上海市建设工程勘察合同
项目名称：
项目建设地点：
合同编号： 委托方： 承接方：
签订日期：
监制
上海市工商行政管理局 上海市建设委员会
说明
一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。
二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐
全。
三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同
制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。
委托方(甲方)：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
承接方(乙方)：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
甲方委托乙方承担_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _工程勘察，经双方协商一致签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1．1《中华人民共和国合同法》。
1．2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。
1．3建设工程批准文件。
第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段：2．1工程项目的名称：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2．2工程项目的地点：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2．3工程项目的规模：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2．4工程特征及附注说明：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. 5工程项目的勘察内容：详见本合同第五条和附件
《工程勘察委托书》
2．6工程项目的勘察阶段：
(1)初勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(2)详勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件
第四条乙方向甲方提交的勘察文件
第五条勘察试验项目及预估工作量
第六条勘察费用及支付程序
6．1 甲方应支付本合同项目的估算勘察费元6．2 支付程序为：
6．2．1自本合同签订生效后七日内甲方应向乙方予付定金元 (按估算勘察费的30％计取)，本合同履行后抵作勘察费；
6．2．2乙方提交勘察报告后七日内，甲方应向乙方按实际完成的工作量结清全部勘察费。
6．3 收费说明：
6．3．1取货标准：根据国家物价局、建设部颁发的《工程勘察收费标准》及上海市颁发的有关规定计取。
6．3．2甲方在勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
第七条双方责任
7．1 甲方责任
7．1．1在勘察队伍进场前应负责创造和提供必要的作业条件，解决好三通一平(电源、水源、道路、场地平整)，其费用由甲方负担。甲方应提供正确的地下管线位臵图，如在指定钻入位臵碰去地下管线，发生损坏时，其费用由甲方负担。
7．1．2如需水上作业时，甲方应提供勘察工作必要的船只及开展水上作业必须的其它设施(可委托乙方代办)其费用由甲方负担。
7．1．3指定专人配合乙方现场工作，便于及时解决勘察工作中
的有关问题，以确保勘察进度。
7．1．4提供乙方勘察人员必要的工作，生活及交通条件并承担应有费用。
7．1．5甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付勘察费用，每逾期支付一天，应承担该支付金额千分之五的逾期违约金。
7．1．6在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始勘察工作，不退还甲方已付的定金，已开始勘察工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付勘察费用不足一半时，按一半支付，超过一半时，按全部支付。如本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的勘察费。
7．1．7由于变更计划，提供的资料不准确，未按期提供勘察必需的资料或工作条件而造成勘察工作的返工、停工、窝工，甲方应按乙方人员每台班标准费用支付损失费。
7．1．8甲方应保护乙方提供的勘察成品资料版权所有，不得擅自修改、复制提供第三方使用，也不可作为非本工程的范围使用。如发生以上情况乙方有权索赔。
7．2 乙方责任：
7．2．1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察文件；由于乙方自身原因，延误了交付时间，每延误一天乙方应减收该项目应收勘察费的千分之五。
7．2．2合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返
还定金；还应当按照有关规定赔偿甲方损失。
7．2．3对甲方提供的基本资料负责保密、不得擅自向第三方扩散、转让或失落，如发生上述情况，甲方有权索赔。
7．2．4在勘察过程中，如遇地质情况复杂时，乙方有权会同甲方与设计单位商量增加或减少钻探工作量，相应增加或减少的勘察费用按实际费用结算。
7．2．5勘察工程质量，必须符合国家或地方现行的技术规范，规程的要求，因乙方勘察质量低劣，而不能满足勘察任务委托的技术要求时，乙方返工设法弥补，由此发生的一切费用均为自理。
7．2．6因勘察错误而造成工程重大质量事故，乙方除免收勘察费外，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多不超过全部勘察费用。
第八条其它
8．1 甲方要求超过本合同第四条规定乙方交付的勘察文件份数时，乙方可另收工本费。
8．2甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8．3由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8．4本合同在履行过程中发生纠纷、双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 仲裁机构仲裁。(双方不在本合同中约定什裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，
可向人民法院起诉。)
8．5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
8．6本合同双方签章后，在30日内报项目所在地建设行政主管部门备案，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴征。
8．7在乙方交清本合同规定的勘察文件经甲方验收并全部结清合同规定的一切费用后，本合同即行终止。
8．8其他约定事项
8.9 本合同经甲、乙双方盖章签字后自_ _ _ _年_ _ _ _ 月_ _ _ _ 日起生效。
8.10 本合同一式_ _ _ _份，甲、乙双方各执_ _ _ _份。
委托方单位名称：承接方单位名称： (盖章) (盖章) 法定代表人：法定代表人：
单位地址：单位地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
电传：电传：
开户银行：开户银行：
银行帐子：银行帐子：
签订合同代表(签字) 签订合同代表(签字) 本合同于_ _ _ _年_ _ _ _月_ _ _ _日签订于_ _ _ __ _ _ __ _ 市建设工程资质和资格管理部门意见市工商行政管理部门意见
(盖章) (盖章)
备案日期：鉴订日期：
年月日年月日
工程勘察设计廉政责任书
工程项目名称：
工程项目地址：
建设单位(甲方)：
勘察设计单位(乙方)：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设勘察设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益，的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条甲乙双方的责任
(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上。级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事
前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。
第三条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条违约责任
