拆除工程委托合同
委托方（以下称甲方）：
受托方（以下称乙方）：
甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，根据相关法规、政策规定，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。
第一条拆除范围
1.1拆除工程地点:
1.2拆除工程范围:。
1.3拆除工程工期：10日历天
第二条拆除程序
2.1乙方拆除过程需保证原有结构安全，如造成原有结构破坏，相关后果由乙方承担。
2.2乙方对市政、公用设施采取相应保护措施。
2.3乙方负责制定并落实施工方案（施工方案中应包括：施工方法、安全措施、环保措施等主要内容）。
2.4拆除施工过程中，乙方应合理安排拆除机械，拆除机械乙方自备，保证不影响甲方的正常施工进度。如因设计变更及不可抗力因素影响导致停工,工期相应顺延。由于乙方原因,影响甲方工程进度,每逾期一天,乙方支付甲方500元违约金.
第三条拆除内容及计费
1、所有砖墙拆除费用为60元/㎡。
2、二层顶板、梁、门厅雨篷/三层顶板、梁拆除费用为260元/㎡。
3、四层顶板由于次梁数量较多，拆除费用为楼板260/㎡，次梁1300元/根（具体梁数量由甲乙双方现场认定）。
第四条乙方责任
4.1安全责任
4.1.2负责制定拆除工程现场安全操作规程，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工。
4.1.3建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由乙方自行解决，并承担由此产生的经济和法律责任。
4.1.4接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正。
4.1.5乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》,《建筑安装工人安全操作规程》,《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
4.1.6遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线。
4.1.7做好施工现场清理和垃圾清运等工作。
4.2.1制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，降噪音等环保措施。
4.2.2 施工过程中应注意保持清洁卫生，拆除过程中应随拆随洒水，避免大量扬尘。
4.2.3垃圾清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。
4.3文明施工
4.3.1乙方应作好文明施工及消防准备工作。
4.3.2乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通。
4.3.3乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。
第五条拆除费用及支付方式
双方约定，拆除费用按实际完成工程量计算，甲方在乙方人员进场5天后按实际施工人数每日每人100元支付预付款；拆除全部完成后，经甲乙双方共同核定明确后，甲方一次性全部付清余款。
第六条本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
第七条当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第八条附则
8.1 本合同一式两份,双方各执一份，双方签字后生效。
8.2 本合同履行完成后自动终止。
甲方：(盖章) 乙方：（盖章）
本合同签订日期：年月日
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载建筑物拆除合同范本 方: 方: 期: 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
合同是社会生活中合作的双方或多方为保障各自的合法权益商虽填写的种文本，具备法律效应。面是带来 的是建筑物拆除合同范本，希望对您有帮助。 发包方：承包方： 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 第_条工程概况 、工程地点：、承包内容： 四、承包形式：承包方包工包料 五、工程总造价人民币（大写）（元）。 第二条施工准备一、发包方： 1、区域以外的“三通VIZ”，负责施工区域以外进场道路的畅通。 2、前三日内由发包方对拆除区域内的水、电、汽、煤气进行断离。 、承包方： 1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水、电管线的铺设、管理、使用和维修工作；
3、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划 4、按照建筑物爆破规范要求做好烟囱爆破的安全防护措施， 并按有关法规要求办理相关手续。 第三条工程期限 、该项工程工期为天（日历天），自年月日开 日竣工验收。 、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。 、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，应顺延：不可抗力的因素而延误工期。 、承包方必须严格按照国家颁发的建筑拆除工程施工规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。 、承包方在施工过程中必须遵守下列条款： 1、必须对拆除区域进行围护，拉运垃圾车辆必须加盖篷布， 圾不得沿路抛洒； 2、在施工时必须加强安全管理，对于在施工过程中发 生的一切不安全及人身伤亡事故均由承包方负全责，发包方不承担任何责任； 3、拆除工程所产生的建筑垃圾，由承包方按照环保要
