2021建设工程劳务分包
合同完整版
In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
2021建设工程劳务分包合同完整版
下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
发包方：（简称甲方）
承包方：（简称乙方）
鉴于甲方承揽修建工程标段，并接受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下，甲方将所属工程委托乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，双方就劳务分包事项协商达成一
致，订立本合同。
第一条劳务分包人资质情况及人员
1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件（身份证）法人委托书、被委托人证件（如果授权）
（注：以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章，作为合同附件，附在合同内。）
2、人员
施工负责人：——职务：队长职称：工程师
技术负责人：——职务：总工职
称：工程师
第二条劳务分包工程项目及劳务报酬
1、分包工程项目
工程名称：
工程地点：
分包范围：
2、劳务报酬
（1）按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。《劳务分包项目清单》见附表。表中的工程量不作为结算工程数量。
（2）甲方按业主与甲方签订的合同综合单价（或业主批复的新增单价）
收取的综合管理费，最终结算依据为业主批复的乙方承担的工程费用结算书金额。
（3）本工程的劳务报酬单价为固定单价，不得调价，除非业主调整。
（4）劳务报酬单价中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包清单项目所有工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检（自检）管理、环境保护、劳动保护、调遣（进出场）临时工程（建设、拆除与恢复）缺陷修复、税金（营业税含城建税及教育费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、
资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳）利润等费用，以及合同明示或暗示的有关责任、义务和一般风险。
（5）本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、安全文明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总则费用或单价中，不再另行计量。如有索赔按索赔条款处理。
（6）工程量清单第100章总则费用除101-1保险费、102-1竣工文件、104-2项其他不进行分割，其他项目乙方占%.
（7）本项目发生的所有前期费用（包括公关费、差旅费等）均由乙方承
担。
（8）修建炸药库发生的费用（即含库房临建工程、看守人员工资、避雷设备、所有相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必须配备的设施费用），乙方承担费用元（元）整。
（9）乙方所承建工程的税金及地方规费（业主或地方政府收缴的）由乙方承担，由甲方代扣代缴，其他税费由乙方承担并自行缴纳。
第三条对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求
1、乙方更换施工负责人或技术负责人时，要取得甲方同意。
2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作能力和业务水平难以履行合同条款，要求撤换时，乙方接到通知后，应在7天内撤换，重新委派继任者。
3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行承担。
第四条分包工程期限
1、总工期以业主和公司的工期为准。
2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。
第五条工程质量
1、工程质量必须全部达到业主以
及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收（检验）合格率100%，单位工程合格率100%.
2、乙方按照《四川省雅砻江两河口水电站交通工程项目工程施工》招标文件的所有规定、甲方技术交底及公路现行技术规范精心组织施工，工程质量必须达到施工设计文件和相关的国家、省部现行的《规范》、《验标》要求，并令甲方、监理工程师和业主满意。
3、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量管理，同时也应无条件地接受甲
方施工技术部及有关部门的质量监督、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题，甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理决定，乙方必须无条件接受，由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部承担。
4、乙方工程负责人必须常驻本项目工地，对自己所施工的工程精心组织施工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地（每月不少于25天），甲方有权对乙方处以罚款伍仟元·人·次或驱出现场，乙方必须无条件接受，其费用以及造成的一切后果由乙