(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条本责任书作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：(盖章) 乙方单位：(盖章) 法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
电话：电话：
年月日年月日
甲方监督单位(盖章) 乙方监督单位(盖章) 年月日年月日
附件
工程勘察任务委托书
委托日期：200 年月日
附件
工程勘察委托书
我单位经上级批准，拟建下列工程项目，委托你单位为建(构) 筑物场地进行工程勘察工作：
项目名称：项目地点：
项目投资：建筑面积：
勘察阶段：要求提交资料时间：年月日
勘察技术要求：
委托工程勘察任务时，必须提交下列文件和资料：
其他：
委托单位（盖章）：设计单位（盖章）：
日期：年月日
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建设工程勘察合同(通用版) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
建设工程勘察合同(通用版) 建设工程勘察合同（四） [岩土工程设计、治理、监测] 工程名称：______________________________工程地点:_______________________________合同编号：______________________________（由承包人编填）勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________承包人：________________________________签订日期：______________________________ 中华人民共和国建设部监制 国家工商行政管理局 发包人：__________________________________________________________
__________________________ 承包人：__________________________________________________________ __________________________ 发包人委托承包人承担__________________________________________________________ _____________ 工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称：__________________________________________________________ _________________ 1.2工程地点：__________________________________________________________ _________________
建设工程勘察合同（二）（示范文本） GF-2000-0204 [岩土工程设计、治理、监测] 工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________ （由承包人编填） 勘察证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 承包人：________________________________ 签订日期：______________________________ 中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制 发包人：______________________________________________________________________________ 承包人：_______________________________________________________________________________ 发包人委托承包人承担 _______________________________________________________________________________ 工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况 1.1工程名称： _____________________________________________________________________________ 1.2工程地点： _______________________________________________________________________________ 1.3工程立项批准文件号、日期： _______________________________________________________________________________ 1.4岩土工程任务委托文号、日期： _______________________________________________________________________________ 1.5工程规模、特征： _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 1.6岩土工程任务（内容）与技术要求： _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 1.7承接方式： _______________________________________________________________________________ 1.8预订的岩土工程工作量： _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
建设工程勘察合同正式模版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-032022
建设工程勘察合同正式模版 项目名称：____ 项目建设地点：____ 合同编号：____ （由承接方编填） 委托方：____ 承接方：____ 签订日期：____ 建设部 国家工商行政管理局制定 委托方____（以下简称甲方） 承接方____（以下简称乙方） 甲方委托乙方进行____勘察任务。根据《中华人民共和国经济
合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程____勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。 第一条工程勘察范围 1．1 本工程项目勘察委托文号、日期 1．2 工程建设地点 1．3 技术要求 1．4 预计工程量 第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料 项目名称 文件资料份数 提供日期 年月日 一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件
二、提交工程项目的坐标与标高资料 三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件 第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果 勘察成果名称 提交日期 提交份数 年 月 日 3．1 勘察成果规定提交4份，超过4份另行计算。 3．2 工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。 第四条取费标准及拨付办法 4．1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
上海市建设工程勘察合同 项目名称： 项目建设地点： 合同编号： 委托方： 承接方： 签订日期： 监制 上海市工商行政管理局 上海市建设委员会
说明 一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。 二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐 全。 三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同 制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。
