鱼缸维护（养护）合作协议书
经甲乙双方协议，在平等互利的原则上，依照相关法律法规，就水族箱/鱼缸维护/养护一事达成以下合同，并共同遵守。
甲
方：以下简称甲方
乙方:
以下简称乙方
一、服务的内容及要求：
1.服务的地址为：
2.乙方为甲方（）米,共套（淡水/海水）水族箱进行维护（养护）工作。
3. 服务的内容范围和要求：按照甲方要求完成并做好鱼缸清洗，观赏鱼养护服务等工作。
维护：包括定期给鱼缸全面消毒，调节与平衡水质，专业清洗鱼缸卫生和过滤系统，定期对观赏鱼疾病的预防、并保持水质稳定清澈及系统运转正常。
养护：包含不限定期上门给鱼缸换水，有偿提供观赏鱼饲料（不能超过市场价格）、指导定时喂食，定期换饲料。对于观赏鱼疾病提供专业治疗，以保持观赏效果。
由乙方造成死亡（一般以正常情况下维护完成后的大量死亡为准）由乙方自行完全补偿（以上补偿均已原来缸内观赏鱼数量和品质为标准）
乙方对非乙方造成的（因长时间断电或者漏电造成的死亡、甲方自行购买有疾病的或者有传染疾病造成的死亡、甲方过量喂食撑死的、不可抗拒因素造成的死亡、）以及缸内正常死亡（相互攻击致死、病死、老死、冻死、自然淘汰死亡等）的观赏鱼及生物死亡不予补偿。
其他甲方提出的与鱼缸清洗，观赏鱼养护服务相关的服务。
4.缸内生物及物品：
观赏鱼：
其他生物：
其他物品：
5.乙方应以每月不低于（）次进行上门服务，并保证在突发情况下及时赶到（突发情况到达计入服务总次数）。
二、服务时间：
本协议服务时间为年月日至年月
日
三、服务费及付款方式：
1.付款标准：每一年服务款（）元
2.付款方式：甲方以现金/支票/转账的支付方式一次性清付全年服务款。
3.是否提供发票：
4.发票是否含税：
5.乙方必须保证所提供的发票为正规发票
四、责任与权益：
1.在乙方为甲方提供养护服务期间，如缸内有珊瑚、观赏鱼、水草等发生死亡现象，甲方应及时通知乙方，乙方应及时作出指导及相应处理。
2.乙方对非乙方原因造成的损失不予承诺（如缸体年限过长导致的损坏）但应及时提示甲方进行维修、维护或更换。
3.在合同有效期内，甲乙双方任意一单方面解除此合同，应在合同到期前30个日历日通知对方，若由此带来的不便于和损失由违约方承担。
4.乙方对甲方鱼缸内所需的消耗品有偿提供。但不能高于市场价格。
5.在合同有效期内若甲方原因，服务不能正常进行的甲方需提前30天书面通知乙方，服务期限按相应日延后（延后期最多不超过一个月，并不提供期间任何相应损失）。若未接到甲方通知，则按原合同执行。
6.若甲方在乙方知晓的情况下为鱼缸添加生物，乙方有权要求甲方增加相应服务款。
7.甲方在合同期内不得拖欠乙方服务款项，否则乙方有权停止任何服务并对期间造成的任何损失不予以补偿。
五、附则
1. 合同期内甲乙双方如需解除合同，需提前一个月告知对方。
2. 合同期满前一个月，双方另行商谈续约事宜。
3. 双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4. 本合同未约定事宜由甲乙双方协商解决，如双方协商解决未果，均按照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。
5. 本合同执行期间，如遇不可抗拒力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
6. 执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，则有当地人民法院裁决。
7.如有未尽事宜，双方协商解决。
8. 本合同自双方盖章之日起生效。
甲方代表签字/盖章：乙方代表签字/盖章：
地址：地址：
联系电话：联系电话：
年月日年月日
[温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注]
建筑维修施工合同 合同编号： 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方房屋维修工作，双方本着平等互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《合同法》有关规定，签订本合同，具体条款如下： 第1条工程概况 1.1工程名称：房屋维修工程 1.2工程范围： 1.3工期： 1.4质量标准：达到按国家相关专业规定的专业质量检验评定标准。 1.5合同价款 1.5.1： 1.5.2 1.6工程施工完毕经双方验收合格后，甲方在一周内一次性支付工程总款的%。预留 %的工程质保金。一年质保期满后支付。 第2条甲方权利义务 2.1甲方应积极支持乙方工作，协助乙方全面履行合同。 2.2对乙方经营中的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利，并与甲方签订相关的安全、技术协议。 2.3乙方不服从甲方的协调、管理，有严重的质量、安全问题，有不履行合同的情况，甲方有权下达停工整改通知，严重的直至终止合同。 第3条乙方权利义务 3.1负责工程项目正式开工前的一切准备工作 3.2乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工，遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 3.3乙方在现场施工应接受甲方及甲方委托施工的项目部施工人员的监督和管理，积极配合现场其他施工队伍的施工。 第4条工程质量、安全及文明、环保施工
4.1乙方应按国家及行业规范要求进行施工。制订质量管理目标，落实质量责任制，确保实现施工合同和甲方要求的质量目标。 4.2安全生产、文明施工管理：乙方在承揽期间应具体操作人员进行安全教育，并承担在现场作业期间因乙方原因而发生的一切安全责任。乙方需接受甲方现场的安全文明生产考核，相关考核金额作为违约责任处理。 第5条争议解决 本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商，协商不成时，双方均可向甲方所在地仲裁委员会提起仲裁。甲乙双方不能按合同约定履行自己的的各项义务应承担各自的违约责任按国家有关规定办理。 第7条附则 7.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜，双方应另订协议 7.2本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。 甲方（盖章）乙方（盖章） 代表：代表： 合同订立时间：年月日
