图设计及服务合同
合同编号：
工程名称：
工程地点：
发包方：
设计方：
签订地点：
工程设计合同
甲方（发包方）：
乙方（设计方）：
，经双方友好协商并达成一致，甲方将箱罐施工图、工程量清单、及竣工图，设计工作委托给乙方，并签订本合同，双方共同遵守。
下列文件应作为本合同的组成部分：
本合同书及其附件（含双方协商同意的补充及修改文件等）；
专用条款；
通用条款；
双方协商同意的以书面方式形成的变更、纪要、协议书；
合同附件；无
上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
考虑到甲方将按下面条款规定付款给乙方，乙方在此立约，承诺全面正确地按合同规定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。
考虑到乙方将进行本工程设计及工地设计代表服务工作，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给乙方。
本合同经双方法人（授权）代表在此签字并加盖合同专用公章后立即生效。
甲方（章）：乙方（章）：
地址：地址：
法人代表：法人代表：
或授权代表：或授权代表：
开户银行：开户银行：中国建设银行上海市东方路支行
账号：账号：
电话：电话：
传真：传真：
邮政编码：邮政编码：
年月日年月日
第一章通用条款
１、定义与说明
1.1定义
本合同文本中以下的用词及词语除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予的含义：
1.1.1 甲方：是指，包括该法人的继承人和法人的受让方。
1.1.2 乙方：是指包括该法人的继承人和法人的受让方。
1.1.3 合同：指本合同条件（通用条件和专用条款）、合同书以及组成合同的附件、补充协议、变更协议、往来书面传真等其它相关文件。
1.1.4 定金：指甲方与乙方订立合同之后，为了证明合同的成立和保证合同的履行，甲方向乙方预先支付的一定数量的货币。
1.1.5 工程：合同条款约定具体内容的永久工程。
1.1.6 合同价款：指根据合同条款，用以支付乙方为完成设计及有关工作应付的总金额。
1.1.7 不可抗力：不能预见、无法避免又不能克服的客观强制力量。
1.1.8 合同条款：结合具体工程，甲方和乙方协商后签订的书面合同内容。1.2 合同文件使用语言、文字和适应法律
合同文件使用汉语或专用条款约定的语言书写和解释、说明。
适用于合同文件的法律是中华人民共和国的法律、法规及专用条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。
设计中必须使用专用条款约定的国家标准、规范，国家没有相应标准、规范时，可使用专用条款约定的行业或工程所在地的省级地方标准、规范。
２、双方责任
2.1甲方责任
2.1.1 应尊重乙方根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。
2.1.2 向乙方提供开展设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。
2.1.3 应按合同规定向乙方支付设计费。
2.1.4 负责协调设计过程中与有关单位的配合问题。
2.1.5 乙方完成的设计文件仅供本工程使用。
2.2乙方责任
2.2.1 按照国家和行业现行的标准、规范、规程、技术条件进行设计工作，严格掌握设计标准，控制工程造价。
2.2.2 按有关规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件，并对委托范围内的设计的完整性、准确性负责。
2.2.3 应按照合同的规定中有关质量方面的承诺进行设计的组织和具体实施，保证设计质量。
2.2.4 应按行业规定和合同要求做好工程建设全过程的设计服务工作。
2.2.5 本合同禁止分包给第三方。
2.2.6 乙方参与本工程的主要技术人员应相对固定，如要发生人员变动，应经甲方同意，同时，对于本工程的设计总工程师、主设人的工作安排，在设计高峰阶段不再安排承担其他工程项目的设计工作。
2.2.7未经甲方同意不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。
3、工程设计的项目和范围
3.1设计范围：在专用条款的第四条。
3.2乙方负责以上范围的专业施工图设计、竣工图设计及施工服务。
3.3乙方同时提供以上文件的电子版。
4、设计工期
甲方、乙方双方结合本工程具体情况确定，并在合同专用条款中明确。
5、审查、认可
5.1审查
乙方应呈交符合国家和行业现行规定及本合同要求的各设计阶段内容、深度和要求的图纸文件供审查之用，甲方负责审查的安排。
乙方提供详细的设计节点，作为甲方阶段性正式审查的时间点。同时甲方可以随时审查乙方的中间电子版。乙方所有的专业间提资文件，以每2周为周期，向甲方提供该提资文件的复印件，以供审查。
5.2认可
乙方在施工图设计文件正式出版前，需得到甲方的书面认可，但所有的认可不免除乙方责任。
6、资质及其它服务
乙方应具有相关的设计资质,如乙方无法满足电厂对乙方设计资质的要求,从而带来的一切费用和损失由乙方负责。
乙方可按照甲方的要求或委托进行合同以外的工作，并单独签订协议。
7、合同价款与支付
7.1 合同价款及调整：合同价款在专用条款内约定后，任何一方不得擅自改变，专用条款另有约定或发生如下情况的应做调整：当工程建设工期与预计工期不一致且差别较大时，应乙方的要求，双方友好协商解决。
7.2 合同款预付及支付：甲方应按本合同专用条款规定的金额和时间向乙方预付和支付设计费用。
7.3 其他支付：甲方应按照本合同通用条件的要求和委托支付。
8、违约
8.1 甲方或乙方违反合同规定造成损失的应承担违约责任。
8.2 因设计质量低劣或错误引起返工造成损失的，由乙方继续完善设计任务。如果造成较大损失，应按损失的等额大小减收设计费。并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等，累计金额不超过合同总额的15%。
8.3 由于甲方原因，甲方每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之0.5的逾期违约金；逾期超过30天以上时，乙方应书面通知甲方，甲方负责解决。总的逾期违约金累计不超过合同总额的5%。
由于乙方自身的原因，延误了按本合同专用条款规定的设计文件交付时间，每延误一天，减收该项目应收设计费的千分之一，总的逾期违约金累计不超过合同总额的5%。
8.4由于乙方原因产生的设计变更，甲方将根据变更所涉及的变更金额对乙方的设计费予以扣除，扣除比率为变更所产生的施工图预算金额的5%，但累计扣除金额不超过合同总额的15%。
8.5 甲方违约变更委托设计项目、规模、条件或提交资料错误及对所提资料作修改，以致造成乙方较大返工或大幅增加工作量时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费或追加工作量的费用补偿。
8.6 甲方提交资料及文件超过规定期限15天以内，乙方交付相应的设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，甲方、设计双方可重新商定提交设计文件的时间。
8.7 在合同生效后，非乙方原因甲方要求终止或解除合同，乙方未开展设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
8.8 合同生效后，非甲方原因乙方要求终止或解除合同，应双倍返还定金。
9、设计文件交付