编号： 拆除工程施工合同 工程名称： 工程地点： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日
拆除工程施工合同 委托方：（以下简称甲方） 受托方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》、《城市房屋拆迁管理条例》、等法律、法规和政策性文件，为完成项目的开发建设，甲方通过方式确定乙方受托承担本项目标段的房屋拆除工作，经甲、乙双方友好协商达成如下合同。 一、工作内容、范围、拆除量、拆除期限 1、甲方委托乙方对号标段内的房屋及附属物依法进行拆除。在被拆迁人腾空房屋后，乙方应及时将房屋及附属物拆除。 2、受托拆除四至范围（参见附件）： 东至： 西至： 南至： 北至： 3、拆除量 拆迁范围内住宅居民约户，非住宅房屋建筑面积约平方米，乙方受托拆除居民住宅房屋及附属物约平方米，（非住宅房屋约 平方米）。确切拆除面积待拆除工程完毕后按有关规定经甲方审核后确定。 4、完成拆除工作期限：自拆迁公告发布之日起日内，乙方应当完成其受托拆迁范围内的所有被拆迁房屋的拆除工作并经甲方验收合格。（经甲方认定予以保留的建筑除外）。 二、甲方责任 1、提供相关文件，协助乙方办理相关拆除手续，协助乙方接洽政府、地方有关部门对施工现场的各项检查。
2、提供施工临时用水电接驳口，为乙方提供现场办公等条件。 3、向乙方下达拆除施工进度，甲方在乙方完成拆除清运工作后负责进行场地的验收工作。 4、监督乙方的安全生产、文明施工、环保措施。 5、其他约定： 三、乙方责任 1、乙方保证具国家及的有关规定的资质，否则，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付款项，并应向甲方支付￥＿＿＿＿元的违约金。 2、严格按照政府相关规定办理拆除施工方案、拆迁许可证、环保责任书、登记备案手续、防治扬尘污染责任书、渣土消纳手续等各种备案、施工手续，缴纳政府规定的有关费用。 3、严格执行政府部门制订的各种环保规定。 4、严格遵守政府相关部门对拆除工作的有关规定，妥善处理本拆除工程与地域管辖相关部门的关系。确保在开工前办理各项手续完毕，并报当地城管部监管。 5、编制拆除、环保方案及安全施工方案。按照有关规定做好拆迁工地防止扬尘污染工作。房屋渣土要及时清运，不能及时清运的应采取防止扬尘的措施，严格控制扬尘污染。 6、开工前负责做好防护系统地搭建，封闭拆除现场，搭设有效围挡。 7、自行解决拆除中所需的全部设备、工具、材料及劳保用品。负责将所需水电从甲方提供的接驳口处连接到用水电处，负责支付水电费。 8、对已经拆除完毕的房屋要加强管理，特别是有关水、电、煤气等管线的管理，以及防火、防汛工作管理。 9、乙方必须在被拆迁人将房屋腾空后24小时内将房屋的门窗、屋顶等拆除。（甲方同意予以保留的房屋除外） 10、因乙方拆除施工措施不到位而造成的损害赔偿、行政处罚等，均由乙方自行承担。如此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。 11、乙方在拆除施工中应当对现场文物妥善保护，不得随意拆除，造成损失的应由乙方承担法律责任。 12、按时完成房屋拆除工作并通过甲方验收。
拆除烟囱 合 同 书 甲方：
乙方： 依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同法》及其它有关法律、行政法规规定，双方本着平等互惠互利的原则，结合本工程具体情况订立本合同。 一、工程地点：邯郸机务段院内 二、承包范围： 三、合同工期： 四、双方责任： （一）、甲方责任 1、甲方向乙方指定施工场地范围，对乙方进行安全技术交底，乙方必须在甲方指定范围内施工。 2、负责对拆迁施工现场的监督、检查。 3、负责对拆除完毕的场地进行验收。 （二）、乙方责任： 1、按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清扫等工作。 2、乙方保证连续施工，确保在合同工期内完工。 3、乙方在施工中应规范作业，确保施工安全，因乙方或其他原因造成的安全责任由乙方自行负责，由此发生费用由乙方承担。 六、工程款及支付方式： 七、本合同自甲乙双方签字或盖章后生效，双方结清工程款后合同效力终止。
甲方：乙方： 年月日 烟囱拆除安全协议 1、乙方在进场前应制定施工安全措施，并提供承包工程要求的相关资质证明材料，所提供的资料必须真实、合法有效。合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。
2、乙方进场施工，须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。 3、乙方施工前必须工人员进行安全教育，乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他施工队，如甲方确认工程项目有转包事实，甲方可要求停工或取消乙方施工权利，另找供应商合作； 4、开工前，施工作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经甲乙双方公司安全监督管理部门审查通过； 5、施工人员进场必须统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于甲方安全管理人员和上级主管领导检查； 6、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查； 7、施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失均由乙方负责。 8、施工过程中如需使用水、电、气（压缩空气、天然气）等，施工单位必须填写申请单，经甲方同意，由专业人员指定接水、电、气地点，电器线路和管路连接规范，并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用。所需费用由施工单位负担； 9、施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中甲乙双方必须指派安全人员在现场监护；
