机电设计合同
甲方：
乙方：
二〇一〇年十一月
机电设计合同
目录
第一章项目概要
第二章设计依据
第三章设计内容
第四章甲方责任
第五章甲方权限
第六章乙方责任
第七章乙方权限
第八章设计周期
第九章设计费用
第十章停建，终止合同及缓建
第十一章协商，调解与仲裁
第十二章附加服务
第十三章合同文件及说明
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。
第一章项目概要
1.1 签约时间：二〇一〇年十一月
1.2 委托人（甲方）：
1.3 设计师（乙方）：
1.4 项目地点：不定
1.5 项目名称：
1.6 项目内容：一年期不定项目机电深化设计；
1.6.1 方案深化设计；
1.6.2 施工图设计；
1.6.3 施工配合。
第二章设计依据
2.1 本合同所规定的内容。
2.2 甲方所提供的建筑信息资料（要求AUTO CAD，2000格式）。
2.3 本工程设计图纸的编制方法，应以《建筑工程设计文件编制深度规定》为标
准。
设计规范和规定应按照中华人民共和国和上海市有关设计规范和设计规定。
2.4 使用中华人民共和国认可的国际度量衡进行设计绘图。
第三章设计内容
机电专业的设计方案；
在此阶段，将向贵司作一次方案汇报，并经调整确认后，准备下一阶段的工作。
3.1 施工图设计
根据确认的方案深化设计，进行施工图设计。所提交的文件包括并不仅限于如下内容：
3.1 施工图设计：
3.1.1 机电设计图纸目录和设计与施工说明（包括给排水、暖通、强弱电专业）3.1.2 强弱电部分包括配电系统图、照明回路图、动力插座回路图、弱电布置图和
消防报警布置图；
3.1.3 给排水部分包括给水布置图、排水布置图、消防喷淋布置图；
3.1.4 暖通部分包括空调通风布置图、冷媒或冷热水管布置图和防排烟布置图；3.1.5 综合天花布置图（协调水电暖各专业）；
3.2 施工图确认：
全套图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间顺延或由双方另行
约定。
3.3 施工配合：
3.3.1 确认主要设备材料清单；
3.3.2 审核确认施工单位提供的设备材料型号、厂商；
3.3.3 施工过程中，乙方可委派设计师去现场进行一次施工方案交底，上海以外地
区车旅费由甲方负责；
第四章甲方责任
4.1 提供项目设计任务要求资料，出席设计会议及确认有关事项的决定。甲方须
向乙方提供设计所需基础资料，其中包括：
4.1.1必要的资料文件（包括工程技术条件、装饰图、厨房图、原始水电暖消防完
工图等）；
4.1.2如有必须现场勘查的项目，甲方应负责相应的车旅费和勘查费；
4.1.3设计任务书，在必要资料文件齐全后约定机电施工图交图时间。
4.2 甲方在收到乙方提出的设计文件后，应以书面通知形式交付乙方签收单，并
应及时讨论研究乙方提供的设计文件，以书面通知乙方予以确认。
4.3 甲方负责审定乙方的所有设计成果，及时认可乙方完成的设计文件、图纸、
所提供的采购任务之范围与内容。
4.4 甲方按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费。
4.4.1 如果对乙方提交的付款单内容有争议，甲方应在七天内向乙方提出书面意
见。如果自收到乙方的付款单七天内，甲方没有提出书面意见或不同看法，则认定为甲方对乙方的付款单的内容无异议，甲方应及时向乙方支付设计
费。
4.4.2如果乙方没有按期收到甲方付款，乙方将保留其终止工作的权利并有保留与
工作有关的所有资料的权利，或直到付款争议解决时为止。
4.5 甲方承担因甲方不能按合同规定支付设计费而造成乙方设计工期延误的责
任。
4.6 甲方负责对重大设计变更进行确认。
4.7 甲方负责审定建筑装修标准以及水、电、煤气等产品及材料的规格、型号、
厂家。
4.9 甲方组织图纸内部会审及图纸施工交底，组织工程验收。
4.10 若因甲方原因使乙方提交的设计文件未能通过政府有关机构审核，甲方仍应
按合同约定的付费阶段向乙方付款。
第五章甲方权限
5.1 乙方应按设计任务书的要求展开各阶段设计，甲方负责设计管理，有权审定
设计成果，控制设计周期。
5.2 若乙方设计进度有拖延或设计错误，而使甲方蒙受金钱、时间上或质量上的
严重损失，甲方有权扣除设计费，罚款的上限为全部设计费用。
5.3 乙方应按照甲方提供的设计任务书的要求，对装修的成本在设计阶段予以先
行控制。对于将引起重大成本变化的设计变更应及时通知甲方，在获得甲方认可后可进行下一轮的设计工作。由于乙方工作疏忽又未能及时告知甲方引起重大成本变化的，造成甲方损失的，甲方有权追究乙方相关责任。
5.4 甲方根据工程需要有权要求乙方参加现场服务工作和配合甲方办理相关手
续。
第六章乙方责任
6.1 按照甲方所委托的项目要求，进行设计工作。
6.2 乙方提供的所有设计文件，应符合中华人民共和国和上海市正式颁布的同本
设计有关规范和标准，完成甲方之报批、报建等政府要求，保证设计质量。
6.3 乙方负责对所提供的设计文件应甲方要求或有关上级主管部门审批要求进行
设计修改或变更。乙方须按合同范围参加甲方组织的图纸会审和设计交底，并对提出的问题进行修改。
6.5 乙方不得将本合同赋予乙方的权利让与第三者，或由第三者继承。但因某种
原因，乙方的权利和义务必须转让时，需经甲方和乙方商定后办理。否则甲方有随时终止合同和对乙方罚款的权利，具体方式由甲乙双方协商解决。
6.6 乙方按合同分阶段交付设计图纸，如甲方需增加图纸，则甲方需支付增加图
纸的工本费，乙方应予代办。
6.7 乙方负责向甲方提供在中国境内的完税证明。
6.8 乙方对设计过程中所需的设计资料或其它需甲方配合的事项应及时通知甲
方。乙方与甲方之项目主管，保持紧密合作，乙方设计师应及时与甲方进行设计交流。
6.9 若由于乙方原因而使设计进度有拖延或设计错误，而使甲方蒙受经济、时间
上或质量上的损失，则乙方应给予甲方补偿，具体方式由甲、乙双方根据实际情况协商解决。
6.10 如乙方认为有需要、理由充足，要更改已定的设计，乙方必须先通知甲方，
共同协商解决。
第七章乙方的权限
7.1 乙方拥有知识产权。甲方不得将本项目的设计资料向第三方转让。甲方在使
用该设计方案时，应标明设计单位。
7.2 乙方有权在其宣传和业务材料中使用本项目的设计展示，包括内外部的照
片。
7.3 乙方在完成每一阶段工作后，必须先获得甲方书面上的允许或确认，才能进
行下一阶段工作。乙方图纸经过甲方认可后方视为乙方可出图。
7.4 乙方不须负施工单位之责任，如：运作方法、技术、施工进度、或工业安全，
甚而施工单位失职或工程延误等。
