次付清，如果中途退场，按所做的工作量按上述单价的50％结算付给乙方。
工程完工或者春节乙方应该确保工人有序退场。不得以各种方式讨要工钱。否则甲方 有权要求乙方解除合同关系，拒付工程款，不退还履约保证金，并且按恶意欠薪罪交由法 律机关处理 第二章：通用条款 第一条：进场人员 1．乙方进入施工现场人员要有身份证明，向甲方提供进场人员花名册，花名册中应 有姓名、性别、身份证号码、出生年月、常住地址、联系方式等内容。 2．乙方进场人员不得少于人/天，如乙方减少人员须经过甲方同意，否则甲方有权 采取必要措施。 3．乙方或其指定全权委托人（）必须常驻工地指挥施工，配合甲方把好工程质量关、进度关、安全关。不论任何原因，乙方或其指定全权委托人有事外出都必须经甲方工地负 责人批准后方可离开，时间不得超过4小时，否则甲方有权按离场时间30元/小时罚款 （从乙方的劳务承包费中扣，以下罚款均按此办理）。 4，乙方负责提供：劳务分包资质证书，营业执照，上岗证，特种工作业证，劳务分 包备案证。 第二条：工地管理 1．乙方人员必须遵纪守法，服从建设方、监理方及甲方的管理，严格遵守工地规章 制度。如发生打架滋事行为，处以500元/次的罚款，情节严重的交当地派出所处理。 2．乙方人员应爱护工地财产，不得有偷盗行为，工人外出必须经甲方人员检查所带 物品后方能离开，如发现偷盗行为罚款500元/次，情节严重的交当地派出所。 3．讲文明，施工现场必须每天按照文明施工要求进行清理，如通不过行业主管部门 的文明施工现场检查，罚款1000元/次。生活区应每天打扫干净，收拾整洁，不得随地大 小便，不得乱扔乱倒垃圾，如有违反，情节严重的，罚款200元/次。 4．乙方施工任务由甲方分配，密切配合其他工种，不得对其他工种造成施工障碍， 如造成其他工种的施工延误，甲方将根据其他工种的损失追究乙方的经济责任。 5．乙方应按时参加甲方组织的各种会议，并落实好会议精神。 第三条：施工安全 1. 乙方配备1-2名以上兼职安全员上报甲方并参加培训，严格执行安全规范及安全 交底。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水电工承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方：（简称甲方）：________________________________ 承包方:（简称乙方）: 身份证号码 : 为了更好地保护甲乙双方的利益，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 第一条工程概况 1、施工地址：______________________________________________________ 2、承包范围：（1） __________________________________________________________________________ （2） _________________________________________________________________________ （3）被甲方确认属于应由水电工施工的所有设计变更及设计增加的项目。 3、承包方式：包清工。 第二条工程时间（分二阶段） 1、施工时间：本水电工单项工程的水电预埋工程从至计天。 灯具、洁具安装工程从开关、灯具到达施工现场之日至水电工程全部完工计天。 2、乙方必须在合同规定时间内完成施工，如不能按时完成任务，每逾期一天由乙方按每天元赔偿给甲方。 3、如施工项目遇到设计方案变更，工程量增加或减少，或遇到不可抗力的外来因素（如长时间停电等）影响正常施工的，由甲方签字确认，重新核算完工时间。 第三条工程质量 1、工程质量：本工程质量为合格。 2、本工程以施工图纸、设计变更和〈〈建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91 ）、〈〈建筑安装工程质量检验评定 统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。乙方严格按照甲方提供的施工图纸和甲方的施工交底要求进行施工，并随时接受甲方的管理和监督。施工结束后，经甲方现场验收签字合格认可后，方视为施工完成。验收不合格，经整改仍不能达到要求，甲方有权让乙方无条件退场，并另外安排其它人员进行 维修整改，由此所发生的经济损失由乙方全部承担，乙方不得无理取闹。 3、其它质量要求： 第四条材料供应 1、施工所需的设备及工具（包括凳子、梯子、临时用电插板、灯炮、切割片等）由乙方自备。所需材料，乙方应提前一天向甲方提供详细清单。 2、乙方接收材料时，应清点数量并检查质量。对不符合施工要求的材料，有权要求甲方退换。乙方接收材料后出现质量及数量问题，造成返工及退货的，由乙方承担，并赔偿甲方的损失。 第五条工程管理及安全生产 1、乙方每天必须达到甲方规定的人以上并不得出现徒弟和闲杂人员，每少一人处以每天元罚款, 有特殊情况，须提前一天向甲方说明情况，不得无故旷工。乙方无故旷工（或者甲方在24小时内无法联系到乙方本人的），甲方有权解除合同，乙方无条件退场，并赔偿因旷工给甲方造成的一切经济损失。 2、乙方在施工期间必须服从甲方管理，不得以各种理由（如材料不齐全、施工逻辑顺序、多工种交叉作业影响