拆除工程委托合同 委托方（以下称甲方）： 受托方（以下称乙方）： 甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，根据相关法规、政策规定，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。 第一条拆除范围 1.1拆除工程地点: 1.2拆除工程范围:。 1.3拆除工程工期：10日历天 第二条拆除程序 2.1乙方拆除过程需保证原有结构安全，如造成原有结构破坏，相关后果由乙方承担。 2.2乙方对市政、公用设施采取相应保护措施。 2.3乙方负责制定并落实施工方案（施工方案中应包括：施工方法、安全措施、环保措施等主要内容）。 2.4拆除施工过程中，乙方应合理安排拆除机械，拆除机械乙方自备，保证不影响甲方的正常施工进度。如因设计变更及不可抗力因素影响导致停工,工期相应顺延。由于乙方原因,影响甲方工程进度,每逾期一天,乙方支付甲方500元违约金. 第三条拆除内容及计费 1、所有砖墙拆除费用为60元/㎡。
2、二层顶板、梁、门厅雨篷/三层顶板、梁拆除费用为260元/㎡。 3、四层顶板由于次梁数量较多，拆除费用为楼板260/㎡，次梁1300元/根（具体梁数量由甲乙双方现场认定）。 第四条乙方责任 4.1安全责任 4.1.2负责制定拆除工程现场安全操作规程，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工。 4.1.3建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由乙方自行解决，并承担由此产生的经济和法律责任。 4.1.4接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正。 4.1.5乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》,《建筑安装工人安全操作规程》,《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。 4.1.6遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线。 4.1.7做好施工现场清理和垃圾清运等工作。 4.2.1制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，降噪音等环保措施。 4.2.2 施工过程中应注意保持清洁卫生，拆除过程中应随拆随洒水，避免大量扬尘。 4.2.3垃圾清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。 4.3文明施工 4.3.1乙方应作好文明施工及消防准备工作。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 旧房屋拆除合同
编号：FS-DY-88355 旧房屋拆除合同 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《绵竹市房屋管理拆迁规定》等法律法规，本着平等互利的原则，经友好协商签订如下合同： 一、工程概况： 工程名称： (一)工程地点： (二)拆除范围：甲方指定的拆除房屋、门窗设备及构筑物及场地内的杂草树木。房屋拆除范围须拆除至自然地坪。拆除的旧材料归乙方所有，由乙方自行处理。 (三)拆除面积：拆除房屋总面积为㎡。 (四)承包方式及旧材料费支付方式：承包方式为全包。合同签订后至乙方进场三日内，乙方一次性按建筑面积每平米
元(大写：)，并且乙方向甲方支付工程拆除保证金共计人民币万元(大写：)，待乙方按合同约定拆除施工结束后，通知甲方进行验收，经甲方验收合格且无任何违反本合同约定的违规处罚等扣款情况，甲方在验收后三日内退还乙方保证金人民币元(大写：)。甲方不向乙方支付任何费用。 二、工程内容： 1、乙方负责拆除甲方场地内指定的所有建筑物及构筑物及场地内的杂草，并清运全部建渣。 2、乙方严格负责按照施工规范要求进行拆除施工，搭设拆除施工过程中的所有安全防护措施。 三、工程期限： 工期以甲方书面通知乙方拆除日期之日起天，所有拆除清渣施工结束，除不可抗力及甲方同意延期因素外，乙方必须按期施工完毕，否则视为违约。 四、甲乙双方责任 (一)甲方责任 1、负责通知及申请相关部门对拟拆除房屋进行断水、断电、断气、断通讯等工作。
篇一：拆除工程合同书范本 建筑物拆除合同书范本 发包方: 承包方: 甲方将自有房屋秦金路房屋拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经共同协商，一致同意签订本协议。 一、施工内容及工程量： 1、施工内容：建筑物拆除，渣土清运。 2、拆除标准：拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地平。 3、注意；施工中拆下的各类废旧材料归乙方所有,均由乙方自行处理。 二、工程价款及结算方式： 1、工程价款： (１)双方商定项目总金额：元 2、结算方式: （1)自签订合同开工日到拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地平,一次性付清工程款。 三、施工日期： 1、本合同工程定于20１2年2012年 2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时,甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。 四、双方责任及权力： 甲方： 1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底,交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。 