7.5 乙方可向甲方推荐其它专业服务单位、建材供应商及施工单位。最后由甲方
决定。
7.6 乙方只负责将其设计意向提供上述单位，并在服务及施工进行中，乙方作必
要的协助。
7.7 非乙方原因，设计进行重大修改，乙方有权要求甲方补偿返工费，但需提前
经甲方确认，具体数额由双方协商确定。
第八章设计周期
甲方提供必要设计资料后一周内完成或按设计任务书约定
注：根据甲方的实际进度，乙方尽力配合甲方的报审及招标工作。
第九章设计费以及支付方式
9.1 设计费按单店计算：
9.11 人民币：元整（RMB：元）
9.12 人民币：元整（RMB：元）
9.13 项目勘查费（4.12）为人民币：元整（RMB：元），不含机票
注：以上设计服务范围内的设计费用，已包括相关给排水、强弱电、暖通等设计内容，单如果单店面积超过标准20%以上，应酌情增加设计费，标准为15元/平米。9.2 依据合同进程，付款计划如下：
9.2.1 本合同签订后7个工作日内，由甲方向乙方支付启动费用，为单店设计费的
50%。
9.2.2 乙方完成第3.1项工作（施工图设计）后7天内，由甲方向乙方支付设计费，
为单店设计费的40%。
9.2.3 工程竣工验收后，由甲方向乙方支付设计费，为总设计费的10%。
9.3 现场服务费：
上述费用含赴现场设计师的一次服务费用，赴现场服务的差旅费均由甲方承
担。
第十章停建，终止合同及缓建
10.1 停建
当甲方终止或中断本项目工程或乙方被通知无限期停止工作时，此工程则作
停建论。甲方则须支付与乙方各阶段已做设计费用。乙方收清费用后，合同
终止。
10.2 缓建
当已停建工程于一年内恢复进行，无重大修改，此工程则作缓建论，本合同
仍有效。乙方需继续依据合同条件提供一切设计服务。而所有按本章第一节
所得收费均作为工程造价中已提供服务部分之收费。所有因缓建而引致任何
增加工作，则甲方应按实际情况给予乙方补偿。
如果甲方不按照该合同向乙方提供补偿, 这种做法将被视为严重违反规定的
行为, 导致终止合同。
第十一章协商与争议解决
11.1 协商
在设计期或完成设计后，在执行双方签订的合同书中发生争议时，应通过友
好协商的办法解决。
11.2 争议解决
若上述的协商办法不能解决争议时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。在
诉讼过程中，除争议的条款外，合同其它条款仍继续有效并执行。
第十二章附加服务
12.1 任何未包括在本合同中规定的乙方应负责的服务都将作为附加服务，应由甲
方根据工作内容另外付费。附加服务应由甲方书面授权或确认后方可进行，
它包括但不限于以下内容：
12.2 由于工程项目的重大修改而要求的服务，这些重大修改包括但不限于工程规
模，质量要求，复杂程度，甲方工程进度的改变，或招标，施工合同谈判方
式的改变。
12.3工程设计如需要变更、修改时，甲方须向乙方提供足够的基础资料。若在本
合同内，甲方对已确认的设计做出重大修改或要求变更设计时，甲方须征询
有关部门的审批意见，负责办理有关手续，并给予乙方合理顺延工作期限，
并增付乙方实际消耗工作的相应设计费。若乙方开始工作后，非因乙方原因，甲方要求乙方终止设计工作或导致工程顺延超过一个月或以上，或取消设计
合同，乙方已收取的设计费将不予退回，对同期阶段完成的设计工作量，甲
方应给予乙方合理补偿。
12.4 对图纸或其它材料进行修改，且这些修改：
a. 与甲方以前提供的书面批准或指示不一致；
b. 由于法律，法规或规章在图纸完成后发生改变而要求的。
12.5 在基本服务范围之外提供透视图, 模型，或营销材料。
第十三章违约责任
13.1 乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20 天内的，每延期一天应当
支付给甲方设计费总价的3%的违约金。
13.2 乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在21 天以上的，甲方有权解除
合同，乙方应退还甲方的设计费用，并支付给甲方设计费总价的50%的违约
金。
13.3 乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应支付给甲方设计费
总价的50%的违约金。
13.4 乙方完成初步设计方案后，如甲方不愿再履行合同，乙方不退还已收的设计
费，但必须交给甲方初步设计方案及相关图纸。
第十四章合同文件及说明
14.1本合同经双方公司签字盖章后始生效，直至一年期止甲方付清全部费用后即
自行失效。
14.2本合同的一切补充协议及附件均为本合同的有效组成部分，副本和正本具有
同样效力，若本合同与补充协议出现矛盾时，则按补充协议为准。
14.3本合同执行时，如因战争、洪水、台风、地震、天灾等不可抗拒的原因影响
而无法履行时，可由双方协商做出决定，将本合同顺延。
14.4甲方指定为项目设计负责人，乙方指定为本项目设计负责人，
如果更换本项目之设计负责人，须提前一周书面以公司的名义并法人签字通
知对方。
14.5本合同正本一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。
14.6双方之间的工作联系以书面或传真形式为准，来往书信、文件须用中文书写，
电传、电报、电子邮件均使用中文，并须有项目负责人签字后生效。
甲方：
地址：--
电话：--
电传：--
联系人：
乙方：
地址：
电话：
电传：
联系人：
收款帐号：
收款银行：
（以下为签字页，无正文）
甲方：乙方：
代表（签字）：代表（签字）：签约时间：二〇一〇年十一月
签约地点：上海市
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 最新工程设计合同范本 The purpose of the contract is to specify the work that both parties must complete within the specified time limit
工程设计合同 合同编号：_________ 本合同由下列双方于_________省_________市签署： 甲方：_________公司 乙方：_________公司 甲乙双方因_________工程总体规划文件事宜，经协商一致，达成本合同，共同遵守执行。 第一条设计内容 乙方为甲方设计_________工程并编制_________工程总体规划文件，主要内容包括： a.甲方厂区总平面布置; b.甲方第1、2、3期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划; c.甲方技术经济效益分析与预测。 第二条设计期限 乙方于收到甲方提供的设计资料后_________天内向甲方交付_________工程总体规划文件。