方全部承担。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员名单，原则不允许随意更换。未经甲方同意，每更换一人，对乙方罚款伍仟元，若甲方发现乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予以更换。否则对乙方处以伍仟元·天·人的罚款。
5、乙方在每道工序施工完毕后，应及时上报甲方质检人员和监理工程师检查验收，并配合甲方及时上报签认各项相关资料，待监理工程师签证确认后，方能进行下道工序施工，否则，甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责承担。
第六条安全施工、环境保护和文物保护
1、乙方应遵守建设工程施工安全生产有关管理规定，严格按业主监理要求建设安全、文明标准化工地，各种安全文明标牌由乙方按照要求制作和布设，随时接受各级安全人员的监督检查，按规定采取措施做好现场的安全防护工作，消除事故隐患。
2、乙方对现场的作业人员进行安全教育，明确其安全责任，甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反安全管理规定进行施工。
3、乙方在动力设备、输电线路、
易燃易爆、高边坡施工时，施工开始前向甲方上报安全施工方案及安全防护措施，经甲方审批后实施。防护措施费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。
4、遵守甲方的职业健康安全管理文件要求，采取有效的职业病防治措施，做好职业病的控制和预防。在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出相应的安全防护措施，报甲方审批后组织实施。乙方要对施工人员进行职业健康安全教育，提供与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，施工生产过程中确保正常的使用或
运转。费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。
5、按规定为施工现场人员配备安全保护用品，指导现场人员正确使用，确保施工人员的人身安全，费用由乙方承担。
6、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时内以书面形式通知甲方，并保护好现场，甲方及时提出处理方案，乙方应积极给予配合，并进行保护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后，甲方再支付乙方由此增加的相关费用。
7、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和安全施工的规章制度，严格按操作规程办事，做到安全生产，文明施工，在开工之日起10日内，将保证安全施工的措施和应急预案报送甲方。
8、甲方有权检查乙方安全生产情况，对于存在的事故隐患，责令乙方整改，否则，甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给予一定经济处罚，直至安全隐患消除为止。
9、乙方应制订出严密的安全防范措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故的发生。在施工过程中发生的所有人
身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其损失和费用均由乙方负责并承担所有法律和经济责任。
10、乙方必须与项目部签订治安城乡环境综合治理责任书，并在进入现场10日内将人员花名册，身份证复印件报项目部配合甲方办理暂住证。若违反社会治安或触犯刑法，其责任由乙方全部承担，给甲方造成声誉、经济损失的，甲方有权给予经济处罚。
11、甲方负责办理所有施工人员人身意外保险，超过合同部分乙方按工程所承担的比例34%进行分摊。
12、乙方在第三期计量时扣除计价
款元作为安全风险抵押金，待本合同工程完工后，无任何安全事故，两个月内无息退还。否则，甲方将根据对乙方的安全指标考核结果具体情况予以扣留。
13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境保护与水土保持和安全文明生产等的管理规定，执行甲方制定的环境保护措施、管理方案和环保要求，加强从业人员的环保教育，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格控制污染源，按规定排放污染物，避免和减少因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。
14、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时，应立即保护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物管理部门要求采取妥善措施保护，若未按规定采取措施造成的损失由乙方承担。
15、若乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等安全事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用，均由乙方依法承担。上述行为若给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲方有权终止合同。
第七条工期延误
1、由于甲方或业主物资供应或业主设计变更、施工图纸供应、征地拆迁等原因造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。
2、由于业主方原因造成的材料供应不上，甲方不赔偿任何费用。如因甲方原因造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从第6天起，按照甲乙双方确认的人员，给予乙方每人每天20元的生活补贴，其他费用不予考虑。如因不可抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴费用。