锦鲤鱼池管理服务合同 委托方（甲方）： 服务方（乙方）：上海亚太锦鲤养殖场 根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规，经甲、乙双方通过友好协议，本着平等互利的原则，在（具体的地址）进行锦鲤鱼池的管理服务。为明确双方的权利和义务，特订立本合同。 一、合同期限：自年月日起至年月日止 二、管理护养： 1、目标：乙方提供技术、饲料、药物、人工等服务，使甲方锦鲤 鱼池得到优化管理，池水状况清新，达到最佳的观赏状况。池 内寄生虫、细菌、微生物得到控制，锦鲤全年的生长状况良好。 2、杀虫杀菌：全年的3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、 10月、11月、12月为鱼病高发期，故每月对锦鲤鱼池进行四 次杀虫、杀菌工作。 3、清淤：全年的4月到11月投喂饲料较多，故每月对锦鲤鱼池 进行四次清淤工作，其他月份最少清淤两次，以保证锦鲤鱼池 水质良好，为锦鲤生长发育提供优良环境。 4、过滤器材维护保养：为保证锦鲤的健康生长，根据过滤器材的 使用寿命，每年需对锦鲤鱼池的过滤器材进行维护保养，部分 需要更换的进行更换。 5、有益菌的培养：随着气候、天气、水质、投饵量的变化，锦鲤
鱼池内有益菌（硝化细菌、光合细菌、枯草杆菌等）需要进行 补充和培养，具体补充数量视实际情况而定。 6、锦鲤的淘汰和补充：随着个人爱好、欣赏水平、锦鲤生长变化 等，甲方需要淘汰或者补充锦鲤，乙方可提供便利服务，已达 到甲方的要求。 三、报酬及结算方式： 杀虫杀菌全年费用总计：？ 鱼池清淤全年费用总计：？ 有益菌培养全年费用总计：？ 人工及交通费用全年费用总计：？ 全年费用总计： 过滤器材维护或更换按市场价计算，具体费用视更换数量而定。 合同生效后的一周内，甲方支付合同总价款50%给乙方（元整），并于年月份甲方再支付共同总价款30%（元整）给乙方，剩余20%的尾款（元整）用以核实消毒、清淤的实际数量，待合同到期时以消毒、清淤记录为依据，验收合格后全部付清，如有5%以上未达到合同约定内容，按合同应支付数额三倍扣除。 四、违约责任：违约方支付本合同总价款5%的违约金给另一方。 五、甲乙双方若遇自然灾害和其他不可抗力因素导致合同无法履行的， 合同终止。 六、仲裁：本合同发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，可向 工商行政部门申请仲裁或向人民法院提出上诉审理。
委托方（甲方）： 服务方（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就机房维护项目的技术服务，经双方友好协商，签订本合同。 一、服务项目名称及费用、服务期限、支付方式 1）服务内容及费用 （大写人民币）￥ 2）服务期限 本合同有效期限为壹年，自年月日起至年月日止。 3）付款方式 在本合同签署后的七天内，甲方应以票据或银行转账方式向乙方支付本合同规定的全部服务费用，计人民币） .
乙方银行账户为： 账号： 开户行： 二、服务方式、内容： 1、方式：叫修。根据甲方和乙方的距离，甲乙双方共同商定：故障机器在区，乙方在甲方提出正式服务请求的2个小时工作时间内响应；故障机器在区，乙方在甲方提出正式服务请求的4个小时工作时间内响应，若不能按时响应立即向甲方说明理由并征得甲方的同意。 2、内容：乙方为甲方提供以下服务： （1）网络通信维护：网络传输介质（光纤、跳线、五类线缆），路由器，交换机，机柜，电源的维护。 （2）服务器维护：www服务器，邮件服务器，数据库服务器，FTP服务器，应用服务器等。 （3）内容服务：web页面的更新，邮件帐号管理与维护、数据库帐号管理与维护。FTP内容与空间管理。BBS内容管理与维护。 （4）客户端维护服务：全部用户正常使用计算机和网路，并进行技术支持与咨询。包括硬件的维护，升级调试软件安装，病毒防范、查查，数据备份建议，数据恢复。 （5）咨询服务：IT设备购买建议（质量与价格），新网络的规划建议，就网改造建议。 （6）备份服务：对服务器中关键数据进行定期备份，并提交甲方联系人（以供应急），以便在系统宅男发生后进行恢复。
（7）事务服务：与上一级的网络中心的纵向联系，与统计的单位横向交流。经甲方授权，乙方承担甲方信息系统供货商的售后交涉（例如甲方够了一台服务器出现与硬件故障，乙方可代表甲方与供货商或厂商交涉解决问题）。 （8）培训：乙方以通告或座谈会等形式给出计算机使用过程中经常出现的问题进行报告或讨论。 （9）安全服务：财产安全与数据安全。 说明：各课题组内部的局域网，并行计算系统，各研究室的独立服务器不在本合同的服务范围，乙方不提共享终端客户收费等相关资源服务，也不向甲方提供采购服务。 三、工作条件协作事项： 甲方提供工作场所、设备、保障全天供电等基础条件，为乙方提供服务器所必需的软件和使用许可。在我维护过程中，乙方由于需要而购置维护工具或书籍资料，属乙方的企业资产，有乙方自行负担。甲方因增加用户所需要的网线、水晶头、网卡等辅助设备/材料，有甲方购买，乙方提供技术咨询。 四、要求：对甲方的要求见上述“二”，对乙方的要求见上门服务条例。 五、保密：乙方除遵守相应的职业道德外，必须遵守国家相应的保密法律法规，按照甲方的要求保证机密在有效期内得到保密。 六、违约责任 在此合同有效期内，任何一方提出终止合同的行为视为违约行为。违约方以此合同总金额的10%作为违约金赔偿给对方，但以下行为不视为违约行为： 1) 在此合同有效期内甲方转让、变卖其计算机等合同签订内设备而无法履行此合同的行为不视做违约行为，但必须结算应该付给乙方的相应费用；