第三条设计报酬及支付方式 甲方向乙方支付设计报酬人民币_________元，分两期支付，具体如下： a.本合同签署后_________个工作日内支付_________元; b.乙方提交_________工程总体规划文件并经甲方审核通过后_________个工作日内支付_________元。 第四条各方义务 a.甲方义务 (1)及时向乙方提供编制_________工程总体规划文件所需基础资料; (2)如期向乙方支付报酬。 b.乙方义务 (1)按期交付_________工程总体规划文件及其相关的图纸和技术文件资料; (2)及时解决_________工程总体规划文件中涉及有关的技术问题。 第五条工程验收 a.乙方编制的_________工程总体规划文件需经甲方专家委员会审核。 b.甲方专家委员会须于收到乙方提交的_________工程总体规划文件之日起_________个工作日内进行审核并提出意见，甲方专家委员会未于前述期限内提出意见，视为甲方接受乙方编制的_________工程总体规划文件。
喜来登酒店机电二次设计服务合同 项目名称：喜来登酒店 项目地点： 合同编号：（甲方编填） 合同编号：（乙方编填） 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
喜来登酒店机电二次设计服务合同 甲方：（以下简称“甲方”） 乙方：（以下简称“乙方”） 甲方委托乙方提供机电设计服务（以下简称“服务”），乙方具有所需要的专业技能人员及技术资源并愿意向甲方提供服务。根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，双方本着自愿、平等、诚实信用的原则协商一致，达成本协议，以资双方共同信守。 1．建设概况 1．1建设项目名称：喜来登酒店 1．2项目建设地点： 1．3建设规模：酒店功能面积4.3万平米 1．4工期：暂定3年 1．5设计现状 本项目已进入初步设计阶段，甲方已委托当地建筑设计院有限公司进行土建及机电设计，其设计范围为： 建筑（含幕墙）、结构设计 给排水设计 空调通风设计 电气设计 消防设计 市政管线设计 智能化系统设计 2．乙方于本项目的具体设计服务包括如下内容： 2.1. 装修配套机电系统设计及服务
A．协助甲方对装修设计机电部分的灯光、空调风口、空调机房、开关插座的定位、尺寸等提供意见。 B．根据装修设计的机电内容对大楼一次机电系统作出修正。 C. 完成装修设计的全套机电设计施工图(不含弱电)。 D. 提供给装修设计全套天花汇总机电设施图。 E. 协助甲方编制室内装修招标文件中机电部分的技术要求，协助甲方对 一次机电部分和装修机电部分的工作界面的划分。 2.2. 综合管线平衡图绘制 A．复核一次机电图及装修配套机电施工图 B．对各专业图纸进行分层、分色，并根据现场情况及装修要求标高、造型调整机电设施的布置、走向。 C．将各专业管线图纸进行汇总并综合排布、调整。 D．绘制各关键部位的断面大样图。 3、工作完成时间要求 乙方配合甲方进行相关设计服务工作，在满足以下约定工作条件之后，根据甲方的有关计划提供设计服务。 4、服务费用及付款 4.1完成本合同协议书第二条所列服务范围及工作内容，顾问服务费用含税总价￥万元整（RMB），大写：元整。
篇一：装修工程深化设计委托协议 装修工程深化设计委托协议 工程名称：_ _ 工程地点:__ _____________________ 发包人：________________________________ 设计人：________________________________ 签订日期：______________________________ 发包人委托设计人承担_ _工程的装修深化 设计，经双方协商一致，签订本协议，共同执行。 第一条本协议签订论据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建 设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1发包人给设计人提供的有效施工图、效果图等原设计文件。 3.2发包人提供的现场状况等基础资料文件。 4.3原设计单位在施工过程中所提供的设计变更文件、方案确认 函及批复意见等。 5.4设计人采用的主要技术标准是：在原设计的基础上，补充图 纸中所缺少的定位尺寸、横纵剖面图、节点详图。 其它补充：______________________________________________ ___________________________________________________________ ______________________________________________________________ _ 第三条协议文件的优先次序 构成本协议的文件可视为是能互相说明的，如果协议文件存在歧 义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 6.1协议书及发包人提供的文件。3.2建设方所提供的要求文件。 7.3原设计单位的变更及确认函、批复等。 第四条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 第五条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 第六条费用 6.1双方商定，本协议的设计费为__________________万元。 6.2如果上述费用为估算设计费，则双方在主要工作量发生时，按工作量增加或减少情况另行商定变更费用，其差额在商定后两天内支付。 第七条支付方式 7.2设计人收到首笔设计费后开始设计，其设计文件依施工现场进度，合理即时提供。
编号：JY-HT-07723 最新设计合同范本详细版The contract is applicable to effectively regulate the transaction behavior of the parties 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
最新设计合同范本详细版 甲方：_________ 乙方(承载方)：_________ 双方合作事宜：_________ 秉承相互信任的合作理念，通过初步沟通达成一致协议： 一、具体合作项目内容：_________ 二、项目费用： 设计费：_________ 单价：_________ 数量：_________ 总价：_________ (其中不含拍摄费，拍摄费按照平均每张片为200元/张，采用135专业相机，专业灯光摄影师拍摄) 三、付款方式：