乙方应根据双方约定的有关设计文件出版份数和文件交付时间向甲方提供设计文件。如在专用条款中无特别约定，乙方应向甲方提供全部委托范围内设计成品的电子版本及纸介质版本。
10、现场服务
10.1乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行技术交底，解决施工过程中有关设计问题，负责设计变更，根据工程情况派驻现场设计代表，参加隐蔽工程验收、试生产考核及工程竣工验收。
10.2乙方至少应在相关专业施工的每个阶段为执行本合同派驻一名能胜任的，具备与有关工艺和职位相称的资格、技能和经验的人员。
10.3 在乙方人员进入现场作业或配合施工时，甲方协助乙方解决工作所需要的工作条件,所产生的费用由乙方自理。
11、争议与索赔
11.1 争议：甲方、乙方双方因合同发生争议时，双方应通过友好协商解决，协商不成向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁，该仲裁是终局的，仲裁结论对双方都有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
11.2 索赔
11.2.1 乙方可按以下规定向甲方索赔：
11.2.1.1 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
11.2.1.2 索赔事件发生后21天内，向甲方发出要求索赔的书面通知；
11.2.1.3 甲方在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在21天内未予答复，应视为对该项索赔的默认。
11.2.2 甲方可按以下规定向乙方索赔：
11.2.2.1 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
11.2.2.2 索赔事件发生后21天内，向乙方发出要求索赔的书面通知；
11.2.2.3 乙方在接到索赔书面通知后21天内给予响应，或要求甲方进一步补充索赔理由和证据，乙方在21天内未予答复，应视为对该项索赔的默认。12、其它
12.1 当工程有引进项目或外购设备材料的设计工作时，从询价、对外谈判、国内外技术考察、设计联络会、监造直至建成投产的各个阶段，如果需要吸收乙方人员参加，乙方有积极予以配合的义务。费用含在总价中。
12.2 保险：甲方办理甲方人员的生命财产和设备保险并支付一切费用；乙方办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用。
12.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充合同作为附件，补充合同与合同具有同等法律效力。
12.5 合同有效期：本合同经双方代表签字盖章后生效，在工程建成竣工验收移交生产，结清设计费后自行终止。
12.6 合同份数：合同正本肆份，具有同等效力，由甲方执叁份、乙方执壹份。
第二章专用条款
甲方（委托方）：
乙方（乙方）：
甲方委托乙方承担，工程地点为，合同签约地点为，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条签订依据
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1甲方提交的相关资料
2.2 乙方应满足的主要标准、规范：
按照国家及电力部颁发的有关现行标准和规范及内容格式深度进行工程的施工图设计。执行的主要标准与规范有《大型火力发电厂设计技术规范》、《电力工程制图标准》、《锅炉大气污染物排放标准》、《火力发电厂与变电所设计防火规范》、《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》、《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》、《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》、《衬里钢壳设计技术规定》、《橡胶衬里化工设备》、《钢结构工程施工质量验收规范》、《建设工程工程量清单计价规范》等。甲方提供的施工图设计深度以及各工种涉及的有关设计标准规范和规程。
第三条合同的组成及解释次序
本合同所包括的通用条款、专用条款、附件、补充及变更协议、往来传真等
是合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。当通用条款与专用条款不一致时，以专用条款为准；当附件与合同条款不一致或要领模糊时，以合同条款为准；如果不同时间的文件有不一致或模糊时，以时间后者为准。
第四条工程的名称、规模、阶段及设计内容
工程名称为“”。工程设计规模为。
设计阶段为本脱硫工程相关专业的施工图、竣工图。
主要设计内容如下：
施工图阶段：
设计内容：箱罐的施工详图设计及其配套的平台、扶梯的施工图设计。包括：事故浆液箱（1台）；浆液回收水箱（1台）；石灰石制备箱（1台）；石灰石浆液缓冲箱（1台）；石膏浆液分配箱（1台）；石膏浆液溢流箱（1台）等箱罐的施工图设计及其配套的平台、扶梯的施工图设计。
4.1施工图审查版，2份（含电子版及设备计算书）；
4.2设备土建条件；
4.3施工图（含满足发包人条件的排板图）（蓝图）23份，及施工阶段报
告23份；
4.4 施工图电子版；
4.5对每台设备提供完整的计算书。
4.6在所有设备的总装图上，应同时以中、英文两种文字表示。
4.7图上应注明：
4.8目前乙方已提供了全部施工图，只剩两个爬梯的修改和竣工图。
第五条甲方向乙方提资内容及进度
目前乙方已提供了全部施工图。甲方的提资已完成。
第六条乙方向甲方交付的设计资料及进度
乙方已提供了全部施工图。要求两个爬梯的修改于2005年11月25日前提供。
竣工图交付在168试运行完成以后二个月内完成。
第七条设计费用
本合同总的设计费用为壹拾五万元整，包干使用，不作调整。
第八条支付方式（付款进度、发票类型以及支付方式，设计质保金）
8.1本合同生效后7日内，乙方提供发票，甲方支付设计费人民币壹拾贰万元整作为乙方已提供全部施工图的费用。
8.2竣工图完后,设计人提供发票，发包人结清设计费，不留尾款。
第九条双方责任
9.1 甲方责任
9.1.1甲方协助乙方解决派驻现场的工作人员的交通及工作、生活等方面的需求，费用由乙方自理。
9.2 乙方责任
9.2.1设计合理使用年限为 30 年。
9.2.2乙方在工程的整个技术服务过程中，与第三方接触及联系时，应代表甲方出现，不得损害甲方的名誉和权益。
9.3 设计要求
9.3.1 设计深度要求
9.3.1.1 设计成品深度必须在符合电力行业设计深度规定的要求。设计成品的各级校审按电力行业的设计校审制度执行。
9.3.1.2设计范围主要以甲方与业主签定的总承包合同的技术部分为准，但不限于该范围，甲方有权根据工程的实际需要提出符合企业标准的设计要求，乙方应无条件满足甲方的要求。
9.3.2 设计认可、签署和出版
9.3.2.1 甲方在设计过程中对乙方的设计工作进行中间检查，乙方应积极配合。
9.3.2.2乙方的设计成品在出版前10天须经甲方认可，确有需要补充完善之处由甲方书面通知乙方，乙方修改后才能出版。
9.3.2.3 甲方对乙方图纸及资料的认可不减轻乙方应负的责任。
9.4项目组织结构及质量控制
9.4.1为了满足甲方的技术要求，提供高质量的产品服务，乙方将按照ISO9001的要求制定详细的项目质量控制计划和项目实施方案。
第十条设计联络会
10.1必要时，可以开设计联络会。
第十一条合同的保密