合同编号：YT-FS-1380-49 工程维修合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
工程维修合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方:_____公司 乙方:_____公司 根据及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同: 第一条:工程概况 1、工程名称:_____ 2、工程地点:____ 3、承包方式:包工包料(甲方认质认价) 第二条:工程期限、合同金额、付款方式 1、本合同工期为____天 2、工程总造价:____元整，大写:____整。本合同签订生效后，乙方制作安装完工后，待甲方验收合格，无扣减事项后，____天内甲方以支票方式付全款，乙方需出具由税务局监制的有效发票。
第三条:双方责任及义务 1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿修理或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。 2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工期顺延。否则，视为违约，并赔偿甲方工程总造价____%的违约金。 3、使用过程中，如出现质量问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。 第四条:违约责任 1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换并赔偿甲方的损失。 2、合同纠纷解决方式:法院起诉。 本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。 甲方:____公司 乙方:____公司
水利工程维护养护合同示范文本 合同编号： 水利工程维护养护合同 （试行） 维修养护工程名称： 发包人： 承包人：
工程维修养护合同 合同编号： 依据《中华人民共和国合同法》，（以下简称发包人）与（以下简称承包人）就工程维修养护工作的有关事项，经双方协商一致，订立本合同，合同总金额为人民币（大写）元。 一、本合同的词语涵义与下述第二条所列的通用合同条款中的词语涵义相同。 二、本合同的组成文件及解释顺序为： 1.合同（包括补充合同和协议）； 2.专用合同条款； 3.通用合同条款； 4.技术条款 5.组成合同的其他文件。 上列合同文件为一个整体，代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。 三、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的全部义务和责任。 四、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务的责任。
五、本合同经双方法人代表或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。 六、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本份，其中：发包人份，承包人份。 合同签订地点： 合同订立时间： 发包人（公章）：承包人（公章)： 法定代表人（签章）：法定代表人（签章）： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 地址：地址： 邮政编码：邮政编码： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
通用合同条款 1.词语涵义及合同文件 第1条词语涵义。除专用合同条款另有约定外，合同中用词用语具有本条所赋予的涵义。 1.1发包人：指专用合同条款中写明的当事人。 1.2承包人：指专用合同条款中写明的与发包人正式签署合同的当事人。 1.3发包人代表：指发包人履行本合同的全权负责人。 1.4承包人代表：指承包人履行本合同的全权代表。 1.5合同：指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工作，明确相互权利、义务关系的协议。 1.6 工程维修养护：指对工程的日常防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌。 1.7 合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额。 1.8 费用：指为实施本合同所发生的所有开支，包括管理费和分摊的其他费用。 1.9 承包期：指承包工程维修养护工作的历时。 1.10 天：指日历天。
防水维修施工合同范本五篇 施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面是关于防水维修施工合同范本五篇，希望对你有所帮助。 防水维修施工合同范本(一) 甲方： 乙方： 依照相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园区防水维修事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 甲方所指定之防水工程，涉及窗口、露台、屋面等项目。 二、施工方案及工艺： 1、搭设双排脚手架，做好安全防护工作。 2、拆除漏点处原有建筑做法至基层。 3、在窗框与墙体连接处重新打发泡胶。 4、基层抹灰找平达到做高分子丙纶的施工条件。 5、做300克高分子丙纶。 6、粘贴施工设计对应苯板，确保紧贴密实，拼接到位。 7、刮涂防水胶灰，贴网。 8、做300克高分子丙纶。 9、抹灰找平。
