编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
搭棚承包合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
甲方：
乙方：
经甲乙双方协定，甲方将搭棚工程承包给乙方施工，为使工程能顺利进行，特订立本合同，双方共同遵守。
一、承包方式
本工程采取只包工的形式，施工期间实际所需的原材料由甲方
负责采购（乙方需提前至少一天做申请）。
二、工期
从2018年5_月24日至2018年月日，共计天。
三、施工要求
1、施工过程中不能损坏甲方财物，否则照价赔偿；
2、瓦孔必须用玻璃胶密封，确保不能漏水；
四、施工费用
1、单价：按元/平方米计算
2、费用：按完工后实际虽度面积计算
五、双方责任
甲方责任：
1、甲方提供场地堆放材料；
乙方责任：
1、乙方应按甲方提供的要求施工，做到遵纪守法，文明施工。对
所搭棚的质H安全负责。
2、严格遵守施工安全规定和安全操作规程，文明施工，确保安全, 杜绝盲目
指挥、操作，对危险操作位置，必须配置安全带，确保安全生产。如出现安全责任事故，则由乙方负全责；乙方施工人员的安全，也由乙方负全责；乙方承担因措施不力所造成的一切安全责任。乙方人员发生的一切安全责任事
故或者因乙方措施不力而导致其他人员的安全责任事故都与甲方无关，全部由乙方自己负全责。
3、乙方应及时掌握施工进度，并积极为甲方解决施工过程中碰到的困难，
做到按质虽、按期完成施工。乙方不得随意改变甲方的施工要求，如确要改变须征得甲方同意，否则由此另外产生费用由乙方负责。
4、乙方自用临时设施的搭建，自用工具设备的管理，由乙方自
行负责。
5、乙方因施工技术质虽问题而造成棚架变形，所有费用均由乙方负责。
6、乙方必须按安全技术操作规程进行搭设，并负责乙方人员的安全责任和
技术交底。进入施工现场必须戴好安全帽，绝对不能酒后作业，需穿硬底鞋作业；
7、拆架部位地面必须做好安全警告、围护并专人监护。
六、违约责任：
1、工程质虽不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工，因
此造成逾期交付的，乙方应向甲方偿付合同总金额每天0.1 %违
约金。如果给用户造成损失的，由乙方负责。
2、因乙方责任导致工程不能按期完成或乙方未按甲方的有关规
范进行施工时，乙方应按合同总额每天0.1 %向甲方偿付违约金, 且甲方有权解除本合同，另委托第三方完成。
七、纠纷解决方式：
双方发生纠纷时，如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
八、付款方式
1、乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方10日内检验完毕并将
结果通知乙方，检验完毕且暂无发现有施工质可题后一* 个月内全部付清。九、保修期限及保修责任
1、初步检验完毕后一年内，非不可抗力因素或人为原因出现质虽问题的，乙方无条件且免费进行补修；
2、若由于质虽问题造成财产损失或人员伤亡的，相关的损失及责任由乙方承担。
十、本协议签订之日起生效，壹式两也甲、乙双方各执壹份，重项未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方签字：乙方签字：
年月日年月曰
附：乙方身份证正反面图片
文件编号：RHD-QB-K4163 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 水沟工程施工合同范本 新标准版本
水沟工程施工合同范本新标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 水沟工程施工合同范文篇一 甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方) 甲方电站水利工程总长2800m，两单项工程须在20xx年底前竣工。现乙方自愿带队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。 一、乙方限包水沟工程长500m，包砌护墙500m。 二、水沟单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。 三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。 四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子
板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供给乙方棚布由乙方搭棚。 五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。 六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40元，5天生活费60元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。 七、施工规格要求： 1、乙方施工时，应先砌护坡墙高1.4m，平面宽50公分; 2、随后架角子板、两边高1.4m，沟口宽 1.7m，沟底1.4m，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指
导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指导。 八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。 九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。 十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。 十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指挥部持一份。 十二、乙方在施工中，一定搞好安全生产第一，