11.1.1 甲方有权将乙方所提供的一切与本合同有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权。
11.1.2 乙方有对甲方提供的所有资料保密的义务,未经甲方许可，乙方不得擅自将相关资料转给第三人，或用于与本项目无关的其它任何事宜。否则,甲方有对乙方的行为提出要求赔偿的权力。
第十二条合同生效及其他
12.1本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。
12.2 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.3未尽事宜，经双方协商一致，签订补充（变更）协议，（变更）补充协议与本合同具有同等法律效力。
设计公司合作协议范本 甲方： 授权代表： 地址： 电话： 乙方： 授权代表： 地址： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》规定，在合法自愿基础上，经甲乙双方友好协商，达成合作共识，特签订本合作协议，以资共同遵守。 第一条、合作宗旨 平等互利、优势互补、诚挚合作、谋求共赢！ 第二条、合作项目 建筑设计、规划设计、室内设计及相关项目。 第三条、合作期限 合同期限暂定为_____年，自_____年_____月_____日起至_____年
_____月_____日止。合同期满后，如甲乙双方对合作事宜均无异议，则合同按照相同要求进行有限续约，如双方无意愿续约，则由甲乙双方共同商议决策。 第四条、合作方式 甲乙双方签署合作协议，建立以下三种合作关系： 1、甲方公司设计业务，乙方可享有其设计业务_____%的提成。 2、乙方公司设计业务，甲方可享有其设计业务_____%的提成。 3、乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方经营许可范围内的经营项目，并向甲方支付合同额的_____%，作为挂靠管理费用。 第五条、合作场地及相关合作内容 1、甲方需向乙方提供合作办公场所，或乙方办公场所费用由甲方负责缴纳（办公场所租金、水电费用）。 2、办公场所内的办公设备、办公耗材等由乙方自行解决。 3、乙方业务自行独立开展，并独立财务核算。若乙方需要甲方开具发票的，发票税金由乙方承担。 4、乙方人员人工开支（薪资、社保医疗等福利），由甲方负责。 5、办公室内事务由乙方自行管理。 6、由甲方介绍给乙方的客户，具体事宜（设计、签约、费用）由乙方自己洽谈。签单成功的客户，甲方可按乙方公司设计业务计算分成。签单不成功的客户，双方约定不收取任何费用。 7、甲方的设计业务，应优先给予乙方，若乙方因故不能及时完成的，因提前告知，双方协商解决。
工程设计施工合同样本 Sample of engineering design and construction contract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
工程设计施工合同样本 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 委托方（甲方）： 代表人： 设计方（乙方）： 设计证书等级： 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关相关法律、法规的规定，为明确双方在本合同中的权益，本着平等、互惠的原则双方就__________工程的设计进行协商，结合本工程的具体情况，特签订如下协议，供双方遵照执行。 第一条、工程概况 1、工程地点： 2、设计范围： 3、承包方式：
4、设计期限：以甲方交付定金时开始计算设计期限，计划于：______年______月______日开工，______年______月______日完成。 第二条、甲方工作 1、合同签订时，甲方应向乙方提交设计前基础资料，并保证交付资料的合法性和完整性。 2、按照合同的规定，甲方的设计要求不得与法律相违背。 3、甲方应按期支付设计费，不得无故拖欠。 4、工程开工前______天，甲方应组织施工队、乙方进行设计和技术的交底。 5、工程竣工时，应通知乙方参加验收。 第三条、乙方工作 1、严格按照国家、行业的强制性规定设计，并对甲方的设计意见进行修改。 2、根据合同规定的时间提交设计图纸。 3、若因甲方或者建设单位的原因导致图纸需要修改，则乙方应当负责，且不加收设计费。
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 最新工程设计合同范本 The purpose of the contract is to specify the work that both parties must complete within the specified time limit
工程设计合同 合同编号：_________ 本合同由下列双方于_________省_________市签署： 甲方：_________公司 乙方：_________公司 甲乙双方因_________工程总体规划文件事宜，经协商一致，达成本合同，共同遵守执行。 第一条设计内容 乙方为甲方设计_________工程并编制_________工程总体规划文件，主要内容包括： a.甲方厂区总平面布置; b.甲方第1、2、3期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划; c.甲方技术经济效益分析与预测。 第二条设计期限 乙方于收到甲方提供的设计资料后_________天内向甲方交付_________工程总体规划文件。
第三条设计报酬及支付方式 甲方向乙方支付设计报酬人民币_________元，分两期支付，具体如下： a.本合同签署后_________个工作日内支付_________元; b.乙方提交_________工程总体规划文件并经甲方审核通过后_________个工作日内支付_________元。 第四条各方义务 a.甲方义务 (1)及时向乙方提供编制_________工程总体规划文件所需基础资料; (2)如期向乙方支付报酬。 b.乙方义务 (1)按期交付_________工程总体规划文件及其相关的图纸和技术文件资料; (2)及时解决_________工程总体规划文件中涉及有关的技术问题。 第五条工程验收 a.乙方编制的_________工程总体规划文件需经甲方专家委员会审核。 b.甲方专家委员会须于收到乙方提交的_________工程总体规划文件之日起_________个工作日内进行审核并提出意见，甲方专家委员会未于前述期限内提出意见，视为甲方接受乙方编制的_________工程总体规划文件。
广告公司设计制作合同范本 甲方： 联系人： 乙方： 联系人： 就甲方委托乙方进行展览展示设计及施工事宜，甲乙双方经友好协商，达成如下协议： 一、项目概况： 名称： 工程地点： 工作范围： 竣工交付时间：签订合同后个工作日，因不可确定因素拖延双方协 议为准。承包方式：包工、包料、包质量、包工期。 二、质量保证： 装饰工程质量应符合国家标准、本合同附件及效果图的要求。 三、总价款及支付方式： 1、工程总价款为元（大写），该价款为固定价且已包括了设计费、材料费、制作安装费、装卸费、搬运费、税费等所有费用，如甲方再添 加附近内容以外项目或者数量变动，根据实际制作数量和价格补充协议。 2、付款方式： 本合同签订后甲方先付合同总价款的%，设计制作材料完毕安装完毕前三天，再支付总价款的%进度款，完工并经甲方验收合格后付合同总价