10、贴相同墙面砖，用勾缝剂勾缝。 11、刷外墙丙烯酸涂料。 12、外墙窗口防水密封胶。 13、拆除脚手架，清理现场，恢复原状。 14、相关技术要求按照行业规范执行。 三、工程计价方式： 1、窗口以个为单位，1000元∕个计算。 2、露台、屋面等项目以面积为单位，甲方确定价格计算。 四、双方权利、义务： (一) 甲方权力和义务： 1、对园区内防水维修工程量进行统计，依据乙方施工能力组织维修工作安排。 2、对乙方在维修工作中遇到技术问题，给予积极协助解决。 3、提供乙方在维修工作中所需要相关图纸及文件。 4、规范乙方在维修工作中的施工工艺及施工秩序。乙方未按确定施工方案及施工工艺执行，甲方可责令乙方撤离现场，发生各项费用不予结算。 (二) 乙方权力和义务： 1、服从甲方在防水施工工作的安排，积极配合甲方完成防水维修工作。 2、乙方在维修过程中，要严格执行甲方所确定维修方案及施工工艺，不得擅自进行变更。 3、乙方在维修过程中，要使用符合甲方要求的施工材料，不得偷工减料，以次充好。由此产生一切后果由乙方承担。
运行维护合同（范本） 委托方： 受托方： 鉴于委托方拟委托受托方按照本合同约定对进行运行维护管理，且受托方同意接受委托。为明确双方在运行维护过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本合同。 第1条总则 1.1 委托方负责指导、监督、评价受托方工作，创造条件支持受托方对委托方的运行维护管理工作，并向受托方支付运行维护管理委托费( 以下简称“运维费用”) 。 1.2 受托方应严格依照等法律、行政法规、规范性文件，对委托方进行专业的运行维护管理工作。 第2条运行维护管理范围、目标及期限 2.1 委托方委托受托方运行维护管理的资产范围包括， 上述资产在本合同中统称为“目标资产”，目标资
产的具体情况见《委托运行资产明细表》（附件）。委托运行维护管理目标2.2 受托方保证目标资产运行维护管理工作安全规范。符合以2.2.1 下运行规程和运行标准：1） （（2） （3） （4）其他: 2.2.2 受托方应采取各种有效措施，确保委托方目标资产安全生产运行，努力降低生产运行成本费用，并达到如下目标：（1） （2） （3）运行可靠性目标： （4）运行管理目标： 2.3 委托运行维护管理期限 委托运行维护管理期限共年，自年月日至年月日。 委托方的权利和义务第3条
委托方的权利3.1 享有对受托方的目标资产运行维护管理工作进行指导、监3.1.1 督、考评的权利。享有依法或依本合同约定，解除与受托方的委托关系的权3.1.2 利。审查批复委托目标资产年度综合检修计划、技术改造计划3.1.3 及零购计划。审查批复受托方报送的检修、技术改造项目实施方案以及3.1.4 事故抢修方案。监督和检查委托范围内目标资产的运行管理情况，组织重3.1.5 大事故的调查分析，负责监督、检查运行维护费和大修、技改、零购资金的使用情况。组织技改工程的审计。． 3.1.6 对委托资产的报废、处置行为进行审核、批复。 3.2 委托方的义务 3.2.1 根据本合同和相关规定向受托方支付运维费用。 3.2.2 及时将有关大修、技改合同副本等资料移交受托方。 3.2.3 负责组织重大事故的调查分析工作。 3.2.4 对目标资产进行投保，当发生投保资产保险责任内事故时，负责同保险公司谈判赔偿事宜，受托方应提供配合。第4条受托方的权利和义务 4.1 受托方的权利
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 服务器维保合同(标准版)
编号：FS-DY-80991 服务器维保合同(标准版) 甲方：*** 地址：***邮政编码：*** 电话：***联系人：*** 电子邮件：***QQ：*** 乙方：*** 地址：***邮政编码：*** 电话：***联系人：*** 电子邮件：***QQ：*** 服务项目 服务器IP：****，**** 由乙方处理以上_ 两_台服务器所有的安全问题，包括服务器日常维护工作和突发事件的应急处理。若甲方服务器更换需要提前至少一天通知乙方，合同期内甲方最多可以更换三次。
日常维护：乙方负责服务器的安全配置及防护、反入侵、清除木马等安全工作，及时排除服务器系统和网站的安全隐患，保障服务器正常运行。 应急处理：如服务器遭到意外攻击而出现问题，乙方必须在接到甲方通知的1小时内进行处理，2小时内解决问题或给出解决问题的方案（非工作时间可酌情放宽）。 乙方保证甲方每台服务器每月因安全问题而停运的总时间少于12小时。 乙方在每次处理安全问题后，向甲方提交电子版形式的书面报告，并向甲方提供安全措施建议，对甲方提出的疑问进行解答和有限的咨询服务。 注：乙方不负责帮甲方修改或开发程序代码，不负责服务器硬件故障引发的问题，不负责因服务器所在机房的网络故障和遭受外部网络攻击造成的问题。 乙方在规定的责权范围之外，可协助甲方处理一些程序上的漏洞和能够快速解决的小问题。如有重大问题需要改编程序等较高难度和较大工作量的，乙方要另行收费，价格待议。
维修公路合同范本 高速公路维修是高速公路系统的重要组成部分,维修公路合同怎么写呢?以下是WTT小雅为大家整理的维修公路合同范文，欢迎参考阅读。 维修公路合同范文1 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 为修好公路滑坡路基，经甲乙双方协商签订如下条款，双方共同遵守。 一、工程量及内容 1、乙方负责修建公路滑坡路基堡坎。 2、乙方负责清除公路沉降处石头。 3、乙方负责维修路段的填方。 二、工程质量及要求 1、乙方将维修路段山体滑坡的土石方全部清除，并留有护坡。 2、乙方负责修建堡坎，清除路边塌方，完善侧沟，填平路面。 三、工程造价 工程由乙方包工包料，堡坎修建按每立方米290元结算，工程造价待维修后计算。