付款方式、合同签定付项目总额的50%，即_________元 数码输出小样确认后，菲林输出前支付项目余款。 四、双方权利及义务： 1、甲方权利： 1)甲方有权对乙方的设计提出建议和想法，以使乙方的设计符合要求 2、甲方义务： 1)甲方有义务按照合同中所协商的条款支付费用 2)甲方有义务积极配合乙方的工作并为乙方提供相关详细资料 3、乙方权利： 1)乙方有权要求甲方提供相关资料供乙方设计所需; 2)乙方有权要求甲方按照合同支付约定的款;出现甲方拖款现象，结算时甲方需按照每天0.5%的合同总额支付乙方滞纳金。 3)乙方对所设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项前不得使用该项目中的一切作品;
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 机电安装工程施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
承包方（全称）：（简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设工程安全管理条例》及其他 有关法律法规，遵循自愿和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况和XX市建筑相关管理制度的有关规定，就XX水、暖、电气结构预留、预埋及安装工程等有关事宜，签订本合同，并严肃履行，具体内容如下：第一条工程项目 一、工程名称：XX工程机电安装工程。 二、工程地点：XX市 三、分包工程范围：包括但不限丁工程图纸及图中所隐含（含竣工前所发生的全部设计变更、工程洽商等）的地上、地下部分等范围的全部给排水工程、采暖工程、电气、弱电工程也包含了现场临水临电等的维护（即：除开发商单独分包工程之外的所有安装工程）。 四、承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包验收、包安全文明施工。 五、工程范围及内容： 5.1给排水、采暖安装工程 给排水及采暖工程中，各系统安装、强度严密性试验、系统通水试验、系统吹（冲）洗（脱脂）试验、系统消蠹、通球试验、系统试运转调试均在本合同工程范围内。1〉给水系统 本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更所示范围内的全部给水工程，工程内容包括但不限于： A: 一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。
B:建筑物外墙面1.5米至各用水点包括地下、消防水箱问、住宅室内供水等市政供 水管道的十管、立管、支管管道等安装；及附届阀门、水表等的安装。包括十管、 支管及公共部分卫生问至水龙头、卫生器具及给排水配件（附件）安装。 C:所安装管道范围之内的所有管道安装、阀门、水表安装的套管及支、吊、托架、 管卡等的制作安装、防腐、刷漆； D:所届安装范围之内的所有阀门、仪表等配件安装； E:图纸范围内所有给水系统管道、阀门等的保温、防结露处理，设备、水表、 管道色环标识、水流方向标识及文字标识及水表问内的水表文字标识等。管道、支架 的刷漆，管道防腐等； F:所施工管道穿一、二次结构预留预埋套管之内的封堵、穿二次结构套管外封 堵及除结构预留洞以外的管洞封堵，结构预留以外的预留预埋工作； G:设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计 交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的所有内容； H:所届安装范围之内的所有管道安装、设备、阀门、仪表等安装； I :住宅部分户内卫生器具安装； J:所施工范围之内所有系统（含阀门）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、消蠹、通水、最终管道吹洗、系统试运行、运行调试工作及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。 2〉排水系统 本系统施工范围包括整个工程图纸范围内的全部排水工程，工程内容包括但不限A: 一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。 B:自室内各用户厨房、卫生问洁具（含地漏）开始至管井内所有排水管十、立、
【××项目】弱电工程施工 技术协议 甲方： 乙方： 甲乙双方本着平等自愿，协商一致的原则，就【××项目】弱电工程施工事宜达成如下技术协议： 一．编制依据 执行的规范标准包括但不限于下列现行的规范和标准： 1.1《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 1.2《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.3《电子信息机房设计规范》GB50174-2007 1.4《民用闭路电视系统工程技术规范》GB50198-94 1.5《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 1.6《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.7《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 1.8《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007 1.9《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 1.10《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 1.11《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 1.12《通信管道与通道工程设计规范》GB50373-2006 1.13《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2006 1.14《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 1.15《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 1.16《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 1.17《城市有线广播电视网络设计规范》GY50575-2005 1.18系统的施工应以乙方深化设计经甲方确认的施工图纸为依据。 二、工程概况 2.1.工程概况： 2.2.施工范围：图纸中全部内容，包括但不限于以下内容： 2.3工作界面划分：（详见附件一）
