当前位置:文档之家› 土建工程劳务分包协议

土建工程劳务分包协议

土建工程劳务分包合同

甲方:贵州电力建设第二工程公司金子山风电场工程项目部

乙方:

本工程地点:重庆市涪陵区

本工程确定由乙方承包,乙方有能力承包此工程,为了明确工程内容和双方责任、权力和义务,依照《中华人民共和国合同法》,结合重庆市有关规定和本工程议标文件要求及本工程具体情况,经甲乙双方友好充分协商后订立本合同。

一、工程项目及概况

1、工程名称:涪陵金子山风电场

2、结构形式:

3、建筑面积:约

4、工程地点:重庆市涪陵区金子山村。

5、工程承包范围及内容:本工程的基础、主体(不包括铁件制安、防水)、装饰(不包括门窗、油漆涂料)、与本工程有关的配套及零星工程:包括人工回

填夯填土方、人工清槽、场地平坦、施工图范围内的所有砌体工程、施工图范围内的所有混凝土工程、施工图范围内的所有钢筋工程、模板工程、脚手架工程(支模架、外架、内装饰、二次结构脚手架等搭设、改架和安全防护设施材料、安装与维护)、塔吊设备、配合管道、预埋件、设备基础、管道及支架支墩、楼板上预留孔洞、封堵孔洞、设备基础一二次灌浆、抹灰工程(含墙面一般抹灰、零星抹灰及外墙抹灰)、墙面砖工程(含外墙面砖、内墙面砖及勾缝)、楼地面(含找平层)、架子材料(包含钢管、扣件、脚手板等材料及所有材料进出场的运输、装车、搬运)、零星工程(含室外台阶、明沟散水等所有零星工程)及甲方确认的施工图纸、工作联系单、设计变更确定的项目。

4、承包方式:承包方式为实际完成工程量单价包干,包工不包料包辅材(辅

材包括但不限于对拉螺杆、蝴蝶扣及螺帽、铁丝、钉子、海绵条、胶带纸、封口胶、电焊条、砂轮片、切割条)。包施工、包机械、包验收、包工期、包质

量、包安全、包现场文明施工等。

乙方必须按照国家《建筑法》和《招投标法》规定承担责任,不得转包及再分包。且按建设主管部门及国家规定,相关证件及资料需乙方办理由乙方负责办理,乙方必须无条件配合。否则由于相关资料及证件未及时办理造成的责任和损失由乙方承担。

对甲方施工现场状况,乙方差不多清晰明白,能够按要求进行施工并充分考虑了可能发生的全部费用。

二、合同价款及结算方式

1、本分包工程合同暂估价:

本工程合同单价见附件一:《土建劳务招标最终报价》。单价中包含:

1.1、完成本工程工作内容的人工工资、辅材费、机械费、治理费、利润、向政府交纳的各种税费等一切费用以及市场风险和乙方在充分了解本工程现场情况后为实现合同约定的工期目标、安全文明施工、质量等级而投入的一切费用。任何情况下不得提出调整合同单价。

1.2、各子目单价均包含其脚手架的搭拆费、垂直及水平运输等的人工费。与乙方承包范围内有关的零星用工、物资装卸码放用工、安全文明施工用工、成品爱护用工、材料二次倒运用工,现场不再签证任何零星用工。

1.3 、各种手持工具、机具、测量工具等费用。

1.4、冬雨季施工增加的人工、材料费(外加剂除外)。

1.5、支模架:7.5M高以内的支模架差不多包含在单价内,7.5M高以外的支模架按计算出的占地面积乘25元/平米给乙方包工包料。

1.6、风炮剔除岩石考虑本工程的实际情况和难度,双方进行现场协商处理。若柱子采纳钢管骨架支模方式发生的使用钢管材料费用双方另行测算补充。

1.7、此价格应结合市场行情,按乙方自身实力确定,因市场价格变动可能遇到的一切风险与机遇,此价格均不得调整。

1.8、包含本工程实际情况所增加的费用,包括但不限于二次场地倒运、施工现场与室内建筑垃圾清理费(不包括汽车外运费用)、冬雨季施工措施及降效费、临时停水停电误工费、配合业主和甲方工作所作的工序调整等。

1.9、甲方提供三级配电箱、线(按甲方施工平面图要求位置),三级配电箱以外的所有临时配电箱、电线路,中小型机具、辅材、周转料具及其他费用均已包含在相应的单价内,施工过程中此费用不再调整。