委托方(甲方)：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 承接方(乙方)：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 甲方委托乙方承担_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _工程勘察，经双方协商一致签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1．1《中华人民共和国合同法》。 1．2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。 1．3建设工程批准文件。 第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段：2．1工程项目的名称：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2．2工程项目的地点：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2．3工程项目的规模：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2．4工程特征及附注说明：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. 5工程项目的勘察内容：详见本合同第五条和附件 《工程勘察委托书》 2．6工程项目的勘察阶段： (1)初勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2)详勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
YF-ED-J5533 可按资料类型定义编号 建设工程勘察合同（３） 实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
建设工程勘察合同（３）实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 建筑安装工程勘察合同 建设单位： 合同编号： 工程名称： 工程地点：
保密程度： 一九________年_____月______日订 建筑安装工程勘察合同 订立合同双方： 建设单位：____________，以下简称甲方； 勘察单位：______________勘察院，以下简称乙方。 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地
完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 一，工程地点及建设性质 ___________________ ___________________ 二，甲方的义务 １．签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件， 提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
建设工程勘察合同详细版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-090418
建设工程勘察合同详细版 合同编号：____________ 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 说明 为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程
勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。 为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程勘察合同常用版本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
(岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工 程物探) 工程名称：_________ 工程地点：_________ 合同编________号：_________ (由勘察人编填) 勘察证书等级：_________ 发包人：_________ 勘察人：_________ 签订__________日期：_________ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 __________ 年 __________月 发包人：_________ 勘察人：_________ 发包人委托勘察人承担：_________ 任务。 根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：_________ 1.2工程建设地点：_________ 1.3工程规模、特征：_________ 1.4工程勘察任务委托文号、日期：_________
1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：_________ 1.承接方式 1.7预计勘察工作量：_________ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于 __________ 年 __________月 __________日开工， __________ 年 __________月 __________日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式
建设工程勘察合同（3） 建筑安装工程勘察合同 建设单位： 合同编号： 工程名称： 工程地点： 保密程度： 二0 0 ________ 年_____ 月_______ 日订 建筑安装工程勘察合同 订立合同双方： 建设单位：_______________________ ，以下简称甲方； 勘察单位：_________________________ 勘察院，以下简称乙方。 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 一、工程地点及建设性质 O 二、甲方的义务 1?签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2?在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。 3?甲方必须在一九 ________ 年_________ 月 _______ 日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道 路，清理现场，准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。 4.甲方必须在一九__________ 年_________ 月 ____________日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树, 采青苗等项目的赔偿手续。 5 ?甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由 乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室，理发， 医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由
建设工程勘察合同 （岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探） 工程名称： 工程地点： 勘察证书等级：
发包人： 住址： 法定代表人： 勘察人： 住址： 法定代表人： 发包人委托勘察人承担任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程建设地点： （三）工程承包范围及内容： （四）工程立项批准文号： （五）工程勘察技术要求： （六）资金来源：
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资源，并对其准确性、可靠性负责。 （一）提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）; （二）提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图; （三）提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料; （四）提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图; 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料份。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式： （一）开工及提交勘察成果资料的时间 1．本工程的勘察工作定于年月日开工，年月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 2．勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知数或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 （二）收费保准及付费方式 1．本工程勘察可选择以下第种方式计取费用； （1）预算包干; （2）中标价加签证; （3）实际完成工作量结算; （4）国家的收费标准中没有规定收费项目的，由发包人、勘察人自行议定。 2．本工程勘察费：为元（大写） 勘察人提交勘察成果资料后天内，发包人应一次性付清全部工程费用。 第五条发包人、勘察人责任 （一）发包人责任
