当前位置:文档之家› 建筑施工合同2018

建筑施工合同2018

建筑施工合同2018

建筑施工合同是指承包人按照发包人的要求,依据勘察、设计的有关资料、要求,进行施工建设、安装的合同。建筑施工合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的建筑施工合同范文,欢迎参考阅读。

建筑施工合同范文1

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》的原则,并参考《中华人民共和国建筑法》,《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》,《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定,结合本工程具体情况,为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务,双方本着公平、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则,特签订本合同,以资共同遵守。经甲、乙双方协商达成如下协议:

一、工程概况

工程名称:兴建公司指挥部(其中职工宿舍9间,建筑平方面积218㎡,四合院办公室建筑平方面积为389.6㎡)。

二、承包方式

1、由乙方包工包料,并负责所有施工用具设备;

2、施工包干价每平方米按1080元计算,工程总造价为656208元(大写:陆拾伍万陆仟贰佰零捌元整);

3、工程承包内容:土建工程水、电安装及房屋装饰装修;

建设工程施工合同司法解释(二)2018(征求意见稿)

建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二) 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件,根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定,结合民事审判实践,制定本解释。 一合同效力及相关问题 第一条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后,一方未依照招标投标法第四十六条第一款的规定履行订立书面合同义务,对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的,人民法院应予支持。 另一种意见:招投标文件与中标通知书已具备建设工程施工合同主要内容,且不得作实质性变更,即使未订立书面合同,本约亦成立。 第二条【中标合同实质性内容的认定】 招标投标法第四十六条第一款规定的“合同实质性内容”,主要指有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定内容。 中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺,应认定变更中标合同工程造价实质性内容。 第三条【背离中标合同实质性内容的认定】 当事人依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定,请求以备案的中标合同作为结算工程价款根据的,人民法院应当综合另行订立的合同是否变更了备案的中标合同实质性内容,当事人就实质性内容享有的权利义务是否发生较大变化等因素,依据诚实信用原则和公平原则予以衡量,并作出裁决。 第四条【背离中标合同实质性内容的例外情形】 建设工程开工后,因设计变更、建设工程规划指标调整、主要建筑材料价格异常变动等客观原因,发包人与承包人变更有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定,不适用招标投标法第四十六条规定。当事人请求根据变更的合同约定结算工程价款的,人民法院应予支持。

2018土方工程合同范本

2018土方工程合同范本 导读:本文2018土方工程合同范本,仅供参考,如果能帮助到您,欢迎点评和分享。 土方工程是冶金业的术语是包括土的开挖,运输和填筑等施工过程,有时还要进行排水,降水和土壁支撑等准备工作。以下是为大家精心整理的“2018土方工程合同范本”,希望对大家有所帮助! 2018土方工程合同范本(一) 甲方: 乙方: 合同签订地: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 二、工程范围及内容: 工程量: 承包形式: 三、工期: 1、开工日期: 2、竣工日期:

3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列: 1、工程质量达到省优至鲁班奖; 2、工程质量评定等级为优良; 3、符合国家质量验收标准; 4、双方约定的标准、具体为: 五、合同价款 本合同工程价款结算采用下列种方式: 1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议。 2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行: (1) 工程预算价:(工程结束后按实结算) 工程单价: (含外运等其他一切费用) (2)按实际发生的工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认。 (3)所有工程量必须在每月日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。 (4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达

2018年10月福建省自考04231建设工程合同(含FIDIC)条款试题及答案含评分标准

2018年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试 建设工程合同(含FIDIC)条款试卷 (课程代码04231) 本试卷满分100分,考试时间l50分钟。 考生答题注意事项: 1.本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效,试卷空白处和背面均可作革稿纸。2.第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3.第二部分为非选择题。必须注明大、小题号。使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。 4.合理安排答题空间,超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共l0小题,每小题2分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的,请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1.下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 A.返还财产 B.赔偿损失 C.追缴财产 D.扣押财产 2.1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》,施行于 A.2000.1.1 B.2000.2.1 C.2001.1.1 D.2001.2.1 3.发包单位与中标单位签订合同时间应自中标之日起_______日内。 A.20 B.30 C.50 D.60 4.按合同订立的方式看,建设工程招标一般被认为是 A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.缔约 5.当招标文件中有一些工程条款对工程范围不是很明确时,可以采用在原招标方案基础上报两价目单价的投标技巧,这是 A.不平衡报价法 B.突然袭击法 C.区别对待报价法 D.多方案报价法 6.项目经理应当积极履行合同规定的职责,完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有 A.代表承包人向发包人提出要求的通知 B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表 C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施,并负责安全保卫 D.做好施工现场保护工作 7.发包人应在其所供应点材料设备到货前_______,以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。 A.24小时 B.36小时 C.48小时 D.72小时 8.在工程实施过程中,对于损失小、概率大的风险,一般采取的处置措施是 A.风险回避 B.风险控制 C.风险转移 D.风险自留 9.FIDIC是_______的简称,FIDIC合同条件主要是针对 A.国际开发工程师联合会大型工程项目 B.国际技术工程师联合会中型工程项 C.国际咨询工程师联合会,大型复杂工程项目 D.国际工程师联合会中型复杂工程项目

