建设工程施工合同补充协议

发包方: （简称甲方）总承包方：（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公证、公平和诚实守信的原则，经甲、乙双方共同反复协商，就有限公司生产厂房及附属设施等项目的建设，达成如下补充协议，供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建筑规模：

二、工程承包方式

三、工程承包范围

四、工程质量

1、质量等级：合格

2、质量执行标准：执行建筑质量规范，建筑安装工程质量评定《建筑工程质量管理条例》等国家质量标准。

五、安全文明施工

严格按照国家有关安全文明施工法律法规以及四川省建筑工程安全文明施工条例执行。

六、具备施工条件后并由监理签发开工令时间为准，项目工程按法定预算工期执行。

七、工程价款《结》算采用的定额及取费标准

1、本合同承包范围内的工程按2009年《全国统一建筑工程定额

四川省基价表》、四川省建筑工程费用定额及其地方全部新配套文件，2009年《四川省安装工程定额》及其地方全部配套文件，2009年《四川省园林绿化工程定额》及其地方全部配套文件，2009年《四川省市政定额》及其地方全部配套文件。

2、取费标准：乙方承包的全部工程及项目按壹级企业实际类别工程取费。劳保企业标准取费。基价下浮%（税费、材料、人工费不参与下浮）。

3、各项人工费和材料调差按四川省工程造价信息站发布的当年当月《四川省工程造价信息》计算，并执行现行相配套的最新配套文件，由甲乙双方每月予以认定，完善相关手续。若《四川省工程造价信息》上没有的，按市场价进行认定并按相关定额进行取费和决算。

八、工程计量

1、计量原则：现场收方项目：必须由监理、甲乙方双方现场负责人、预算员参加收方及签证认可，图算项目根据计量确认的部位由乙方按规定计算，报甲方审定认可。甲方及监理、乙方现场负责人、预算人员都应在开工前书面函告为准。

2、产值月报：乙方当月完成的产值于当月25日为截止日，次月5日前报送甲方，甲方收到报告后5日内审核签证返还给乙方，其作用：

①甲方按月支付乙方工程进度款的依据。②为工程竣工结算时计价的依据。

九、工程决算

按单栋号工程完工验收合格分别进行结算（如办公楼完工、职工宿舍完工等），乙方按规定向甲方提供竣工图标及相关资料，甲方收到乙方竣工结算书后，30个工作日内应予以核定。

十、付款方式

1、工程进度款的支付，甲方按月进度支付乙方工程进度款的85%，乙方每月25日向甲方报工程进度，甲方于次月10日前支付乙方工程进度款。甲、乙双方对工程量的审核、定额执行有分歧时按自贡市建委定额站解释为准。

2、工程结算款的支付：每单栋号工程验收合格决算后，甲方收到乙方决算书60个工作日内付清单栋号全部结算工程款。（除%保修金外）

十一、甲方的责任和义务

1、负责办理该项目的各项建设、施工手续（含建管部门颁布的施工许可证），向乙方提供经有关部门审核同意的施工图纸六套及电子光盘一套，移交坐标点、组织技术义底，按规定承担相关税费。

2、负责“三通”到现场（水源、电源应接入施工现场），维修部分公路由乙方负责施工.

3、负责协调处理周边关系，处理各类纠纷和矛盾，确保工程施工过程中不发生土地纠纷当地居民阻工现象，若发生阻工造成乙方无法施工，按乙方实际参与施工人员（含管理人员）100元/天/人给予生活补助，机械、机具、设备台班按每台每天补偿1500元计算成停工损失，工程顺延，确保施工顺利进行。停工损失费100%计入当月进度款并与工程款支付时间一样予以支付。

4、负责按合同约定支付乙方工程进度款和工程决算款。

5、甲方协助办理办公、施工人员食、宿房屋，创造良好的生活条件。

6、本工程项目属于定向定标，乙方不参与任何招标形势。

十二、乙方责任和义务

1、乙方按本合同约定和施工图进行施工，确保工程质量达到合格要求，因乙方责任造成返工段承担其工程质量问题造成返工的经济损失。

2、工程所需材料自行采购，设备、机具自行购置和组织，所使用的材料必须符合国家认可的合格要求（按施工图要求）。

3、负责施工人员的安全文明施工教育管理，负责施工过程中安全事故抢救和处置，并按国家规定承担相应责任。

4、负责抓好施工组织和工程进度，确保合同工期（除不可抗力因素外）。

5、按国家规定承担应承担的税费，甲、乙双方合同约定的除外。

十三、特殊约定

1、乙方向甲方交纳工程保证金元人民币。甲乙双方签订合同当日，乙方向甲方交纳保证金壹佰万元，余下元在合同签订之日起个工作日内一次性交纳给甲方。保证金退还方式：进场三个月后退还保证金50%，六个月退清全部保证金。

2、在本合同正式签订后，进场前七个工作日内，应向乙方提供工程施工许可证等合法有效文件、证书、图纸、三通资料，确保施工合法。

3、双方在本合同生效后，按合同约定的各自职责做好准备工作，具备施工条件，并有关部门开具开工通知，甲方应提前7个工作日告知乙方择日开工。进场时间暂定为年月日前（具体时间以甲方进场通知为准）。

4、乙方在每月25日向甲方报送工程量月报表（一式四份），甲方按报表工程量造价和合同约定支付比例次月5日前向乙方支付工程款，否则乙方有权停止施工，由此造成的损失全部由甲方负。

十四、违约责任（除不可抗力因素外）

单方违背以上条款的任何内容，违约方赔偿守约方元的损失补偿（所谓单方违约系指如甲方未按合同约定支付乙方工程款或因甲方责任造成停工10日视为甲方违约，如乙方责任造成停工10日，视为乙方违约）。对违约责任和甲、乙双方产生分歧不能协商时，可向富顺县人民法院提起诉讼予以判决执行。

十五、未尽事宜，甲乙双方另行协商，签订补偿协议，与本合同具有同等法律效力。

十六、本合同一式陆份。甲、乙双方各执叁份，双方签字盖章，乙方向甲方交清工程保证金后生效。

发包方（单位签章）：总承包方（单位签章）：

法定代表人：法定代表人：

委托办理理：委托办理人：

2011年月日2011年月日