电工劳务承包合同协议 书 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
电工劳务承包合同发包方：天水恒洋建筑工程有限公司（简称甲方) 承包方：闫恒彪劳务承包队（简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《建筑法》和有关法律、法规，就本工程具体情况。为明确双方的权利、义务及经济责任，经甲、乙双方协商，同意签定如下合同： 第一条工程名称：金塔半岛住宅小区A座、B座商住楼 第二条承包内容及范围：图纸设计的强弱电的布管、强电穿线、安装、防雷、接地。施工现场的临电所用电，所有配电箱（柜）的安装 及维修。 第三条承包要求： 1、工期要求：根据甲方施工任务单要求，乙方承包的分部（分项）工 程，按主体、装修工程进度配合施工。 2、质量要求：乙方承包的分部（分项）工程，其质量按国家现行验收标 准验收。 3、安全文明要求：乙方必须遵守甲方工地项目部的安全文明生产制度。 服从项目部管理人员的安全文明教育及监督，工地所需工人的雇佣、解雇及其他管理的权利和义务均由乙方负责。 4、成本要求：甲方按定额含量供给乙方材料，乙方必须按照各工序的操 作规程进行施工，不得随意浪费材料。 5、合同价款：
乙方承包的工程，必须达到合同约定的质量等级。（以监理公司及政府质检部门的检验结果为准）。 承包形式：劳务工资总承包，按实际施工建筑面积以22元/平方米计算。 第四条承包形式、付款方法及结算程序： 1、承包形式：劳务工资承包（含施工所需的所有机械及所用小型工具和 机械工具耗材），甲方承担切割片、焊条、胶布等。 2、结算程序：首先乙方所干分部分项工程必须达到合同约定等级要求。 每月予借生活费，待工程完工后扣留5%的保修金，保修期限为一年，剩余部分一次付清，保修到期后，扣除保修期间发生的修理费，剩余部分一次支付给乙方。 第五条双方的权利和义务及管理 1.1、甲方有权要求乙方达到合同约定的质量等级，要求乙方严格按照设 计文件、技术交底和国家有关规范进行施工，遵循甲方的技术质量管理制度。 1.2、甲方有权要求乙方按合同约定的工期完成所承包的工程项目。 1.3、甲方有义务按约定向乙方提供大型施工机械（如塔吊等）、安全设施。 1.4、甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时向乙方提供材料，所 有的材料、工具等必须采用计划和统计领料制度。 2、乙方的权利和义务
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
编号 劳动合同书 甲方名称： 企业性质： 企业地址：邮编 法定代表人： 乙方姓名：性别： 出生年月：文化程度： 籍贯：户籍类型：（非农业、农业）户口所在地： 居民身份证号码： 联系方式： 湖南省劳动和社会保障局鉴制
签约须知： 1.合同内容应使用黑墨水笔填写，不得采用复写或复印； 2.合同须由当事人签字生效，代签或冒签无效；划改处应经当事人 按印认可；
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、声明和保证 1、甲方各项规章制度应向乙方公示，在签订本合同时，乙方已理解并接受。 2、乙方保证在与甲方签订本合同或建立劳动关系时未隐瞒个人身份信息且与其它任何单位不存在任何形式的劳动关系。 3、乙方保证在住址变更后7日内将新住址书面通知甲方。与双方劳动关系有关的任何文件，甲方在不能当面送达的情况下，送达至乙方在本合同中填写的住址，应视为履行了书面通知义务。乙方变更住址后，未能及时书面通知甲方，造成甲方无法通过直接送达、邮寄送达方式将相关文件或通知送达乙方的，甲方依法采取媒体公告方式送达后，视为已履行书面通知义务。媒体公告之日视为送达之日。 二、合同类型和期限 第一条甲、乙双方选择以下第（大写）种形式确定本合同期限： （壹）固定期限：自年月日起至年月日止。其中试用期自年月日至年月日止。 （贰）无固定期限：自年月日起至法定的或本合同所约定的终止条件出现时止。其中试用期自年月日至年月日止。 三、工作内容和工作地点 第二条根据甲方工作需要，乙方同意在岗位工作。主要从事 等工作。乙方的工作地点为。 因工作需要，甲方可以变更乙方的工作岗位和工作地点。乙方工作岗位发生变更时，应根据岗位变更情况，重新签订《岗位协议书》。 如乙方不能胜任工作，甲方可按制定的规章制度将其纳入待岗管理。 第三条乙方应积极履行劳动义务，并严格遵守甲方的规章制度，按照工作标准按时保质完成规定的工作任务和计划指标。 四、工作时间和休息休假 第四条甲方实行每日工作时间不超过8个小时，每周工作时间不超过40小时的标准工时制，按劳动部门规定，可对部分岗位实行不定时工时制或综合计算工时制。