装修泥水工程承包合同 建设单位（甲方）：zzz装饰工程部 承包单位（乙方）： 甲方有一套位于zzB2-203;B2-201样板房的商品房，现委托乙方对该商品房泥水 部份进行装修。乙方按甲方图纸进行施工（附图纸）。 一、工程名称：室内装修泥水工程 二、施工地点：zz 三、泥水工程总造价：按甲乙双方签订的价格（附材料和人工价格表、施工验收检准），以工程现场实量数量结算。 四、付款方式：工程完全完工并或甲方项目负责人验收合格后，甲方于三十天内支付乙方90%的工程款，余下的10%的工程款为质量保证金，如无乙方原因导致的质量问题，或乙方已对质量问题部份进行整改的，甲方需于半年后支付给乙方。 五、施工期限：从2007年3 月25日起至2007年4 月25日止共31 天内完成。如因甲方改变设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。 六、保修：保修期为半年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的费用（包括材料）均由乙方负责。（如属甲方人为损坏或天然灾害问题除外）。 七、责任：（1）乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整。严格按照甲方的施工指引和甲方的施工标准进行施工（附施工指引和验收标准及甲方和施工现场管理理制度）（2）乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的经济损失由乙方负责。 （3）施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全，如因乙方原因造成的损失和乙方人员工伤意外，均由乙方自行负责。 （4）因乙方的原因未能按工期完成的，按延误天数每天扣罚总工程款的5%. 八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。 甲方：z市zz装饰工程部乙方：
编号：YB-HT-005848 寺庙建筑工程施工合同 Temple construction contract 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品文档/ Word文档/ 文字可改 编订：YunBo Network
寺庙建筑工程施工合同 发包方（甲方）：____________ 承包方（乙方）：____________ 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 一、工程概况： 工程名称：____________ 工程地点：____________ 工程承包范围：大雄宝殿__________㎡，____________元 天王殿__________㎡，____________元 钟鼓楼__________㎡，____________元 住宿楼及食堂__________㎡，____________元
二、合同价款__（固定价格） 金额（人民币大写）：______________；（小写）______________； 三、工期： 合同工期：______________________ 开工日期：______________________ 竣工日期：______________________ 四．工程质量标准 1．乙方必须严格按甲方所审定的设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。 2．施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。 五．安全生产乙方必须安全、文明施工，必要时工地现场应采用围护等措施，施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方承担。
甲方： 乙方： 因甲方工程施工需要，甲方委托乙方打井施工事宜，经甲乙双方平等协商，达成共识，并签订如下合同条款： 一、工程地点 二、工程项目及相关要求 1、施工项目：水井眼，计划总深度米。 2、尺寸要求：井口直径：厘米，泵直径厘米。单井深度不少于米，最小孔径不小于厘米。 3、技术要求：保证枯水期正常用水，出水量大于立方米/小时以上。 4、施工中若遇岩石地质，经甲方确认，由乙方自行解决，费用按下约定打井工料费计算。 5、按相关施工项目标准，确保工程质量、安全、进度。 三、承包形式 1、甲方负责乙方机械设备进出通道。如因纠纷而倒至乙方无法钻井施工工作，甲方应按每天元人民币赔偿乙方损失。 2、乙方负责提供打井设备、建井材料及施工人员并负责安全施工。 四、工程价款 1、打井工料费： 泥土地质按每米深度元。岩石地质按每米深度元结算。 2、设备费：
工程总价款为人民币元，大写：。 工程总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含水泵、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。 五、付款方式 1、乙方工程完工，并试抽水48小时，经双方确认合格，甲方将首付工程款 %共计 元给乙方。 2、完成验收交付后甲方试用月，若再无问题，付清剩余 %工程款。共计元给乙方。 3、工程结算款以方式支付。甲方如有拖欠乙方款项，乙方可按工程总价款的 %滞纳金向甲方索要和处罚。 六、其它约定 1、若打水失败（未出水或中途停工）或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用。 2、甲方为乙方施工提供方便，打井用水、电由甲方提供。 3、乙方施工完成后，即安装用电试抽水任务，费用由甲方负责。 七、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。 2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。 八、合同生效与终止： 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。