室内装饰工程设计施工图深化设计合同 工程名称: 成都赛欧琳卡奥堤室内装修设计 工程地点：成都市锦江区毕升路468号创世纪广场 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 合同编号： 签订日期：
发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订 1.1 《中国人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计合同条例》。 1.2 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 1.4 甲方提交的基础资料及文件。 第二条本合同设计项目的概况 2.1 项目名称：成都赛欧琳卡奥堤室内装修设计 2.2 项目范围：室内装修设计施工图深化 区域包括：前台、过道、食材展厅、餐馆、豪华包间、办公室、茶室、更衣室、秘书室、秘书长室、休息室、VIP室、经理室、银行营业室、诊室、总裁室。 2.3 深化设计暂定建筑面积： 1595.00 平方米 2.4 深化设计费取费标准：110.00 元（人民币）元/平方米 2.5 深化设计费用暂定合同额175100.00 元（人民币），大写壹拾柒万伍千壹佰元整，不开具发票。
第三条委托内容 委托乙方承担本项目中的初步施工图、施工图设计部分深化工作，不包括：效果图制作、建筑结构、建筑外观、暖通（空调）、给排水、电气（强弱电）、消防、人防、燃气、智能、园林等施工图，不包含设计现场施工阶段配合及施工阶段的修改图纸。 施工图设计服务内容 3.1-1 应提供的设计成果：平面图、墙体定位平面图、地面铺砌图、天花图、立面图（展开立面图）、节点大样详图、定制家具详图; 平面图包括家具布置具体位置，以及家具编号，墙体定位平面图根据甲方最后认同之建筑师或结构工程师之电子文件所绘制，须包括主要房间、区域之尺寸标准；地面铺砌图包括所需地面装修材料、图案、地面高差、以及完工后地面高度；天花图包括所有天花造型、材料以及初步灯光位置；立面图包括墙壁的高度、装饰材料、图案、固定装饰造型、以及固定家具等工程规格的关键数据；节点大样详图包括图案放样图，地面特殊处理，天花造型详图，墙面造型详图，柱、门、室内楼梯、扶手、栏杆以及特殊的设计处理。定制家具详图包括需定制的家具的平面、立面、剖面及节点大样详图。 3.2-2施工图设计阶段的周期约为： 2017年6月至 2017年7月，施工图出图计划表见合同附件一，如缩短时间或增加时间需由双方协商。此阶段由业主提供审图意见修改完毕后为合同结束，施工过程中产生的修改，不在此次合同范围内。
钢结构工程图纸深化设计合同 总包方： XXXX分公司（以下简称甲方） 分包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，就钢结构工程图纸深化设计事项，经协商一致，双方在深圳市福田区签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程全称：钢结构工程深化设计。 2、简称： ,以下简称“本工程”。 3、工程地点：。 4、设计单位：。 5、监理单位： 6、工程规模：。 7、承包范围：钢结构工程图纸深化设计，包括设计变更及甲方临时指定的工作。 第二条合同组成及文件解释顺序 本分包合同由以下文件组成，并互为说明，如出现含糊和（或）歧义时，按照以下先后顺序解释，同时遵守最新签署的合同文件具有优先解释效力的原则。 1、本供货合同书； 2、招标文件、招标申请书、中标通知书、定标书； 3、甲方与业主合同文件的技术标准； 4、合同图纸（含全部施工蓝图及结构模型）； 5、国家规范、标准； 6、发包方和承包方之间有关工程的洽商、变更等书面协议或文件（包括备忘、会议纪要、往来信函、洽商变更、工程指令等过程文件）。 第三条深化设计内容
1、根据甲方及设计要求绘制本工程深化设计图。 2、乙方所绘制的深化设计图，包括相关说明、图纸目录、平面定位图、构件预埋件图、构件图、构件编号图、材料统计表和汇总表（包括高强螺栓、栓钉统计表）、节点图、标准作法图、索引图和图表编号等。 3、乙方所绘制之深化设计图，按时或提前报甲方审核，双方无异议后报业主、设计院审批盖章后生效。 4、乙方的技术服务：深化设计交底，对深化设计图做出说明，解决及修改在制作和安装过程中的有关深化设计图中的问题等；按甲方要求绘制如构件拼接、材料代用等深化设计图；对制作厂进行专项交底，与制作厂保持良好的沟通，解决制作厂对深化图纸提出的问题，需要时派专人驻厂；派一名专职人员驻，负责与甲方、设计方沟通协调。 5、设计变更（含通知、指示、同意、批准、确认和决定等）：均指书面形式，如甲方因某种原因以口头形式发出任何此类指示，乙方应遵守此类指示，但此类指示乙方应当复核，并在接受此类指示后7日内以书面形式请甲方予以确认，否则甲方不承担由此增加的任何经济费用。 第四条深化设计依据及图纸验收 1、图纸深化设计要依据施工蓝图、技术核定单、设计变更单、甲方施工方案要求（包括分节分段）、本合同相关要求进行深化，要求除符合设计图纸及招标文件的技术要求外，同时符合中华人民共和国现行建筑设计规范和其它所有现行有关规范。 2、甲方按照以上依据、有关标准对乙方转化的图纸严格进行验收；验收时如甲方发现问题，乙方应在甲方规定的期限内予以修改。 3、甲方在生产期间如发现图纸问题，乙方不得以甲方签署的验收报告为依据拒绝修改和承担责任。 第五条深化设计工期与图纸的提交： 1、深化设计工期：深化图纸的提交必须满足甲方、现场施工进度和加工厂制作、连续供货要求。 2、总工期为日历天，年月日提交埋件送审图，并在天内
YOUR LOGO 最新工程设计合同范本(2021新 版) Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract and provide a strong literal basis for differences that may arise after cooperation.