2021年水电劳务分包合同范本 水电工班组劳务分包协议书 工程承包人：（简称甲方）劳务分包人：（简称乙方）为了保证工程的施工进度，工程质量和施工安全,明确双方在施工全过程中的责任、权利和义务关系,依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商达成一致,订立本协合同,共同信守。 一、劳务分包工作对象 1、工程名称： 2、工程地点： 3、分包性质:包工不包料（含部分辅材及施工机具） 二、工程分包项目： 1、按图纸设计要求（含设计变更通知单、技术变更核定单）和监理部及甲方有关安全技术交底要求进行工程所有水电安装含所有避雷联接工程，所有临时用电及空开配电箱和机械用电的安拆、维护，临时灯具安、拆。 2、由甲乙双方约定本工程为水电到户的方式进行分包，给水在水井间接至每户厨房1.5米处且每户1管（即是说每户直接入一根给水水管），所有排水管含混凝土管接至主楼外2 1 米处，室内所有线管、线盒的安装、强电在电井间接至每户空开箱内，并安装空开，楼层所需电缆及双电源箱安装，楼道公共部分照明，弱电箱及可视管、电线管预埋到每户，消防安装工程（一次预埋），每户的空调孔预留、厕所、厨房孔洞及柱、梁、剪力墙、现浇板内线管线盒的预留预埋。
3、水电工自己所用机械、焊机、焊条、安全帽、安全带 和所需辅助材料工具等，由乙方自行负责。 三、合同价格 １、工程量按设计图纸要求，含承包范围工作内容，所有 临时用电及空开和机械用电的安拆与维护，以实际建筑面积按照元/m结算。２、本协议书中所列费用为包干综合价，已包含施工管理 费。施工管理费包括施工过程中的全部管理费外，还包括乙方在施工过程中所发生的停水、停电、雨班、因违章作业所造成的伤、残、亡事故、工具用具（除甲方已安装的塔吊外）、劳保用品、医疗卫生等费用。 四、质量及工期 １、按国家相关建筑规范要求，工程质量达到合格，根据 该工程的总体进度安排，必须服从现场管理员的合理安排，结合进度要求，合理安排施工作业人员，并组织施工作业人员无条件加班。工期按建设单位及项目部的要求，每延后一天惩罚元，提前一天奖励元。如遇不可抗拒因素，工2 2 期顺延。 ２、乙方必须保证所承包的工程量达到合格标准。符合国家《施工验收规范》、《质量验评标准》的要求，在施工中如有不符合质量要求的一切返工损失由乙方全部负责，由于返工给甲方造成了材料损失则按甲方的实际成本计算，在乙方当月的劳务款中扣除；若乙方所做的产品质量不合格同，又拒绝返工，甲方有权单方向外高价点包，点包一切费用由乙方承担，在乙方劳务款中扣出。
建筑工程劳务承包合同 (电工分项工程) 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为保证本工程的质量、安全、施工进度，结合施工生产需要，经双方协商一致，特签订本劳务用工合同，甲、乙双方共同遵照执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程标准：合格 四、工程工期： 1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天; 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 五、承包的工作内容： 甲方将承接工程的电工分项工程定额包含的全部作业内容交由乙方完成，其分项劳务工程的承包工作范围和内容如下：
1、按施工图纸设计要求（含图纸交底及会审纪要、设计变更通知单、技术变更核定单）、现行标准规范和甲方有关安全技术交底、作业指导书的要求进行电工分项工程的施工和临时电工程施工。 2、施工现场材料的多次转运，将施工所需的各种材料采用人力或机械转运至作业地点。 3、乙方应配备具上岗证的管理人员，并严格按照工程施工图、含图纸交底及会审纪要、设计变更通知单、技术变更核定单、现行标准规范的要求编制书面材料申请表 4、按甲方要求对现场施工余料的清理、回收，并负责对余料的修复和二次利用。 5、施工操作过程中必需的防护棚的搭拆、操作平台和施工通道的搭设拆除。施工现场的成品、半成品堆码时堆场设施的安拆。 6、安全文明施工及环境保护： （1）、安全文明施工严格按国家规范标准执行，安全标语、安全警示、标识齐全、明显，生产区、生活区的场地保持清爽、清洁，材料堆码整齐、设备放臵有序，达到文明施工现场标准。 （2）、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定。施工噪声、扬尘必须控制在政府规定的标准内。 （3）、乙方承担按国家规范标准进行安全文明施工所需的人工费和合同约定应该承担的材料费（包括安全劳保用品），必须保证施工期间施工区域达到现行安全文明施工的要求。