款的%结清。 四、工程要求： 1、乙方应当按经甲方签字确认的设计图、效果图（附件一）进行施工，未经双方书面同意，甲乙双方不得随意改动设计，因甲方改动材料 设计产生的费用甲方需承担; 2、乙方应当严格按经甲方预算部审定的《展览展示费用预算》（附 件二）的要求采购材料及设备。 3、乙方应保证其采购的产品均为合格产品。如乙方采购的产品不符 合质量要求或规格有差异，由乙方自行承担责任。 4、乙方应当保证该工程能够达到效果图的要求。 5、乙方负责施工现场及其施工人员的安全保管责任，乙方如违反有 关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。 五、违约责任： 1、因该工程的特殊性，甲方做好充分配合工作，乙方必须保证该工 程能够按时交付使用，因甲方造成时间延误乙方不承担责任，时间顺延，因乙方造成时间延误，乙方承担合同总价款10%的违约金。 2、甲方如中途有其他变动，不是因为乙方造成，甲方无权要回预付 定金，并支付乙方材料费和施工费、设计费等相关投入费用。 3、乙方在施工过程中应保证甲方财产的安全，如有损坏，应予赔偿，甲方也可在通知乙方后直接从应付工程款中扣除。 六、争议的解决： 因本合同的履行发生争议，双方应协商解决，协商不成，应向合同
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 最新建设工程设计合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方：XXXX市第中学（以下简称甲方） 乙方：XXXX有限公司XXXX分公司（以下简称乙方） 甲、乙双方经友好协商，决定由乙方为甲方完成甲方的LED显示 屏安装工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任，特订立本合同，具体内容如下： 第一条工程项目及施工期限 一、工程名称：XXXX市第中学建设工程 二、工程地点：XXXX市第中学 三、承包范围：XXXX市第中学1块LED显示屏及4个监视器系统 安装 四、开工日期：接到甲方通知后二十日内开工 五、工程工期：总工期25天，施工进度应与装修等专业施工进度 相协调 六、质量等级：达到优良标准 第二条工程承包方式 一、工程承包方式为包工包料 第三条工程方案设计及变更
一、本工程由乙方设计，甲方审核，乙方严格按照审核后设计方案进行施工。 二、工程施工过程中，若甲方提出设计变更，需以书面形式通知乙方; 若乙方提出设计变更，亦应以书面形式通知甲方，并需得到甲方书面认可。 第四条工程期限 一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分期决算。 二、如遇下列情况之一，双方协调方可安排工期顺延。 1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。 2.不属乙方原因引起的重大设计变更，导致修改方案等原因而影响进度。 3.受在现场施工的其它施工工程影响，本工程施工不能进行。 4.不可抗力因素而延误工期。 第五条工程造价及付款方式、时间 一、合同价款：本合同工程总价定为人民币25300.00 元，即贰万伍仟叁佰元整。 二、付款方式、时间： 1、本合同签订后，甲方向乙方付工程合同额的50%，即12650.00 元（人民币大写：壹万贰仟陆佰伍拾元整）。 2、工程竣工验收合格后，甲方
篇一：装修工程深化设计委托协议 装修工程深化设计委托协议 工程名称：_ _ 工程地点:__ _____________________ 发包人：________________________________ 设计人：________________________________ 签订日期：______________________________ 发包人委托设计人承担_ _工程的装修深化 设计，经双方协商一致，签订本协议，共同执行。 第一条本协议签订论据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建 设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1发包人给设计人提供的有效施工图、效果图等原设计文件。 3.2发包人提供的现场状况等基础资料文件。 4.3原设计单位在施工过程中所提供的设计变更文件、方案确认 函及批复意见等。 5.4设计人采用的主要技术标准是：在原设计的基础上，补充图 纸中所缺少的定位尺寸、横纵剖面图、节点详图。 其它补充：______________________________________________ ___________________________________________________________ ______________________________________________________________ _ 第三条协议文件的优先次序 构成本协议的文件可视为是能互相说明的，如果协议文件存在歧 义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 6.1协议书及发包人提供的文件。3.2建设方所提供的要求文件。 7.3原设计单位的变更及确认函、批复等。 第四条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 第五条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 第六条费用 6.1双方商定，本协议的设计费为__________________万元。 6.2如果上述费用为估算设计费，则双方在主要工作量发生时，按工作量增加或减少情况另行商定变更费用，其差额在商定后两天内支付。 第七条支付方式 7.2设计人收到首笔设计费后开始设计，其设计文件依施工现场进度，合理即时提供。
编号：JY-HT-07723 最新设计合同范本详细版The contract is applicable to effectively regulate the transaction behavior of the parties 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
最新设计合同范本详细版 甲方：_________ 乙方(承载方)：_________ 双方合作事宜：_________ 秉承相互信任的合作理念，通过初步沟通达成一致协议： 一、具体合作项目内容：_________ 二、项目费用： 设计费：_________ 单价：_________ 数量：_________ 总价：_________ (其中不含拍摄费，拍摄费按照平均每张片为200元/张，采用135专业相机，专业灯光摄影师拍摄) 三、付款方式：
付款方式、合同签定付项目总额的50%，即_________元 数码输出小样确认后，菲林输出前支付项目余款。 四、双方权利及义务： 1、甲方权利： 1)甲方有权对乙方的设计提出建议和想法，以使乙方的设计符合要求 2、甲方义务： 1)甲方有义务按照合同中所协商的条款支付费用 2)甲方有义务积极配合乙方的工作并为乙方提供相关详细资料 3、乙方权利： 1)乙方有权要求甲方提供相关资料供乙方设计所需; 2)乙方有权要求甲方按照合同支付约定的款;出现甲方拖款现象，结算时甲方需按照每天0.5%的合同总额支付乙方滞纳金。 3)乙方对所设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项前不得使用该项目中的一切作品;
设计公司合作协议模板2篇 Design company cooperation agreement template 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