1.10、施工期间与工程施工有关的所有零星用工,如场内所有物资的装卸、运输及验收、垃圾清运、试验用工、安全及文明施工用工、成品爱护用工等,均视为包含在所报单价内,现场不再签收任何零星用工。

1.11、所有应由乙方交纳的行政事业性费用、人员进出场和相关手续费用及其他费用均由乙方承担,如由甲方代交,应从结算中扣除乙方此项费用。

1.12、单价中包含在施工期间的所有预留洞的封堵、修补(门窗收口、管井吊洞等)费用。

1.13、所辖全部人员和设施的医疗、意外损害及其他保险。

1.14、临时设施(包括生活区)的维护费用。

1.15、建筑超高费。

1.16、劳务合同备案时所需的一切费用。

1.17、现场安全文明施工费用(范围为金子山风电场施工范围)

2、工程结算以施工图、甲方交底的施工方案或施工组织设计(凡涉及到费用的施工组织设计或方案必须另行单独申报,甲方批准后执行,并办理相应签证)、工程联系单、设计更改、工程隐蔽签证、现场签证单、竣工验收单和施工合同等原件为计算依据。结算方式为按实结算。

3、结算、价款调整

3.1、结算方式:本工程采纳实际完成工程量单价包干方式,工程结算按照

《2008年重庆市建筑安装预算定额》相应计算规则计算实际完成工程量(其中建筑面积夹层1000m2以内不计取,超过1000m2以外的部分计算建筑面积)。

3.2、结算方法:审定工程量×固定包干综合单价±工程变更洽商+奖金-违

约金-业主方罚款(工期延后、质量问题、文明施工)等。

3.3、现场经济签证必须经甲方项目执行经理、合约经理、生产经理、经办人共同签认后方可生效。

3.4、乙方在所承担项目全部完工后30天内提交结算资料,一式肆份,乙方提交的结算(含所有经济技术资料)经甲方项目部初审,所属公司结算中心复审出具结算报告并加盖工程项目部专用章后生效,否则无效,结算生效后返回乙方一份。

3.5、乙方未按时提交结算书,视为乙方自动放弃并同意甲方单方办理结算,并承担结算总价千分之五的编制费。

3.6、凡未明确包含在本次工程合同范围内的分项工程,按照《2008年重庆市建筑安装预算定额》相应计算规则计算实际完成工程量和重庆市建设委员会公布的定额人工费标准计算分项工程人工费,或按照甲方与建设单位相应结算中的人工费部分计算分项人工费。

4、办理工程结算,乙方必须提供以下资料:

(1)劳务施工合同书一份。

(2)工程结算书一式二份。

(3)工程量计算书一式二份。

(4)钢筋计算表一式二份。

5、在工程量对数完成、工程造价核对完成并确认无争议后,任何一方不签字确认或中途变更预算员而否认往常结算结果,另一方有权拒绝重新结算核算要求,能够依照工程资料单方作出结算报告,或单方托付第三方予以核算,前者认同上述结算结果。

6、工程竣工后30天内乙方向甲方提交竣工结算报告和完整的结算资料;甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后进行核实,并于60天内给予确认或者提出修改意见,直到双方达到意见统一,如双方在此期间内未达成意见统一,则由双方共同托付有资质的第三方进行最终结算审核,结算费用各承担50%,乙方未按要求提供上述资料,甲方可要求乙方限期提供,否则不予结算;甲方只同意乙方一次性报送结算资料,漏报补报均不认可,如因甲方缘故除外。

7、本工程所有设计变更或涉及工程范围(工程量)的增减,由现场生产技术

人员出具证明经甲方执行经理签字后方可生效,除此之外甲方未向任何所属授此权限,即便所属职员越权签名,该变更或增减不发生法律效力。

三、工程质量及工程保证

1、达到合格标准。不合格的工程,乙方必须承担所造成的一切损失。

2、本工程质量如不符合合同要求,政府建设主管部门、甲方、监理公司、设计院均可要求乙方予以整改;假如双方对质量问题产生争议,由双方托付具有相应资质的工程质量检测鉴定机构予以鉴定,鉴定结果对双方均有约束力,鉴定费用由误判方承担。

3、为保证本项目工程安全、质量、进度等符合国家、重庆市政府相关文件规定、建设单位及劳务分包合同要求,乙方在签订劳务分包合同前2天必须缴纳工程信誉保证金给甲方。

4、工程信誉保证金的治理和处置在劳务分包合同中具体约定(以甲方与建设单位签订的《建筑工程施工合同》中的相应条款为原则)。

5、工程信誉保证金的付还在工程主体完成时付还50%,工程竣工验收合格,乙方无质量、安全事故,进度达到进度节点要求,无劳务合同纠纷,无拖欠

劳务分包合同协议书(范本)