合同编号：zwjfb-1502劳务分包合同
北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、劳务分包合同内容： 2.1本合同劳务分包范围： 本次工程量清单及图纸中标明部分（详见清单后附） 3、合同价款总额Y （人民币），大写：。----------- 4、分包工作期限 开工日期：2015年11 月20 日--------------------------------
竣工日期：2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为：120天_____________ 5、劳务作业人数：70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本协议 （2）专用条款 （3）通用条款 （4）《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准； 2 -2 - （5）图纸及工程量清单； （6）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 7、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点：北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）
址：址：住地 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 话系联电：系话3 ：电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务： 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在
编号：QJ-HT-0448 建设工程施工专业分包合同 样本(官方版) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建设工程施工专业分包合同样本(官 方版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 承包人：_____ 分包人：_____ 一、词语定义及合同文件 1.词语定义 1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。 1.2 专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3 发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支
付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4 承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5 分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.6 总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。 1.7 分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。 1.8 工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。 1.9 项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。 1.10 分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。
水电工劳务分包合同 甲方： 乙方： 依据有关规章制度，公司内部劳动的定额及相关法律、法规，根据本工程特点结合该市建筑行业分包标准，遵循自愿、平等、诚信的原则，甲方将水电安装劳动承包给乙方施工，经双方协商，达成以下协议，须共同遵守。 一、工程概况 1，工程名称：岳阳市南湖·誉峰商业住宅楼 2，工程地点：岳阳市求索路 二、承包方式与价格 1，采取包工不包料的形式承包给乙方施工，按建筑面积元/㎡包干。 2，乙方工人住宿及生活用水用电均在乙方承包单价之内。 3，建筑面积计算方法：按施工图及建筑面积计算规则进行计算，如果设备层未计算面积则按满面积计算。 三、承包范围 1，施工图的所有水电安装及防雷项目（包括强电、弱电预埋，消防通风，门铃对讲系统的预埋），其具体工作如下： ⑵临时用水、用电，工地办公室用电设备的安装与维护。 ⑵施工图的给排水、空调冷凝水管的预埋安装。地下室挡土墙止水钢板的预埋焊接。 ⑶施工图的强弱电预埋、强电的线路及设备的预埋安装及开关箱和设备安装。 ⑷施工图的消防通风、门铃对讲系统的预埋。 ⑸施工图的防雷接地及避雷网的施工。 ⑹预留洞及其他洞口的留置，以及安装完成后洞口的模板安拆、砼浇灌养护。