设计公司合作协议模板2篇 前言：协议书是社会生活中协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后签订的书面材料。协议书是契约文书的一种，是当事人双方（或多方）为了解决或预防纠纷，或确立某种法律关系，实现一定的共同利益、愿望，经过协商而达成一致后，签署的具有法律效力的记录性应用文。本文档根据协议书内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：设计公司合作协议范文 2、篇章2：设计公司合作协议样本通用版 篇章1:设计公司合作协议范文 甲方： 乙方： 甲乙双方本着诚信、平等、互惠的原则，经过友好协商就甲方委托乙方设计策划服务事宜达成如下协议： 一、服务内容与价格 1.服务内容：
项目尺寸 p数单价合计 2.协议总额为rmb元，大写人民币。 二、甲乙双方责任 1.甲方须提供明确的工作要求，同时及时向乙方提供相关的资料及咨询等;甲方须及时对乙方提出的设计方案进行反馈;甲方须按协议规定向乙方支付有关费用 2.乙方须通过电子文件向甲方提供详细设计方案，供甲方指定人员审定;乙方须严格按甲方要求，以专业水准进行协议规定之工作;乙方须遵守甲方商业（资料）机密。 3.乙方须向甲方提供至少五款不同的设计方案，供甲方确认，并在双方沟通基础上进行修改至完善; 若因乙方水准或设计思路偏差所致乙方提交设计稿无法为甲方所认可，乙方须再次向甲方提供设计方案。当前三次向甲方所提供的设计方案，在经乙方与甲方负责人积极沟通都不被甲方认可的情况下，甲方有权要求终止合同。在甲方向乙方承诺不使用、不传播乙方向甲方提供的.所有的设计方案基础上，甲方有权要求乙方在二个工作日退返全部订金。
建筑工程设计合同范本 甲方(全称):北川羌族自治县兴羌生态农业科技开发有限公司乙方(全称): 四川绵阳创艺建筑设计研究院有限公司甲方委托乙方承担脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称:脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程，项目设计面积约 2642 ?。 2.2 设计范围: 方案、施工图设计 冷库及生产用房 2.3 设计内容: 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜 设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件: 序号设计成果文件份数提交日期有关事宜 1 总平面布置图各2套月日 2 方案设计文本各4套月日 包括鸟瞰图、立面 3 效果图各1套月日 图、透视图 施工图全套资料(包括建筑、方案设计图通过后
4 各6套 30日内结构、给排水电气、单体图) 1 第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件 序号提交的有关设计资料文件份数提交日期有关事宜 1 用地红线图复印件 1 合同签订后二天内 2 提供的设计方案通地勘资料 2 过后15日内 合同签订后二日内 3 批文复印件 1 相应设计阶段开4 市政电网接口位置 1 始前 第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为 10 元/平方米，总设计费暂定为 26000 元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付: 序号设计阶段名称付款比例 1 签定合同乙方提交设计概念定位报告经甲方确支付本合同总额 30% 认后10天内 2 提交总平面设计、方案设计文件经甲方审批同意后10支付本合同总额 35% 天内 3 提交施工图经审图办同意后10天内支付本合同总额 35% 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。第五条设计工期 本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。 第六条履约承诺及解约
钢结构工程图纸深化设计合同 总包方： XXXX分公司（以下简称甲方） 分包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，就钢结构工程图纸深化设计事项，经协商一致，双方在深圳市福田区签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程全称：钢结构工程深化设计。 2、简称： ,以下简称“本工程”。 3、工程地点：。 4、设计单位：。 5、监理单位： 6、工程规模：。 7、承包范围：钢结构工程图纸深化设计，包括设计变更及甲方临时指定的工作。 第二条合同组成及文件解释顺序 本分包合同由以下文件组成，并互为说明，如出现含糊和（或）歧义时，按照以下先后顺序解释，同时遵守最新签署的合同文件具有优先解释效力的原则。 1、本供货合同书； 2、招标文件、招标申请书、中标通知书、定标书； 3、甲方与业主合同文件的技术标准； 4、合同图纸（含全部施工蓝图及结构模型）； 5、国家规范、标准； 6、发包方和承包方之间有关工程的洽商、变更等书面协议或文件（包括备忘、会议纪要、往来信函、洽商变更、工程指令等过程文件）。 第三条深化设计内容
1、根据甲方及设计要求绘制本工程深化设计图。 2、乙方所绘制的深化设计图，包括相关说明、图纸目录、平面定位图、构件预埋件图、构件图、构件编号图、材料统计表和汇总表（包括高强螺栓、栓钉统计表）、节点图、标准作法图、索引图和图表编号等。 3、乙方所绘制之深化设计图，按时或提前报甲方审核，双方无异议后报业主、设计院审批盖章后生效。 4、乙方的技术服务：深化设计交底，对深化设计图做出说明，解决及修改在制作和安装过程中的有关深化设计图中的问题等；按甲方要求绘制如构件拼接、材料代用等深化设计图；对制作厂进行专项交底，与制作厂保持良好的沟通，解决制作厂对深化图纸提出的问题，需要时派专人驻厂；派一名专职人员驻，负责与甲方、设计方沟通协调。 5、设计变更（含通知、指示、同意、批准、确认和决定等）：均指书面形式，如甲方因某种原因以口头形式发出任何此类指示，乙方应遵守此类指示，但此类指示乙方应当复核，并在接受此类指示后7日内以书面形式请甲方予以确认，否则甲方不承担由此增加的任何经济费用。 第四条深化设计依据及图纸验收 1、图纸深化设计要依据施工蓝图、技术核定单、设计变更单、甲方施工方案要求（包括分节分段）、本合同相关要求进行深化，要求除符合设计图纸及招标文件的技术要求外，同时符合中华人民共和国现行建筑设计规范和其它所有现行有关规范。 2、甲方按照以上依据、有关标准对乙方转化的图纸严格进行验收；验收时如甲方发现问题，乙方应在甲方规定的期限内予以修改。 3、甲方在生产期间如发现图纸问题，乙方不得以甲方签署的验收报告为依据拒绝修改和承担责任。 第五条深化设计工期与图纸的提交： 1、深化设计工期：深化图纸的提交必须满足甲方、现场施工进度和加工厂制作、连续供货要求。 2、总工期为日历天，年月日提交埋件送审图，并在天内
YOUR LOGO 最新工程设计合同范本(2021新 版) Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract and provide a strong literal basis for differences that may arise after cooperation.