2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。 3、配合乙方对施工人员进行安全教育。 ４、甲方指定为工程项目负责人,负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。 乙方： 1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施,。 2、积极配合甲方的工作。 3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。 4、必须严格按照相关法规条文施工作业,注意环保要求：控制噪声，避免不安全因素发生。 5、负责机械及人员的安全,加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失; 并负责其施工人员的安全保险,对因管理不善所发生的任何安全责任事故,责任由乙方承担,。 6、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。 ７、乙方指定为工程项目负责人,全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。 五、违约责任： １、违反本合同规定,甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。 ２、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决,协商解决不成的可向当地人民法
混凝土施工承包合同 甲方： 乙方： 甲方将工程劳务发包给乙方施工，为明确双方责任和义务，经过双方友好协商，订立本合同。 一、工程项目和承包范围名称： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包范围 挡墙基础开挖、运输，所有图纸上涉及到，混凝土结构的浇注施工、砼输送泵布料机及管道的安装和拆除、现场清理、砼试块的留置、砼及试块的养护、砼质量缺陷的修补、维护，砼拟浇筑部位的清理等）。 混凝土施工过程中要求合理施工，平整度、垂直度等均满足规范要求。修补混凝土成型后存在的质量通病如：烂根、蜂窝、麻面、起沙、涨模等，保证混凝土浇筑质量，并在规范要求天的数内，对不同类型的混凝土进行养护。在施工过程中，避免混凝土的不合理浪费，并要求混凝土浇筑、振捣完毕后及时清运混凝土残渣。混凝土修补过程中产生的垃圾及废弃物，混凝土施工班组，无条件对此进行清理。如在浇筑混凝土过程中，混凝土将管道、预留管道等堵塞，则混凝土班组负责对管道的疏通和清理，并承担由此发生的一切费用。 三、承包方式及合同价款：
1、承包方式：本工程模板制用安装项目以包清工、包工期、包质量、包安全、包小型工器具（如铁锹、振捣棒，平板式振捣器、铁抹子、木抹子等） 2、本工程按照施工中挡墙混凝土有效体积包干。 价款：每立方米按照元（质量、进度、安全文明施工，各占据元/平方米，达不到要求从此部位工程款中扣除），其单价组成为：施工操作等占以上单价的70%，清理现场、废料回收等占据30%。承包单价已包括工人作业所需要的安全防护用品及工伤保险金等，达不到合格标准按照合同价的85%结算。 挡墙基础开挖及运输按实际方量结算，元/立方米。挡墙回填方量按实际方量结算，元/立方米。 3、上述单价均为综合单价包干，凡为完成约定工作所必须进行的辅助工作所发生的费用均包含在上述单价中，为完成上述工作进行的相关工作部进行计量。 本合同最终解释权归甲方。 四、工期： 1、本工程自年月日开始进场，总工期为 天。 2、在履行合同过程中，根据变更、不可抗力等因素而影响工期时，经过甲、乙双方协调后确认。 五、质量工艺要求： 1、质量标准为
安全拆除技术协议文本 Signing an agreement can protect the legitimate rights and interests of both parties in accordance with the law and avoid many unnecessary disputes ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-001604
安全拆除技术协议文本 第一章工程概述 1．1主要设备、建（构）筑物概况 _____有限公司需关停火电厂共3座，分别为_____火电厂、_____火电厂和_____火电厂关停机组合计5台，共3．9MW。 _____火电厂位于_________，1#机组6MW于1981年建成投产，2001年对设备进行了改造；2#机12MW于2007年投产发电，均为燃煤火电机组。2012年3月转为停机备用。 _____火电厂位于__________，现装机一台6MW，2003年投产发电，为燃煤火电机组。2007年11月转为停机备用。 _____火电厂位于__________，装机两台共15MW（2×7．5MW），两台机组分别于2003年和2005年投产发电，均为燃煤火电机组。2012年3月转为停机备用。
1．2主设备情况： 1．2．1锅炉共5台。其中_____火电厂2台型号分别为JG-35/3．82-M 和YG-75/3．82-M1型燃煤锅炉，生产厂家分别为江西锅炉厂和济南锅炉集团有限公司；_____火电厂2台型号都为JG-38/3．82，生产厂家为江西锅炉厂；_____火电厂1台型号为SHF35-39/450，生产厂家为江西锅炉厂。 1．2．2汽轮机共5台。其中_____火电厂2台型号分别为N6-35-1和N12-3．43，生产厂家为青岛汽轮机厂；_____火电厂2台型号分别为CC6-3．43/1．27/0．39和N7．5-3．43，生产厂家都为杭州汽轮机股份有限公司；_____火电厂1台型号为N6-3．43-1，生产厂家为青岛捷能汽轮机股份有限公司。 1．2．3发电机5台，其中_____火电厂2台型号分别为QF-6-2和QF-12-2；_____火电厂2台型号分别为QF2-7．5-2F和QF-7．5-2，生产厂家分别为四川东风电机厂和山东济南电机厂；_____火电厂1台型号为QF-6-2，生产厂家为济南发电设备厂。 1．3建（构）筑物情况