⑺晚上有专人值勤。 ⑻现场文明施工的有关工作（包括迎检时与本工种有关的工作）。 ⑼工程竣工验收前，卫生清理费用分摊，水电工种负责0.12元/㎡。 10 所有水池材料的装卸，码堆清理工作。 2，设备维修 ⑵定期对临时用电线路、设备检查和机械设备维修、保养、保证 设备正常运转。 ⑵工地上人力斗车的维修焊接。 3电梯井及施工电梯防护门的制作安装 四、工期要求 1，从签订合同正式开工日起，到竣工验收止，严格按照甲方制定的进度计划进行施工。 2，为了保证工程施工进度，乙方按照甲方要求配备足够的施工人员，在农忙季节、端午节、中秋节和学校开学期间，乙方人员不能放假，必须保证按正常程序施工。 3，因工地停水、停电不能生产的情况下，三天以上经甲方认定后工期可延长，因省市检查影响工期，在三天以上可延长工期，因设计原因造成延期的，经协商后确认工期，以上情况甲方均不补助生活费。 4，因不可抗拒因素造成停工，无任何补贴，但工期可延期。 5，工期未按计划完成，每延期一天罚款500元人民币，工期每提前一天奖励200元人民币（详见进度计划表） 五、质量要求 1，本工程的质量必须达到市优工程的标准 2，工程质量评定标准依据《建筑工程质量验收评定标准》及有关强制性标准进行验收。 3，每天由现场施工员对当天所做工程量进行检查验收，如不符合要求，须立即返工整改。 4，注意内部配合并同其他班组配合，不能因为自己施工方便而影响
建设工程班组承包劳务合作协议书 工程名称：大兴新城核心区定向安置房项目A-1#、8#、2#车库、9#公建劳务发包人：扬州晟辉建筑工程有限公司 劳务承包人：电工班组 施工地点：大兴新城核心区北侧新源大街 2014年5月
劳务作业发包人：扬州晟辉建筑工程有限公司（以下简称劳务发包人）劳务作业承包人：电工班组（以下简称劳务承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本协议。 第一部分 1、劳务分包工程基本情况 工程名称：大兴新城核心区定向安置房项目A-1#、8#、2#车库、9#公建 工程地点：大兴新城核心区北侧新源大街 分包范围：大兴新城核心区定向安置房项目A-1#、8#、2#车库、9#公建，所涉及的所有电气工程项目（弱电预埋、穿带丝及配合弱电施工）。 劳务作业内容：材料进场的搬运，电气管线的敷设、线盒安装，管内穿绝缘导线、电缆，各种灯具、（包括：控制开关）、风扇、配电箱、弱电箱安装，配合土建预留洞、各种洞口的防护密闭处理，预留洞口所有的木框、套管等的制作加工及安装，桥架安装，电缆敷设，防震、避雷、接地，等电位装置安装，通电运行，竣工验收合格以及交户使用后的维修，等所有与电气有关的均在劳务作业范围内。 劳务作业人数：40人以上 2、合同价款 2.1 本工程的协议款采用平米包干方式计算： 2.2 本工程的协议价款，除经劳务发包人和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外，不再调整。 2.3 采用（2.1）方式计价的，劳务费单为40 元/ｍ2，按图纸建筑面积结算。 另：本价款含人员工资，管理费，劳保费，小型用具，耗材及各种保险就业，暂住费等费用。 3、分包工作期限 开工日期：2014 年04 月20 日 竣工日期：2015 年09 月30 日 4、质量标准 工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定结构长城杯等级。 安全文明施工要求：安全文明工地。 5、材料、设备机具、构配件供应 5.1 劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件。如劳务发包人不能按时提供，则应相应延长工期并赔偿误工费用；如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时以书面形式提出，劳务发包人负责在三日内更换或调整。 5.2 劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
协议编号：LX-FS-A22646 电工劳务分包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