3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长
者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责；甲方有权终止协议。
第八条材料供应及机械设备使用
1、材料供应
（1）甲方供应的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板，甲方供应至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量部分按照采购单价加收15%的业务提成费。材料款以双方确认的单据为准（向乙方出示并提供发票复印件一份），经双方人员确认，在当月计价款中扣除（材料
建筑工程 劳务扩大承包合同工程名称： 工程地点：
发 包单位： 承包单位： 年月日
承包方式：劳务扩大 一、承包范围及内容 1、结构及建筑设计图纸所有内容，主体、裙楼结构砼垫层以上所有土建工程的主体结构（西单元十层以上不包括十层，中单元及东单元九层以上不包括九层），二次结构、圈梁、过梁、构造柱、楼地面、设备机械基础、室外散水、室内外粉刷，门窗及洞口收口；包括但不限于：基础工程配合；临时设施工程；钢筋工程；混凝土工程；模板工程；脚手架工程；防水保护层；回填土工程配合；屋面工程（除防水和保温）；砌筑工程；粗装修工程；安全生产及保障措施和现场清理等所有工作内容；工程所需周转材料、施工机械及人工费；不包括门窗、电梯、保温、防水、外墙涂料、栏杆及水、电、暖、消防、通风安装工程。 2、从开工至工程完工期间的安全保卫、安全文明工作。 3、二级箱以下（含二级箱）的所有配电箱、柜、电缆、电线等。 4、现场机械材料及设备的二次搬运，装卸车，施工机械设备的基础的人工费等。 5、在合同履行过程中根据工程实际情况，如果乙方没有能力完成范围内部分工作，甲方有权做出必要的调整该部
分工程施工权限，乙方应无条件配合甲方的调整工作，不得提出任何索赔要求。 6、施工放线：甲方提供标高、基准点和控制线，其余施工放线均由乙方完成。甲方进行审核，经监理单位验收合格后，乙方才能进行下一道工序。 7、模板工程：包括模板制作、安装、满堂架的搭设，拆除、整修清理、拔钉子、码垛、涂刷脱模剂；预埋件制作制作及安装、建筑及结构图纸中个预留洞口预留；穿墙对拉螺杆及止水螺杆的安装（含料）、止水钢板或止水带安装（含料）、水泥撑子固定（含料）、模板砂浆堵缝（含料）、模板场内运输、进出场钢管、模板、扣件等材料的装卸车。所有材料必须在指定的材料堆放区码放整齐，现场不能有材料乱堆乱放的现象。木工架体不能于外脚手架相连，同时必须符合规范要求，若果未按照规范要求搭设，因此产生的后果全部由乙方承担。 8、钢筋工程：钢筋进场卸车人工配合、钢筋取样、场内运输、制作安装、电渣压力焊、搭接焊、直螺纹机械连接、直螺纹接头试件制作取样，钢筋保护层（含料）、钢筋垫块（含料）、马镫制作安装、钢筋搭接必须按照国家规范搭接长度及位置，不能大于规范，竖向电渣焊钢筋直径根据国家
承包合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 甲方承建之嘉善县2014年荻沼高标准农田建设项目渠系二标段,现由乙方采 取包工包料、安全生产及安全设施等方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行。 一:工程名称:嘉善县2014年荻沼高标准农田建设项目渠系二标段 二:施工地点:嘉善县西塘镇荻沼村 三:工程内容:安装约:(大小尺寸合计)钢砼承插管950m、钢砼平口管1700m、砼梯形渠15000m、素砼涵管1000m,以及PE管800m 、老沟拆除500m、老沟压顶200m,详见清单或图纸。 四:施工工期:2014年11月28日----2015年4月30日前如期按时或提前完 成所有本项目的施工任务,拖延工期在业主允许期限内,否则每延期一日,按结算总价的1 ‰向甲方支付罚金。 五:承包方式及金额:渠道安装包工包料带劳动工具,主材一定要按业主验收合格甲方签到合同的厂家进货乙方代为联系,总价控制在结算价的84.5%以内,否则超出部分由乙方支付。 六:付款方法:根据主合同月报付款方式,工资材料分开支付。 七:施工质量: 1 、本工程质量等级为合格,质量达不到要求时必须改正达标合格。
2、主材不按甲方签订合同的厂家进货,甲方有权不予支付货款。 3、本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。,请保留 此标记。) 4、乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。 5、乙方如达不到本合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行返工,由此造成的一切工期、经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级,由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。 6、乙方在施工中发生一般质量事故,由甲方提出处理方案,经建设单位同意后,由乙方负责处理,处理结果由甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故,必须按政府规定的处理办法进行处理,同时承担因此产生的责任。 7、甲方为维护自身的声誉、品牌、形象,将对本工程质量进行不定期的巡查,在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕,发出的对乙方的罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。 八:双方责任: 1、甲方对现场的工程质量、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 2、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,做到文明施工、安全 施工。 3、严格按照施工图纸与设计变更通知施工,尊重和服从业主、监理单位及甲 方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责