专业合同书系列，下载即可用 最新工程设计合同范本(2021新版) 说明：本合同书的主要作用在于约束合同双方（即甲乙双方）的履行责任，同时也为成为合作关系后可能产生的分歧，提供有力的文字性依据。文档下载后，无加密格式，可自行修改，请放心使用。 合同编号：___________________ 委托方(甲方)：___________________ 承接方(乙方)：___________________ 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律，法规的规定，结合室内装饰的特点，经甲，乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。 一、甲方委托乙方按以下第种方案承担室内设计： 1.甲方委托乙方承担住宅室内设计，地址_________________，房型______，用途______，使用面积___________平方米。设计收费按使用面积计算。 2.甲方委托乙方承担公共空间室内设计，地址____________，用途_________，建筑面积__________平方米。设计收费按建筑面积计算。 二、甲方委托乙方承担室内设计，设计收费标准为每平方米 _________元，收取设计费共计人民币_________元。 三、甲方应在签订合同之日首期付50%设计费，并与乙方约定上
NO: 合作协议书 黑龙江省华日建筑装饰工程公司 黑龙江省华日餐饮管理策划机构
合作协议书 甲方：黑龙江省华日建筑装饰工程有限公司 乙方： 本着互惠共赢、诚信平等、优势互补原则，经过甲、乙双方友好协商，双方达成以下合作协议： 第一条：合作范围及形式 1）甲乙双方在符合双方共同利益的前提下，结成合作伙伴关系，乙方提供客户信息资源及向客户方推荐方式，实现双方与客户 方的多赢局面。 2）乙方为甲方提供业务机会时，应保守甲方与客户的商业秘密，不得因乙方原因泄露甲方或者客户方商业秘密而使甲方商业 信誉受到损坏，并不得同时向除甲方之外第三方同时提供信 息。 3）甲方在接受乙方提供的业务机会时，应根据自身实力量力而行，无法实施或难度较大、不得在能力不及的情况下轻率承诺，从 而使乙方客户关系受到损害。 4）由乙方提供的工程信息甲方不可在找其它设计单位工作，并不可在把此信息转诉他人。 第二条：结算方式 1）乙方为甲方提供施工项目资源信息并达成，甲方应资付相应的信息资源费用。暂定为每工程总造价200万元为单位，200 万以内信息费1万元，每增加200万元信息费增加1万元。
2）乙方为甲方提供施工项目资源信息，经过乙方介绍协调最终并达成，佣金费用资付原则按工程决算总价百分比执行，暂 定为：工程总价100万以内6%； 工程总价100万--200万以内5%； 工程总价200万--400万以内4%； 工程总价400万--600万以内3%； 工程总价600万以上2%； 3）特别项目根据乙方在工程中与甲方合作深度提成额度再议，个别项目也可根据情况进行甲、乙双方就项目进行合作。 以上佣金比例为暂定执行标准，具体支付方式为施工合同签订后收回首付款2个工作日内一次性支付。 第三条：违约责任： 1）本协议除了法定原因外非经双方协商一致不得单方解除。 2）任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任。 3）承担违约责任的范围应包括守约方的直接损失和履约应得的合同收益。 第四条：合作期限 1）本协议有效期暂定两年，自双方代表（乙方为本人）签订之日起计算，即从2011年3月1日至 2013年3月1日止。本 协议到期后，项目未完成，应继续执行本协议。
设计施工合同范本【三篇】 【导语】设计+施工一体化，现在装修房子常采用的方式。以下是无忧考整理的“设计施工合同范本”，希望可以帮助到大家！ 【篇一】 甲方(屋主)： 乙方(施工方)： 甲方雇佣乙方装修甲方位于市区路号小区内号房屋，甲乙双方应共同遵守以下条款： 一、装修项目及价格 (一)水电安装 水路：包括两个卫生间、厨房、阳台的水路、燃气管路的敷设安装。 电路：由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。 价格：水电安装费用总价为元整(含人工费、沙子水泥材料费以及建筑垃圾倒放费等)。 (二)地面、墙面贴砖 1、地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台以及过道等，单价为元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。
2、墙面：两个卫生间、厨房、三个房间飘窗以及厨卫门窗包封等，单价为元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 3、碰角：所贴墙面直角对接处，单价为元/米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 4、踢脚线：餐厅、客厅以及过道处等，单价为元/米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 5、其他：贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽时，不发生费用；三根管道的包封、批灰以及厨房门洞、大门旁鞋架洞的批灰共元；门窗包封时按实际碰角长度计算(即单价为元/米，含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 (三)砌灶台 灶台总长度约米(以实际尺寸为准)，灶台面宽0。55-0。6米，混砖结构。单价为元/米(含人工、水泥砂浆、钢筋、辅料、贴砖、台面贴石材，不含主材砖及柜门)。 (四)阳台封窗 阳台封窗采用铝合金窗，厚度mm的南南铝材，厚度0。5mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色两扇。 单价为元/平方米(含安装费、材料费)。 (五)地面找平
深化设计委托合同 篇一：装修工程深化设计委托协议 装修工程深化设计委托协议 工程名称：_ _ 工程地点:__ _____________________ 发包人：________________________________ 设计人：________________________________ 签订日期：______________________________ 发包人委托设计人承担_ _工程的装修深化 设计，经双方协商一致，签订本协议，共同执行。 第一条本协议签订论据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建 设工程勘察设计市场管理规定》。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 第二条设计依据 发包人给设计人提供的有效施工图、效果图等原设计文件。 发包人提供的现场状况等基础资料文件。 原设计单位在施工过程中所提供的设计变更文件、方案确认
函及批复意见等。 设计人采用的主要技术标准是：在原设计的基础上，补充图 纸中所缺少的定位尺寸、横纵剖面图、节点详图。 其它补充：______________________________________________ ___________________________________________________ ________ ___________________________________________________ ___________ _ 第三条协议文件的优先次序 构成本协议的文件可视为是能互相说明的，如果协议文件存在歧 义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 协议书及发包人提供的文件。 建设方所提供的要求文件。 原设计单位的变更及确认函、批复等。 第四条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间第五条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
设计合同模板 设计合同模板 地址： 联系人： 电话：传真：乙方名称：地址：联系人：电话： 设计合同模板 按如下条款签订合同： （一）委托项目 甲委托乙进行甲方产品包装系列的设计合同模板 （二设计合同模板 1．合同总金额人民币整. 2．支付方式： 甲乙双方签订正式合同后，甲方须支付合同总金额的%（0元）给乙方作为设计预付款，乙方收到预付款或相关凭据后开始设计工作,乙方在合同规定时间内提交设计提案，并按甲方的反馈要求进行修改、完善，直至甲方满意后，乙方收取尾款%（元），乙方提供设计费发票，并提交所有设计源文件. （三) 甲方权利及义务： 甲方权利： 1．甲方有权对乙方设计提出建议思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵. 2．甲方有权对乙方所设计的内容提出合理修改意见. 3．甲方有权要求乙方按合同约定时间提交设计方案.