工程施工劳务分包合同协议书 编号: 工程承包人(以下简称甲方): 劳务分包人(以下简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条:工程概况 工程名称: 工程地点: 第二条:工程承包范围 第三条:工程工期 1、总日历天数天,计划开工日期:年月日,计划完工日期:年月日。 2、主要节点工期: 3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条:工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到: 第五条:组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1、本合同协议书;

2、本合同协议书附件; 3、本工程劳务招标及投标文件; 4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条:标准规范: 本合同适用标准规范: 第七条:甲方责任和义务 1、负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。 6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用电、用水。其费用: 7、协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。 第八条;乙方责任和义务 1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量

建筑工程劳务分包合同的范本.docx

建筑工程劳务分包合同的范本 随着社会经济的快速发展,城市化建设进程的不断加 快,建筑行业得到了快速发展,以下是为您整理的建筑工程 劳务分包合同的范本相关资料,欢迎阅读! 建筑工程劳务分包合同的范本一甲方:身份证:电话:乙方:身份证:电话: 今由甲方金瓯富贵世家3# 、 4# 楼钢筋绑扎承包给乙方,从标准层至工程完工,按建筑面积元/m2 计算。 1、甲方提供:安全帽、扎丝、垫块等辅料。 2、甲方负责吊料,供应材料,乙方负责接料,屋面剩 余钢筋由乙方清理。 3、乙方必须保证人员充足,按要求施工,施工验收未 达标的,乙方负责修整,费用自付,按质按量完成施工进度。 4、乙方施工人员要做到文明施工、安全生产。 5、生活费按每人每月壹仟元,工程款工程结束后三个 月内付清。 6、违约:如乙方未能按质按量完成工程进度,中途退 场,甲方有权按完成工作量的50%支付工程款。 7、经过双方充分友好的协商,遵循平等、自愿、公平 和诚信的原则签订本合同,双方共同遵照执行。 甲方:乙方:年月日 建筑工程劳务分包合同的范本二劳务分包单位:

劳务承包单位: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和 诚实信用的原则,甲乙双方就工程内的劳务,分包事项经甲乙双方友好协商一致,达成如下协议,共同执行并签订本合同书。 一、工程概况: 工程名称: 工程地点: 结构形式: 承包方式: 协议工期:开工日期:年月日 竣工日期:年日 协议工期总日历天数 二、包干单价及付款方式 混凝土浇筑:在承包范围内按元/ 立方米进行单价包干;未达到一次性验收合格按元 / 立方米进行单价包干; 上述包干单价施工方已充分考虑了涨价风险等因素,结算时包干单价不作任何调整。单价包干包括:工程所需的所有人工、辅助材料费、低值易耗品、工具机具费、管理费、利润、劳 动保护费等。 1、乙方达到本工程质量、进度、安全文明施工等的要

工程分包协议书范本通用版

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 工程分包协议书范本通用版 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方(承包人): 乙方(分包人): 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、分包工程范围: 三、工程单价: 四、质量要求:按设计和施工规范进行施工,质量达到优良。 五、工期要求:按业主要求工期: 开工日期________年___月___日,竣工日期________年___月___日,合同总工期为_____日。 六、安全要求:乙方对施工安全负责,在施工中严格按施工安全生产规范进行,做到安全生产无事故。 七、结算方式:工程竣工验收三十日内,乙方提交结算材料,甲方予以审核结算。 八、付款方式:甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额_____%支付乙方工程款,工程完工后支付乙方工程款为业主拨付额的_____%,余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。 九、指令和决定 1、就分包工程范围内的工作,承包人随时可以向分包人发出指令和决定,分包人应执行承包人发出的所有指令和决定。 2、就分包工程范围内的工作,分包人应执行经承包人确认和转发的建设单位或监理单位发出的所有指令和决定。如分包人与建设单位或监理单位发生直接工作联系,将被视为违约,并承担违约责任。 十、承包人驻工地代表

建设工程劳务分包合同范本通用版

建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-072034

建设工程劳务分包合同范本通用版 编号:______________ 发包人:_____________________________________ 承包人:_____________________________________ 分包工程名称:_______________________________ 施工地址:____________________________区(县) 发包人(全称):________________________________ 承包人(全称):________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容

1.1工程名称: ______________________________________________ 1.2工程概况: ______________________________________________ 1.3分包工作内容: __________________________________________ 范围包括: __________________________________________________ 1.4工程监理单位(全称):________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月 _____日,工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为:_________元(人民币)大写:_________