编号：TQC/K375 建设工程施工劳务分包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程施工劳务分包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 依据(中国人民共和国合同法)、(中国 人民共和国建筑法)及其它有关法律法规 遵循平等自愿公平和诚信的原则鉴于 (以下间称甲方)与工程承包人已经签订施工 总承包合同或专业分包合同(以下简称乙 方),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立 本合同，以资双方共同遵守。 1 劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包项目:主体工程(木工钢筋混凝
二次结构劳务分包合同 发包方___________ 以下简称甲方 承包方___________ 以下简称乙方 项目______________ ___________ 楼的所有二次结构，承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿，协商的基础上（合同法）（建筑法）及其它相关法律，行政法的规走，结合本工程的具体情况，特走立本合同。 一、工程概况 1.工程名称___________ 2.工程地点___________ 3.工程价款____________ （工程价款按本合同，按图实结 算） 二、承包围 甲方向乙方提供_________ 幢号楼的所有二次结构工程。 1.扫地出门包修补验收合格向甲方交房。 2.砌体工程,包含以下全部工作容： 1.承包所有的砌体的砌筑和上砖搭拆砌筑脚手架，包含材 料的水平运输和垂直运输。砖淋水，收拾余砖和落地
灰。楼层打扫。植筋，焊接墙拉筋，安放过梁,木
砖制作，配合留置电箱、电管、盆、箱及线槽以及箱、 槽的修补。清扫用扫把等辅助材料，承包围的零星用工 和辅助用工及文明施工等全部工作容。 2.抹灰工程包含以下全部工作容： 承包围所有部们的抹灰，铺挂水泥瓦，公共部分装饰工程按图纸施工，搭拆脚手架。拌合机械及租费。包 括砂浆的配置。搅拌材料的水平运输及垂直运输, 清扫、冲洗基层、洒水、墙脚手眼、翻铺脚手板涂胶, 钉钢丝 网、粘贴分隔条、粉刷压光朋陌角护角粉刷。夕卜墙面 各种洞口的二次修补粉刷，落地灰及时清理利用。做好 成品保护工作和现场文明施工（包括配合甲方等上级检 查单位的各种验收）等全部工作容。钢丝网片由甲方提 供。各种建筑胶、钢钉、分隔条及铁丝网等辅材由乙方 自备。 3.屋工程,包含以下全部工作容： 包括场砂、石子、水泥和各种保温材料的运转、砂浆和混凝土的配制，搅拌及水平、垂直运输。弹水平线。清扫基层,找平粉刷，压平收光，浇水养护、余浆清理及文明施工等全部工作容。 4.公共部位工作容： 承包围除腻子、涂料、贴砖精装工作外，所有的搭拆脚手架,包括基层清理，补洞眼，抹灰,并包括成品保护工作，对二次
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水利工程劳务分包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合同编号：HGXPHD2014- 分包人（全称）：华贯建设有限公司 承包人（全称）： 分包工程名称：四川巴中核心区西片河道治理工程 施工地址：四川巴中兴文毛古河 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平■等自 愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1. 1 工程名称：四川巴中核心区河道治理工程 1. 2分包工作内容： 范围包括：_____________________________________________________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向分包人提供作业人员共■名。 工种：,人数:;工种：,人数：;工种：,人数：; 工种：,人数:;工种：,人数：;工种：,人数：; 第三条合同工期 开工日期年日，完工日期_____________________ 年日，工期为。 第四条合同价款 4. 1 合同价款为：下部基础： __________ 元/m3 （人民币），大写：_________ 元/m3。 上部墙身： _______ 元/m3（人民币），大写：_________ 元/m3。 钢筋制安： _______ 元/t （人民币），大写：元/t。 4. 2工作内容包括：班组所届段落的模板安拆；碌浇注（若遇泵车施工时：包括泵车支垫及钢 管的来回运输，泵管的存置、泵管的移动、安拆、活洗、运送到指定的地方堆放好）；碌的振捣成型抹平、扫毛；碌养护（不少丁7天的不问断浇水养护）；有需要的搭设操作架和支撑架；基坑施工期间基础碌未浇筑前的抽、排水人工；泵管堵塞活理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失；碌运输车进入现场后的指挥协调；碌的浇注、震捣不少丁两遍、扫毛、养护、碌浇筑前 的看护、场地的活理；拆模后的垃圾活理；如遇特殊情况、因碌原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作；碌浇筑前至少24小时内提出需混凝土工程量的