拆除混凝土路面承包协议 甲方：XXXXXXXXXXX有限公司 乙方:XXXXXXXXXXX（身份证号） 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等自愿，公平和诚实信用的原则，双方就内蒙古人民医院连廊基础路面人工砼拆除工程施工事项协商一致，订下以下合同，双方共同遵守，共同执行。 一、工程名称： 砼路面拆除工程 二、工程地点： 内蒙古人民医院院内 三、承包方式： 包工、包机具、包质量、包安全、包工期、包验收、包文明施工。 四、承包内容： 内蒙古人民医院新建连廊,人工静力拆除基础原路面砼梁拆除、破碎，拆除面积约450平方米。 五、施工工期： 从2015年09月14日开工至2015年09月20日完工。有效施工工期6天（有非施工方原因、人力不可抗拒因素造成工期拖延，工期顺延） 五、承包单价及计算方式： 按实际拆除体积计算，每立方400元（肆佰伍拾元整）。 六、承包单价内所包括的内容： 1、人工工资、停工、窝工工资。 2、自身引起的工伤医疗费用、病假费用、以及个人防护用品和一切劳保、福利费用等意外工伤医疗费用。 3、交通费用、夜餐费用及餐具、厨房用具，办理工人劳务等所有证件费用。 4、材料、机械场地内运输及堆放等。 5、带班补贴和有关部门管理费用。 八、付款方式： 工程完工后，付工程结算的80%，剩余工程款甲方三个月内付清。 九、甲方责任： 1、按计划下达施工任务，并派施工人员现场指挥监督管理。
2、管理、监督、培训乙方有关安全操作规程工地管理制度。 3、负责审核和支付承包内容规定的工程款项。 4、按规定对施工工人实行全面管理、定期安全培训工作。 5、负责给工人办理意外保险，费用由双方分担。 十、乙方的责任和义务： 1、按计划安排组织（身体健康，年龄在18—45岁之间）施工人员进场，，无身份证者不能进场，并且进行三级教育，登记存档，持证上岗。 2、进场人员要跟施工进度，随时增加足够劳动力。 3、接受甲方的技术指导，配合甲方监管，强化进度安排。 4、严格遵守安全操作规程，保证安全施工，如果因违反安全操作规程造成的安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方负责。 5、严格遵守国家法律。工地所有规章管理制度服从甲方的管理安排，若发生违法乱纪行为（如：故意闹事、捣乱、打架斗殴、偷窃、嫖赌等）甲方有权责令其停工整改，甚至终止合同，由此造成的一切经济损失和法律责任全部由乙方负责。 6、乙方工人在施工过程中必须节约用水用电和爱护公物，造成浪费或损失公物，甲方有权追究乙方赔偿。 7、乙方必须认真读懂甲方提供的施工方案，要按照甲方的施工方案要求和细则进行施工。如不按照施工方案施工，甲方有权终止合同。 8、负责向甲方办公室随时通报该项目施工具体人数 十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字日生效。 十二、本合同未尽事宜双方协商解决，工程完工结算完毕自动失效。 甲方：乙方： 20145年09月14 日 2015年09月14日
文件编号：RHD-QB-K2258 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 房屋拆除施工合同标准 版本
房屋拆除施工合同标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包人(全称)：(甲方)_________ 承包人(全称)：(乙方)_________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 工程名称：_________ 工程地点：_________ 第二条：发包方式、合同价款及承包范围 2.1发包方式：_________
2.2合同价款：_________ 人民币大写：(____________) 2.3承包范围： 第三条：下列文件作为本合同附件，并具有法律效力： 第四条：合同价款支付： 4.1、工程款支付：双方约定的工程款(进度款)支付时间和方式： 4.2、工程结算：双方约定的工程款结算支付时间和方式： 4.3、付款采用银行汇票或电汇。 4.4、本合同为固定单价合同，在合同实施期间不因政策或市场或实际拆除物数量与乙方测算数量发生偏差等因素的变化而发生改变。 第五条工期
具体开工时间：日期：_________ 第六条工程质量及技术要求 6.1乙方将拆除范围内建(构)筑物全部拆除，并将建筑垃圾运至指定的地点，拆除的材料全部运出厂外，拆除现场要做到工完料净场地清。 6.2拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。 6.3拆除的整个过程的工程质量及技术要求严格相关质量技术规范书执行。 第七条施工安全 7.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 7.2乙方必须设置足够的专职安全员，负责施工
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 房屋拆除工程施工合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商，就甲方委托乙方对该项目用地范围内的所有房屋（包括所有建（构）筑物、附届物）负责实施拆除工程施工事项达成以下协议： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容范围及主要工程量：按投标工程量活单进行施工 合同价款： 付款方式：一次性付款 合同工期： 二、双方职责 甲方职责： 协助乙方做好本项目拆迁的建（构）筑物、附届物和有关设备的界定工作。 监督本项目施工过程中的组织、安全防护措施、现场管理和工程实施工作,检查本项目工程进度和施工质量。 及时组织本项目竣工验收工作。 乙方职责： 按本协议第一条约定的项目内容和要求，确保在约定的工期内完成地上建（构） 筑物、附届物拆除、设备搬迁、场地平整（拆除指室外地坪标高土0.00）及土头垃圾活运等工作。 遵守国家、省、市有关管理规定进行本项目的施工。乙方不得将工程转包。在施