工程劳务分包合同书样本

工程劳务分包合同书样本 篇一:施工劳务分包合同范本 劳务分包合同书 工程承包人:(以下简称甲方) 劳务分包人:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其它法律、行政法规有关规定,以及国家相关行政主管部门有关要求,为有效利用甲方的管理资源和乙方的劳务资源,明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 一、劳务分包人基本情况 法定代表人:营业执照号码:有效期: 资质证书号码:有效期: 二、承包工程概况及承包工作内容 工程名称: 工程地点: 承包范围: (具体桩号以项目部技术部划分为准),详见附件1《工程量清单》。三、合同工期及其责任

1、本合同总工期从年月日至年月日。工期中已充分考虑各种程度的晴、阴、雨、风、雾、洪水、台风及停电、停水等影响因素,具体工期以项目部下发的月度、季度以及年度施工计划为准。 2、若乙方在合同工期内完成合同项下的全部工作内容,甲方给予乙方50万元奖励;若超过合同工期,甲方根据实际情况给予适当处罚;若在甲方同意的顺延工期内完成,甲方不予奖惩。乙方拖延工期由其承担违约责任后,并不免除合同规定的乙方对完成本工程的责任和义务。若业主(指江西省昌奉高速公路项目建设办公室,以下同)对工期有新的要求,乙方应积极响应,并满足业主要求,同时不得以此为由要求增加任何费用。 四、质量标准 本工程质量标准为优良工程标准,并应满足江西省高速公路精品大纲要求和本项目要求。如因乙方原因,未达到该标准引发的全部责任和费用由乙方承担;因乙方原因未达到上述标准给甲方造成经济损失的, 乙方按双倍数额予以赔偿。 五、工程数量及合同价款 1、本合同总金额暂定:大写:元(小写:元)。 2、本合同采用按约定的分项工程的综合劳务单价(含管理费)进行结算;工程量按图纸实物尺寸计算,同时须由项目部相关部门予以确认。 3、综合劳务单价包括的内容:甲方按本合同书给乙方支付的价款,为

建设工程劳务分包合同样本

编号:GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 编号:_____ 发包人:__________ 承包人:__________ 分包工程名称:__________ 施工地址:__________区(县) 发包人(全称):___________ 承包人(全称):___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称:________________ 1.2工程概况:________________ 1.3分包工作内容:____________

范围包括:______________ 1.4工程监理单位(全称):___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为:______元(人民币)大写:______元 4.2合同价款的确定原则(在确认的方式前划√): 经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认: (__)4.2.1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。 (__)4.2.2以(__)年施工预算或(__)年施工概算定额为依据:

(完整版)工程劳务分包合同标准文本

合同编号 工程劳务分包合同 工程承包人(甲方): 劳务分包人(乙方): 签订日期:年月日 签订地点:

关于对《工程劳务分包合同(范本)》有关问题的说明 《工程劳务分包合同》共35条,使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况,某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下: 1.本合同文本适用于工程承包人(施工总承包人或专业工程施工承包人)将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包,不需经发包人同意,这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种,在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”,可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”,根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”,根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”,对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”,在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择,并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后,删去合同中其他两种计价方式规定,同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去,相应序号进行调整,保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”,对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时,要写明仲裁机构的准确名称,如“北京仲裁委员会”;选择诉讼方式,应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”,此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时,可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性,使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容,不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。

劳务分包工程内部承包协议书样本

劳务分包工程内部承包协议书样本 劳务分包工程内部承包协议书本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 编号::劳务分包工程内部承包协议书工程名称::工程地点::深圳 合田建设工程劳务有限公司印刷本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 劳务分包工程内部承包协议书甲方:深圳合田建设工程劳务有限 公司乙方:甲方将其从项目承包方(公司)承包的项目劳务分包工程 以统一单价计量式的形式发包给乙方,为明确双方各自经济责任关系,确保工程能保质保量如期竣工,在平等互利的原则下,经双方协商一致,达成如下协议:第一条承包范围及工作内容容 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围:方工程承包方项目部工作指令所示施工区域 4、承包方式:包包人工、包)施工工具及耗材(如切割机、切割片、铲、锤、镐等)、包质量、包安全、包工期、包成品保护等。 5、用人工费用合同价:以以经业主验收合格的实际工程量与工程 承包方统一工价表计算得出的金额为准。