园区绿化承包合同 甲方：西安市奉正源殡仪馆 乙方：西安市周至中绿园林绿化工程有限公司 甲乙双方本着平等、互利、合作的原则协商，就乙方承包甲方园区绿化一事达成以下合同条款： 一、承包内容 西安市奉正塬殡仪馆园区苗木绿化。 二、时间要求 按甲方要求时限按时完成绿化任务。 三、承包方式 乙方按照甲方要求，采取包工包料、包苗木、包成活的方式进行施工，在甲方验收合格后一次性结清费用。 四、费用结算： 乙方为甲方进行园区绿化所采购苗木、栽植、人工、养护等，共产生费用贰拾柒万柒仟玖佰壹拾玖元柒角捌分（277919.78元），由乙方先行垫付，在甲方验收合格后，一次性结清费用。 五、双方职责 （一）甲方职责 1、甲方根据苗木种植技术要求全面监督、指导、检查、验收乙方工作。 2、在检查时如发现有不合格之处，及时通知乙方整改。 3、甲方为乙方提供水、电等方便，配合乙方进行园区绿化施工。 (二)乙方职责 1、乙方必须在规定工期内保质保量完成承包范围内所有绿化内容。 2、根据绿化需要，乙方应做好前期准备工作，确保按时展开工作，按期完成绿化任务。 3、由乙方绿化的苗木在未交付甲方之前，由乙方负责完成苗木的养护
工作。 4、在绿化过程中，乙方要严格按照规定、标准施工，确保苗木的规格、栽种符合甲方要求。 七、绿化养护工作要求及检查验收标准 1、绿化工作做到定期养护、施肥、病虫害防治。 2、检查验收标准 甲方对所种植苗木进行验收成活事按国家标准95%。 八、安全施工 1.清除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任导致甲方或者第三方财产损失。因此产生的费用由乙方承担。 2.乙方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。 九、违约责任：如有一方违约，另一方可终止合同，并向对方收取合同额5%的违约金。 十、本合同未尽事宜遵循一般行业性规定，经双方协商同意，签订补充协议做合同附件，与本合同具有同等效力，甲乙双方如发生争议，双方可协商解决，协商未果的，可申请当地仲裁机构协调解决。 十一、本合同一式六份，甲方执五份，乙方执一份。合同自双方签字盖章之日起正式生效。 附：园区绿化裁种清单 甲方： 法定代表人：年月日甲方： 法定代表人：年月日
电梯搭棚工程承包合同 甲方： 乙方： 一、用户名称：进场日期： 二、搭棚地址：厂检日期： 三、电梯型号、层站、数量及工程费用。 四、搭棚工程期限：从年月日至年月日止 五、工程款的支付方式及结算： 1、条件：按甲方规定完工后，两个月结算一次，乙方向甲方提供发票。 2、支付方式：转账支票。 六、施工准备： 1、合同签订后，乙方必须按本合同工程项目准备所需设备、材料及其工具并按甲方的要求进场施工。 2、乙方在施工前，如发现甲方提供的货物和施工现场存在问题时，应及时向甲方报告，得到甲方许可后方可施工。施工中如遗失零部件，由乙方负责，甲方
可供应缺件，费用由乙方支付。 《搭棚工程承包合同》第1页共2页 七、工程质量及验收方法： 1、乙方必须按照甲方提供的工艺文件进行施工，并遵守国家有关劳动安全条例和接受甲方监督。 2、乙方在确保工程完工后，应及时通知甲方，由甲方派员验收；市外搭棚工程若甲方不派员验收，由乙方填写搭棚完工单，并由用户或项目负责人签名确认。 3、工程完工后，乙方应对该梯的搭棚质量负责，以确保安装工作顺利进行；在安装过程中，如发现质量有不良情况，甲方有权追究乙方责任。 八、双方责任： 1、甲方应向乙方提供有关技术资料，并在技术管理、工程质量等方面给乙方予以指导。 2、甲方应及时掌握施工进度，并积极为乙方解决施工过程中碰到的困难。 3、乙方应遵守电梯用户单位的有关规章制度。 4、乙方应按甲方要求施工，对所搭棚的质量安全负责。 5、严格遵守甲方施工安全规定和安全操作规程，文明施工，确保安全生产，如出现安全责任事故，则由乙方负责。 九、违约责任： 1、工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工，因此造成逾期交付的，乙方应向甲方偿付合同总金额每天0.1％违约金。如果给用户造成损失的，由乙方负责。 2、因乙方责任导致工程不能按期完成或乙方未按甲方的有关规范进行施工时，乙方应按合同总额每天0.1％向甲方偿付违约金，且甲方有权解除本合同，另委托第三方完成。 3、甲方不能按合同履行的，除竣工日期顺延外，还应赔偿乙方的实际损失。 十、纠纷解决方式： 双方发生纠纷时，如协商不成，可向当地经济仲裁机构申请仲裁，或向当地人民法院起诉。
农村自建房泥水工程施工协议 甲方（姓名、身份证）： 乙方（姓名、身份证）： 本着互惠互利、公平公正的原则，经甲、乙双方共同协商，甲方将位于xxxxxx的框架式自建房泥水工程施工承包给乙方。为明确各自的责任，确保质量、按期顺利完成本工程施工任务，特制定本施工协议，以供双方共同遵守执行。 一、承包范围 以包工不包料、包质量、包安全的承包方式。甲方提供泥水工程必须的水泥、砖块、砂石、纱网、钢筋等材料；乙方自备机械以及泥水工程所需的其它用品用具。工期计划五个月。 二、工作内容 1、乙方施工范围包括：整栋房屋的砌砖；所有内外墙、楼板天花板打粗底；斜屋面底部斜面打粗底(包括小平台的砌砖和打粗底）；天沟打粗底；天沟滴水线抹油；前、后门、一楼错层台阶施工（包括倒水泥、砌砖等）；整栋房屋所有构造柱、过梁灌浆；整栋房屋外墙贴防裂网；墙体拉接钢筋钻孔安装；阳台护栏底部砌砖、栏杠灌浆以及打粗底；天沟、阳台底面刷白灰；化粪池建造。 2、不包括：地面找平、楼梯滴水线、内外墙、地面所有瓷砖、所有门窗灌缝包边、尖峰事项。 三、承包价格 承包价格按总价xxxxx元包干。 四、付款方式 每完成一个楼层砌砖（含构造柱、过梁灌浆），并验收合格后预支付xxxx元工程款（如构造柱、过梁灌浆未一起做则先预付xxxx元，完成后再支付xxxx元），每完成一个楼层墙面打粗底，并验收合格后预支付xxxx元工程款，（内、外墙粉刷可