XXX项目建设工程 勘察合同 工程名称： 合同编号： 工程地点： 甲方： 乙方： 签订日期： 签约地址：
建设工程勘察合同 发包人（甲方）： 勘察人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，结合工程的具体情况，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担工程的地质勘察事宜达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条合同依据 本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》 1.2 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》 1.3 国家及地方有关建设工程地质勘察的技术标准、法规和规章 1.4 第二条勘察依据 2.1甲方向乙方出具的勘察任务书（附件一）
2.2 国家现行岩土工程勘察、设计规范，如《岩土工程勘察规范》（GB 50021—2001）(2009年版)、《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ 72-2004）等。 2.3 本地岩土工程勘察/技术规范（有则补充，比如《贵州建筑岩土工程技术规范》（DB2246-2004）等等） 第三条勘察工程概况 3.1 工程名称： 3.2工程地点： 3.3工程规模： 第四条勘察内容、深度及质量控制 4.1 勘察内容： 4.1.1工程地质调查与测绘、勘探及报告编制。 4.1.2 根据《岩土工工程勘察规范》、其它现行规范规程以及甲方下达的相关图纸和勘察要求，收集已有资料、现场勘察、制定勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、勘测等勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件。 4.1.3 对场地土层、岩石、地质构造的分布及成因进行勘察与评价；对场地工程勘察进行分级；对场地土、岩石进行分类与鉴定；要查明场地特殊地质情况如地下洞涵、阴河、地下废弃埋藏物、地下文物等；对场地不良地质条件和地质灾害如岩溶地形、滑坡、危岩与崩塌、孤石、泥石流、活动断裂等进行勘察与评价；要探明特殊岩性、土质等；要查明场地地下水水位（包括设计水位标高与设防水位等）、地下水腐蚀性等进行勘察与评价。 4.1.4 对结构超限项目，乙方尚应对场地地震安全性进行勘察与评价，并提供安评报告。 4.2 承包方式： 乙方以包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、
建设工程勘察合同 [岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探] 工程名称：（集团）有限公司建设项目 工程地点：五桥街道办事处芦家坝村十三组 合同编号： 2009-16 勘察证书等级：甲级 发包人：长龙实业（集团）有限公司 勘察人：煤田地质七总公司 签订地址：天圣有限公司 签订日期：二00九年四月二十九日 工程勘察市场管理委员会制 发包人：长龙实业（集团）有限公司(以下简称甲方) 勘察人：煤田地质一七总公司(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担长龙实业（集团）有限公司建设项目工程的岩土工程勘察任
务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：长龙实业（集团）有限公司建设项目 1.2工程建设地点：市万州区五桥街道办事处芦家坝村十三组 1.3工程规模、特征：见《总平面图》（1：500）。 1.4工程勘察任务（内容）与技术要求：详见勘察任务委托书。 1.5承接方式：招标。 1.6预计勘察工作量：布置73个钻孔，预计钻探总进尺800.00米左右。 第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的现状地形图、建筑总平面布置方案图及工程所需的测量控制点成果资料。 2.3提供勘察工作范围已有的有关技术资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及现状具体位置分布图。 2.5甲方不能提供上述资料，由乙方收集的，甲方需向乙方支付相应费用元。 第三条乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。乙方负责向甲方按规定勘察，提交成果资料6份。甲方要求增加/ 份,乙方按人民币/ 元取费。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间。 2009 年04月30 日或甲方下达的通知为准开工， 2009 年05 月25日提交勘察成果资料，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 ，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 ；或按工程中标价人民币/ 元（大写： / 元）计取勘察费。 / 元（大写： / 元）包干使用。
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 建筑工程勘察合同范本(2021版)
建筑工程勘察合同范本(2021版) 说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 工程名称：__________ 工程地点：__________ 合同编号：__________ (由勘察人编填) 勘察证书等级：__________ 发包人：__________ 勘察人：__________ 签订日期：__________ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 二○年月 发包人__________________________________ 勘察人__________________________________
发包人委托勘察人承担___________________________ ________________________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：___________________________ 1.2工程建设地点：_________________________ 1.3工程规模、特征：________________________ 1.4工程勘察任务委托文号、日期：__________________ 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：________________ 1.6承接方式____________________________ 1.7预计勘察工作量：________________________ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建
合同编号：YT-FS-7991-42 建设工程勘察合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建设工程勘察合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 （岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探） 工程名称：______ 工程地点：______ 合同编号：______ （由勘察人编填） 勘察证书等级：____ 发包人：______ 勘察人：______ 签订日期：______ 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局监制 二0XX年三月 发包人_____
勘察人_____ 发包人委托勘察人承担_________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1．1 工程名称：________ 1．2 工程建设地点：________ 1．3 工程规模、特征：___________ 1．4 工程勘察任务委托文号、日期：______ 1．5 工程勘察任务（内容）与技术要求：________ 1．6 承接方式：________ 1．7 预计勘察工作量：______ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2．1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