审定单价为双方确认的人工费报价,人工费用单价为一次性包定(其中已包含赶工费、加班费、误工费等费用),结算根据经验收合格的实际工作量和双方确认的工价表结算。 对《园建绿化施工项目劳务分包统一工价表》》(见附件一)中 未有的项目,报甲方核定单价,现场办理人工费签证。 6、工期:年月日开工,年月。 日竣工。 总工期为日历天(以实际进场日期开始计算))。 7、其它需要补充说明的内容:方乙方按甲方提供的施工图进行施工,达到甲方的质量要求和工程进度要求。 非工程承包方要求增加的工程量或由于劳务分包队施工质量,问 题导致的返工维修,人工费不予签证增加。 人工费含:材料成品保护费、暂住人口费、安全保险、文明施工、差旅交通等所有工人开支发生的费用。 工作范围包括但不限于以下内容:①①负责施工材料的清点、卸货、场内转运( (100)米之内)、保管及防损等。 ②②自行管理施工人员宿舍工人员宿舍卫生、餐饮及安全事宜。 ③③领用甲方施工设施、设备(如斗车、人字梯、安全帽等)应 在退场本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。

分包协议书范本

分包协议书 工程名称: 甲方: 乙方: 工程分包协议条款: 一、承包范围: 二、甲乙双方应尽义务: 甲方义务: 1、提供工地设施的安全防护。 2、做好上道工序的交接验收工作,尽量为乙方创造最好的工作环境。 乙方义务: 1、提前做好材料进场检验,对完成项目进行检验。 2、自己做好产品防护。 3、给作业班组工人提供必要的安全劳保用品。给作业班组工人提供必要的工具、架椅等。组织施工进行自检等。 4、负责现场的文明施工,做到工完料尽,剩料应派人及时清理回收,分类堆放并加工利用(如材料乱堆放,甲方有权派人整理,费用由乙方负责)。 5、乙方不得再行转包,班组长应常驻工地,进度质量必须达到甲方要求,否则甲方有权另行组织其它队伍,乙方已施工的按完成量50%计价。 三、质量要求:、 1、 2、乙方在施工前应提供材料产品合格证书,出厂合格证书。施工中负责人应长驻工地,对每道工序组织自检,交接检和甲方人员、监理检查。进场材料应提前报验,半成品进场后应抽样送检,不合格材料不得使用。

3、甲方在质量检查过程中,发现乙方没按规范施工,在甲方提出后不及时整改,甲方现场施工员有权进行罚款处罚。乙方严重违规操作甲方有权终止合同另换班组。或乙方施工项目验收不合格(经一次修复无法达到验收合格),甲方不付给乙方任何费用,乙方尚须对整个工程造成损失负经济责任。 四、施工进度: 乙方应根据项目部安排的计划,如期完成。乙方必须自觉安排加班加点,如超期一天,罚款人民币1000元,并在每次拔付工资款时扣回,具体的作业计划详项目部作详细安排,若无法按项目部要求执行,甲方有权终止合同,另调施工队伍,且所有责任和经济损失由乙方自负。 五、安全生产: 1、施工期间一切安全工伤事故及其引起全部经济损失均由乙方负责。乙方必须按要求做好班组工人安全教育,严格遵守现场的各项安全管理制度及安全操作规程,不准违章指挥、违章作业。 2、如发现工人违章作业如没戴安全帽上班拖鞋,每次罚款50元。 六、计价方式: 1、根据施工图纸计算量 .该单价为一次性包干单价,乙方不得再提出任何增加费用要求。 2、付款方法:乙方进场人员经项目部认可后,根据所需人数安排生活费。乙方在全部完好验收好后结算付款。余款(扣保修金5%)待工程结束工程量审核后三个月内转帐付清,乙方必须提供与帐号相同的税务发票,保修金待保修年限满即付还。 七、文明施工要求: 1、文明施工关系到甲方的管理力度,涉及公司形象,乙方应按甲方要求施工进度,保证工程质量,做到每道工序工完场地清,搞好文明施工,乙方必须对所施工段范围达到文明施工要求。若达不到甲方要求,甲方有权自行处理,费用由乙方负责。 2、禁带家属,更不容许在施工工地过夜,否则后果自负并处罚300元。 3、乙方必须遵守甲、乙双方签订《治安管理承包合同》。各组间应密切友好配合,发生争议应找现场管理人员协调解决,不得在工地打架斗殴,如果发生,无论任何缘由,双方各罚款壹仟元,

施工劳务分包协议(个人)