四、付款方式 乙方施工结束，经甲、乙双方组织验收，工程合格后一次性付清工程款。 五、安全责任 乙方施工要注意安全，在施工中所发生的一切伤亡事故甲方不承担任何责任。 六、法律责任 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力，双方必须共同遵守。合同未尽事宜必须经双方协商解决。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)： _________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 维修公路合同范文2 甲方：法定代表人： 乙方：法定代表人： 郭叶线是20xx年初修建的一条通村公路，全长约13.5公里，由于今年载重车辆较多且年久失修，多处破损严重，且郭叶线横穿两个乡镇七村三十多个小组。为了改善交通环境，方便群
众生产、生活，甲方将所辖范围内郭叶线维修补缺加铺通村公路建设工程承包给乙方。经双方协商同意，特订立如下合同： 一、工程总量 该工程为郭叶线维修补缺加铺通村公路，全长约2.5公里，具体以实际施工里程为准。 二、工程施工及质量要求 1、全部破损公路由乡村公路段派专人指定维修点，乙方按甲方要求施工。 2、维修部份两端连接点必须用切割机切断、切齐，连接点水泥硬化时两边必须涂抹沥清。 3、维修部份水泥块用挖机挖出来后必须运离公路两侧50米外，以免影响公路通行安全。 4、维修部份必须整平、压实。 5、混凝土硬化层宽度为3.5米、厚度18厘米。 6、乙方全面按标准完工后，甲方申请县有关职能部门验收，经验收合格签字后，乙方交付甲方使用视为正式完工。 7、工程自验收之日起一年内出现质量问题，由乙方负责无偿维修(不可抗力因素除外)。 三、工程安全责任 乙方必须抓好安全施工，包括个人人身安全、财产安全，确保无任何安全事故发生。发生的一切安全责任由乙方全部负责。 四、工程时间
维修施工合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
维修施工合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 维修施工合同 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管 理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则，双方协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：室内装饰、强弱电等零星维修。 4、合同期限： 二、工程服务形式
包工、包料、包工期、包质量。 三、结算方式 甲、乙双方就需要维修部位及工程量，按技术联系单形式会签，工程量以甲、乙双方签字确认后的技术联系单内容为基准，甲、乙双方依据约定的单价进行结算，确定工程总造价。 甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方共同签字的工程量技术联系单,作为结算依据。 四、工程总价 工程总价按实结算。 五、工程质量监督与检查验收 乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，对甲方提出的问题，应及时进行整改。维修工程结束后,由甲、乙双方共同对工程进行验收，验收合格以双方签字确认的
办公室清洁卫生合同范本
合同书 甲方: 乙方: XXXX 甲乙双方就办公室内的日常清洁保洁事宜,经友好协商达成以下协议:一、合同概要： 甲方同意将xxxxxxxxxx 办公室内的清洁保洁工作交由乙方承包，具体安排如下： 1、保洁人员： 1名； 2、合同金额：xxxxxxxxx 。大写：xxxxxxx元整； 3、工作时间：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx； （上述工作时间是常规工作时间，主要还是按甲方实际要求） 4、清洁范围： 甲方所属公共区域及垃圾清收等保洁工作。 二、工作方式 1、日常清洁维护操作严格按照附表1办公室日常清洁规程及执行标准执行， 如有特殊清洁用品（如红木油等）的使用需要，费用由甲方自行承担。 2、采用由乙方安排保洁人员，提供清洁工具、清洁材料的方式。（按附表2 《清洁设备、工具及材料清单列表》执行）。 三、甲方权利及义务 1、甲方应根据公司内部具体情况制定有关卫生守则，督促工作人员及来宾不得 随便乱丢垃圾，对破坏办公卫生环境的行为应给予及时制止与纠正，协助乙方共同维护室内外卫生清洁。 2、如甲方如有特殊清洁工作要求，须提前2—24 小时通知乙方，以便乙方安排 工作事宜来确保甲方的工作需要。 2、如甲方要求需在工作时间以外加班，按国家相关规定支付费用。
四、乙方权利及义务 1、负责清洁员工的工资、社会劳动保险、其它福利等费用。甲方与乙方的清洁 人员不存在任何劳动关系及劳务关系。若乙方未按约定为本协议项下的工作人员缴纳社会保险的，乙方应承担由此产生的一切责任，包括但不限于本协议约定的违约责任。 2、乙方派遣保洁人员必须身体健康、五官端正，具有良好专业素质、无不良嗜 好的员工。 3、乙方保洁人员在甲方工作期间，应严格遵守甲方的各项规章制度，服从甲方 管理人员的工作安排。 4、负责购买清洁卫生工具、设备及清洁材料。所购物品符合相关安全标准。 5、负责发放清洁员工的工作服，工作证。 6、必须严格按合同要求，完成各项清洁工作并达到质量标准。 7、乙方定期派出质量监察人员进场监督检查。 8、若乙方工作人员损坏甲方公司财物或造成甲方财物损失，经双方和司法机关 认定乙方责任时，乙方按责任赔偿。 9、如乙方保洁人员不符合甲方的工作要求，甲方有权要求更换清洁人员，乙方 须在5个工作日内予以更换。 10、未经甲方书面同意，乙方不得将合同的项目转包其他公司或者个人完成。 11、乙方必须保证1位清洁人员在甲方工作场地工作，不得缺岗。清洁人员因特 殊原因不能到岗的，乙方应及时安排人员替岗，保证日常清洁服务的进行。 五、清洁合同期限： 1、清洁服务合由年月日起至年月日止。 2、在本合同期满后，如甲、乙双方无书面异议时可视为本合同可续延年，。 六、付款方式： 1、本合同日常清洁费用为每月人民币（大写）贰仟捌佰元整。 2、乙方于每月号前向甲方提交上月清洁服务费发票，甲方收到发票之日起5 个工作日内以转账方式支付上月保洁费用。收款信息如下：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