建设工程勘察合同（住建部2016版） 政府示范文本 要点 发包人委托勘察人根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土 工程条件，可以签订本合同。 合同编号： 建设工程勘察合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 说明 为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总 局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。 为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技 术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解 除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。上述条款安 排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款编号应与相应的通用合同条款编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目工程勘察的特殊要 求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进 行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约 定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本, 合同当事人可结合工程具体情况，根据《示 范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定履行相应的权利义务，承担相应的法律责任。 《示范文本》适用于岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程物探/测试/检测/ 监测、水文地质勘察及工程测量等工程勘察活动，岩土工程设计也可使用《建设 工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。 目录 第一部分合同协议书 一、工程概况 二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量 三、合同工期 四、质量标准 五、合同价款
建设工程勘察合同协议 书三 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
[岩土工程设计、治理、监测] 工程名称：______________________________工程地点:_______________________________合同编号：______________________________（由承包人编填）勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________承包人：________________________________签订日期：______________________________ 中华人民共和国建设部监制 国家工商行政管理局 ? 发包人： ___________________________________________________ _________________________________ 承包人： ___________________________________________________ _________________________________
发包人委托承包人承担 ___________________________________________________ ____________________ 工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。 第一条：工程概况 工程名称： ___________________________________________________ ________________________ 工程地点： ___________________________________________________ ________________________ 工程立项批准文件号、日期： ___________________________________________________ _________ 岩土工程任务委托文号、日期： ___________________________________________________ _______
建设工程勘探合同 [岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探] 工程名称： 工程地点： 合同编号： 勘察证书等级： 发包人： 勘察人： 签订地址： 签订日期： 重庆市工程勘察市场管理委员会制
发包人：(以下简称甲方) 勘察人：(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程建设地点： 1.3工程规模、特征： 1.4工程勘察任务（内容）与技术要求： 1.5承接方式： 1.6预计勘察工作量： 第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的现状地形图、建筑总平面布置方案图及工程所需的测量控制点成果资料。 2.3提供勘察工作范围已有的有关技术资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及现状具体位置分布图。 2.5甲方不能提供上述资料，由乙方收集的，甲方需向乙方支付相应费用元。 第三条乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。乙方负责向甲方按规定勘察，提交成果资料 6 份。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间。 4.1.1本工程的勘察工作甲方下达的通知为准开工，日提交勘察成果资料，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按国家发改委、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002）定
文件编号：RHD-QB-K4660 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 建设工程勘察合同文本 标准版本
建设工程勘察合同文本标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 建设单位(甲方)：______________ 地址：____________邮码____________电话 ____________ 法定代表人：____________职务____________ 勘察单位(乙方)：______________ 地址：____________邮码____________电话 ____________ 法定代表人：____________职务____________ 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分
协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 __________。 第二条勘察的范围、进度和质量__________。 第三条甲方的义务 1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2.在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。 3.甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准
YOUR LOGO 建设工程勘察合同（一）范本正 式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
建设工程勘察合同（一）范本正式 版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探 工程名称：_________工程地点：__________ 合同编号：_________（由勘察人编填） 勘察证书等级：____________发包人：___________ 勘察人：___________签订日期：_________ 中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局 -------------------------------------------------------------------------------- 发包人________________________ 勘察人________________________ 发包人委托勘察人承担_____________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称：__________________