cfg桩基施工合同篇一：CFG桩基合同东方广场28#楼CFG桩基工程施工合同甲方（发包方）：以下简称（甲方）乙方（承包方）：以下简称（乙方）为爱惜两边的合法权益，两边技术经济责任，保证工程建设正常进行，依照《中华人民共和国合同法》、，结合本工程具体情形，明确两边在桩基检测进程中的责、权、利，经两边友好协商签定本合同，并信守以下条款：一、工程概况：工程名称：工程地址：承包范围：承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包平安文明施工二、工程内容：三、质量标准：合格四、施工工期：1． CFG工程桩施工总工期天。

此工期不包括桩基检测时刻。

2．实际动工日期以甲方书面通知为准。

五、合同金额：合同价（人民币）元，大写：。

1. 包干单价：桩径400mm单价为元/m。

本合同单价为包干价，在任何情形下，该合同单价概不调整。

以上单价为综合包干单价，包括人工费、材料费、施工费、机械进出场费、机械安拆费、运输费、平安文明费、跳打时土方倒运费、配合费、税费等施工进程中发生的一切费用。

2. 计价方式：合同价＝包干单价×根数×（有效桩长+米）3. 合同价：元，大写：。

4. 补桩计价方式：机械退场前，按合同单价计价；机械退场后，按合同单价另加机械进出场费壹万元计价。

5. 结算按图纸设计和设计变更据实结算。

6. 除有效桩长+米计价外，其他（包括空桩）不另计取任何费用。

7. 商品混凝土采纳新乡市亿丰混凝土产品或新乡市宏泰混凝土产品。

六、付款方式：桩基工程施工完毕，支付万工程款，桩基检测合格后三个月内支付剩余工程款。

七、甲方工作及责任：1. 指派为甲方驻工地代表，负责履行合同，对施工质量、进度及施工进程进行全面监督检查和和谐配合，办理验收、变更、记录手续和其他事宜。

2. 确保乙方进场前具有施工条件，并提早3天向乙方下达进场通知单。

3. 向乙方提供施工所需的水、电和排水口等接口。

水、电接口甲方提供到施工现场，并说明注意事项。

水电费（包括用水电损耗）由乙方自理。

八、乙方工作及责任：乙方作为有体会的基础施工承包方，应严格依照国家有关施工标准、操作规程和设计施工图纸，对本合同承包及治理范围内质量、进度、平安文明施工等负全面履行的责任，服从监理单位和甲方工程治理的要求，并和谐与总包及外界各方关系。

其工作责任在以上原那么的基础上，具体还应做好以下但不仅限于以下责任内容的完成：1. 乙方对基础工程全面负责，同时对甲方分包的土方施工单位进行配合，统筹考虑编制桩基工程施工施工方案及平安文明施工专项方案，报经监理审查和需专家论证的方案批准后方可组织施工。

2. 基础桩径、桩身强度、地基承载力、桩身完整性、桩位误差、桩垂直度、桩长必需符合国家有关标准及图纸要求。

基坑挖土应依照最合理的方式，最短的工期进行，桩基检测进程乙方须提供详细桩基施工资料。

3. 乙方必需同意甲方现场治理规定及监理单位的工程治理要求。

乙方应做好各项质量检查记录，严格施工报审报验程序，材料进场必需经甲方、监理验收并提供质量检测报告、合格证书，保证样品与实际质量相符。

4. 乙方施工完成经查验合格后，应做好与总包单位配合交接，书面提供每一个桩的桩顶标高，桩身坐标误差及开挖深度。

乙方负责做好CFG工程桩的技术交底和技术资料的移交工作，并在监理规按时刻内，提交符合要求四份完工资料交监理、总包单位签字认可。

5. 乙方负责处置施工现场和周边关系，甲方配合乙方做好相关和谐工作。

6. 指定为乙方驻项目领导，负责履行合同，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，及时和甲方、监理等相关治理人员处置工程问题。

