字（）第［］号甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定, 方同意将 乙双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，结合本工程的具体情况，特签 订本合同以共同遵守执行： 第一条工程名称:第二条工程地点：第三条承包方式:静力压 —X —预应力C —砼预制方桩综合含税单价为Y —元咪, 工程量暂定为—米，桩尖含税单价为Y —元/个，工程量暂定为—个。

以上含税综合单价包括购桩、打桩、桩机进退场费、包打试验桩费、包凿 桩费、包切桩费、水电费、临时设施费及其它施工费用。

若桩尖单价含 在综合含税单价中请在此项加入桩尖费。

第四条工程范围:1、甲方负责与市规划局管线部门定出建筑红线的外边线，交由乙方确定桩基 工程的桩号定位。

2、所有接头采用焊接，接头不多于4个，乙方在施工前必须报技术措施给甲 方审批，桩的最后收锤一定要满足设计要求的贯入度。

合同附号: 工程发包单位:工程承包单位:以下简称甲方）以下简称乙方） 经协商一致，甲工程委托乙方施工。

为明确甲、 1、 2、 乙方以包工、 工程量计算办法:表签证确认为准。

包料、包质量、包凿桩（切桩）的形式承包该工程。

，打桩深度以甲方驻工地代3、 4、第五条工程造价：1、 本工程含税总造价暂定为人民币 ____________ 元整（Y _______ 元），实际含税总造价以合同含税承包单价结合实际工程量 （甲方驻工地代表验收签证确 认方为有效）结算为准。

2、 施工过程中，因实际需要增加工程量，涉及金额小于人民币壹万元办理签 证手续（甲方驻工地代表签认有效），作为结算依据；大于等于壹万元则 补签《增加工程补充协议》。

第六条工程付款办法:合同签定后，甲方支付乙方合同总造价的 25%做为备料款。

工程每完成管桩4000米，乙方将完成的实物合格工程量上报甲方工程部 （该工程量必须经甲方驻工地代表验收签证方为有效 ），经核实后支付工程 进度款的80% （含备料款）。

当工程进度款支付到工程总造价的 80% （含 备料款）时，甲方不再支付工程进度款。

备料款按比例扣回，在工程完成 到总造价的80%时全部扣回。

在工程完成试桩验收合格并在土建基础部位完成施工时办理结算， 工程款在办理结算（结算书须经甲方主管副主席签字并盖章方为有效）后支付。

国家规定由乙方上缴的各种税费，已包含在本合同造价内，由乙方向工程 所在地地方税务部门缴纳。

甲方通知乙方开单后，乙方每次收取甲方工程 款须持工程所在地地方税务部门开具的等额有效之建筑安装发票收款。

第七条工程期限：1、 经双方商定,本工程乙方必须自甲方工程部发出开工通知单之日起每台桩机一个工作日施打管桩数量不得少于—根，并于—年—月 ________________ 日之前完成 全部工程。