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法 规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式：_________________________________________________________________________ 。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________________________ ,（小写）人民币____________________ 元。 2.2合同价款的计价方法：_____________________________________________________________________________________ 2.3结算方式： 3、分包工作期限 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总日历天数为：天 4、质量标准 工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 本工作必须达到质量评定等级。 5、甲方代表： 6、乙方代表： 7、工程承包人义务 7.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责； 7.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。 7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
建筑劳务扩大分包合同 总包方： 分包方： 二〇年月日
建筑劳务扩大分包合同 总包方：（以下简称为甲方） 分包方：（以下简称为乙方）根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《国务院建设工程质量管理条例》以及《省建设工程质量和安全生产管理条例》等法律法规、部门规章、地方性法规、行业规规程之规定，甲乙双方本着诚实守信、互利互惠的原则，友好协商并达成一致。其他相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程，劳务承包签订如下条款： 一、工程名称： 二、工程地址： 三、承包方式：包人工、机械、设备、工具、辅材，实行一次包死，乙方自负盈亏，同时不得转包。 四、承包围：工程的施工图设计围的基础工程、主体工程、二次结构工程（水、电、暖工程、除防水工程、门窗安装工程、墙涂料、消防、通风工程及外墙保温、涂料）以外的全部土建。散水以外的所有室外工程根据设计图纸及现场实际情况另做补充协议，与此合同有同等效力。 五、承包面积计算：建筑面积按照《2009省建设工程清单计价规则》规定的计算办法计算，其中阳台均按50%计算。
六、主要目标： （1）安全目标：现场安全达标率100%以上，杜绝重大安全事故；一般安全事故率小于0.15%。 （2）质量目标：分部分项合格率100%。其中，基础、主体结构达优质工程，分项工程一次合格率达95%以上。 （3）文明施工目标：达标率95%以上，确保文明工地一次达标。 七、承包容： 1、主要施工容： 本工程为扫地出门工程，以下分包容未注明但为完成本项目必须做的其他分项工程，也包含在此综合单价中，不再另行调价。 1、土建部分分包容：甲方开挖基坑后，至竣工验收期间的全部土建项目，如基坑降水、抄平碾压、室外土方回填（甲方提供机械）、所有钢筋工程、模板工程、混凝土工程、屋面工程（除防水）、楼地面工程、坡道、地沟工程、散水工程、砌体工程、二次结构工程（含植筋、抗震配筋、墙体拉结筋、预留门窗洞口）、粉刷工程、临舍建设工程、现场临时水电、施工道路建设工程、治霾降尘防污工程、施工现场围成品保护、现场的卫生工作、现场安全防护设施的搭建及维护（钢筋棚、木工棚等）、现场标识牌的安装等。 2、乙方承包的材料包括：模板、方木、钢管、扣件、三型卡、拉杆、扎丝、铁丝、铁钉、拉杆及PVC套管、钢筋定位卡、垫块、石笔、粉笔、铅笔、抄平水管、水平尺、水管、水桶、麻绳、钢筋剪钳、鸭嘴钳、砂浆王、界面剂、各种胶、胶带、橡胶管、软塑料管、电渣压力焊、电焊条、接地卡子、
水利机械设备安装劳务分包 协 议 书 甲方： 乙方：
水利机械设备安装劳务分包协议书 合同编号: 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的有关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就…..有关事宜协商一致，达成如下协议。 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3施工内容： 二、承包方式及单价 甲方对乙方实行综合单价承包，单价见下表：
2.1以上表中单价中包括了为完成工作内容而发生的人工费、材料及消耗性材料费、生活施工的临时设施费、管理费、人员进出场费等与之相关的一切工作所发生的费用，同时也包括了现场内所有材料、设备、工器具的再次倒运费用等乙方应承担的各种费用；且以上单价均含税。 2.2以上表中单价工作内容包含水利设备的接收、存放、保护、运输、倒运、安装以及小型材料的采购，和为完成水利设备安装需要的焊接等需要的工序以及为完成水利设备安装所做的一切工作，还包含施工用水、用电、吊装等为完成设备安装的一切工作内容。
