明光万里红牡丹园园区
排水沟工程合同
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：明光万里红牡丹园园区排水沟施工工程
2、工程地点：安徽省明光市管店镇
3、工程范围：项目园区内砖砌排水沟施工
4、承包方式：甲方仅提供水泥砂石材料，其他均由乙方负责采购及施工
5、工艺及技术要求包括但不仅限于：高度1000mm；净宽度600mm；两侧240mm
砖砌体排水沟，含沟底清理、水泥砂浆墙体砌筑、水泥砂浆抹灰、水泥压顶，沟底铺设厚10CM砂浆等工作。
6、施工要求：乙方必须严格按照本工程设计等相关要求和现行的国家、地方颁
发的质量验收规范、标准和规定要求，组织施工，确保工程总体坚实、牢固，水泥砂浆抹面，保证抹面的厚度，不得有裂缝、脱落、空鼓现象，整体外观
达到直线段顺直、无起伏。
二、合同工期
1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；
2、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a 发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸；
b设计变更或工程量增加；
c 不可抗力；连续2天以上雨雪天；
三、质量标准
工程质量标准：合格。
四、工程量及合同价款
本合同采用固定单价，计量支付的方式。
本工程除发包方提供的材料以为，工程单价105元/M（不含税金）按上述技术要求施工，若排水沟砌筑高度每增加100mm单价随之增加10元/M，若减少100mm 单价则随之减少10元/M，以此类推本单价中以包含人工费、机械费、措施费、利润、一切风险等所有费用。工程总价以实际完成工程量计算。
五、工程款结算及支付
1、工程每月按已完成工程量65%支付给乙方，待工程竣工验收合格后，甲方支付95%工程款，工程质量保修期满后，支付总额的5%。（质量保修期为1年）。
六、施工管理
1、发包人在合同签定后2日内提供图纸或现场衔接，承包人于接到图纸2日内完成设备调运并运抵工地现场。
2、施工方的任何人员必须尊重甲方单位的人员，不得无理顶撞。违者对当事人给予不少于500元的处罚，并更换施工方管理及施工人员。
3、施工方施工人员在进行施工时，应做到量材而用，对于浪费材料现象，一经发现，将按原材料的5倍进行处罚。
6、施工方管理人员必须及时参加项目部的有关会议或活动，对无故迟到或不参加者给予每次500元处罚。
7、乙方作好安全防护，并对施工人员进行安全交底。一切安全事故由乙方负责。
8、对于施工过程中出现的质量问题，项目部管理人员提出后应该立即组织整改或答复，如果在验收时未整改的，对乙方工长和质量员进行500元/次处罚，由此造成的工期延误由乙方负责。
9、施工方必须认真对待项目部发出的质量整改通知单，在规定的时间完成整改。否则处罚500元/次。
10、本工程必须达到合格标准，若因施工方原因未达到，甲方将对施工方处以1万元的罚款，并承担因此造成发包方的损失。
七、发包方方义务
1、负责提供施工图纸一套（乙方施工中所有图纸由乙方自己负责，费用已包含合同价款中）。
2、组织施工检查、验收、监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按
图施工的情况。
3、负责解决施工中存在或发生的技术问题。
4、按照合同要求支付工程款。
八、施工方义务
1、负责合同范围工程施工有关的各项工作。
2、已方未按甲方要求的合同日期进场，造成的一切损失由施工方承担。
4、施工方应严格按照国家规范及安徽省属有关规定组织施工，并对其工程质量、工期、安全全面负责。
5、对甲供材料办理好交接程序后，作好有效的管理工作，最终使用量超过设计量及定额规定的损耗，所产生的材料费用由乙方承担。
九、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前3日内，应将验收日期以通知发包人届时验收，发包人应及时验收。如发包人不能按期参加验收，以承包人提出的结论，视为合格；
2、本项目规模小，保修期为12个月。
3、保修期内发生属于保修范围的质量问题，由施工单位免费维修；因不可抗力因素或不正当使用等造成的损坏，施工单位不承担责任；因施工单位原因导致的质量事故给业主造成损失的，由乙方完全承担。
4、保修期内，工程问题需要电话通知后的24小时内到场处理，逾期由乙方承担全部损失。以上款项均在乙方的工程款保修金中扣除。
九、现场代表
承包人现场代表，承包人代表的权利义务按本合同约定，解决工程中
所遇问题的协商及决策意见的签证、处理。
十、争议解决
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。
十一、附则
本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式二份，发包人与承包人各执一份，具有同等法律效力。
发包方：施工方：
负责人：负责人：
电话：电话：
【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】