施工劳务分包协议 发包单位(甲方): 分包单位(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为明确双方的权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条:工程名称: 第二条:工程地点: 第三条:工程主要内容: 第四条:工程期限: 计划开工时间:(以建设单位通知开工时间为准) 计划完工时间: 总工期为120日历天 第五条:分包方式: □包工包料□包工不包料□包工包部分材料 其他方式: 第六条:分包总价款及税金的承担和付款方式 一、分包总价款: 二、税金的承担:双方选用以下第3种税金承担方式 1、工程(主合同即甲方与建设单位合同,下同)税金全部由乙

方交纳。乙方向甲方提出分包款项申请报告时,必须提供相应的正式税票给甲方。 2、甲乙方双方各自承担各自的税金。乙方向甲方提出分包款项申请报告时必须提供相应的正规税票。 3、工程税金全部由甲方承担。 三、如有审减,分包最终价款以建设单位审计价款以及工程完工后甲乙双方书面确认的审核价款为准。 四、付款方式:双方选用以下第2种付款方式 1、甲方收到建设单位工程款,同时收到乙方开据的正式税务发票后,按收到款项的相应比例金额(不超过建设单位付款金额的70 %)支付给乙方。 2、按完成工程量比例支付,甲乙双方必须对当期完成的工程量有明确的书面认定,同时乙方提供相应金额款项的正规税务发票后,甲方按完成工程量对应金额款项的70 %支付乙方。 无论何种付款方式,在工程竣工后甲方初验前,甲方均按建设单位实际支付工程款金额最多付至该款额的70%;建设单位验收合格并付至主合同金额(合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准)的95%后,甲方支付乙方本合同金额(合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准)的95%;留5%做为质保金,质保期满后在甲方收到建设单位支付的款项(质保金),扣除应扣除款项后(如有)的余额一次性付清。 乙方未提供发票或提供的发票不合法或不符合约定的,甲方有权

工程劳务分包协议书

工程劳务分包协议书 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程劳务分包协议书 甲方(发包方) 乙方(承包方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目(新疆昌吉方汇水电设计有限公司)工程达成一致,订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称: 新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目工程。 2、工程地点:奎屯市第七师一二五团田间地 二、工程范围及内容: 1、工程量2—3公里,85元/每立方米(宽口311厘米、底47厘米、边150厘米)及图纸所示内容。 2、承包形式:劳务承包 三、工期

1、开工日期:以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期: 3、合同总工期为工作日,期间如果连续大风等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列: 1、工程质量达到甲方要求标准。 2、符合国家质量验收标准。 3、双方约定的标准,具体为: 五、付款方式: 1、工程开工进场,乙方自行垫付生活费20天。 2、后续按工程进度依次拔款(按工程量60—80%结算)。 3、全部完工,经项目部及甲方验收完成后,七天之内预付总工程量的80%。 4、剩余部分,工程到款全额付清,一个月之内。 六、安全与责任: 1、乙方必须严格遵照安全规范。 2、不得违规操作,如有违规操作,将自行承担后果。

七、施工组织与工期 1、施工中的水、电、住宿、工具等设施由乙方自行解决,甲方全力配合。 2、工地所需砖、水泥、沙石、混合料及拉运机车由甲方自行解决,乙方配合指挥。 3、施工期间,甲方全力配合乙方工作,技术交底必须有专人负责。 4、如中途退场,将按工程量的50%结算,如有争议,可法庭起诉处理。 八、法律效率 本合同一式三份,经甲乙双方签字后生效,均受法律保护。如有其他额外争议,经甲乙双方认可后继续补充协议。 甲方:乙方: 电话:电话: 日期:日期:

土建施工劳务分包合同范本

土建施工劳务分包合同 发包方; 项目部 (以下简称甲方) 分包方:(以下简称乙方) 甲方将楼及相邻地下室土建工程分包给乙方施工,为了明确双方责、权、利和义务,确保工程质量,按期完成施工任务,经双方充分协商,达成如下协议: 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 二、承包围: 地下室基础土方清底及修边,垫层砼浇捣,砌砖胎膜及粉刷,找平层,防水保护层施工,所有砼浇筑;主楼基础土方清底及修边,基础,主体结构(含二次结构)砼浇筑,砼楼面, 砌筑工程,粉刷及喷浆,楼地面,屋面, 外墙砖墙面(含剪力墙与砖墙连接挂网处)粉刷及喷浆(含剪力墙)、外墙线条(半成品模具线条除外)、门窗侧面粉刷,地暖工程的砼找平层施工,承包施工围的所有卫生清理等本工程设计图纸所涉及的一切土建工程容。具体包括: 1、承包单价工作容要求: (1)、本工程图纸规的塔吊与施工电梯基础施工、外加基础土方清底及修边,基础垫层施工、底部排水沟施工、砼垫层、砖胎膜砌筑粉刷、防水基层、保护层施工及覆土前的保护施工。 (2)、砼垫层、级配砂石垫层、筏板、剪力墙砼浇捣等。基础土方清槽,后浇带外墙处砌体。砌体前粉刷后卫生清理。地下室、楼层尤其楼梯间卫生及时清