工过程中，乙方代表应长期驻现场指挥协调，直至工程结束。 指派为乙方驻工地代表、负责本项目施工现场的管理工作，落实安全生 产、文明施工、防尘降尘等措施，保证施工工地达成政府有关部门的管理要求。 在工程施工的全过程，乙方应严格按照施工规范，采取充分有效的安全措施进行施工，同时必须负责顾及临近未被拆除建筑物的安全无损。在施工过程中，若发生安全事故或发生临近建筑物被损坏事故，乙方必须承担完全的法律和经济责任。 积极配合甲方要求，做到边接受边拆除，尽快推进工程进展。 三、违约责任 1、若因乙方原因发生工期延误，甲方按500元/天的标准从乙方的拆除业务费用中扣减。 2、若施工中，不能及时有效地配合甲方或发生违反乙方职责其中一条的，甲方 有权另请施工单位施工，乙方应无条件撤离现场不得干扰。 四、其他事项 1、甲乙双方在合同履行过程中，如有发生争议，双方应本着合同、谅解、友好 的态度通过协商解决、协商不成时，可申请工程所在地建设行政主管部门调解； 调解不成时，可向XXX市仲裁委员会申请仲裁。 2、若因甲方原因或不可抗力的自然因素引起停工而延误工期或因被拆迁户阻挠 拆除，工期顺延。 3、本合同在实施工程中如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，可另行签订补充合 同或协议，补充合同或协议与本合同具有同等法律效力 五、本合同一式，甲、乙双方各执。 甲方：乙方:
拆除工程安全协议书 拆除工程是指对已经建成或部分建成的建筑物进行拆除的工程。下面学习啦小编给大家带来拆除工程安全协议书，供大家参考! 拆除工程安全协议书范文一甲方：华润雪花啤酒(福建)有限公司 乙方：江苏三里港高空建筑防腐有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程施工现场管理办法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规规定，加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方承包本合同项下甲方的工程，甲乙双方就安全生产事项经协商一致，订立本合同。 1、词语定义： 下列词语具有本条所赋予的定义： 1.1 甲方：指本合同约定的发包人及其合法承继人; 1.乙方：指本合同约定的被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法承继人。 1.工程：指甲乙双方签订的施工合同中约定的全部工程; 1.违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义
务不符合约定所应承担的责任。 、工程概况： .1工程名称：煤烟囱拆除工程; .2工程地点：甲方厂区内; .3工程范围和内容： 序号分项工程工程内容计量单位工程量 1烟囱拆除工程烟囱高度50m，底部直径4.38m，顶口直径1.7米,砖砌结构;包含脚手架搭建、人工拆除筒体、建筑垃圾外运及施工期间安全防护等工作座1 .4施工安全风险： .4.1施工人员劳动保护用品的使用和配置; .4.2高空作业的脚手架搭建及安全防护风险; .4.3安装施工现场的区域隔离、安全警示。 .5风险防范措施： .5.1乙方必须为参与甲方工程施工人员配备符合国家规定的劳保防护用品;如：安全帽、安全带、防尘口罩、护目镜、电焊手套、绝缘鞋等，现场施工人员必须正确穿戴使用劳保防护用品; .5.2乙方施工临时用电必须采用TN-S系统，符合“三级配电两级保护”，达到“一机、一闸、一漏、一箱”的要求，电箱线路敷设、接零保护、接地装置、电气联接、漏电保护等各种配电装置均应符合规范要求。同时应在施工现场配备
编号：FS-HT-05018 房屋拆除施工合同Housing demolition construction contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
房屋拆除施工合同 发包人(全称)：(甲方)_______ 承包人(全称)：(乙方)_______ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 工程名称：_______ 工程地点：_______ 第二条：发包方式、合同价款及承包范围 2.1发包方式：_______ 2.2合同价款：_______ 人民币大写：(______) 2.3承包范围：
第三条：下列文件作为本合同附件，并具有法律效力： 第四条：合同价款支付： 4.1、工程款支付：双方约定的工程款(进度款)支付时间和方式： 4.2、工程结算：双方约定的工程款结算支付时间和方式： 4.3、付款采用银行汇票或电汇。 4.4、本合同为固定单价合同，在合同实施期间不因政策或市场或实际拆除物数量与乙方测算数量发生偏差等因素的变化而发生改变。 第五条工期 具体开工时间：日期：_______ 第六条工程质量及技术要求 6.1乙方将拆除范围内建(构)筑物全部拆除，并将建筑垃圾运至指定的地点，拆除的材料全部运出厂外，拆除现场要做到工完料净场地清。 6.2拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设
项目拆除工程施工合同 甲方： 乙方： 合同编号：