施工期间必需参加甲方及监理组织的专题会议及工程例会，保证天天在场，有事需与提早与甲方驻工地代表请假。

每次无端不参加工程例会罚款200元。

7. 乙方应依照施工图纸完成施工内容，并在甲方知足施工条件乙方进场三日内设备安装完成并能够保证桩基施工，因乙方缘故超过五天仍不能桩基施工等，每延迟一天罚XX元；如超过十天未能正常动工，甲方有权终止合同，乙方必需无条件撤场，并赔付甲方违约损失贰万元；如总工期拖延，每延迟一天罚款3000元。

8. 乙方在施工进程中质量、平安、文明施工、工程进度应达到合同要求，如达不到规范和合同要求，甲方有权责令停工整改，所发生工期延误及相关费用乙方承担；如检测发生乙方缘故的断桩（以甲方、监理确以为准），其补桩责任及费用由乙方承担；施工进程中如发生交底不清造成的土方深度及宽度超挖致使土方工程费用增加，其费用损失及工期延误的损失由乙方承担责任。

9. 乙方负责施工现场周围建筑物和道路沉降、位移观测，按监理批准的施工方案及时上报观测记录，每漏报一次罚款100元。

10. 因乙方施工后提供的桩顶标高不正确或部份桩头太长而致使土方开挖时造成的桩身断裂、偏移，需要补桩所发生的一切费用及对甲方工期造成的滞后所带来的经济损失全数由乙方承担。

11．如因甲方缘故造成持续停工五天以上，从第六天开始，甲方按打桩机223元/台.天、地泵348元/台.天计取设备停滞费，人员窝工按每人天天十元生活费补偿计取。

12. 乙方必需严格执行国家有关平安文明施工的治理规定，对本工程施工制定出相应的安全方法，凡因违背平安方法而造成的罚款、人身伤亡事故或损害他人事故，均由乙方负责。

13. 乙方应负责文明施工工作，在施工现场冲洗运输车辆，甲方提供水源，水费由乙方负责。

乙方天天应打扫工地门外马路上运土时散落的土方和垃圾，保证马路上的清洁卫生。

对场内及场外因清理不及时而造成相关单位对甲方的惩罚，其费用由乙方双倍承担。

如对甲方名誉造成不良阻碍，甲方有权对乙方进行惩罚，并从工程款中扣除。

14. 施工现场的卫生标准、噪声标准应知足国家有关规定，施工中因违背规定造成的损失和发生的费用由乙方负责。

15. 乙方保证桩基施工进程中、东方广场28#楼主体施工进程中，周边建筑物和市政设施的平安。

按监理批准的施工方案及时上报观测记录，每漏报一次罚款100元。

16. 乙方负责桩基检测的土方开挖、桩帽制作安装等一切配合费用。

17. 甲方按乙方安装施工用电表加线路损耗计费，每次支付工程款时甲方扣除乙方已利用的电费。

九、争议或纠纷处置：本合同在履行期间，两边发生争议时，可友好协商解决，协商不成，任何一方都可向新乡市红旗区人民法院提起诉讼。

附那么：本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，在法律上具有一样法律效劳，经两边代表签字盖章后生效。

任何一方违背本合同条款，均按《中华人民共和国合同法》和有关规定承担经济责任。

（此页无正文）篇二：CFG桩地基施工合同书CFG桩地基施工合同书发包单位：工程名称：签定日期：XX年09月日CFG桩地基施工合同书发包单位：（以下简称甲方）法定代理人或代表人：承包单位：许昌万恒基础工程（以下简称乙方）法定代理人或代表人：依照《中华人民共和国合同法》《建筑工程承包合同法》的规定，甲方与乙方就【龙城〃盛世名门】CFG桩工程，桩基施工承包作业项目及权利义务和责任、质量、工期、平安等事宜，达到以下条款：第一条工程概况一、工程名称：置业“龙门”一号楼CFG桩地基处置工程。