电工劳务分包合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包人(以下简称甲方) 承包人(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经双方共同协商一致，就劳务分包事项达成以下协议： 第一条：工程名称及合同工期： (一)、工程名称：帝景湾半山区23#、25#住宅楼(包括地下室)。 (二)、合同工期： 1、开工时间以开工报告日期为准。 2、完工时间
第二条：工作内容及设备： 1、工作内容：图纸内所有强电、弱电、上下水管道。包括室外雨水管、空调凝水管、施工期间临时用水、用电安装检测。图纸内所有消防系统的管子安装，消防箱干粉灭火器及其他的安装。除地下室消防设备安装项目外。 2、设备：消防班组常用设备、试压设备等一切设备、工具由乙方自行负责。 第三条：工程固定价格费用包干范围： 1、按《江西省20xx年工程定额》，建筑面积计算规则及(B/Y50353-20xx“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积，按建筑面积(含地下室建筑面积)土建水电每平方米19元、消防水电每平方3元固定价含人工费、安全文明施工措施费及管理施工中临时用水用电人工费。并确定工程造价。
装饰工程劳务分包合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一致，订立协议如下： 一、承包方式：包人工、包质量、包安全、包工期。 二、承包范围：设计图纸所列专业施工范围。 三、工程质量：优良。 四、工程工期：天，开工日期，竣工日期。 五、结算方式： 1、电路及水路布置（含配电及设备、灯具、面板、洁具安装）元/㎡； 六、付款方式：本工程以实际发生工日数据为依据，按每日元/人生活费，七天支付一次，每月支付工程进度款至，工程完工质检合格，支付工程款的；工程竣工验收达到标准后，工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的。 七、乙方责任： 1、提供所有民工的身份证复印件。 2、乙方必须自备施工工具，负责作业层面的卫生，施工中不得浪费和损失材料，保护好设备和制成品，如有损坏双倍赔偿。 3、教育民工遵守甲方和建设方的有关规定，服从甲方管理和指挥，不得打架、闹事，处理好建设方、甲方及其他施工队伍的关系。 4、乙方应按安全规范技术规范组织施工，确保施工安全，由于乙方施工安全措施不力等原因，造成安全事故，其责任及相关费用全部由乙方承担。 5、乙方确保人身安全和饮食安全，发生责任事故，其责任及相关费用全部由乙方承担。 八、工程质量的约定： 1、因乙方施工原因导致工程未达到优良标准，未通过建设方、监理方、甲方的验收，乙方进行返工所发生的人工费及材料费由乙方承担。 2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担。 九、有关工期的约定： 1、因乙方原因造成的延误，工期不顺延。因乙方原因延期竣工，延误工期每延误一天乙方支付甲方500元的工期违约金。违约金不超过结算价款的3%。 十、其它条款： 1、承包人向发包方承诺照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 2、因乙方的施工未达到约定的质量标准，或不能如期完成工程施工则甲方随时有权调整其施工范围及减少其工作量，或者终止合同。 3、若发包方与承包方意见发生分歧，经协商不能达成一致时，通过仲裁解决。 4、乙方中途撤场负全部责任，包括退还已付所有工程款，合同双方签字生效。本协议一式两份，双方各执一份，工程完成自行消除。 发包人：日期： 承包人：日期：
勘察设计劳务分包合同 （建筑工程设计） 项目名称： 发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 签订时间： 签定地点：
发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同，共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件： 1：500地形图（建设范围及红线图）、有关市政设施资料（给水水压；供电负荷；道路标高等）、工程地质勘查报告书（深度满足国家相关规范要求）、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：