编号：JX─45393 2020新编道路维修养护合同书电子 版范本 This contract applies to both parties to negotiate their respective obligations and rights, and to perform their respective obligations during the contract period. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
道路维修养护合同书 发包人：侯德明，男，41岁，住址：枣阳市北城， 系枣阳市沙河水库管理处采砂承包经营者 （以下简称甲方） 承包人：张军辉，男，40岁，住址：枣阳市鹿头镇居委会 四组42号（以下简称乙方） 因沙河水库库区内采砂对外销售，沙场通往鹿头镇街的道路需要日常进行 维护养护，甲方将该路段的维修养护日常事务承包给乙方，为明确双方的权利 和义务，双方特签订以下条款，遵守并执行。 一、甲方承包给乙方路段维修养护起止界限，即东从每个采砂场地的出口（道）处西至鹿头镇街口（杨大桥口）路地段（系村村通公路）。 二、甲方承包给乙方的该路段维修养护期限为壹年，既从20xx年3月1 日至20xx年2月28日止。 三、乙方对该路段维修养护的标准既每天路面平整、光洁，遇雨雪天路面 不渍水，无凹凸，路面路基铺垫沙、石，日常维修养护需用的运料车辆、材料、人工及所需费用等全部由乙方自行安排并自行付费用。乙方必须每天维修养护。 四、甲方支付乙方维修养护年承包费用来源系采砂五个作业场筹资计4.5 万元人民币，五年采砂作业组于20xx年月
鱼缸维护（养护）合作协议书 经甲乙双方协议，在平等互利的原则上，依照相关法律法规，就水族箱/鱼缸维护/养护一事达成以下合同，并共同遵守。 甲 方：以下简称甲方 乙方: 以下简称乙方 一、服务的内容及要求： 1.服务的地址为： 2.乙方为甲方（）米,共套（淡水/海水）水族箱进行维护（养护）工作。 3. 服务的内容范围和要求：按照甲方要求完成并做好鱼缸清洗，观赏鱼养护服务等工作。 维护：包括定期给鱼缸全面消毒，调节与平衡水质，专业清洗鱼缸卫生和过滤系统，定期对观赏鱼疾病的预防、并保持水质稳定清澈及系统运转正常。 养护：包含不限定期上门给鱼缸换水，有偿提供观赏鱼饲料（不能超过市场价格）、指导定时喂食，定期换饲料。对于观赏鱼疾病提供专业治疗，以保持观赏效果。 由乙方造成死亡（一般以正常情况下维护完成后的大量死亡为准）由乙方自行完全补偿（以上补偿均已原来缸内观赏鱼数量和品质为标准） 乙方对非乙方造成的（因长时间断电或者漏电造成的死亡、甲方自行购买有疾病的或者有传染疾病造成的死亡、甲方过量喂食撑死的、不可抗拒因素造成的死亡、）以及缸内正常死亡（相互攻击致死、病死、老死、冻死、自然淘汰死亡等）的观赏鱼及生物死亡不予补偿。 其他甲方提出的与鱼缸清洗，观赏鱼养护服务相关的服务。
4.缸内生物及物品： 观赏鱼： 其他生物： 其他物品： 5.乙方应以每月不低于（）次进行上门服务，并保证在突发情况下及时赶到（突发情况到达计入服务总次数）。 二、服务时间： 本协议服务时间为年月日至年月 日 三、服务费及付款方式： 1.付款标准：每一年服务款（）元 2.付款方式：甲方以现金/支票/转账的支付方式一次性清付全年服务款。 3.是否提供发票： 4.发票是否含税： 5.乙方必须保证所提供的发票为正规发票 四、责任与权益： 1.在乙方为甲方提供养护服务期间，如缸内有珊瑚、观赏鱼、水草等发生死亡现象，甲方应及时通知乙方，乙方应及时作出指导及相应处理。 2.乙方对非乙方原因造成的损失不予承诺（如缸体年限过长导致的损坏）但应及时提示甲方进行维修、维护或更换。 3.在合同有效期内，甲乙双方任意一单方面解除此合同，应在合同到期前30个日历日通知对方，若由此带来的不便于和损失由违约方承担。 4.乙方对甲方鱼缸内所需的消耗品有偿提供。但不能高于市场价格。 5.在合同有效期内若甲方原因，服务不能正常进行的甲方需提前30天书面通知乙方，服务期限按相应日延后（延后期最多不超过一个月，并不提供期间任何相应损失）。若未接到甲方通知，则按原合同执行。 6.若甲方在乙方知晓的情况下为鱼缸添加生物，乙方有权要求甲方增加相应服务款。 7.甲方在合同期内不得拖欠乙方服务款项，否则乙方有权停止任何服务并对期间造成的任何损失不予以补偿。 五、附则 1. 合同期内甲乙双方如需解除合同，需提前一个月告知对方。
施工合同范本：房屋维修施工合同范本电子版 ——文章均为WORD文档，下载后可直接编辑使用亦可打印—— 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》遵循平等自愿公平和诚信的原则，就澜沧原茶厂伍家伙房翻新修缮工程，双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：茶厂伍家伙房 工程地点：原澜沧茶厂住房 工程内容：按双方协商工程内容 资金来源：由甲方现金支付 二、工程承包范围 1、包工包料;a、甲方提供水电等其它协调工作;b、乙方负责把原有小青瓦拆掉运走(木料给甲方);c、乙方在原有的房子基础及砖面增加钢筋砼屋面板，板厚10cm包板 2.8m高，不超过原有主房屋面，钢筋按常规做，砼C20，房面做SBS防水，隔热层和保护层都不做，屋面四周做两线单砖12cm高，
贴外墙砖，外墙未抹灰的抹m7.5砂浆，面层做外墙漆，内墙未抹灰处抹m5.0砂浆，做内墙仿瓷，水电在原有基础上做暗装，水管安装不在内，天花板装50元以内吸顶灯，完工后打扫好卫生交付使用。 2、乙方不做内容：所有门窗不动不做，原有的地板砖、墙面砖不动不做，原有的沟、散水不做不动，台板、洗涤池不动不做。 如甲方要求做，费用另计，乙方有责任负责保护好以前所有不动的工程内容，同时负责工程项目卫生。 三、承包金额：总伍家，每家16800.00元(大写：壹万陆仟捌佰元整)，伍家总计：84000.00元(大写：捌万肆仟元整)。 四、资金支付：乙方进场后甲方每家支付壹万(伍家合计伍万元)给乙方，封顶后，每家支付伍仟(伍家合计贰万伍仟元)给乙方，剩余部份完工后一月付清。 五、乙方必须对工程质量负责，屋面一年内不能漏水。 六、此合同一式陆份，甲乙双方各执一份。 甲方： 乙方： 年月日