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3拆除工程规模： 1.4工程概算投资额或建筑安装工程费：（暂定价）。 二、工程内容及要求 2.1施工内容：甲方指定部位建筑物及构筑物拆除，渣土清运，成品保护等。 2.2工程要求：需严格按照流程施工，乙方施工行为不得对甲方建筑物造成破坏性影响，乙方施工前需向甲方报批施工组织设计书，同时应协同原建筑设计院及甲方协商，积极预防拆除工作对本建筑可能出现的危险并提出建议。乙方施工期间还应对非施工范围内的建筑物、设备、工器具、装饰装修等其它部位进行成品保护工作。相关工作验收合格后由甲方签字确定工作成果。 三、签约酬金及付款约定 3.1签约酬金：采用总价包干的方式，本工程包干总价为￥（大写￥元），该总价包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、间接费、风险费、劳保费、规费、税金、总包配合费、文明施工费、安全施工费、采保费、保险费用、流动津贴、深化设计费、中标服务费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费、风雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、生产工具用具使用费、工程点交场地清理费、施工降排水费、大型机械设备进出场及安拆租赁费、总承包服务费、赶工费、材料检验费、机械检测费、税金、材料保管费（包含对甲供材料的保管）、综合技术服务费、垃圾处理费、工程保险费、所有措施费及其他国家或地方（包括行业）规定收取的建设工程相关费用等在内的全费用综合单价，不作任何调整。 3.2付款方式： 3.2.1本合同不设预付款；
合同编号：混凝土浇筑工程劳务承包合同 工程名称：工程地点：发包方：承包方：身份证号码：联系电话： 签约日期： 混凝土浇筑程劳务承包合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 结合本工程的具体情况，依照《中华人民共和国合同法》、《中华
人民共和国劳动法》及国家有关规定，经甲、乙双方平等自愿、协商一致，甲方同意将金海湾·阳光假日项目混凝土浇筑部分工程劳务分包给乙方施工，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条承包性质 承包方自行组建专业的施工队伍，本合同承包人是本合同工程承包班组全体工人授权的签约代表。 第三条承包方式 1、乙方包人工、包质量、包进度、包工期、包安全、包验收、包成品保护、包凿毛、包养护、包材料的保管及二次运输、包所在区域的楼层清理、凿打及工完场清。 2、甲方仅提供混凝土及砼输送设备及每层一个移动配电箱。 3、乙方负责振动器、振动棒、平板机、磨光机、太阳灯（含灯管、灯架及电线）、水管、自用机械设备的电缆和电线、开关、插座、机械的维修保养、劳保用品等所有施工机具及辅材。． 第四条承包综合单价 （一）承包范围：14#楼混凝土浇筑工程（含地下室部分及连廊）。（二）承包综合单价： 1、地下室（含顶板）所有混凝土浇筑工程（含垫层、承台、地梁、墙柱、底板和顶板）后浇带、构造柱、梁、等，综合单价按
浇筑砼体积元/m3计价。（包括土方清理、回填、抽水等所有一切工序）垫层必须压光。 2、地下室顶板以上部位所有混凝土浇筑工程，按建筑面积承包综合单价元/m2计价。 3、地下室防水砂浆保护层按元/㎡计价。 4、如果采用天泵浇筑混凝土时，地下室或基础承包综合单价每立方米扣除元；地下室以上部分承包综合单价每平方米扣除元； 5、乙方能够满足项目部工期、质量、安全文明施工要求且没有劳资纠纷发生等情况下，甲方同意按1.00元/㎡进行奖励（按建筑面积计算）。 （三）承包综合单价的组成及所占比例： 1﹑根据工程和施工情况双方测定完成工程承包范围（含设计变更）全部工作内容需耗用的全部人工费占综合单价的45 %； 2﹑乙方以及所有施工人员严格按照有关质量、进度要求所采取的各种措施费用（含赶工措施费、工人加班费）占综合单价；% 20 的． 3、乙方及所有施工人员为达到安全文明施工要求所需的费用占综合单价的5 %； 4、乙方派驻施工现场管理人员的工资费用（含法定节假日的补偿费用）占综合单价的5 %； 5﹑国家规定的各种费用（如工人的个人所得税、工伤保险等社会保险费）占综合单价的8 %；
拆除工程安全协议书 甲方：华润雪花啤酒(福建)有限公司 乙方：江苏三里港高空建筑防腐有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程施工现场管理办法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规规定， 加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行， 促进安全生产、文明施工，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方承包本合同项下甲方的工程，甲乙双方就安全生产事项经 协商一致，订立本合同。 1、词语定义： 下列词语具有本条所赋予的定义： 1.1甲方：指本合同约定的发包人及其合法承继人; 1.2乙方：指本合同约定的被甲方接受的具有工程施工承包主体 资格的当事人以及取得该当事人资格的合法承继人。 1.3工程：指甲乙双方签订的施工合同中约定的全部工程; 1.4违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符 合约定所应承担的责任。 2、工程概况： 2.1工程名称：煤烟囱拆除工程; 2.2工程地点：甲方厂区内; 2.3工程范围和内容： 序号分项工程工程内容计量单位工程量