2.3表中单价甲方已充分考虑了并且乙方已充分注意到工程施工过程中存在征地、移民搬迁障碍及雨雪天等气候障碍等风险，若由此造成乙方窝工，乙方不得向甲方提出任何索赔或补偿。 2.4分包单价在见上表，除本合同另有规定外，单价均不得调整，部分变更涉及的单价，待监理、业主批复后再行确定。 2.5本协议估价约20万元。 三、工程量计量及支付： 3.1施工过程中严格按照甲方提供的水利设备安装图纸进行施工，以主合同文件和设计图纸工程量计量，设备安装工程量计量方法以主合同解释为准。 3.2中间计量只作为支付当月工程进度款的依据，不作为最终计量的终值。最终计量的工程量是在设计总量的范围内，甲方现场施工管理人员、测量人员签字的、甲方经营合同部审核的工程量。 3.3因乙方原因超出设计图纸和规范规定允许范围的工程量和因乙方原因造成返工的工程量，不予计量。 3.4甲方每月月底对乙方进行一次结算，甲方收到发包人的当月进度支付款到帐后七天内办理支付手续，乙方所完成的工程量如果监理和发包人没有签认或结算没有到帐，甲方将顺延支付时间，直至监理和发包人签认支付证书或结算到帐为止。如果发包人支付不足，甲方按发包人实际支付比例调整进行支付。 3.5乙方需要采购的小型设备规格应严格按设计图纸及合同文件执行，同时甲方要求乙方提供变更项目需要采购的材料及设备的正规发票，变更项目的工程量及单价按监理、业主批复的工程量及单价执行。 四、进度和质量要求 4.1乙方要严格按照图纸施工，按照主合同、施工技术规范中的相关标准控制工程质量，确保质量达到工程所需标准，否则，甲方有权对乙方处以其结算款总额百分之十的罚款。 4.2发包人、监理、甲方以及质检单位如发现不符合设计及规范要求的不合格现象，应立即返工，由于乙方原因造成的质量事故，一切责任及费用由乙方全部承担（详细指
合同编号：zwjfb-1502劳务分包合同
北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、劳务分包合同内容： 2.1本合同劳务分包范围： 本次工程量清单及图纸中标明部分（详见清单后附） 3、合同价款总额Y （人民币），大写：。----------- 4、分包工作期限 开工日期：2015年11 月20 日--------------------------------
竣工日期：2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为：120天_____________ 5、劳务作业人数：70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本协议 （2）专用条款 （3）通用条款 （4）《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准； 2 -2 - （5）图纸及工程量清单； （6）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 7、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点：北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）
址：址：住地 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 话系联电：系话3 ：电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务： 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）： 乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式： _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________元，（小写）人民币________元。 2.2合同价款的计价方法： ____________________________________________________。
7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施； 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
合同编号0300 混 凝 土 边 沟 劳 务 承 包 合
同 2016年月日
鲁甸县6.5级地震灾后交通恢复重建农村公路第一合同段混凝土边沟劳务承包合同甲方：云南昊滇建设工程集团有限公司鲁甸县6.5级地震灾后交通恢复重建农村公路第一合同段项目经理部 乙方： 为“优质、高效、安全”完成鲁甸县6.5级地震灾后交通恢复重建农村公路第一合同段混凝土边沟的施工任务，经双方协商，乙方组织有专业操作技能的队伍承建本项目中的混凝土边沟的劳务工程任务，为明确甲、乙双方在施工中的权利、义务和责任，互相配合，优质如期完成施工任务，特制订如下协议： 一、工程内容 鲁甸县6.5级地震灾后交通恢复重建农村公路第一合同段混凝土边沟。 二、工程质量标准及施工操作要求 乙方在修建该工程的全部过程中，必须严格按照有关《公路工程施工技术规范》施工，《公路工程国内招标文件范本》及批准的实施性施工方案、设计图纸进行具体操作，其工程质量必须达到有关文件中所规定的指标。 三、承包方式 该工程按（包工）方式进行承包，如果在路面堆放材料，需以不影响道路通行为前提，工程结算数量按现场核实并经验收合格的数量
为准，临时发生的工程量以开具临时计量单为准。 四、工程单价 1、新浇筑的混凝土边沟160.00元/m3（大写：壹佰陆拾元整）、（包括水沟的基础清理、混凝土拌制、运输、架模、浇筑、养护、安全管制等）。 五、甲方权利义务及违约责任 1、负责提供该项工程的施工技术交底，并提供图纸及现场计量单。 2、进行现场管理，办理各种向监理及业主报送的材料； 3、负责协商处理由甲方出面的同业主和监理的关系。 4、监督安全管理和质量管理，并提供一次警示标志设施。 2、乙方权利义务及违约责任。 a、负责修建工程除甲方责任以外的一切事项。 b、合同签订5天内提供实施性施工方案和甲方及监理工程师认为能满足工程需要的设备、相关人员资质以及素质良好的施工队伍； c、乙方在施工过程中，必须保证工地的一切安全，包括生产与生活安全，人身与物品安全等。乙方在施工过程中，必须保证工地的一切安全，包括生产与生活安全，人身与物品安全等；乙方施工范围内非甲方原因安全事故概由乙方负责。 d、施工队必须做好现场安全管理，包括材料堆放的安全，堆放在路面的材料在当天收工前必须清理干净，并放置好警示标志，及时恢复被破坏的警示标志，并配合甲方的检查。 e、乙方必须注意文明施工，遵纪守法，尊重当地乡规民约，处理好