专业合同书系列，下载即可用 最新工程设计合同范本(2021新版) 说明：本合同书的主要作用在于约束合同双方（即甲乙双方）的履行责任，同时也为成为合作关系后可能产生的分歧，提供有力的文字性依据。文档下载后，无加密格式，可自行修改，请放心使用。 合同编号：___________________ 委托方(甲方)：___________________ 承接方(乙方)：___________________ 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律，法规的规定，结合室内装饰的特点，经甲，乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。 一、甲方委托乙方按以下第种方案承担室内设计： 1.甲方委托乙方承担住宅室内设计，地址_________________，房型______，用途______，使用面积___________平方米。设计收费按使用面积计算。 2.甲方委托乙方承担公共空间室内设计，地址____________，用途_________，建筑面积__________平方米。设计收费按建筑面积计算。 二、甲方委托乙方承担室内设计，设计收费标准为每平方米 _________元，收取设计费共计人民币_________元。 三、甲方应在签订合同之日首期付50%设计费，并与乙方约定上
XXXXXXXXXXXXX项目 机电设计及顾问服务 合同 工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程地点： XXXXXXXXXX 合同编号： 委托方： XX房地产开发有限责任公司 被委托方： XX股份有限公司 签订日期： 2014年9月15日 甲方： XX地产开发有限责任公司（以下简称发包人）乙方： XX有限公司（以下简称设计人）
发包人委托设计人承担宜宾盛世临港喜来登酒店项目机电设计及顾问服务，发包人、设计人双方经协商一致，签订本合同。 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他中华人民共和国、四川省、宜宾市有关工程勘察设计的现行管理法规和规定，就本项目二次机电设计及顾问服务事宜，经协商一致，订立本合同条款。 1.定义 1.1 “适用法律”指在中华人民共和国已颁布并生效的具有法律效力的法律和其它文件。 1.2 “服务”指本合同书所述的，按照合同由乙方完成本项目而进行的工作。 1.3 “工作日”指除周六周日及中华人民共和国的法定假日外的工作日。“天”、“月”指日历天、日历月。 1.4 “货币”指人民币元。 2. 工程概况 2.1工程名称：宜宾盛世临港喜来登酒店项目二次机电设计及顾问服务。 2.2工程地点：四川省宜宾市临港开发区大门左侧。 2.3建筑面积：酒店部分建筑面积约 3.7万平方米 3. 服务范围和工作内容 3.1 机电顾问服务范围的机电系统，包括下列内容： 3.1.1 红线内室外工程机电配置\场地室外管网及管网综合(含市政管线接驳等) 3.1.2 空调采暖及机械通风系统，包括消防排烟及加压系统 3.1.3 采暖系统 3.1.4 动力系统 3.1.5 消防系统，包括： - 2 -
深化设计委托合同 篇一：装修工程深化设计委托协议 装修工程深化设计委托协议 工程名称：_ _ 工程地点:__ _____________________ 发包人：________________________________ 设计人：________________________________ 签订日期：______________________________ 发包人委托设计人承担_ _工程的装修深化 设计，经双方协商一致，签订本协议，共同执行。 第一条本协议签订论据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建 设工程勘察设计市场管理规定》。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 第二条设计依据 发包人给设计人提供的有效施工图、效果图等原设计文件。 发包人提供的现场状况等基础资料文件。 原设计单位在施工过程中所提供的设计变更文件、方案确认
函及批复意见等。 设计人采用的主要技术标准是：在原设计的基础上，补充图 纸中所缺少的定位尺寸、横纵剖面图、节点详图。 其它补充：______________________________________________ ___________________________________________________ ________ ___________________________________________________ ___________ _ 第三条协议文件的优先次序 构成本协议的文件可视为是能互相说明的，如果协议文件存在歧 义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 协议书及发包人提供的文件。 建设方所提供的要求文件。 原设计单位的变更及确认函、批复等。 第四条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间第五条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
设计合同模板 设计合同模板 地址： 联系人： 电话：传真：乙方名称：地址：联系人：电话： 设计合同模板 按如下条款签订合同： （一）委托项目 甲委托乙进行甲方产品包装系列的设计合同模板 （二设计合同模板 1．合同总金额人民币整. 2．支付方式： 甲乙双方签订正式合同后，甲方须支付合同总金额的%（0元）给乙方作为设计预付款，乙方收到预付款或相关凭据后开始设计工作,乙方在合同规定时间内提交设计提案，并按甲方的反馈要求进行修改、完善，直至甲方满意后，乙方收取尾款%（元），乙方提供设计费发票，并提交所有设计源文件. （三) 甲方权利及义务： 甲方权利： 1．甲方有权对乙方设计提出建议思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵. 2．甲方有权对乙方所设计的内容提出合理修改意见. 3．甲方有权要求乙方按合同约定时间提交设计方案.