理。墙体、地面、屋面、踏步出现大面积空鼓由乙方负责修复及材料赔偿。卫生清理及混凝土浇捣和养护。 (3)、施工图纸及设计变更的所有砼浇筑。砼浇捣完成必须压实及覆盖薄膜(材料由乙方自理) (4)、施工图纸围(含设计变更或甲方通知变更)的所有砌筑工程、粉刷工程(含墙粉刷、滴水线, 外墙砖墙面(含剪力墙与砖墙连接挂网处)粉刷及喷浆(含剪力墙)、线条、滴水线、门窗侧面粉刷)、楼地面找平及所有楼梯踏步水泥砂浆抹面和防滑条,地暖工程的细石混凝土保护层压光机压实、屋面泥工部分(不含地砖)。 (5)、施工图纸围(含设计变更或甲方通知变更)的粉刷、斜板、梁柱侧面、滴水线等粉刷。 (6)、外墙砌体与混凝土梁、柱墙交接处定铁丝网,整体墙面喷刷界面剂。(7)、室外散水、残疾人坡道及台阶(包括土方平整、打夯) (8)、以上1-7点为主要施工界面,具体施工容以施工图纸、(含设计变更、建设单位要求的更改)为准。施工图纸的工程量(含设计变更、建设单位要求的更改)增加部分全部包含在承包单价之,单价不再调整。 (10)、砼浇捣完成后必须采用压平并盖塑料布膜、保温毯养护,与浇水养护。(11)、砼及砂浆试块制作、建筑物外墙面以外1.5米围的明沟、散水施工、材料场与作业面的水平和垂直运输及塔吊旋转半径以外的水平和垂直运输等,放样孔洞堵塞、滴水线、水簸箕、水泥砂浆踢脚线、界面剂拌制涂刷、门窗收边修补等除贴面砖、石材、外墙保温以外的所有泥水工作。 (12)、里脚手架由乙方自备材料、自行搭设、拆除。

施工分包合同范本(标准版)

编号:FS-HT-05018 施工分包合同(标准版) Construction subcontract template 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计

施工分包合同(标准版) 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称:。 1.2工程地点:。1.3承包范围及内容:。 1.4甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价

和总价作出调整的理由。 1.5承包方式:本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 2.1乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2合同工期:本工程于_____年___月___日开工, 至_____年___月___日竣工,共个日历天。 2.3工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一 天,按本工程总价的计算,按天累计。 2.4如遇有下列情况之一,经甲方同意并报业主书面签字盖章认 可后,可考虑工期延长:

工程施工劳务分包合同(确认)

工程施工劳务分包合同 本协议由以下双方签署: 甲方(工程承包人):_______________________________ 乙方(劳务分包人):_______________________________ 鉴于 _________________ (以下简称为“发包人”)与甲方已经签订施工总承包合同' 经甲乙双方平等、自愿、协商一致,兹就劳务分包事项订立本合同。 一、劳务分包人资质情况 身份证号码:______________________ 发证机关:__________________________ 资质专业及等级:____________________ 证件时间及有效期:__________________ 二、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:___________________________________________________ 工程地点:___________________________________________________ 分包范围:___________________________________________________ 提供分包劳务内容:__________________________________________________

、分包工作期限

开始工作日期:年月日,结束工作日期: 年月日,总 日历工作天数为:____ 天 四、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定,本工作必达到质量评定_______ 等级。或双方约定的_____________________________________________________ 。 备注:_______________________________________________________ 。 五、劳务分包人义务 1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 2、劳务分包人根据施工组织计划总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人同意后严格实施; 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及卫生、防火、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;