或开工之日—个日历天内完成。

2、 经甲方确认有以下原因之一者，由甲方驻工地代表确认后工期可以顺延：（1） 甲方在施工期间修改设计或甲方未能按时支付工程款等其它原因。

（2） 甲方未能在约定的开工日期内交出施工场地。

（3） 因不可抗拒的自然灾害等事件影响，或甲方原因连续停水或停电八小时以上。

1、 2、 3、 4、8、3、因乙方原因工期拖延时间超过合同总工期的10 %,甲方有权单方解除合同，乙 方须按合同总价的10%向甲方支付违约金。

违约金不足以赔偿甲方实际损失的, 应按甲方实际损失赔偿。

第八条甲方责任:甲方驻工地代表： ________________ 负责现场监督、验收签证及工地协调工作,并唯一代表甲方行使本合同工程的所有签证等权力。

第九条乙方负责:必须办理施工报建的有关手续。

按轴线定好桩位，确定施工顺序，保证桩位准确。

乙方须提供桩施工相关 的桩编号图、桩编位图。

桩编位图须经监理、上部土建施工单位会签确认 并保证图纸与土方开挖基线复核表一致。

成，超过两天，甲方不再给乙方签证（由于甲方原因不能按时签证，则签证 日期顺延）。

负责上缴水电费（在结算中按定额含量和实际表用量扣除最大值） 。

乙方应按时送报每月进度报表，以便甲方及时了解工程施工实际完成的情 况，并根据此情况书面通知甲方按合同规定支付工程款。

若乙方未按时送 报每月进度报表，甲方将不支付当期工程款。

凡在工程竣工档案移交工程所在地城建管理部门所发生的档案审核费、 材 1、 2、 3、 4、 办理全项工程的规划报建手续。

提供本工程的基础设计图纸（壹式两份）、地质钻探资料、场地的规划标 志、轴线定位等施工依据（壹式壹份），并协助乙方作好轴线复检。

办理施工现场通道的、电源电表、水源水表的连接，平整场地等有关事宜。

原有旧基础需要处理，按实际发生并经甲方工程部核准， 确认工期顺延签 证及所增加按实发生的费用。

5、 1、 2、 3、 4、 5、 办妥材料运输进城手续。

工程验收检测合格后提供准确、完整、合格的竣工档案壹式肆套给甲方。

乙方在施工过程中应严格执行甲方的签证制度，所有的现场签证，须经甲方 驻工地代表签名确认才有效。

所有签证必须在签证工程完成之日起两天内完6、 7、2、3、料费、整理费均由乙方承担。

第十条 工程质量要求和验收:乙方应严格执行有关建筑施工的规定，按照甲方提供的设计图纸尺寸和有 关说明及要求，结合地质勘察资料，确保单桩极限承载力达到图纸要求， 进行桩基础工程施工，做好安全防范工作，确保工程质量。

桩尖必须压入硬塑一坚硬层内（按设计要求）乙方必须在工程完工当日起15〜30个日历天内向甲方提交竣工报告及完整的竣 工资料（一式肆份）。

（日期与施工单位谈定，控制在此范围内）第十一条工程变更:在施工过程中，甲方不得随意变更施工图纸及说明书，如确因变更时，须 取得设计单位同意，并出具变更通知书给乙方和质监部门， 经乙方和质监 部门复查认可后，方可继续施工，同时作为竣工结算与交工验收的依据。

由于工程变更而引起的材料损失，由甲方负责。

如工程内容发生增减变化，按现行定额和双方确定的单价计算，相应增工程 造价。

1、 23、 4、 5、 6、 7、 8、 乙方必须编制合理、完整的施工方案和工程进度计划，并按现行的基础规 范要求，做好一切施工资料记录，作为甲方提供给整体工程验收的依据。