1烟囱拆除工程烟囱高度50m，底部直径4.38m，顶口直径1.7米,砖砌结构;包含脚手架搭建、人工拆除筒体、建筑垃圾外运及施 工期间安全防护等工作座1 2.4施工安全风险： 2.4.1施工人员劳动保护用品的使用和配置; 2.4.2高空作业的脚手架搭建及安全防护风险; 2.4.3安装施工现场的区域隔离、安全警示。 2.5风险防范措施： 2.5.1乙方必须为参与甲方工程施工人员配备符合国家规定的劳 保防护用品;如：安全帽、安全带、防尘口罩、护目镜、电焊手套、 绝缘鞋等，现场施工人员必须正确穿戴使用劳保防护用品; 2.5.2乙方施工临时用电必须采用TN-S系统，符合“三级配电 两级保护”，达到“一机、一闸、一漏、一箱”的要求，电箱线路 敷设、接零保护、接地装置、电气联接、漏电保护等各种配电装置 均应符合规范要求。同时应在施工现场配备必要的电器检测仪器、 仪表，且必须配置专业电工，电工每天必须对施工现场进行巡回检查，发现隐患及时整改，并做好巡查记录; 2.5.3在禁火区内动火必须向甲方办理动火许可证，动火时，乙 方必须有人监火并坚守岗位，动火许可证必须经甲方相关人员审批 确认后方可动火。氧气瓶、乙炔气瓶、液化气瓶以及电焊机等焊接、切割工具、设备的存放、使用必须符合国家规范要求。施工人员从 事焊接、切割等特种作业必须严格遵守岗位安全操作规程，严格按 安全操作规程操作; 2.5.4拆除作业时，必须严格遵守拆除作业规程标准，乙方自行 加装支撑防护，施工现场使用的机械设备必须符合国家规范要求， 严禁使用国家明令淘汰使用的设备; 2.5.5乙方必须利用隔离绳、隔离网、施工现场区域与甲方生产 区域严格区分隔离，保证足够的安全间距，并在各个出入口显眼位
拆除混凝土路面承包协议 有限公司 甲方：XXXXXXXXXXX （身份证号） 乙方:XXXXXXXXXXX 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、 行政法规，遵循平等自愿，公平和诚实信用的原则，双方就内蒙古人民医院连廊基础路面人工砼拆除工程施工事项协商一致，订下以下合同，双方共同遵守，共同执行。 一、工程名称： 砼路面拆除工程 二、工程地点： 内蒙古人民医院院内 三、承包方式： 包工、包机具、包质量、包安全、包工期、包验收、包文明施工。四、承包内容： 内蒙古人民医院新建连廊,人工静力拆除基础原路面砼梁拆除、破碎，拆除 面积约450平方米。 五、施工工期： 从2015年09月14日开工至2015年09月20日完工。有效施工工期6天（有非施工方原因、人力不可抗拒因素造成工期拖延，工期顺延） 五、承包单价及计算方式： 按实际拆除体积计算，每立方400元（肆佰伍拾元整）。 六、承包单价内所包括的内容： 1、人工工资、停工、窝工工资。 2、自身引起的工伤医疗费用、病假费用、以及个人防护用品和一切劳保、福 利费用等意外工伤医疗费用。 3、交通费用、夜餐费用及餐具、厨房用具，办理工人劳务等所有证件费用。 4、材料、机械场地内运输及堆放等。 5、带班补贴和有关部门管理费用。 八、付款方式： 工程完工后，付工程结算的80%，剩余工程款甲方三个月内付清。 九、甲方责任： 1、按计划下达施工任务，并派施工人员现场指挥监督管理。
2、管理、监督、培训乙方有关安全操作规程工地管理制度。 3、负责审核和支付承包内容规定的工程款项。 4、按规定对施工工人实行全面管理、定期安全培训工作。 5、负责给工人办理意外保险，费用由双方分担。 十、乙方的责任和义务： 1、按计划安排组织（身体健康，年龄在18—45岁之间）施工人员进场，，无身份证者不能进场，并且进行三级教育，登记存档，持证上岗。 2、进场人员要跟施工进度，随时增加足够劳动力。 3、接受甲方的技术指导，配合甲方监管，强化进度安排。 4、严格遵守安全操作规程，保证安全施工，如果因违反安全操作规程造成的安 全事故，一切责任及经济损失全部由乙方负责。 5、严格遵守国家法律。工地所有规章管理制度服从甲方的管理安排，若发生违 法乱纪行为（如：故意闹事、捣乱、打架斗殴、偷窃、嫖赌等）甲方有权责令其 停工整改，甚至终止合同，由此造成的一切经济损失和法律责任全部由乙方负责。 6、乙方工人在施工过程中必须节约用水用电和爱护公物，造成浪费或损失公物，甲方有权追究乙方赔偿。 7、乙方必须认真读懂甲方提供的施工方案，要按照甲方的施工方案要求和细则 进行施工。如不按照施工方案施工，甲方有权终止合同。 8、负责向甲方办公室随时通报该项目施工具体人数 十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字日生效。 十二、本合同未尽事宜双方协商解决，工程完工结算完毕自动失效。 甲方：乙方： 20145年09月14 日 2015年09月14日
房屋拆除施工合同书样本 房屋拆除施工合同书范文一 甲方 乙方 因涉及到工程需要拆除。拆除工作由乙方负责?根据安全工作“谁施工谁负责”的原则，为确保安全、明确责任，经甲乙双方商定订立安全协议如下： 一、乙方必须认真贯彻国家，地方市和上级劳动保护，安全生产主管部门颁发的有关安全生产，消防工作的方针政策，严格执行有关劳动保护法规、条例和规定。严格按安全要求施工。 二、乙方施工前应对施工人员进行安全施工进行教育，制定规章制度，提出有关要求，确保施工人员认真执行。 三、乙方必须杜绝违章作业，确保拆除工作安全进行，并根据要求做好安全应急预案。为确保施工安全，严禁违章施工。 四、乙方在施工中所发生的安全事故及意外伤亡事故，由乙方负责解决并承担任何责任和费用，如发生安全事故必须在第一时间内通知甲方和上级有关部门。
五、拆除前乙方负责检查周边邻居的房屋有无异样。 六、拆除过程中不能随意对邻居造成影响。如有后果一切由乙方承担，拆除过程中，如发现邻居的房屋有异样，应立即采取有效措施(如支撑、加固等)，如不及时处理，后果一切由乙方负责。 七、拆房价格共计为￥元大写( )，拆房地点为甲方协助乙方做好断水、停电等工作，防止外来人员进入施工现场，预防事故发生。 八、工地开工日期为: 年月日至年月日，工期为天，不能拖延。如乙方未按照合同规定的时间完成拆除工作，每延长一日，直接从应支付价款中扣除30%作为违约金。如乙方拆除不符合甲方要求，甲方有权责令乙方返工，并扣除10%-30%的应支付价款。 九、工程现场拆迁完后，由乙方负责对现场垃圾进行清理、外运。与甲方验收合格后交给甲方。 十、乙方拆除完毕，甲方验收合格后一次性付给乙方拆除房屋人工费用￥ (大写：本协议经双方签字生效，此合同一式两份，双方各执一份。 甲方乙方 代表人代表人 身份证身份证