四川巴中核心区西片河道整治工程劳务分包合同 第三条合同工期 开工日期_____ 年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。第四条合同价款 4．1合同价款为：下部基础：_________元/m3（人民币），大写：_________元/m3。 上部墙身：_________元/m3（人民币），大写：_________元/m3。 钢筋制安：_________元/t（人民币），大写：_________元/t。
4．2工作内容包括：班组所属段落的模板安拆；砼浇注（若遇泵车施工时：包括泵车支垫及钢管的来回运输，泵管的存置、泵管的移动、安拆、清洗、运送到指定的地方堆放好）；砼的振捣成型抹平、扫毛；砼养护（不少于7天的不间断浇水养护）；有需要的搭设操作架和支撑架；基坑施工期间基础砼未浇筑前的抽、排水人工；泵管堵塞清理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失；砼运输车进入现场后的指挥协调；砼的浇注、震捣不少于两遍、扫毛、养护、砼浇筑前的看护、场地的清理；拆模后的垃圾清理；如遇特殊情况、因砼原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作；砼浇筑前至少24小时内提出需混凝土工程量的申请等等所有工作，包工完场清。包干单价包括上述工作所需要的所有人工费、辅材费、机械费以及管理费、保险费、劳保费、利润等一切费用在内；结算以现场管理人员实际收方数量乘以合同单价既为结算价款。 砼材料的损耗不得超过1％,如超过1%损耗, 按甲方的采购价格以实际超过的领用量在乙方结算中扣除。不得在领出的钢模板上打眼，或做其他任何损伤钢模板出库状态的操作，领出的木模板安拆后归还损耗不得超过30%，木枋不得超过10%，钢管扣件不得超过3%，超出部分照价赔偿。 第五条合同价款的结算和支付 5．1结算、决算资料： 5．1．1分包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制施工预算书。 5．1．2承包人根据分包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5．1．3有效的月度工作量结算资料、人工工资表及书面洽商变更、现场签认资料等。 5．2合同价款的结算和决算： 5．2．1分包人应于每月28日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5．2．2工程交工后28日内，承包人向分包人递交完整的决算资料，分包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 5．3合同价款的支付： 5．3．1 分期支付劳务费的，每期付的劳务费数额在建设方拨款时不得少于己办理结算额的 70 ％，余款在分包人对该段落的工程质量确认后及决算资料予以确认后30 日内付清。 5．3．2合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时分包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6．1安全施工：分包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6．2重大伤亡及其他安全事故处理： 6．2．1发生重大伤亡及其他安全事故，承分包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
建设工程施工劳务分包合同 工程名称:******** 甲方:******** 乙方:********* 合同签订日期:2017年5月10日 建设工程施工劳务分包合同 甲方(甲方:南通**建筑集团有限公司 乙方(乙方:南通市*******劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于南通市新华建筑集团有限公司(以下简称为“发包人”与甲方已经签订施工总承包合同或专业承(分包合同(以下称为“总包合同”,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码:C1024032068308-8/1 发证机关:南通市城乡建设局 资质专业及等级:专业分包、劳务分包一级 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点:南京市溧水区滨淮大道与南山路交叉口
分包范围:总承包合同范围内的分部分项专业劳务合同 提供分包劳务内容:完成基础、主体结构、装修、机电安装施工所有与之相关的工作内容 3、分包工作期限 开始工作日期:2017年5月25日,结束工作日期:2018年2月7日,总日历工作天数为:259天。 其中:基础、主体、装修工程,235日历天内完成; 机电安装、室外工程,244日历天内完成。 4、质量标准 工程质量:按总承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定优质等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1本合同; (2本合同附件(包括会议纪要、补充协议等; (3本工程施工总承包合同; (4相关施工标准、规范及其他技术资料; (5招、投标文件等。 6、标准规范
