山西省建设工程施工合同范本
第一章总则
第一条任务目标
本合同的签订是为了规范山西省建设工程施工合同的订立和履行，明确各方的权利和义务，确保工程的顺利进行。

第二条合同双方
本合同的乙方为承包商，甲方为工程业主。

第三条合同基本信息
本合同基于双方的自愿，经协商一致达成并签署。

第四条合同形式
本合同采用书面形式。

第二章合同内容
第五条工程范围
本合同涉及的工程范围详见附件一。

第六条工程价款
1.工程价款总额为人民币（简称“RMB”）X元整。

2.工程价款支付方式：
–预付款：合同签订后的10个工作日内支付合同总额的30%。

–进度款：根据工程进度支付相应的款项，每次支付款项不得超过工程价款总额的20%。

–竣工阶段款：当工程竣工验收合格后，支付合同总额的20%。

–整改期款：在竣工阶段款支付后的整改期内，按每天工程价款总额的0.2%
支付。

–最后付款：工程的最终竣工验收合格并办理结算手续后，支付剩余款项。

第七条工期安排
1.工期为个自然日，在年月日至年月日之间完成。

2.若因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。

第八条工程质量和验收
1.工程必须符合国家相关规定的标准和要求，达到合同约定的质量标准。

2.工程验收按照《建设工程质量验收管理规定》进行。

第三章合同变更和解除
第九条合同变更
1.对于工程变更的事项，应当书面协商一致并签署变更合同。

2.双方应在变更合同中明确变更的内容、变更后的工期和工程价款。

第十条合同解除
1.在下列情况下，本合同可以解除：
–双方协商一致解除。

–一方违反合同的约定，且经催告后仍不改正的。

–因不可抗力导致无法履行合同义务的。

2.解除合同应经双方协商一致，并尽快书面通知对方。

第四章违约责任
第十一条乙方违约责任
1.如乙方未按时履行合同义务，甲方有权要求支付违约金。

2.如乙方严重违约，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

第十二条甲方违约责任
如甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程和要求支付逾期违约金。

第五章其他条款
第十三条争议解决方式
合同争议应当通过友好协商解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条合同生效与归属
本合同自双方签字盖章之日起生效，并归属山西省法律管辖。