2018建设工程施工合同示范文本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 2018建设工程施工合同示范文本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工 工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。 建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平■等的民事主体。 建设工程施工合同示范文本 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:____________________________________ 工程地点:____________________________________ 工程内容:____________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: ___________________________ 资金__________________________________ 、工程承包范围

2018年最新建设工程施工合同文本

2018建设工程施工合同文本【一】 甲方(委托人) 某某建筑公司 乙方(居间人) 联系地址: 联系电话: 甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就**省***工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。http://biz.doczj.com/doc/1517346451.html, 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。

电力工程建设施工合同范本2018

电力工程建设施工合同范本2018 (文中蓝色字体下载后有风险提示) 甲方(发包方): 委托代理人: 乙方(承包方): 委托代理人: 风险提示:发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,乙方承揽甲方安装工程,经双方友好协商达成共识,签订本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、工程范围: 三、材质要求: 四、技术要求: 五、工程说明: 六、施工方式:包工包料,预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求 风险提示:工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在

监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。 (1)本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备,由乙方自行购买,但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 (2)乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料;所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件,并对材料质量负责。 (3)、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品,否则,乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 1、准备工期:个日历天。 2、安装工期:个日历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前 3 天通知乙方,乙方必须在规定时间到达施工现场,开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式 1、工程总价:元整。大写。 2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。 3、合同生效后,甲方一次性支付合同总价款的 95作为预付工程款,剩余 5作为质保金,验收合格经确认无质量问题,乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。

2018最新工程总承包合同范本

2018最新工程总承包合同范本 发包人(以下简称甲方) __________________________________________________________ 承包人(以下简称乙方) __________________________________________________________ 风险提示:发包人的相对义务 购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就 _________________________项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。 ; 一、工程概况 1、工程名称:__________________________________ 2、工程地点:__________________________________ 3、工程范围:__________________________________ 4、承包形式:__________________________________ 风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际 1

建筑施工劳务承包合同(最新2018)

建筑施工劳务承包合同 甲方:__________________ 乙方:__________________ 依照《中华人民国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就___(工程)施工劳务承包事宜经协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:______________ 工程地点:______________ 第二条工程承包围 ___________________________________ 第三条工程工期 1.开工日期:_______年_______月_______日,完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天; 2.乙方应无条件执行甲方的施工进度计划安排(包 括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程围的工程质量必须达到_国家建筑工程施工质量验收统一标准及各专业工程施工质量验收规标准,甲方与建设单位签订合同的质量等级。_第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件(双方确认的预算报价); 3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规; 第六条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工进度计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验的控制、监督、检查和验收。

2.负责与业主、监理、设计及成本部、材料部等有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工进度的需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有乱纪行为的人员予以清退。并由乙方承担全部经济损失。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定,向乙方按进度支付经验收合格工程量的劳动报酬。 6.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。 第七条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工质量验收规、有关技术要求及施工组织设计,精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包围的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种违章违规操作的罚款。 3.服从甲方、监理和业主的监督、检查、管理;接受甲方、监理和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的监督管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况; 4.做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款: 5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施: 6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果; 7.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品); 8.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止雇佣18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 9.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而

《建设工程施工合同模板(示范文本)》(GF_2018年_0201)

(Gl—2017—0201) 建设工程施工合同 (示范文本)

住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201 )进行了修订,制定了《建设工程施工合同 (示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设

备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试 车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设 工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“ /”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建 筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据 《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律 责任及合同权利义务。 合同协

北京市家庭居室装饰装修工程施工合同(2018年版)

==== BF——2018 北京市家庭居室装饰装修工程施工合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 合同编号:

====== ==== 北京市工商行政管理局 二〇一八年十二月 使用说明 1.本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用本合同文本。 2.乙方应当具有工商行政管理部门核发的营业执照。 3.开工:甲乙双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后,材料、施工人员到达工程现场开始施工。 4.竣工:本合同约定的工程内容(含室内空气质量

检测)全部完成,经甲乙双方、监理单位验收合格。 5.验收合格:甲乙双方、监理单位在《工程验收单》上就验收事项签字、盖章。 6.工期顺延:是指非因乙方责任导致工程进度受到影响后,工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下,乙方不承担违约责任。 7.甲方所付工程款等款项应当交至乙方财务部门,乙方应当为甲方开具发票。 8.本合同中除特别标注外,所称“日”均指“工作日”。 ====== ====

粘贴印花税票处 北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款:发包方(以下简称甲方)

委托代理人(姓名):民族: 身份证号:住所: 电子邮箱:联系电话: 承包方(以下简称乙方): 营业执照号: 住所:联系电话:法定代表人:联系电话:委托代理人: 工程设计师:职称:联系电话:证书号: 施工负责人:职称:联系电话:证书号: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关法律、法规的

规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)有关事宜,达成如下协议: 第一条工程概况 ====== ==== 工程施工地点:1.1 工程装饰装修面积:1.2 工程户型:1.3

工程施工项目合作协议书范本2018

工程施工项目合作协议书 范本2018 合同范本

甲方:(以下简称甲方) 身份证号码: 地址: 乙方:(以下简称乙方) 身份证号码: 地址: 风险提示: 合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工,经双方友好、坦诚协商,达成如下协议: 第一章:项目概况及合作条件 风险提示: 应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。 1、本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万

元人民币。 2、经过双方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资_____万元。 3、本工程项目的投资、股份比例分配如下: (1)甲方_____投资_____万元,占_____%。 (2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____%。 4、业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。 5、投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。 第二章:工程管理责任及分工 风险提示: 应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。 1、该项目工程管理责任及分工如下 (1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管。 (2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由

2018施工合同模板

施工合同 合字[2018] 号工程名称: 发包方: 承包方: 签订地点: 签订日期:年月日

施工合同 合字[2018] 号发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)甲方将交由乙方承包施工。依照《中华人民国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,以资共同遵守履行。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程容: 二、承包方式、围: 1、承包方式:包工。 2、承包围:依据施工图纸进行施工。 三、施工工期:日历天。 开工日期:年月日,至竣工日期: 2018 年月日。 如遇到下列情况,工期作相应顺延: (1)甲方在合同约定开工日期前,不能交付给乙方符合施工条件的施工场地、进场道路、施工用水、用电,影响乙方进场施工者; (2)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者; (3)甲方未按合同约定拨付预付款、工程进度款等违约行为者; (4)因遇人力不可抗拒的因素(如台风、水灾、火灾、地震、政府行为及法定节假日等)而影响工程进度者。 四、工程造价: 1、本工程施工承包造价为人民币:元整(¥)。

注:以上造价不含检测费用及税金。 五、工程价款的支付与结算: (一)工程价款的支付: 1、合同签订后三天,甲方应拨付工程款人民币元整(¥元)给乙方,作为材料备用款。 2、完成后三天,甲方应拨付工程款人民币元整(¥元)给乙方。 3、工程完工后,甲方应在三天支付工程尾款给乙方。 4、若甲方未及时拨付或拒付工程款时,造成乙方经济损失,甲方应每天按总造价的百分之一支付赔偿违约金给乙方,并同时承担乙方为实现债权所产生的维权费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等费用。 5、付款方式为现金或银行转账支付。如转账方式付款的,则应汇入乙方指定的以下账户: 户名:, 账号:, 开户行:。 (二)工程价款的结算: 1、本工程合同造价根据施工图纸承包施工的一次性包干造价。 2、工程如遇下列情况经甲方代表签字确认,合同单价可作相应增加:(1)甲方新增加的工程项目;(2)甲方新增加的工程量;(3)其他情况。 六、工程质量和检查验收: 1、乙方严格按照施工规进行施工,工程质量应符合设计要求,工程质量达到合格等级。 2、乙方仅对本项目围及加固的质量负责。 3、乙方应按工程进度,及时提供关于工程质量的相关资料。 4、乙方施工的工程应随时接受甲方的检查、监督。 5、双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。若双方均有责任,由双方根据其责