分开支付，外墙xxxx元、内墙xxxx元），全部工程完成并验收合格后,一个月内一次性付清余款，不留尾款。乙方如中途退场，工资一概不结付。 五、双方责任权利 1、甲方： （1）、提供图纸壹套。 （2）、提供正常的施工电源。 （3）、有权制止乙方不当施工，必要时有权要求返工，因乙方造成的返工不另计费用。 2、乙方： （1）、熟悉施工图纸，每层施工前须与甲方核对砌墙位置。 （2）、严格按图纸及施工规范施工，甲方有权按施工实际情况进行适当的户形结构调整。乙方不得以此作为加价理由。 （3）、施工过程中有疑问应及时与甲方协商。 六、质量要求 1、混凝土浇灌、砖砌体、抹灰粉刷等施工后的密实度、平整度、垂直度应符合规范允许。应确保内、外墙面平整，不起阴、阳角。 2、乙方在施工过程中，砖砌体、抹灰粉刷平整度不能满足要求以及灌浆时出现严重蜂窝、空柱等现象造成质量无法保证必须返工时，其返工的一切工料费用由乙方承担。 七、其它 未尽事宜双方协商解决。 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议双方签字盖章后生效，工程款付清后自动失效。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 年月日
寺庙合作协议范本 甲方： 地址： 电话： 乙方： 地址： 电话： 为了完善______寺作为旅游风景区的功能，丰富人民的精神生活，创造和谐社会，甲、乙双方本着尊重历史，尊重宗教政策的原则，拟对位于______寺进行投资并承包经营管理，双方达成合作协议如下： 一、经营期限 双方约定对______寺的承包经营期限为______年，从______年 ______月______日起至______年______月______日止。。 二、承包价款 1、承包款总计______元人民币。 2、自本协议生效后______日内，乙方向甲方支付______元，剩余______元在乙方经营满______年后的第一年度内支付______元，
______年后的第二年度内支付______元，______年后的第三年度内支付______元。 三、产权归属 ______寺的产权归甲方所有，在承包期内，本协议项下的经营权归乙方所有。承包期满前______个月，再由甲、乙双方协商续签协议事宜。 四、承包经营范围 ______寺内的香、蜡烛、佛珠、佛像、玉器、法器、手链等佛器、僧衣、僧帽、居士服、尼衣、尼帽等着装服饰，凡与佛教及寺庙有关的商品均由乙方进行销售。 五、承包经营场所 由甲、乙双方协商确定______寺现有的__________房屋及仓库无偿归乙方经营使用，如后期再设店面进行经营，由乙方投资建设。建成的店面由乙方单独使用。 六、双方在承包期间的权责及义务 1、甲方的权利义务： （1）不得干涉乙方的日常经营管理工作，未经乙方同意不得转发包给第三方，保证乙方的用水用电。 （2）甲方在乙方允许的时间段内对乙方的财物进行监督管理，即所有的经营物品的购买、销售的账目纳入甲方的财物管理范围。（3）乙方经营过程中因政策因素和主持的更替或不可抗力的原因导致乙方不能经营的，甲方承诺根据乙方的投资成本及利率标准在
深水井工程施工合同 甲方： 乙方： 因甲方工程施工需要，甲方委托乙方打井施工事宜，经甲乙双方平等协商，达成共识，并签订如下合同条款： 一、工程地点 二、工程项目及相关要求 1、施工项目：水井眼，计划总深度米。 2、尺寸要求：井口直径：厘米，泵直径厘米。单井深度不少于米，最小孔径不小于厘米。 3、技术要求：保证枯水期正常用水，出水量大于立方米/小时以上。 4、施工中若遇岩石地质，经甲方确认，由乙方自行解决，费用按下约定打井工料费计算。 5、按相关施工项目标准，确保工程质量、安全、进度。 三、承包形式 1、甲方负责乙方机械设备进出通道。如因纠纷而倒至乙方无法钻井施工工作，甲方应按每天元人民币赔偿乙方损失。 2、乙方负责提供打井设备、建井材料及施工人员并负责安全施工。 四、工程价款 1、打井工料费： 泥土地质按每米深度元。岩石地质按每米深度元结算。 2、设备费： 工程总价款为人民币元，大写：。 工程总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含水泵、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。 五、付款方式 1、乙方工程完工，并试抽水48小时，经双方确认合格，甲方将首付工程款%共计元给乙方。 2、完成验收交付后甲方试用月，若再无问题，付清剩余%工程款。共计元给乙方。 3、工程结算款以方式支付。甲方如有拖欠乙方款项，乙方可按工程总价款的%滞纳金向甲方索要和处罚。 六、其它约定
1、若打水失败（未出水或中途停工）或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用。 2、甲方为乙方施工提供方便，打井用水、电由甲方提供。 3、乙方施工完成后，即安装用电试抽水任务，费用由甲方负责。 七、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。 2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。 八、合同生效与终止： 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。 双方签约： 甲方：（章）乙方：（章） 签约代表人（签章）：签约代表人：（签章） 签订日期：年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 搭棚承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 经甲乙双方协定，甲方将搭棚工程承包给乙方施工，为使工程能顺利进行，特订立本合同，双方共同遵守。 一、承包方式 本工程采取只包工的形式，施工期间实际所需的原材料由甲方 负责采购（乙方需提前至少一天做申请）。 二、工期 从2018年5_月24日至2018年月日，共计天。 三、施工要求 1、施工过程中不能损坏甲方财物，否则照价赔偿； 2、瓦孔必须用玻璃胶密封，确保不能漏水； 四、施工费用 1、单价：按元/平方米计算 2、费用：按完工后实际虽度面积计算 五、双方责任 甲方责任： 1、甲方提供场地堆放材料； 乙方责任： 1、乙方应按甲方提供的要求施工，做到遵纪守法，文明施工。对 所搭棚的质H安全负责。 2、严格遵守施工安全规定和安全操作规程，文明施工，确保安全, 杜绝盲目 指挥、操作，对危险操作位置，必须配置安全带，确保安全生产。如出现安全责任事故，则由乙方负全责；乙方施工人员的安全，也由乙方负全责；乙方承担因措施不力所造成的一切安全责任。乙方人员发生的一切安全责任事