甲方义务： 1．甲方有义务按照合同约定按时支付相应费用. 2．甲方需充分提交项目相关信息资料给乙方，保证信息的正确性和真实性并同乙方积极配合、进行沟通以便乙方充分了解项目背景等，确定设计方向. 3．系列包装设计（画册设计）项目中，乙方在甲方确认主款包装设计（甲方确认画册版面版式风格设计）后，乙方开始进行延续设计；如在甲方确认主设计风格后再次要求更改整体设计，而乙方经甲方确认后，已开始实施延续设计，则另行收取相关设计、制作费用. （四）乙方权利及义务： 乙方权利： 1．乙方有权要求甲方提供有关企业资料、产品相关市场定位信息，供乙方设计参考. 2．乙方有权要求甲方按照合同约定按时支付相应款项. 3．乙方有权要求甲方及时确认或回复设计方案,以推动项目如期进行，由于甲方未能及时提供资料或确认及反馈信息而导致乙方不能按时提交的，乙方无须承担任何责任.若甲方超过 30 日未进行确认或回复设计方案，视为甲方确认或终止合同. 4．乙方保留设计作品的参赛权和作品署名权. 乙方义务： 1．项目执行期间，乙方对于甲方所提供的所有文件（包括文字、图片等）信息资料，以及市场定位、销售方式等具有商业价值的信息具有保密责任.乙方保证设计期间对甲方所供的所有文字及图片资料的安全性，不向任何其它公司及个人泄露相关信息. 2．乙方应确保所提供的设计画面文案或图片不涉及到版权问题，并确保设计的原创性. 3．乙方按合同约定时间提交的设计方案，甲方有权对乙方的设计方案提出修改意见，乙方有义务进行调整、完善设计方案，直至甲方满意. （五）完稿确认： 1．甲乙双方以设计方案的完稿（AI、PSD等格式文件）作为对设计方案的最终完成确定. 2．设计项目中不含打样费用，如甲方需要设计文件进行打样则按实际发生费用支付打样费. （六）知识产权约定： 1．乙方确保提交给甲方的所有设计方案为原创设计，乙方设计工作结束前对设计的作品享有著作权和版权；项目结束时，乙方向甲方出具《知识产权转让证明》，作为双方结款依据. 2．乙方保证设计方案的原创性；对于对外宣传、销售等的设计作品，除由乙方设计的美术字、书法字及其它设计字形外，因设计需要必须采用的其他字体，如涉及第三方知识产权，乙方需提前告知并征得甲方书面同意，该字体的合法性须由甲方与第三方字体机构签订相关购买或使用协议保证，乙方对此产生的纠纷不担负法律责任； 3．甲方在设计定稿之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任. 未被甲方采用的方案，知识产权及版权仍归乙方所有. 4．合同履行完毕后，甲方可依据由乙方开据《知识产权转让证明》对文中描述的设计方案完全享有知识产权，同时应在30日内到相关部门对其设计项目进行注册，如因甲方没有注册而造成其它公司的仿效导致的损失，乙方对此不负责任.