建设工程分包设计合同范本2018

建设工程分包设计合同范本2018 最新 (文中蓝色字体下载后有风险提示) 发包人(甲方): 地址: 设计人(乙方): 地址: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、互惠、诚实信用的原则,甲方委托乙方承接工程设计,双方就本工程相关事宜进行协商,现为明确双方的职责,结合本合同的具体情况,签订如下协议。 一、设计依据 1、甲方提交的委托书。 2、甲方提交的地质勘查资料、建筑施工图(包括但不限于平面布置图、结构图等)。 3、甲方提出的符合国家、行业相关规范、规定、标准的其它要求。 二、项目内容 1、项目名称: 2、建设地点: 3、承包范围: 4、承包方式: 三、设计费用及支付 风险提示:设计费 合同当事人在确定设计费时,应遵循以下原则: 首先,设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的,应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范,而是发包人与设计人之间协商约; 其次,在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下,可以根据《工程设计收费标准》确定设计费,避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。 1、本合同的设计费为万元。 风险提示:定金 定金兼有成约定金和解约定金的性质,如果当事人双方同意对定金额度进行修改,该数额不能超过总设计费的 20,超过 20的部分只能作为预付款,而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时,可按比例适用定金罚则。

在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的,应当按照未履行部分所占约定内容的比例,适用定金罚则。只不过在实践中,当事人往往没有注意到这一点,在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求,造成自己的权利未得到全面保护,如果您对这部分还有疑问,您也可以在签合同之前咨询专业的律师。 ,计 2、订立合同时,甲方先交纳定金,为工程款的 元。 3、乙方提交设计文件后三天内,甲方支付设计费总额的%,计 元。 4、本工程完工后日内,乙方向甲方提交完整的资料以及有效发票,甲方结清余款,计元。 四、甲方职责 1、甲方应在规定的时间内向乙方提交相关资料及文件,并对其完整性、正确性及有效性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。 2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工或增加工作量时,双方除另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付工作费用。 3、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费,逾期支付的,每逾期一天,应按应付金额的千分之一向乙方支付违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时,乙方有权暂停下阶段工作,并书面通知甲方。甲方或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费。 4、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。 五、乙方职责 1、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件并对提交的设计文件的质量负责。 风险提示:设计合理使用年限 设计合理使用年限的确定关于建设工程的设计合理使用年限,主要指建筑主体结构的设计使用年限。建设工程的设计合理使用年限分为四类: 第一、对于临时性建筑,其设计使用年限为 5 年; 第二、对于易于替换结构构件的建筑,其设计使用年限为 25 年; 第三、对于普通房屋和构筑物,其设计使用年限为 50 年;

临建施工合同2018

临建施工合同2018 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

临建施工合同 甲方:福建省安泰建筑工程有限公司 乙方:郸城县腾达不锈钢门窗加工门市部 为了明确双方的权利和义务,确保工程质量、施工进度,顺利如期完成工程。按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑装饰工程施工合同示范文本》的规定,结合本工程具体情况,经双方充分协商自愿签订本合同,以兹共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称:郸城万洋彩虹城金街工程 2、施工地点:郸城世纪大道与科技大道交界处 3、工程内容:工地大门、临时围挡、移动板房、广告牌、广告布、 消防箱、配电箱防护、弹簧门、标语牌等内容。 4、承包方式:包工包料、包制作和安装,所有材料及单价见材料费 用表。 5、工期:自通知开始起15天内完成。 6、合同价款:采用包干形式,包干价为 172320 元(含税价),并 开具3%的专用增值税发票。工程结算以双方确认的现场实际工程量为准。 7、支付方式:工程全部完工经甲方验收合格后10日内工程款一次 性付清。 第二条甲方责任 1、免费提供用水、用电,并说明安全使用注意事项。