故或者因乙方措施不力而导致其他人员的安全责任事故都与甲方无关，全部由乙方自己负全责。 3、乙方应及时掌握施工进度，并积极为甲方解决施工过程中碰到的困难， 做到按质虽、按期完成施工。乙方不得随意改变甲方的施工要求，如确要改变须征得甲方同意，否则由此另外产生费用由乙方负责。 4、乙方自用临时设施的搭建，自用工具设备的管理，由乙方自 行负责。 5、乙方因施工技术质虽问题而造成棚架变形，所有费用均由乙方负责。 6、乙方必须按安全技术操作规程进行搭设，并负责乙方人员的安全责任和 技术交底。进入施工现场必须戴好安全帽，绝对不能酒后作业，需穿硬底鞋作业； 7、拆架部位地面必须做好安全警告、围护并专人监护。 六、违约责任： 1、工程质虽不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工，因 此造成逾期交付的，乙方应向甲方偿付合同总金额每天0.1 %违 约金。如果给用户造成损失的，由乙方负责。 2、因乙方责任导致工程不能按期完成或乙方未按甲方的有关规 范进行施工时，乙方应按合同总额每天0.1 %向甲方偿付违约金, 且甲方有权解除本合同，另委托第三方完成。 七、纠纷解决方式： 双方发生纠纷时，如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。 八、付款方式 1、乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方10日内检验完毕并将 结果通知乙方，检验完毕且暂无发现有施工质可题后一* 个月内全部付清。九、保修期限及保修责任
泥水施工承包合同 发包方:(甲方): 承包方:(乙方): 身份证号码: 为了保质保量地完成泥水施工分项工程,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、国务院《建筑工程质量管理条例》及其他有关建筑法律、行政法规等,为落实各项措施,明确职责范围,双方经协调达成以下协议,供双方共同遵守执行。 一、工程名称: 。 工程地点: 。 二、承包形式: 1.采用责任制包工形式、包工具、包机械、包架料、包辅材。 2.甲方仅提供大型垂直运输机械、外脚手架、二级配电箱。除此之外,乙方自带泥工所需的机械、工具、设备(包括:斗车、末级配电箱及电缆、碘钨灯(行灯)及电缆、水管、搅拌机、架板、个人劳动防护用品等)。 三、承包范围及内容: 1.范围: 图纸内泥水分项工程项目。 2.内容:本工程施工图纸(含会审纪要、设计变更、工程联系单、施工组织设计、施工方案、业主及监理的指令)所显示的所有泥水项目从开工开始直至通过有关单位的竣工验收(含验收后局部修补、保修), 楼墙体砌筑、内外墙粉刷,所有一切包含的全部泥混水工材料的场内运输、砂浆试块制作。各层面作业区楼面卫生清理、配合其他由业主分包的分项分部工程需要的预留洞口、管槽等预留及修补、清理卫生,以及所有需要泥水工完成的项目。保证2人以上技工配合施工员放样,墙体边线的弹线放样由乙方负责,甲方监督。 四、承包价格和付款、计算方式： 1、包干单价:①砌体元/㎡，②内墙粉刷元/㎡，③外墙粉刷 元/㎡(分二次施工)，且其中均已经包含保证文明施工、安全生产费。 所承包单价,今后乙方不得以任何理由进行抬高,如有发生甲方有权以 合同价格的50%予以结算,并责令退场。 2、工程量计算方式:按实际施工工程量计算 3、付款方式：
XX寺经营权承包合同 甲方（发包人）： 负责人： 乙方（承包人）： 为了完善XX寺旅游风景区的功能，丰富人民的精神生活，创造和谐社会，甲、乙双方本着尊重历史，尊重宗教政策的原则，拟对位于XX寺旅游风景区内进行投资并承包经营管理： 一、XX寺的承包经营期限：15年，（从________ 年一月至 _____ 年___月止）。 二、XX寺的承包价款：元人民币。本合同生效后十日内，乙 方向甲方支付元，剩余元在乙方经营满三年后的第一年度 内支付元，三年后的第二年度内支付元，三年后的第三年度 内支付元。 三、XX寺的权属： XX寺的产权归甲方所有，在承包期内，本合同项下的经营权归 乙方所有。承包期满前两个月，再由甲、乙双方协商续签合同事宜。 四、承包经营范围： XX寺内的香、蜡烛、佛珠、佛像、玉器、法器、手链等佛器、 僧衣、僧帽、居士服、尼衣、尼帽等着装服饰，凡与佛教及寺庙有关的商品均由乙方进行销售。 五、承包经营场所： 由甲、乙双方协商确定XX寺现有的 ______________ 屋及仓库无偿
归乙方经营使用，如后期再设店面进行经营，由乙方投资建设。建成的店面由乙方单独使用。 六、双方在承包期间的权责及义务 1、甲方的权利义务： 不得干涉乙方的日常经营管理工作，未经乙方同意不得转发包给第三方，保证乙方的用水用电。甲方在乙方允许的时间段内对乙方的财物进行监督管理，即所有的经营物品的购买、销售的账目纳入甲方的财物管理范围。乙方经营过程中因政策因素和主持的更替或不可抗力的原因导致乙方不能经营的，甲方承诺根据乙方的投资成本及利率标准在月息一分的基础上返还给乙方的投资和利息，并且乙方有权在甲方所有的经营收益中优先扣取上述费用。 2、乙方的权利义务： 承包期内，乙方享有本合同项下的物品经营的专有权、物品的管理权，乙方有权根据经营状况收回乙方的财物管理，由乙方自主对经营范围的账目和经营进行管理。所有的经营活动应当符合国家的法律法规。 七、违约责任：1、乙方应当按照合同约定支付承包费，每逾期一日按逾期承包款的万分之一向甲方支付违约金。如逾期三个月未付清应付的承包款的，甲方有权解除本合同。 2、甲方非因不可抗力原因不得解除本合同。如因甲方主持更替及其他任何原因单方解除本合同的，应当向乙方支付违约金万元，