标准版劳务分包合同书完整版

编号:_____________建设工程施工劳务分包协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方与建设单位签订的 本工程《建设工程施工合同书》(以下简称为“总合同”)的条款及本工程施工具体情况, 甲方将本工程分包给乙方施工,经双方自愿;平等协商一致,达 成以下合同条款:并督促双方共同遵守执行。 一、工程概况 建设单位名称: 工程名称: 建设地点: 二、质量及技术要求 1、质量管理为本工程管理行为重点,其执行力是考验管理层和劳务作业层的关键标准,在 工程项目实施过程中各项管理行为应达到以下要求: 2、必须严格执行国家相关施工验收规范及技术标准,(1)《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001》(2)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001》(3)《钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2001》(4)《木结构工程施工质量验收规范GB50206-2002》(5)《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002》(6) 《建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93》(7)《综合布线工程验收规范GB50312-2007》(8)《建筑内部装修设计防火规范GB 50222-95》精心组织施工;规范施工操作。 3、施工过程中乙方应认真执行设计施工图纸(含修改及变更),甲方书面交底及工程质量整 改通知书相关要求。规范内部管理,确保分部分项工程95%合格,工程质量一次性通过备案并达到优良标准。 4、详见附件1工程技术交底要求。 三、工期要求 开工日期: 竣工日期: 合同工期: 施工以满足甲方工程进度要求为准。若因乙方原因造成的工期延误,每延误一天向甲方 支付误期违约金人民币¥1000元,并累计计算。 四、分包范围及工作内容 分包工程承包范围: 五、分包方式:包工、包质量、包安全、包进度、包节药材料、包文明施工。 六、分包合同价款(暂定价人民币¥万元)

建筑工程劳务分包合同示范文本_1

建筑工程劳务分包合同示 范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

建筑工程劳务分包合同示范文本 使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 建筑工程劳务分包合同范本(一) 甲方:___________ 乙方:___________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法 规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的 原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协 商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:______________ 工程地点:______________ 第二条工程承包范围 第三条工程工期

1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天; 2.主要节点工期:____________ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_________ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或

二次分包协议书范本正式版

YOUR LOGO 二次分包协议书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

二次分包协议书范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 甲方: 乙方: 为确保工程按计划保质保量完成,经甲乙双方充分协商同意将该工程二次结构承包给乙方,现就工程的施工,质量,工期,结算付款,工作内容等问题,根据国家《劳动法》规定,双方本着平等互利,相互合作的原则,达成以下条款,供双方共同执行。 一,工程名称: 二,工程地点: 三,工程概况: 四,承包方式:包人工,包工期,包安全,包质量,包文明施工。 五,承包价格及计算方法: 六,乙方承包范围: 1,本工程主体二次结构全部的砌体植筋绑扎木工的浇筑,振捣,养护,清理等; 2,施工现场及生活区的卫生清理,公司每次检查现场的清理并将建筑垃圾运到指定位置,如乙方人员不清,甲方将派其他工人进行清理,所造成的清理用工和浪费的材料,将按实际

发生费的1.5倍从乙方工作量中扣除。 3,现场文明施工,工人吃住乙方负责。 4,乙方不得将此工程转包,否则甲方有权立即终止合同更换施工队伍。 七,工程工期:乙方保证每次施工时人员的调配,不得耽误工程进度,农忙季节乙/平米,按图纸实际建筑面积计算。 甲方: 乙方: 日期: 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

工程劳务分包合同实用版

YF-ED-J6669 可按资料类型定义编号 工程劳务分包合同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

工程劳务分包合同实用版 提示:该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 承包人: 代理人: 联系地址: 劳务分包人: 代理人: 联系地址: 根据《中华人民共和国合同法》及有关法 律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的 原则,双方就_______________工程劳务作业承 包事项协商一致,共同达成如下协议: 一、总包工程概况

1、总包工程名称: 2、总包工程地点: 3、总包工程立项及批准文号: 二、劳务分包作业范围 (一)分包合同范围:______________; (二)劳务分包作业范围及内容: 1、承包人负责编制施工组织设计,包括如下内容:施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等,在劳务作业过程中,施工组织设计修订的,承包人应及时通知劳务分包人。 2、劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计,编制及修订劳务作业方案,劳务作

劳务分包合同协议书

劳务分包合同协议书 劳务分包合同应该如何写?写一些什么内容呢?今天小编就给大 家分享一下劳动合同,有时间的大家一起多多阅读哦 发包方:X建筑施工有限责任公司(以下简称甲方) 承包方:XXXX X以下w称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公 司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将X公司X工 程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下: 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限: 从XX年X月起至XX年*月止。 三、工程质量标准: 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式: 1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50,

装修完工前付50 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。协调处理施工 过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责: 1、全面履行X公司与X建筑施工有限责任公司签订的项目施工 合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50 进行处罚。 七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。 甲方:乙方: 甲方代表:乙方代表: 发包方(甲方)xxxxxxxxxxx项目部 承包方(乙方) 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。 一、工程概况: 1 、工程名称:xxxxxxxxxxxxx

相关主题