合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求；配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作；根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作；所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数： 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份，电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间： 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定，本合同勘察设计劳务分包费用合计￥万元（大写：）。 6.2 付款进度： 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元； 6.2.2 工程进行一半支付万元； 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任
简单的电工劳务承包合同模板 劳务承包是指企业由自己的员工来完成对外承包项目的劳务经济活动。那么对于电工劳务承包合同你了解多少呢?以下是为大家整理的简单的电工劳务承包合同模板，供大家参考学习。 电工劳务承包合同1 甲方：四川省岳池富胜建筑总公司郪江花园项目部工程一处乙方： 年龄：性别：居民身份证号： 甲方因工程建筑施工任务的需要，甲方将工程水电施工的工作内容承包给乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、公司规章制度，乙方在充分理解施工图纸、详细了解施工现场及其他实际情况后，双方在自愿、平等、互利的基础上，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方充分协商达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：郪江花园 2、工程地点：仓山镇飞乌村12社
3、承包范围：郪江花园栋 二、承包方式： 甲方将______________的水、电及防雷安装以人工费包干的方式承包给乙方。 三、承包范围： 1.按设计施工图纸和变更设计及有关说明，水施、电施图纸和变更说明上内容的位置。 2.水、电安装，只做污水和雨水，给水、给气不做，不包括厕所大便器的安装;电进户分两组，预埋导管采用20、15PV阻燃管;开关、插座只做预埋线盒;弱电只到户，其余不做;不含进户配电箱及电视、电话、网线线管。 四、工程量及单价 工程量：按中江县房管所勘测的建筑面积为准。 单价:按建设方给甲方计算的建筑面积给乙方相同计算，每平方米单价含辅助材料和设备及人工工资、工人安全用品，及劳保福利等费用，总计为/㎡，其中线管预埋和排水孔洞预留/㎡，防雷敷设和排水安装/㎡，不受有关政策变化影响和建筑行业人工价格波动影响(其中含1.00元/㎡的建安保险费)。 五、甲方责任
2020年水电劳务分包合同范本 水电工班组劳务分包 协议书 工程承包人：（简称甲方）劳务分包人：（简称乙方）为 了保证工程的施工进度，工程质量和施工安全,明确双方在施工全过程中的责任、权利和义务关系,依照《中华人民共和国 合同 法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商达成一致,订立本协合同,共同信守。 一、劳务分包工作对象 1、工程名称： 2、工程地点： 3、分包性质:包工不包料（含部分辅材及施工机具） 二、工程分包项目： 1、按图纸设计要求（含设计变更通知单、技术变更核定单）和监理部及甲方有关安全技术交底要求进行工程所有水电安装含所有避雷联接工程，所有临时用电及空开配电箱和机械用电的安拆、维护，临时灯具安、拆。 2、由甲乙双方约定本工程为水电到户的方式进行分包，给水在水井间接至每户厨房1.5米处且每户1管（即是说每户直接入一根
给水水管），所有排水管含混凝土管接至主楼外2 1 米处，室内所有线管、线盒的安装、强电在电井间接至每户空 开箱内，并安装空开，楼层所需电缆及双电源箱安装，楼道公共部 分照明，弱电箱及可视管、电线管预埋到每户，消防安装工程（一 次预埋），每户的空调孔预留、厕所、厨房孔洞及柱、梁、剪力墙、现浇板内线管线盒的预留预埋。 3、水电工自己所用机械、焊机、焊条、安全帽、安全带 和所需辅助材料工具等，由乙方自行负责。 三、合同价格 １、工程量按设计图纸要求，含承包范围工作内容，所有 临时用电及空开和机械用电的安拆与维护，以实际建筑面积按 照元/m结算。 ２、本协议书中所列费用为包干综合价，已包含施工管理 费。施工管理费包括施工过程中的全部管理费外，还包括乙方 在施工过程中所发生的停水、停电、雨班、因违章作业所造成的伤、残、亡事故、工具用具（除甲方已安装的塔吊外）、劳保用品、医 疗卫生等费用。 四、质量及工期 １、按国家相关建筑规范要求，工程质量达到合格，根据 该工程的总体进度安排，必须服从现场管理员的合理安排，结 合进度要求，合理安排施工作业人员，并组织施工作业人员无条件