甲方义务： 1．甲方有义务按照合同约定按时支付相应费用. 2．甲方需充分提交项目相关信息资料给乙方，保证信息的正确性和真实性并同乙方积极配合、进行沟通以便乙方充分了解项目背景等，确定设计方向. 3．系列包装设计（画册设计）项目中，乙方在甲方确认主款包装设计（甲方确认画册版面版式风格设计）后，乙方开始进行延续设计；如在甲方确认主设计风格后再次要求更改整体设计，而乙方经甲方确认后，已开始实施延续设计，则另行收取相关设计、制作费用. （四）乙方权利及义务： 乙方权利： 1．乙方有权要求甲方提供有关企业资料、产品相关市场定位信息，供乙方设计参考. 2．乙方有权要求甲方按照合同约定按时支付相应款项. 3．乙方有权要求甲方及时确认或回复设计方案,以推动项目如期进行，由于甲方未能及时提供资料或确认及反馈信息而导致乙方不能按时提交的，乙方无须承担任何责任.若甲方超过 30 日未进行确认或回复设计方案，视为甲方确认或终止合同. 4．乙方保留设计作品的参赛权和作品署名权. 乙方义务： 1．项目执行期间，乙方对于甲方所提供的所有文件（包括文字、图片等）信息资料，以及市场定位、销售方式等具有商业价值的信息具有保密责任.乙方保证设计期间对甲方所供的所有文字及图片资料的安全性，不向任何其它公司及个人泄露相关信息. 2．乙方应确保所提供的设计画面文案或图片不涉及到版权问题，并确保设计的原创性. 3．乙方按合同约定时间提交的设计方案，甲方有权对乙方的设计方案提出修改意见，乙方有义务进行调整、完善设计方案，直至甲方满意. （五）完稿确认： 1．甲乙双方以设计方案的完稿（AI、PSD等格式文件）作为对设计方案的最终完成确定. 2．设计项目中不含打样费用，如甲方需要设计文件进行打样则按实际发生费用支付打样费. （六）知识产权约定： 1．乙方确保提交给甲方的所有设计方案为原创设计，乙方设计工作结束前对设计的作品享有著作权和版权；项目结束时，乙方向甲方出具《知识产权转让证明》，作为双方结款依据. 2．乙方保证设计方案的原创性；对于对外宣传、销售等的设计作品，除由乙方设计的美术字、书法字及其它设计字形外，因设计需要必须采用的其他字体，如涉及第三方知识产权，乙方需提前告知并征得甲方书面同意，该字体的合法性须由甲方与第三方字体机构签订相关购买或使用协议保证，乙方对此产生的纠纷不担负法律责任； 3．甲方在设计定稿之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任. 未被甲方采用的方案，知识产权及版权仍归乙方所有. 4．合同履行完毕后，甲方可依据由乙方开据《知识产权转让证明》对文中描述的设计方案完全享有知识产权，同时应在30日内到相关部门对其设计项目进行注册，如因甲方没有注册而造成其它公司的仿效导致的损失，乙方对此不负责任.
工程设计合同协议书文档(通用版)3 篇 Engineering design contract agreement document (general ver sion) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
工程设计合同协议书文档(通用版)3篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：工程设计合同协议书例文(规范版) 2、篇章2：工程设计合同协议书文档 3、篇章3：工程设计合同协议书范文标准版 篇章1:工程设计合同协议书例文(规范版) 甲方：*** 乙方：*** ***公司（以下简称甲方）特委托***（以下简称乙方）为****新办公楼提供有关厨房设备 之工程设计及相关文件编制等工作，具体工作如下： 一.涉及范围包括： 1.员工餐厨房（约800平米）
二.平面图纸设计阶段： 1.平面流程路径布置图 根据甲方提供之各楼层平面图纸及就餐需求，乙方编制一份初步平面流程布置图，提供餐饮区域位置，并标示流程走向路径。 2.乙方与甲方、管理公司、设计团队（包括室内设计师）进行设计研讨，详细评审个餐饮区域 之平面流程布置图，并得到甲方确认。 3.乙方将按比例（1：100）编制设备平面布置图。此设备平面布置图包括设备标识、设备编号、 设备名称。（图纸将采用CAD设计软件编制） 4.平面图纸设计阶段乙方的工作时间通常需要7-10天（不包括甲方确认时间） 三.深化设计阶段： 1.待设备平面布置图获得甲方确认后，乙方将以最终确认之设备平面布置图为基础，编制
单体建筑工程设计合同 要点 甲方（发包人）委托乙方（设计人）承担单体建筑工程设计工作，甲方向乙方提供相关资料，乙方向甲方交付设计资料及文件，由甲方向乙方支付设计费用。 科技大厦设计合同 工程名称： 工程地点： 设计证书等级： 甲方（发包人）： 法定代表人： 乙方（设计人）： 法定代表人： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 第1条本合同签订论据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第2条设计依据 2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2 发包人提交的基础资料 2.3 设计人采用的主要技术标准是：国家现行的有关规范、规程等技术标准文件。 第3条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写） 3.1 项目名称： 3.2 设计内容： （1）规划方案、方案设计、初步设计（包括总平面规划布局方案、建筑平剖面布局和立面的确定、地下室的平面布局、竖向和综合管线的完善等和工程概算等）、施工图设计（包括但不限于：土建工程（含地基与基础、主体结构、人防设计、外墙及室内公共部分装饰装修工程，不包括基坑支护设计）、安装工程（室内外给排水及消防工程、电气工程（含照明、弱电工程、防雷）、电梯工程、智能建筑工程、暖通工程）、市政设施（室外道路、室外排污、排雨水、景观设计（含绿化、夜景灯光）等）等红线内所有土建与安装施工的设计内容
及后续服务工作）；现场设计技术指导，协助编制竣工图。发包人按照报建后确定的地方， 指定永久供电和市政设施接入口。 （2）建筑施工图、结构施工图、安装工程、市政设施及绿化等红线内的所有施工图。 （3）不包括：基坑支护设计、幕墙深化设计（幕墙专业公司出具的深化图纸需设计人确认）、 室内公共区域以外的装修设计。 3.3 投资：工程总投资（静态投资）按3.3亿元进行限额设计，不包括地价费用，主要包括 土建工程、装饰装修工程、机电设备及安装工程等一切费用，但装饰装修工程中只包括外墙 装饰和公共部分精装修，其余内部精装修不计算。 第4条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：发包人应及时提交设计人有关工程 设计的相关资料。 第5条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：项目实施期限详见下表。 设计人向发包人交付建设用地规划许可资料（控制性总平面规划方案等报批资料）6份、方 案设计（修建性详细规划总平面图等报批资料）12份、建筑施工图18份、结构施工图18 份、水电施工图及市政施工图份，电子文档份。电气、防雷、给排水、消防 及其他配套安装等施工图各套。 设计人应向发包人交付的设计资料及文件 序号设计阶段资料及文件名称份数提交时间有关事宜 1 建设用地 规划许可 总平面 建设用地规划总平面图 合同签订后 10天内 2 概念方案 设计图 规划总平面图 单体平面图 透视效果图 相关技术指标 规划设计说明 取得建设用地规划许可证后 28天内 3 方案设计用于方案设计报建的设 计说明和相关图纸（包 括现有规划布局方案和 户型平面基础上的所有 平面布局完善、建筑平 面布局和立面的确定、 地下室的平面布局、竖 向和综合管线的完善、 地质勘察任务书等） 概念方案确认后 40天内