鱼缸清洗，观赏鱼养护服务协议甲方：乙方：鉴于甲方业务的需要，甲乙双方经友好、公平协商一致，就乙方向甲方于提供的鱼缸清洗，观赏鱼养护等服务达成以下协议：一、服务的内容及要求： 1.服务的地址为： 2.服务期限：个月；从年月日起至年月日止。 3.服务的内容范围和要求：按照甲方要求完成并做好鱼缸清洗，观赏鱼养护服务等工作。1) 鱼缸清洗。包括但不限于定期给鱼缸全面消毒，换水调节与平衡水质，专业清洗鱼缸卫生。2) 观赏鱼日常养护。包括但不限于定期上门给鱼缸换水，定时喂食，定时换饲料。3) 上门为观赏鱼看病。提供专业治疗，以保持观赏效果。4) 观赏鱼搬家。提供观赏鱼搬家服务，保证观赏鱼出缸、入缸安全。5) 其他甲方提出的与鱼缸清洗，观赏鱼养护服务相关的服务。 4.服务质量要求：1) 鱼缸清洗服务质量要求：鱼缸养护清洗，每周一到两次。二、甲方的权利和义务： 1.按约定的时间让乙方人员准时进入服务现场。 2.确保乙方提供服务时，不得有阻碍乙方服务的行为。 3.指派专人负责联系、协调、验收乙方的服务工作。 4.负责免费提供乙方提供服务所需的水电的正常供应，以保证乙方工作的顺利进行。 5.甲方对乙方提供的
服务享有监督权和检查权，有权对乙方服务提出意见和建议的权利。 6.甲方对乙方的服务及清洁质量不满意时有权提出异议和要求返工；如不满意乙方的服务，可责令乙方改进，必要时随时解除合同。三、乙方的权利和义务： 1.按照甲方的要求，准时到达服务现场，按时完成服务工作。 2.提供鱼缸清洗，观赏鱼养护服务用的设备、工具、药剂及其它耗材。 3.乙方在工作期间发生工伤事故，根据现场情况费用由甲乙双方协调承担。 4.乙方如因用工不当,给甲方造成损失，由乙方承担。 5.爱护甲方各项设备设施，注意节水节电，不得擅自挪用甲方的物品。 6.服务质量要达到甲方认可的验收标准，不得造成所服务的鱼缸和观赏鱼的损坏，如有造成，照价赔偿。7.乙方根绝鱼缸具体情况向甲方提出建议，若甲方无故不接受，从而影响鱼缸整体观赏效果，责任由甲方负责，乙方无权承担相关责任。 1 8.乙方清洁作业应遵守甲方规定的时间要求，如有变更，双方协商解决。 9.乙方应当保证其服务质量，工程完毕应主动邀请甲方进行检查；对不合格部分，乙方应进行重新处理，直到甲方验收合格为止。四：服务费、付款方式及时间 1.观赏鱼维护费、鱼缸清理费、鱼药费、死鱼费、鱼只更换费、鱼食费、交通费、
服务器维护委托合同样本 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方维护其所拥有(甲方)的服务器事宜达成一致，特订本合同，以资双方共同执行。 第一条合同项目：甲方负责购买服务器，购买相关软件使用权，并负责将服务器存放在电信(网通)机房。乙方负责该服务器的硬件故障的排除，(甲方负责硬件的采购费用)。及软件安装、升级、服务器管理和软件故障的排除。 第二条双方的权利和义务 2-1 甲方的权利和义务 2-1-1 甲方如果在服务器上安装其他软件，所需要的软件版权/许可/使用权由甲方自行解决。 2-1-2 甲方对使用服务器所引起的任何经济、政治、法律等责任负完全责任。甲方同意，如发生上述事件，与乙方没有任何关系，乙方也不应对此或对第三方承担任何责任或者义务。如甲方利用服务器开办电子公告栏目，甲方按照相关法律法规的要求应指定专人负责所发布信息的审核，监督工作，建立健全安全管理责任人制度和网络信息安全管理制度。甲方对于在电子公告栏目当中出现的信息负责。 2-1-3 甲方对甲方自己存放在服务器上的数据、以及进入和管理服务器的口令、密码的完整性和保密性负责。因甲方维护不当或保密不当致使上述数据、口令、密码等丢失或泄漏所引起的一切损失和后果均由甲方自行承担。 2-1-4 甲方应向乙方提交甲方执行本合同的联系人、信息安全负责人和所有管理甲方网络、设备和服务器的人员名单和联系方式，并在上述信息发生变化时及时通知乙方。甲方在乙方需要时应提供必要的协助，因甲方以上人员(包括已经离开甲方的甲方原雇员)的行为或者不作为而产生的后果均由甲方承担。
2-1-5 除非双方另有书面约定，甲方承认乙方向甲方提供的任何资料、软件、数据等的权利属于乙方，甲方无权复制、传播、转让、许可或提供他人使用这些资源，否则应承担相应的责任。服务器维护委托合同样本 2-1 乙方的权利和义务 2-1-1 对服务器系统平台进行日常维护和监控，以保证甲方信息服务器的正常运行。对服务器上数据的进行配合备份工作，数据备份工作由甲方主要自行负责。 2-2-2 除非双方另有书面约定，乙方承认甲方自己存放在服务器上的任何资料、软件、数据等的知识产权均与乙方无关，乙方无权复制、传播、转让、许可或提供他人使用这些资源，否则应承担相应的责任。 2-2-3 甲方自行安装软件或进行系统配置如导致系统无法使用，需要乙方进行恢复的，乙方有权要求甲方支付相应的服务费用。 第三条服务内容、费用及支付方法 3-1 本合同的详细服务内容由附件描述。 3-2 本合同所涉及的甲方应支付给乙方壹年服务器维护费，总金额为人民币10000 元，大写：壹万元整。其涉及的金额一律以人民币元为单位。 3-3 甲方采取转账的方式付款。服务器维护委托合同样本 3-4 在本合同签定后3个工作日内(即年月日前)，甲方将________费用共计________元支付乙方;甲方于年月日前，将________费用共计 ________元支付给乙方。 3-5 乙方将于服务器开通之日起为甲方进行服务器系统平台的维护。