二、工程地址：路南；汝河路西。

3、工程结构类型及高度：框剪结构，筏板基础，18层。

4、工程内容：成桩工作（机械，钻进成孔灌注提升，试块制作，断桩接桩处置，试桩配合，资料整理）。

五、工程量：依照设计图纸的规定，CFG桩径400毫米，有效桩长为米，施工桩长米， CFG桩总数790根，总进尺10665 米。

基坑开挖情形：达到场地平整，不阻碍桩基施工。

第二条承包方式、工程造价及结算方式1. 承包方式：工程承包方式采纳工程费用总包干的形式，包工、包料、包工期、包质量、包施工平安和文明作业，含电、税。

2. 工程造价：以有效灌注桩长度计算，单位计价按桩长每米伍拾伍元计价。

总造价586000元。

最终以实际施工工作量结算，（凭有效完税发票办理结算）。

3.工程拨款和结算方法：合同签定后，乙方进驻场地，施工一半时甲方付给乙方工程总款的30%，即壹拾柒万五千捌佰（175800 ）元，工程施工终止付至工程总款的60%，即叁拾伍万壹仟陆佰（351600 ）元，桩基检测合格后个工作日内一次结清其余工程款。

第三条合同工期本工程自 XX年月日动工，至 XX 年月日终止，有效工期 14 天。

如遇停电和天气阻碍及甲方其它缘故造成停工，那么工期顺延。

乙方保证天天24小时施工，工期自动工之日起计算。

第四条两边责任一、甲方责任：1. 负责施工厂地的“三通一平”，清除施工厂地内地上构筑物和各类管道及空中线路。

在工程施工中，如遇地质复杂情形需作重大变更，由甲乙两边协商解决。

2. 提供拟建建筑物的定位轴线位置。

3. 提供施工图、工程地质勘探报告各一份。

4. 负责和谐与城管等部门及四邻的有关正常手续。

二、乙方责任：1.编制施工组织设计或制定施工方案，采纳先进的质量操纵治理方法，制定自检方法，服从甲方质量监督。

2.按图纸及国家相关标准组织施工，按合同要求按时完工和交工。

3.提交两套完整的工程完工资料（包括完工报告、施工组织设计、完工图、施工记录、隐蔽记录等）。

4.提供施工单位资质及施工人员上岗证。

5.乙方打桩完成后应配合施工企业进行下道工序，保证不阻碍整体施工进度。

乙方打桩完成后与施工企业的配合，由乙方公司与施工企业直接实施，甲方只负责监督。

6.保证平安文明施工，平安责任自大。

乙方施工工地显现的一切平安事故、均由乙方自行承担。

7.工程完工后，试桩必需保证合格，如显现断桩、空桩及其它情形全数由乙方负责并承担经济损失的补偿责任。

第五条工程质量和完工验收1. 工程质量必需合格，知足设计要求。

2. 由甲方负责委托具有检测资格的单位进行检测，所需费用由甲方负担。

3. 工程完工验收，以施工图纸及说明书、设计变更通知单、国家颁发的施工及验收标准和质量查验标准、桩基检测报告为依据。

第六条违约责任及奖罚1.甲方按合同约按时刻及时支付工程款。

甲方未按合同约按时刻支付工程款，每超过一日，应偿付未支付工程款的百分之一超期违约金。

2.工程施工质量不合格，乙方应无偿采取补救方法，由此造成的经济损失由乙方承担。

因甲方缘故给乙方造成的经济损失，由甲方承担。

3.乙方半途不得以任何理由舍弃施工或停工。

超期完工，每超过一日，应偿付甲方全数工程款的百分之一超期违约金第七条其它1.本合同自两边签字之日起生效，以有关合同的修改条款、洽谈记录、会议记要和两边认可的有关资料统作为合同的组成部份。

本合同至办完完工验收，决算完毕，两边清结一切手续后失效。

篇三：CFG桩基础施工合同CFG桩基础施工合同发包人（全称）陕西有色建设工程承包人（全称）中煤地质工程总公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律，遵循平等、志愿、公平和老实信誉的原那么，两边就本工程施工事项协商一致，订立本合同。