最新民用建设工程设计合同范本 工程名称：______________________ 工程地点：______________________ 合同编号：______________________ 设计证书等级：________________ 发包人：_________________________ 设计人：_________________________ 签订日期：______________________ 发包人：___________________________ 设计人：___________________________ 发包人委托设计人承担_____________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 第五条本合同设计收费估算为___________元人民币。设计费支付进度详见下表。 说明： 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。 3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 4.本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条双方责任 6.1 发包人责任： 6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
机电设备安装工程施工承包合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商，就×××电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。 一、工程名称：×××电站机电设备安装工程 二、工程地点： 三、工程内容：详见工程量报价清单。 四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期：根据甲乙双方商定，乙方在×年×月份进场施工，×年×月×日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月×××元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。 六、付款方式： （1）工程预付款：在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。 （2）工程进度款：按月进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。七、双方责任： 甲方： 1、提供施工图纸、技术资料4套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。 3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。 乙方： 1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。 2、乙方进场后，在半个月内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。 3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。 4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。 八、质量验收：
机电设计合同 甲方： 乙方： 二〇一〇年十一月
机电设计合同 目录 第一章项目概要 第二章设计依据 第三章设计内容 第四章甲方责任 第五章甲方权限 第六章乙方责任 第七章乙方权限 第八章设计周期 第九章设计费用 第十章停建，终止合同及缓建 第十一章协商，调解与仲裁 第十二章附加服务 第十三章合同文件及说明 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。 第一章项目概要 1.1 签约时间：二〇一〇年十一月 1.2 委托人（甲方）：
1.3 设计师（乙方）： 1.4 项目地点：不定 1.5 项目名称： 1.6 项目内容：一年期不定项目机电深化设计； 1.6.1 方案深化设计； 1.6.2 施工图设计； 1.6.3 施工配合。 第二章设计依据 2.1 本合同所规定的内容。 2.2 甲方所提供的建筑信息资料（要求AUTO CAD，2000格式）。 2.3 本工程设计图纸的编制方法，应以《建筑工程设计文件编制深度规定》为标 准。 设计规范和规定应按照中华人民共和国和上海市有关设计规范和设计规定。 2.4 使用中华人民共和国认可的国际度量衡进行设计绘图。 第三章设计内容 机电专业的设计方案； 在此阶段，将向贵司作一次方案汇报，并经调整确认后，准备下一阶段的工作。 3.1 施工图设计 根据确认的方案深化设计，进行施工图设计。所提交的文件包括并不仅限于如下内容： 3.1 施工图设计： 3.1.1 机电设计图纸目录和设计与施工说明（包括给排水、暖通、强弱电专业）3.1.2 强弱电部分包括配电系统图、照明回路图、动力插座回路图、弱电布置图和 消防报警布置图； 3.1.3 给排水部分包括给水布置图、排水布置图、消防喷淋布置图； 3.1.4 暖通部分包括空调通风布置图、冷媒或冷热水管布置图和防排烟布置图；3.1.5 综合天花布置图（协调水电暖各专业）；
弱电施工承包合同模板 发包人以下称甲方： 承包人以下称乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理 条例》、《工程建设标准强制性条文》及其他有关法律、行政法规等，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则上，双方就本建设工程相关弱电施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：楼宇对讲系统 二、工程地点： 三、工程承包范围：楼宇对讲系统供货、施工、调试、售后保修及维护服务。 四、承包方式：包工、包料，不增加工作量的情况下，不增加任何费用。 五、工期： 开、竣工日期：2021年月日至年月日。 合同工期：个日历天。 六、质量标准及合同金额： 工程质量标准：合格 ; 合同金额人民币：叁拾肆万零捌佰贰拾贰元￥ 340822 元。 七、组成本合同的文件及解释顺序： 1、本合同条款; 2、报价及其附件; 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 八、语言文字及图纸： 1、本合同使用语言，使用汉语语言文字。 2、甲方向乙方提供竣工图纸期限和套数：竣工验收前 7 个工作日， 3 套。 九、双方的一般权利和义务： 1、甲方：
1.1 委派专人协调甲乙双方施工过程中事宜。 1.2 提供施工的必要条件，如施工用水、电接口如产生费用，乙方付费。 2、乙方： 2.1 工作负责人： 姓名：李占军职务：项目经理职权：负责施工管理事务。 2.2 保质保量完成整个工程的深化设计、供货、施工、售后等相关服务。 十、工期延误： 1、因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延： 1.1甲方未能按约定提供开工条件; 1.2甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行; 1.3 甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行; 1.4设计变更和工程量增加; 1.5不可抗力; 1.6双方约定同意工期顺延的其他情况：其它具体情况双方另行商定。 十一、隐蔽工程验收：双方约定隐蔽工程验收部位：按照施工规范及图纸按时验收。 十二、安全施工： 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，组织施工，并随时接受行业安全检 查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措 施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，甲方不得要求乙方违反安全管 理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。 十三、合同金额与工程款支付： 1、合同金额及调整 1.1本合同采用固定单价合同，合同结算金额：最终竣工结算，工程量由双方核审确认，合同中已有的单价按合同单价执行;合同单价内没有的项目，单价由双方协商确认，最终按照双方共同确认的实际工作量进行结算。