凿井工程施工合同 建设单位（甲方）： 施工单位（乙方）： 甲方为解决灌溉及生活用水，新打一眼米左右深水井。现委托乙方施工。为保证该工程按期、保质、保量的建成，经双方充分协商，签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：深水井工程 2、工程地点： 3、工程内容及承包范围：钻孔、井管安装，投砾、封孔、固井、泵体安装、抽水、水量、水温检测。 5、工程标准： （1）根据周边地质资料，预计水井深度左右，实际成井深度由乙方根据施中的地质情况而定。 （2）所用井管材料为：。 （3）出水量：吨/小时，水温。 （4）水质标准：符合生活饮用水标准。（近似周边水井水质） （5）止水方法：粘土球封闭。 （6）滤料：采用优质石英砂，要求符合成井填砾要求。 （7）水泵型号为。 第三条甲方的权利和义务 1、于开工日期前，为乙方提供200平方米无安全隐患的施工场地。地表无房屋、林木、空中无高压电、通讯电缆、地下无暗沟等施工障碍。 2、保证至施工场地的公路和航道畅通，使乙方在施工期间能正常运送机具和工程材料。 3、免费提供施工所用电、水、泥浆的排放和住所。 4、负责现场井位的确定。
5、协助乙方做好施工场地的物资保管和安全保卫工作。 6、按本合同第六条的规定，支付工程价款和有关费用。 第四条乙方的权利和义务 1、根据甲方要求提出凿井工程设计方案进行施工。 2、保证按合同技术要求的条款进行施工，接受甲方及监理人员的监督。 3、自备凿井工具为甲方施工，机具运输费用自理。 4、施工中的安全事故由乙方负责。 5、于竣工前向甲方提供成井的实际井深、井体结构、取水层位以及止水工艺等资料。 6、按时开工，按时竣工并交付甲方验收。 第五条工程验收 1、工程竣工后，甲方必须在两日内组织验收。如不验收并使用的，此井视为合格井。 2、验收标准按照本合同第一条第5项的约定和有关规定执行。 第六条工程价款及支付 1、工程价款。水井施工单价为元/米。 2、水泵价款为元。 3、支付方式及支付期限：合同签订施工机械和人员进场后支付工程总造价的60%工程款。成井出水交验时结清所有工程款。 4、如因甲方取水手续或人为原因，使工程中途不能施工，甲方补助乙方元。 第七条本合同未尽事宜或在履行本合同过程中对个别条款确需变更的，双方可另行协商作出补充协议。 第八条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 本合同于年月日由双方签字、盖章生效。 甲方：乙方：
殡仪馆承包合同 篇一：施工合同(殡仪馆) 合同施工 根据市环保部门对盐城市殡仪馆环评要求，新增盐城市殡仪馆迁建工程风烟楼项目，经盐城市殡仪馆研究决定将本工程承包给江苏省天悦建设工程有限公司承建。 发包人：盐城市殡仪馆 承包人：江苏省天悦建设工程有限公司以下简称甲、乙方 一、发包人将殡仪馆风烟楼工程发包给乙方施工。 二、承包方式：包工包料(以设计图纸全部内容)。 三、合同价款：（最终以审计为准）。 四、合同工期：15个工作日，从XX年3月5日至XX年3月19日，如遇不可抗力工期顺延。 五、质量要求：合格。 六、工程结算方式：按04定额、盐城市挂牌信息价结算。下浮率及取费标准参照殡仪馆二期土建工程执行。 七、付款方式：工程完工付总价三分之一，第二年付总价三分之一，第三年全部付清余款。 八、安全责任：安全责任由承包人负责。 九、违约：违约合同罚款10000元。 十、以上合同一式四份，双方各执两份。
发包人：法定代表人： 承包人：法定代表人： 年月日 补充施工协议 根据市环保部门对盐城市殡仪馆环评要求，新增盐城市殡仪馆迁建工程迁建4#楼、骨灰塔及附属工程，经盐城市殡仪馆研究决定将本工程承包给江苏省天悦建设工程有限公司承建。 发包人：盐城市殡仪馆 承包人：江苏省天悦建设工程有限公司以下简称甲、乙方 一、发包人将迁建4#楼、骨灰塔及附属工程发包给乙方施工。 二、承包方式：包工包料(以设计图纸全部内容)。 三、合同价款：万元，补充价款300万元（最终以审计为准）。 四、合同工期：从XX年5月29日至XX年4月1日，如遇不可抗力工期顺延。 五、质量要求：合格。 六、工程结算方式：按04定额、盐城市挂牌信息价结算。下浮率及取费标准参照殡仪馆二期土建工程执行。 七、付款方式：工程完工付总价三分之一，第二年付总
搭棚施工合同范本 搭棚施工合同范文1 甲方： 乙方： 经甲乙双方协定，甲方将建设阆中市众生态养殖专业合作社工程承包给乙方施工，为使工程能顺利进行，特订立好协议，双方共同遵守。 一、承包方式 本工程采取大包干做法，发放乙方工程量由甲方安排为准。施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成。 二、工期 从月日至 三、乙方责任 1、服从甲方指导，接受甲方监督，按质量完成工作; 2、对乙方施工人员的安全，由乙方负责; 3、遵纪守法，文明施工; 4、乙方自用临时设施的搭建，自用工具设备的管理，由乙方自行负责。 四、工作内容及材料规格必须按甲方要求
牛棚立柱80801.76厚 屋顶50501.2厘 棚顶采用5cm的夹心板 要求规格顶0.326mm的片子，屋顶铁皮0.226mm 按图纸施工，墙面上方材80公分的夹心彩钢，两侧按图纸上材夹心彩钢。牛棚按地面滴方为界平方收方，本工程只限于铁棚顶面和四周材，80公分檐面。每个棚长51.2m，宽9.12m，结算四个牛棚贰拾万零伍仟。 四个棚做完留保质金壹万元，一年后支付清保质金，每个棚完工付肆万元，全部完工后除质保金外，其它全部付清。 五、付款方式 乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方40日内审核完毕并将结果通知乙方，工程完成后除质保金外，一个星期内全部付清。 六、其它 1、该协议一式两份，甲乙双方各执一份; 2、未尽事宜双方可另行协商解决; 3、该协议自双方签字起生效，工程完工，工程款支付完毕后终止。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