施工期间，甲方驻工地代表负责工程的监督检查及签证，在现场双方确认桩的长度，以及确认桩的容许承载力的记录，作为结算的依据。

在施工现场如发现不足之处，甲乙双方必须及时会同有关人员协商， 采取 补救措施，以防止扩大损失，保证工程质量和工程的顺利进行。

静压桩机最终压桩力按图纸要求。

工程未经验收合格（单项工程）甲方提前使用，由此而发生的质量或其它 问题由甲方承担。

在施工过程中，出现断桩、偏桩造成相关费用增加时，由乙方提出申请， 经甲方驻工地代表确认属非乙方责任时，费用由甲方承担。

否则，费用由 乙方承担。

9、 1、第十二条 停工、窝工损失处理办法： 乙方根据施工合同进场后， 由于甲方原因（中途停建、缓建、设计变更等） 造成的返工、停工、窝工损失，由甲方负责。

由意外情况引起的停工、窝工损失，双方应共同查明原因，分清责任，其 损失由责任方负担。

由于停工、窝工原因而造成损失的，其施工日历天数，属甲方责任的，工 期顺延，属乙方责任的，由乙方自行赶工。

施工过程中因非甲方原因、 非人力不可抗拒的自然灾害原因造成的损失由 乙方负责。

第十三条 违反承包合同的责任：（一）甲方的责任：1、 未能按照承包合同的规定履行自己的应负的责任，除竣工日期得以顺延 外，还应赔偿乙方因此而发生的实际损失。

2、 工程未验收合格， 甲方提前使用或擅自动用， 由此而引起对建筑物的损失 或破坏，由甲方承担责任。

（二）乙方的责任： 1、工程质量不符合规定的，乙方应在甲方规定的时间内返工，造成的费用增 加由乙方负责。

如乙方拒绝返工修改或在甲方规定的时间内返工修改仍不 符合甲方的要求，甲方有权解除合同，乙方须按合同总价的 10%向甲方支 付违约金。

违约金不足以赔偿甲方实际损失的，应按甲方实际损失赔偿。

2、除因人力不可抗拒因素影响施工外，工期每拖延一天，乙方应按工程结算总价款（工程未结算的，以工程的累计完成进度为基数）的5%。

〜1%向甲方支付违约金 （额度与施工单位谈定，控制在此范围内）3、由于乙方原因，乙方向甲方提交竣工报告及竣工资料的时间每拖延一天， 乙方应按工程结算总价款 （工程未结算的， 以工程的累计完成进度为基数） 的 5% 〜 1 %向甲方支付违约金 （额度与施工单位谈定，控制在此范围内）第十四条 解决合同纠纷的方式：甲、乙双方在履行本合同的过程中， 发生的一切争议首先通过友好协商解 1、23、4、决，协商不成时，任何一方有权向工程所在地有管辖权的人民法院提出起诉。

第十五条乙方不得将本工程转包给其他单位。

1、乙方派驻该工程现场技术负责人: 管，施工员：—，质监员：—进行理。

2、乙方合同签署人必须具备乙方出具的《授权委托证明书》，代表乙方行使本合同签订的一切权利和义务。

第十六条本合同正本一式两份，副本一式两份，甲、乙双方执正、副本各一份（自双方签字盖章之日起生效）。

第十七条保密条款1、除本合同另有规定，立约双方同意双方之一切业务信息及/或资料，不论该等业务信息及/或资料是否与该项目有关，均为双方之商业秘密，一方同意及承诺于未取得另一方之事先书面许可前不会向任何其他第三方披露或泄露任何另一方的业务信息及/或资料。

2、除本合同另有规定，双方承诺不会向任何其他第三方披露本合同之全部或部分或有关内容。

3、双方只能向为履行本合同规定之责任及/或义务而必须知悉该等业务信息及/或资料之第三方作出披露。

双方应尽其最大之努力及采取一切必须之措施以确保取得该等信息及/或资料之第三方不会向任何其他方披露或泄露该等信息及/或资料。

4、除为了履行本合同之责任及/或义务或取得另一方之事先书面许可之外，一方同意不会利用任何另一方之业务信息及/或资料及/或财产作商业或非商业用途，姑勿论该等使用会否为一方带来任何金钱或非金钱之利益或收、人益.O5、不论本合同以任何原因或任何方式终止，立约双方同意本条所载之任何义务于合同终止后仍然有效，对立约双方仍然具有约束力。

第十八条其他:1、甲方将在工程结算中扣除结算总造价的3%0作为甲方清洁费用。

2、国家规定由乙方上缴的各种税费，已包含在本合同造价内，由乙方向工程所在地地方税务部门缴纳。

甲方通知乙方开单后，乙方每次收取甲方工程款须持工程所在地地方税务部门开具的有效建筑安装发票收款。

3、若乙方拖欠第三方款项，而法院通过协助执行通知书”要求甲方协助将甲方应付乙方的工程款用于偿付乙方拖欠第三方的债务时，乙方须向甲方开具委托付款证明及相应款项的等额发票，由甲方将款项支付给第三方。

否则，甲方有权直接将款项支付给第三方，并从工程款中扣留开具发票所需的金额作为开发票之用。