设计公司合同范本 甲方：________________________ 乙方：________________________ 甲乙双方本着诚信、平等、互惠的原则，经过友好协商就甲方委托乙方设计策划服务事宜达成如下协议： 一、服务内容与价格 1.服务内容： 项目______尺寸______p数______单价______合计______。 2.协议总额为rmb______元，大写人民币_____________元。 二、甲乙双方责任 1.甲方须提供明确的工作要求，同时及时向乙方提供相关的资料及咨询等;甲方须及时对乙方提出的设计方案进行反馈;甲方须按协议规定向乙方支付有关费用。 2.乙方须通过电子文件向甲方提供详细设计方案，供甲方指定人员审定;乙方须严格按甲方要求，以专业水准进行协议规定之工作;乙方须遵守甲方商业(资料)机密。 3.乙方须向甲方提供至少五款不同的设计方案，供甲方确认，并在双方沟通基础上进行修改至完善; 若因乙方水准或设计思路偏差所致乙方提交设计稿无法为甲方所认可，乙方须再次向甲方提供设计方案。当前三次向甲方所提供的设计方案，在经乙方与甲方负责人积极沟通都不被甲方认可的情况下，甲方有权要求终止合同。在甲方向乙方承诺不使用、不传播乙方向甲方提供的所有的设计方案基础上，甲方有权要求乙方在二个工作日退返全部订金。
4.甲乙双方诚信为本，协作完成上述工作内容时间要求为： ______年______月______日前。 三、付款方式 1.本协议完成之时，甲方向乙方一次性付清协议总额即 rmb______元。 2.甲方须通过银行将本协议规定之有关款项电汇至： 乙方开户行：_________________ 乙方开户名称：____________公司 银行帐号：___________________ 或通过______银行现金快速汇款至：______银行存折号码： __________________ 3.若甲方需在本协议规定工作全部完成前提前采用乙方已完成作品，甲方需另行向乙方支付所采用作品之服务收费。在乙方收到合同全款后，乙方向甲方提供合同金额的税局发票。 四、其它事项 1.甲乙双方均不得无故终止本协议，否则违约方须承担对方的经济损失。 2.甲方向乙方付清本协议全部款项后，乙方向甲方通过电子邮件提供作品的电子文件和版权转移。甲方采用乙方作品的前提条件是甲方已向乙方付清该作品全部费用，或经乙方特别同意。 3.本协议未尽事宜由甲乙双方另行协商解决;本协议自甲乙双方签字盖章之日起即告生效。 4.本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。 甲方：____________(签字盖章)乙方：____________(签字盖章) 电话：_____________________电话：______________________
设计施工合同范本 A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板
设计施工合同范本 【篇一】 建设单位（甲方）： 布展施工单位（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本规划展示馆布展工程的相关事宜协调一致，订立本合同。 一、工程概况 1。工程名称： 2。工程地点： 3。承包范围：展厅布展设计及施工 4。建筑面积：约平方米 5。承包方式：包工包料、设计施工一体化 6。工程内容： 布展设计施工一体化：含展厅多媒体设施、展板、图片的制作、安装和完善，以及配套工程的安装，局部吊顶、地面面层的铺饰，模型制作及配套灯光、流媒体及互动软件制作、多媒体放映片及设备，LOGO设计表现制作等。 布展项目内容是由乙方所提供的，经甲方认可的设计方案、工程造价清单所示的内容，为本合同签订的依据。 合同生效后，乙方在15日内完成方案设计优化，报甲方审核。 二、合同工期 1。开工日期：年月日 2。竣工日期：年月日
3。合同工期总日历天数X天。 三、质量标准 布展质量标准：合格 四、合同价款 金额（大写人民币）：XXXXX元整。 （小写人民币）￥：XXXXX元 五、付款方式 1．合同签订后七日内应预付项目总款的30%。 2。方案优化通过发包人审核、施工人员进场正式开工后一周内，支付合同价款25%。 3。内装饰主体工程过半、隐蔽工程、布线工程初步完工，电子设备进场，待甲方在上海对模型初步验收合格后进场安装前，经甲方核对签认，支付乙方项目总款的30%。 4。布展工程竣工验收达到合格标准后，经甲方核对签认后7日内支付乙方项目总款的10%，审计结算后付至合同价款的98%。 5。工程余款为项目总款的2%，作为工程质量保证金，本工程布展施工含多媒体(虚拟。数字影院)、模型、展板等自竣工验收之日起，保修期为壹年，投影、液晶电视等设备的保修期以该产品保修期限为准（投影仪灯泡等易耗品除外）。保修期满后两周内支付。 六、组成合同的文件 1、本合同协议书 2、补充协议书 3、中标通知书 4、招标文件、投标书及其附件 5、本合同专用条款； 6、本合同通用条款，通用条款原则采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分通用条款》（因本工程内容为布展设计和施工，如发生不能适用于该通用条款的事宜时，甲、乙双方协商解决）。 7、标准、规范及相关技术文件。 8、施工图纸。 9、明确双方权利，义务的记要、协议。10、工程报价单或预算书。11、原标书，中标方案投标文件中提及的内容要求双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、甲方工作 1。开工前4天向乙方进行现场交底，清除现场影响施工的障碍物，并说明使用注意事项。协助办理布展施工所涉及的各种申请、批件等手续。
最新民用建设工程设计合同范本 工程名称：______________________ 工程地点：______________________ 合同编号：______________________ 设计证书等级：________________ 发包人：_________________________ 设计人：_________________________ 签订日期：______________________ 发包人：___________________________ 设计人：___________________________ 发包人委托设计人承担_____________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 第五条本合同设计收费估算为___________元人民币。设计费支付进度详见下表。 说明： 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。 3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 4.本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条双方责任 6.1 发包人责任： 6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
设计服务合同范本 各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！ 设计服务合同范本（一）合同编号：___________甲方：_____________________________乙方：_____________________________现就甲方所委托的_________设计事项，乙方接受设计委托，就委托设计事项，双方经协商一致，并依据《中华人民共和国合同法》，签订本合同，双方承诺信守执行：一、委托事项 _______________________________________________________二、付款方式1.甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的_______%付给乙方，原则上，乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间。2.设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认（以传真方式确认同样有效），确认后甲方应即付清设计费用的全部余款。三、设计的时间根据本合同附件1的设计套餐内容和相对应的工作方式，甲方选定委托设计形式，按照甲方所选，乙方应在_____个工作日内，遵照甲方对委托设计所提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定，在甲方审定意见基础上，乙方应在_______工作日内完成终稿设计（由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延）。四、知识产权约定1.乙方对设计完
成的作品享有著作权，甲方在将委托设计的所有费用结算给乙方后，乙方所设计的作品的著作权将自动转给甲方。2.甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。3.未被甲方采用的设计方案，知识产权仍归乙方。五、双方的权利义务甲方义务：1.甲方按照合同约定支付相关费用；2.甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；甲方权利：1.在乙方设计初稿之前，甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。2.在乙方设计初稿之后、和在按甲方选定的委托设计形式中规定的设计流程中，甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；乙方义务：1.乙方需按照甲方的要求进行作品设计。2.乙方需按照合同约定按时交付设计作品。乙方权利：1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；3.乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。六、违约责任1.甲方在乙方已开始展开委托设计、但设计作品初稿完成之前单方面终止合同的，所预付的费用无权要求退回；甲方在乙方委托设计作品初稿完成后单方面终止合同的，应当支付全额的设计费用。2.乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。七、不可抗力因素甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同时，由双方协商解决，确实无法调节，则由仲裁机