泥水班组工程施工承包合同 泥水班组工程施工承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据工程需要，经甲方研究，决定将亿力江滨A地块 项目的泥水单项工程以包工不包料的形式承包给乙方负责施工完成。乙方认真全面熟悉施工图纸及施工范围前提下，为了明确工程内容及双方责、权、利的关系，结合现场实际情况，经双方充分协商，一致同意达成以下泥水班组工程施工承包合同，共同遵守执行。 一、工程名称：工程 二、工程地点： 三、承包范围： 1、工程项目包含的所有泥水施工部分。主要内容桩芯砼及托板、桩顶砼补桩、砖胎模及粉刷、地下室砼垫层至上部主体结构及零星构件的所有混凝土浇筑、砖墙砌筑（含预埋砼砖）、所有内外装饰（外墙涂料石材干挂除外）粉刷（包含所有内外墙栏板、栏杆、线条、滴水线、女儿墙、空调板等零星构件）、高出屋面女儿墙部分泥水项目、屋面防水找平层及保护层、屋面隔热层、地下室地面分格缝、楼地面及屋面分格缝、室外散水坡道、钉挂铺贴钢丝网耐碱网格布、混
凝土表面涂刷界面剂、（预埋砖砌块）、门窗洞顶过梁预制与安装、窗台，栏板压梁、门窗框边100%塞缝、电梯门门框边塞缝封堵、烟囱基座及楼层**封堵、放样**封堵、楼地面及楼梯面砖基层找平、油膏嵌缝、泛水收口、明（暗）沟、台阶零星泥水修补等施工图纸中所有泥水工作内容、砼泵送管铺设、基层清理、养护、“落手清”（剩余砖、砂浆及时清理及利用）清理卫生、成品保护等相关的泥水项目。（不包括面砖贴面、涂料、吊顶等其它班组装饰项目）。设计变更 及业主要求变更（包含局部返工）项目均包含在承包单价内，在竣工结算时，不得提出另外签证。 2、本**涵盖了所有设计图纸、**约定的条款，以及图纸会 审、设计变更等施工区域内泥水分部的相关内容。 四、承包形式： 以包工包机械设备形式进行承包（甲方提供施工垂直运输机械塔吊、人货电梯，每三层设一个固定的二级电源箱，其余的施工机械设备、电气设备、施工工具由乙方自备，末级箱由甲方统一购置，费用乙方承担，所用电缆必须满足相关规定，由乙方自备）。严禁乙方将本工程进行转包，如经查实乙方将本工程转包的，本**自动作废，甲方有权单方面将该工程项目收回，拒绝支付乙方剩余工程款，并将乙方清退出场，乙方不得有任何异议。 五、承包单价： 按所承包幢号的建筑面积计算，质量达到合格标准单价为
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 寺庙合作协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：地址：电话：乙方：地址：电话：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。为了完善______寺作为旅游风____区的功能，丰富人民的精神生活，创造和谐社会，甲、乙双方本着尊重历史，尊重宗教政策的原则，拟对位于______寺进行投资并承包经营管理，双方达成合作协议如下： 一、经营期限双方约定对______寺的承包经营期限为________年，从 ________年____月____日起至________年____月____日止。。 二、承包价款 1、承包款总计______元人民币。 2、自本协议生效后____日内，乙方向甲方支付______元，剩余______元在乙方经营满________年后的第________年度内支付______元，________年后的第________年度内支付______元，________年后的第________年度内支付 ______元。 三、产权归属______寺的产权归甲方所有，在承包期内，本协议项下的经营权归乙方所有。承包期满前______个月，再由甲、乙双方协商续签协议事宜。 四、承包经营范围______寺内的香、蜡烛、佛珠、佛像、玉器、法器、手链等佛器、僧衣、僧帽、居士服、尼衣、尼帽等着装服饰，凡与佛教及寺庙有关的商品均由乙方进行销售。 五、承包经营场所由甲、乙双方协商确定______寺现有的__________房屋及仓库无偿归乙方经营使用，如后期再设店面进行经营，由乙方投资建设。建成的店面由乙方单独使用。 六、双方在承包期间的权责及义务风险提示：
殡葬用品承包合同 甲方：殡葬管理所（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将房屋承包给乙方使用，乙方承包甲方房屋事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。 第一条房屋基本情况 甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于县殡葬管理所围墙内综合服务大楼一楼；共壹间，房屋结构为框架，建筑面积肆拾平方米。 第二条房屋用途 该房屋用途为销售丧葬用品（不包括吊唁厅的布臵和骨灰盒及南杂的销售）。除双方另有约定外，乙方不得任意改变房屋用途。 第三条承包期限 丧葬用品店承包期限壹年，即：自2011年5月10日至2012年5月9日止。 第四条承包价 1、丧葬用品店年承包价为陆万壹千元整。 2、承包期间，如遇到国家有关政策调整，则按新政策规定调整承包标准；除此之外，甲方不得以任何理由任意调整租金。 第五条付款方式 ①乙方应于本合同生效之日向甲方一次性支付当年承包款陆万壹千元整。②乙方需向甲方交纳保证金壹万元整，合同期满后如房屋完好无损，甲方退还乙方所交纳的保证金。甲方应于本合同生效之日起，将该房屋交付给乙方使用。
第六条甲、乙双方权利和义务 1、甲方只提供场所、房屋。 2、乙方所有经营价格必须低于本县市场同等商品价格20%且经甲方同意，严禁强行服务，否则甲方有权终止合同。 3、乙方经营应结合殡葬活动的特性，应24小时全天候随叫随到，热情服务，不准宣扬和从事迷信活动，所有丧葬用品必须明码标价。 4、乙方在经营中不得与丧户发生争吵，要耐心细致地做好解释工作，不准接受丧户宴请，杜绝“索、拿、卡、要”，否则甲方有权终止合同。 5、乙方要做到保持环境卫生，爱护公共财物，节约用水、用电，经营产生的水电费用由乙方承担。 6、乙方必须遵守国家的有关政策、法律和法规，进行合法、文明经营，凡在经营期间发生的治安问题，均由乙方自行承担，并要求加强安全生产，所涉安全事故一切后果由乙方承担。 第七条维修养护责任 1、承包期间，正常的房屋大修理费用由甲方承担；日常的房屋维修费用由乙方承担，乙方应予积极协助，不得阻挠施工。 2、因乙方管理使用不善造成房屋及其相连设备的损失和维修费用，由乙方承担责任并赔偿损失。 3、承包期间，防火安全，门前三包，综合治理及安全、保卫等工作，乙方应执行当地有关部门规定并承担全部责任，服从甲方所派专人管理和监督检查。 第八条关于装修和改变房屋结构的约定 1、乙方不得随意损坏房屋设施，如需改变房屋的内部结构和装修或设臵对房屋结构影响的设备，需先征得甲方书面同意，投资由