边沟砌筑劳务承包合同协议书 合同编号： 总承包方： （以下简称甲方）劳务分包方：（以下简称乙方）鉴于甲方承揽修建郑民高速公路工程并接受了乙方对本项目路基边沟砌筑分项工程的工程施工，为确保优质、按期完成施工任务，双方于2011年月日共同协商并达成如下条款，作为双方履约的依据：第1条先决条件 乙方在签订合同时，必须保证以下事项： 1.1为保证工程质量，乙方承诺工程质量全部达到优良以上，一次验收合格率达100%，优良率达96%以上。 1.2乙方同意由甲方扣除乙方计量价的13%作为质量保证金，此保证金待工程全部按期完工并符合承诺要求后2个月内无息退还。 1.3履约担保，乙方同意提供总价的5 %的现金担保。 1.4乙方指定现场负责人，并由乙方法定代表签订授权书和承诺书。 第2条合同的组成文件本 a.技术规范 b.图纸 c.标价的工程量清单 d.辅助资料 e.其他的业务往来文件、批复、通知、请示、申请以及单据、料单、凭 证等 第3条工程概况 3.1项目名称：路基边沟砌筑分项工程
3.2承包范围：边沟作业场地平整、边沟开挖、预制块铺砌、挡水捻的修整、所需材料的运输等。 3.3承包性质：分项工程劳务承包。 3.4承包方式：单价承包。（边沟铺砌：元/m） 第4条工程价款 本工程价款实行单价包干，边沟铺砌：元/m。工程价款结算时，以甲方签认的实际分项工程量×分项工程单价，即为结算总价。 第5条工程单价 工程量清单中的分项单价即为本工程合同单价，单价实行一次性劳务承包，边沟铺砌：元/m 。该单价包含实施和完成项目工程的各项工作所需的技术、劳务、材料（甲方供料量部分除外）、机械、质检（自检）、安装、运输、缺陷修复、管理、保险（工程险及第三方责任险除外）、税费（业主扣除税除外）、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有费用、责任、义务和风险。乙方未能按甲方要求完成整项工程，整体单价下调10%。 第6条工程及阶段工期目标 6.1总工期：2011年月日2011年月日 6.2阶段工期：以开工后每月下达的施工计划为准 6.3总工期及阶段工期计划安排必须服从甲方根据工程进展情况作出的调整。 第7条工程质量 7.1乙方必须按照施工设计文件、技术规范和国家交通部现行的技术标准，规范进行施工。 7.2乙方所承包的工程，必须全部达到《郑民高速公路项目施工规范》，以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，工程一次验收合格率达100%，优良率达96%以上。 7.3本工程实行优质优价，达到7.2要求时按合同支付，达不到要求时扣合同总价的5%作为处罚。
勘察设计劳务分包合同 （建筑工程设计） 项目名称： 发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 签订时间： 签定地点：
发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同，共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件： 1：500地形图（建设范围及红线图）、有关市政设施资料（给水水压；供电负荷；道路标高等）、工程地质勘查报告书（深度满足国家相关规范要求）、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：
合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求；配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作；根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作；所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数： 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份，电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间： 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定，本合同勘察设计劳务分包费用合计￥万元（大写：）。 6.2 付款进度： 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元； 6.2.2 工程进行一半支付万元； 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任
协议编号：LX-FS-A20383 建设施工劳务分包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
建设施工劳务分包合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包人： 承包人： 工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程 施工地址：罗田县大河岸滚石坳 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程 1.2工程概况：建筑面积
1.3包工内容：桩基基础及桩基基础以上的主体施工 第二条合同工期:开工日期20xx年20xx年 第四条合同价款 4.1合同价款：按建筑面积确定承包价元/平方米，合同总造价为：元人民币。 4.2对合同价款内容的明确： 泥工:含混泥土浇筑、砌体及土方回填等。 第五条合同价款的支付方式 5.1进场施工第一个月只支付工人生活费，第二个月支付第一个月工程量的30%(含已支付的生活费)，第三个月支付第二个月工程量的30%，以此类推，主体工程竣工后支付到总工程量的60%，九月份支付到总工程量的90%，20xx年年底一次付清余款。