维修工程施工合同范本 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程的具体情况，签订本合同。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程内容： （三）承包范围：具体承包范围以工程量清单以及现场实际情况为准。 （四）承包方式：包工、包料、包安全防护、包环境卫生、包文明施工、包工期；不允许分包及转包。 第二条合同价款方式：采用固定单价合同，工程量按实结算。 第三条本工程暂定合同总价(含税)为人民币大写：，小写：￥。 第四条工期 本工程维修工期为个日历天，预计开工日期为年月日，预计完工日期为年月日。工期按日历天计算，如遇国家节假日，工期不予顺延。 发生不可抗力导致工期延误的，承包人应及时以书面形式向发包人提出延期申请。申请材料应当包括导致工期延误事件发生的证明材料、工期延误的原因及具体时长。发包人在10个日历天内对申请提出审核意见。审核同意的，工期相应顺延，但因工期顺延发生的所有费用，发包人不予补偿。审核不同意或承包人未能按照本条约定提出申请的，工期不予顺延，且发包人不予补偿工期延长的损失。 实际开工日期及实际完工日期以发包人盖章确认的《竣工验收报告》所 载明的日期为准。 第五条工程质量标准 （一）严格按发包人提供的施工图（如有）、工程量清单及发包人指令进行施工，按照设计文件和国家、地方及行业现行有效的有关技术标准、规范和合同规定（以孰严格者为准）施工，必须达到质量验收合格标准。
（二）发包人对项目全过程的各子项目进行巡查时，如有发现未按要求施工的，承包人须无条件进行整改并接受相应的处罚，因整改产生的所有费用均由承包人承担。 第六条材料设备供应 （一）承包人应提供生产厂家出具的材料合格证书及符合国家相关规定，主要材料须提供样板并经建设单位和监理单位确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，建设单位和监理单位有权拒用，并由承包人承担损失。 （二）施工中如需对材料进行替换，应取得发包人及监理公司的同意，并办理相应的变更手续。 第七条工程款支付方式 （一）工程预付款和进度款：本工程不设工程预付款和进度款。 （二）工程结算款： 1.工程竣工验收合格的，承包人需在竣工验收之日起30个日历天内向发包人提交完整、真实、合格的竣工资料及结算资料。 2.发包人应当自接收上述资料之日起30个日历天内完成审核。 3.发包人完成竣工、结算资料审核后，承包人向发包人移交工程且承包人向发包人一并提交发票、付款申请等报账资料，发包人在30个日历天内审核无误并批准后，发包人应当在15个日历天内向承包人支付至工程结算款的100%。 （三）本项目不预留质量保修金，但承包人必须按照相关规定进行保修。保修期自工程竣工验收合格之日起计算，本工程保修期为： □房屋建筑工程，按《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部第80号令）的规定执行。 □其他工程，保修期限为。 工程竣工验收合格之日以发包人在《竣工验收报告》上盖章确认工程竣工验收合格之日为准。 第八条工程结算方式 （一）约定的承包范围内的工程项目，在结算时按实际发生的工程量予以调整，单价原则上按中标综合单价执行，若该综合单价超出合理范围（合理范围是指不高于根据当地招标控制价编制依据进行编制的综合单价），学校工程结算审
设 备 维 修 合 同 书 甲方：山东鲁新化工有限公司 乙方：山东益通安装有限公司 日期：年月日 设备维修合同
甲方：山东鲁新化工有限公司 乙方：山东益通安装有限公司 经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方3台搪瓷釜修理工作，双方本着平等互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《中华人民共和国合同法》有关规定，签订本合同，具体条款如下： 一、合同内容 1.1、乙方承接甲方3台搪瓷釜修理工作。并按本合同规定的要求，经验收合格后交付甲方。 1.2、项目内容见技术协议书。 1.3、项目施工地点：山东鲁新化工有限公司 1.4、交货期：合同签订后乙方开始准备工作，乙方须在规定工作日内安装、调试完毕，并交付甲方使用。 二、合同价格 合同总价为人民币（大写）金额为：壹万元整，￥10000元，在双方未签订新的协议之前，任何一方不得修改此费用。 三、结算方式 设备维修、维护完毕，甲方检定并验收后，乙方出具全额增值税发票，甲方在收到发票后一个周内支付给乙方合同总价的100％，人民币（大写）壹万元整，￥10000元。 四、技术要求和技术标准 4.1、详见双方技术协议书（合同附件）。 4.2、要求设备维修、维护完毕后质量稳定可靠，操作方便。性能、精度应完全符合技术协议中的技术质量标准和相关行业标准。 五、甲方承担的义务和责任 向乙方提供设备改造所必须的技术资料。甲方负责管道的蒸、吹、洗等管线的置换，以及物料管线内的物料退返、隔离工作。以防拆除过程中生产物料的跑、冒、滴、漏的发生，或可能因物料的跑、冒、滴、漏的发生造成危险。有必要提供维修时的环境因素。 六、乙方承担的义务和责任
维修检调期间如因乙方原因发生设备、人身等事故由乙方承担赔偿责任。乙方应对自已员工的安全负责。 七、验收标准及方法 7.1、由乙方调试人员组织调试，甲方派出专人配合。 7.2、按双方签订的技术协议条款和国家、行业有关标准验收，达到原合同出厂技术指标。 7.3、验收时各项技术指标应达到相关验收标准，经甲方最终验收合格，办理验收手续后交付甲方。 八、违约责任 8.1、合同生效后，双方不得任意中止合同，否则赔偿对方5%违约金。 8.2、因甲方原因造成的拖期，交货时间顺延，调试、验收中的产品更改费用由甲方承担。因乙方原因造成的拖期，责任由乙方承担，每拖期一天按合同总价的0.5%进行扣罚，并从项目款中直接扣除。 九、争议解决 本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商，协商不成时，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。 十、附则 本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。 合同未经双方协商同意不得转让、更改。 甲方（盖章）乙方（盖章） 代表：代表： 合同订立时间：年月日