架子工程承包协议 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 经商定，甲方将架子分项工程以包工不包料形式承包给乙方施工，为保证优质、高速节约、安全生产、文明施工，明确双方职责，经双方协商，定出以下协议，双方须共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程规模：总建筑面积约平方米（按实际建筑面积为准） 四、承包范围 1、本工程所有外架的搭设及拆除、内外防护、建筑物防护、外架踢脚板安装、挂安全网（扎丝及网由甲方负责购买）、架工用预埋件预埋、卸料平台3个、搭设、维护、拆除、架体检查、维护等所有架工用工。以及内防护需要搭设双排架和周边需要搭设人行通道都在合同之内。 2、围墙以内所有“四口五临边的安全防护、临时通道、临时上下人行楼梯、边坡栏杆、主体双排脚手架及周边全封闭、各种加工制作房及相关用房等安全防护搭拆；钢丝绳制作安装；安全网使用前后的清
洗；现场所有宣传标语的布置；临边·洞口栏杆根部色带挡板的制作安装；安全网栓挂和日常维护；根据有关要求在外架安全网以内再次铺、挡竹纤板或竹胶板等防护板；卸料平台的制安。脚手架搭设前，钢管底部的场地平整以及垫板制作安装；外架搭拆所用预埋件的预埋，外架需满足结构施工以及装修施工的“防护架及承重架”要求。负责外架上“安全网”的日常维护，无论何种原因造成的“安全网破损、脱落”等均由分包方负责修复。外架上、支撑棚上、挑架层“海底”上的建筑垃圾定期（每周至少一次）清除和运输至发包方指定位置。 3、所有拆除架管、扣件分类堆码；承包方自己提供安全帽、安全带，其余劳保用品（如雨衣、雨靴等）由承包方购置，费用自己负担，劳保用品应购置中档以上产品。 4、施工照明临时灯具、灯线由乙方自备，甲方只负责三级配电至操作层楼面。 五、承包方式及单价 本工程采用包工不包料（包工具）的方式：包工期、包质量、包安全、包文明施工。 按建筑面积每平方米计算（按定额）的固定综合单价为，元/m2。
泥水工程施工承包 合同书 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 甲方为加强质量与安全管理提高经济效益，根据工程的具体特点和实际情况，并参照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，经双方在平等互利的基础上共同协商，甲方同意将以下工程项目的泥水工程施工工作量分包给乙方，为明确甲乙双方的责任和义务，特签订本合同。 一、工程概况及承包范围 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工期：定年月日开工；限年月日完工 4、承包范围：本工程按结施、建施图纸施工和清理工作，周围临时排水沟、场地平整，文明施工及配合市、区、各级执法检查准备工作（除大理石及防水层工程外）等全部泥水工程及相关工作。 5、承包方式：包工不包料，包工期，包质量，包安全的承包方式。 6、本工程所需的建筑材料、脚手架、手推车、大型机械等由甲方负责采购放置于工地现场，供乙方使用。本工程施工中所需的铁钉、铁锤、铁线、小型切割机、砂铲、灰桶、灰线、沙板及灰匙、吊锤、笔等零用材料由乙方负责采购使用（其费用已包含在合同的承包价格内）。 7、工程质量要求：达到土建工程施工规范要求：优良。 &合同价款：以施工图纸和结合实际施工情况，以每单位工程的各层水平投影面积之和进行办理工程结算。每平方米合同承包单价为元。本工程按图纸计算工程量暂定为川，合同总造价暂定为（人民币）元，（大写元）。本合同造价仅作为土建工
程施工进度预付款的依据，工程结算以实际完成工程量作为结算依据。不属于在合同承包范围内的零星工程量，以实际发生工程量另行协商单价作为增加费用办理结算。 二、甲方的责任和义务 1、甲方在三天内向乙方提供完整的施工图纸一份，并向乙方进行安全技术交底和安全操作规程交底和质量技术交底，并组织乙方参加图纸会审工作，组织协调乙方进行施工和解决施工中碰到的图纸中的技术问题。 2、无偿提供乙方施工人员的住宿场所，厨房，冲凉房以及生活用水和照明用电。 3、严格审核乙方申报的施工材料计划，按计划及时采购材料运至施工现场供乙方使用。 4、甲方现场技术人员，质检员和安全员，有权对施工中的质量和安全进行全方位监督，乙方无条件服从。 5、因乙方人力不够，技术力量差，不能满足施工规范要求，又不能按时完成甲方制定周计划、月计划，甲方有权终止合同，并责令退场。 三、乙方的责任和义务 1、严格遵守国家法律法规和地方治安管理条例，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方现场管理人员指挥和领导，按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务。 2、参加甲方组织的施工图纸会审，接受甲方的现场安全技术交底和质量技术交底，根据工期拟订施工方案和进度计划，报甲方审核。 3、乙方必须严格执行国家现行的施工规范要求和按图纸设计要求施工。若发现设计图纸有误或不明确之处，乙方必须主动及时与甲方现场技术人员联 系，确保工程质量和施工进度。并做好各分项各部工程施工质量检记录和交接检工作，严格按照IS09001国际认证有关规定整理资料交甲方归档。 4、乙方必须对自身的施工人员进行安全教育工作和安全交底工作及班前交底工作。在施工中必须采取严密有效的安全措施，确保生产安全，实现安全生产五无”