2、办理与施工相关的许可证明,负责周边关系协调及相关费 用。 3、按约定及时支付工程款项,以确保工程顺利进行。 4、指定黄振生为甲方代表,以便甲乙双方及时沟通协调。第三条乙方责任 1、乙方负责工程的设计,设计图报甲方审定,同时将工程所用 的材料报甲方,作为工程竣工后验收之依据。 2、乙方严格按照工程设计的技术要求选用材料,精工细作,确 保工程质量。 3、确保产品质量,如期完成工程,施工完毕后应及时通知甲方 进行验收。 4、遵守国家与地方政府对施工现场管理的有关规定,文明施 工,安全生产。 5、因工程质量出现安全问题而引发刑事或民事责任由乙方承担 全部相关责任。 第四条关于产品验收与竣工验收的相关规定 1、项目制作安装完毕经乙方自行验收合格后,通知甲方进行竣 工验收,甲方在接到乙方通知后3日内会同乙方共同验收,逾期不验收视为验收合同交工。 2、甲方在接到验收通知后,应及时按双方审定的效果图及设计 方案进行验收。如有不合格项目,属乙方责任的,乙方应无条件返工,返工费自理。

2018建设工程施工合同

2018版 建设工程施工合同

建设工程施工合同 发包方 (建设单位): 承包方 (施工单位): 工程名称: 签订日期: 发包方(以下简称甲方) 承包方(以下简称乙方) 为了明确责任,按质、按量、按时完成建筑安装任务,依据《中华人民共和

国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律、法规和政策规定,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程范围和内容:(详见附表一) 四、工程总造价: 五、质量等级: 六、工程工期:全部工程自年月日开工,至年月日竣工验收(注:如遇不可抗力的造成工程延误,工程工期顺延)。 第二条承包方式 1、本工程采取包工不包料方式承包。(包含以下内容) 2、本工程采取包工包料方式承包,一般不得调整。但遇设计变更,可按实调整。 3、补充条款: 第三条价款支付与结算 1、,予付工程款; 2、,予付合同造价工程款;

3、,予付合同造价工程款; 4、 5、 第四条工程变更 本工程在施工中,任何一方不得任意变更设计。如确需变更时,应由建设单位报原设计单位签发变更通知(文字、图),双方签证协议后通知有关单位,方可变更。 第五条工程验收 一、竣工工程验收,以国家颁发的《工程施工验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、施工图纸及说明书、施工技术文件为依据; 二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,甲方须及时办理验收签证手续; 三、工程竣工验收后,甲方方可使用。 第六条保修条件及期限 在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修,其保修条件、范围和期限按建设部1993年第29号令发布的《建设工程质量管理办法》执行。 第七条双方责任 甲方: 一、工程开工前,应交给乙方施工图纸份,地质勘察报告份,并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审; 二、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍的清理迁移工作;

2018标准施工合同范本最新版

HT-2018-0103 合同编号: 标准施工合同范本 _____年___月___日 _____________制定 签订地点__________

发包方(以下称甲方): 法定代表人: 身份证号码: 承包方(以下称乙方): 法定代表人: 身份证号码: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围: 4、工程规模及结构特征: 5、工程立项批准文号: 二、工程施工期限 合同约定总工期共_______天; 开工日期:______年______月______日; 竣工日期:______年______月______日 三、工程总价款及结算的方式 1、币种:__________; 合同总价(大写):_________________________元;

(小写):¥_______________元。 2、本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为________元人民币(大写:________)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 3、本合同签订后____日内,甲方支付____元工程款; 4、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付____元工程款; 5、余款____元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。 四、建筑材料、设备的供应和采购 1、工程材料、设备由乙方采购。 2、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。 五、工程质量标准认定以及验收 1、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 2、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 六、安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

2018年三网合一工程建设合同(标准版)

合同编号:GT- 三网合一工程建设合同书项目名称: 云峰雅郡一期 甲方:株洲云雅置业有限公司 乙方:湖南高通信息科技有限公司 签订时间:

三网合一工程建设合同书 甲方:株洲云雅置业有限公司 乙方:湖南高通信息科技有限公司 根据长株潭城市群三网融合试点得统一规划,满足广大用户对通信业务发展得需要,切实做好三网融合通信基础设施建设,在平等合作、互惠互利得基础上经甲、乙双方友好协商,就 ___________________ 三网融合综合布线工程入网有关事宜达 成如下协议。 第一条项目名称、地点及规模 一、项目名称: 二、项目地点: 第二条项目建设内容 一、乙方采用FTTH中文名称为光纤到户,即指住户至电信运营商设备得网 络结构中全部采用光纤承载得方式来开通电话、宽带网络方式,在_________ 进 行三网融合通信建设施工。具体建设项目内容为: 1、项目红线内电信运营商单元设备箱光缆及设备得建设安装; 2、自单元设备箱至室内光纤入户信息箱得皮线光缆得建设安装; 3、上述设备、线缆均由乙方提供; 4、室内光纤入户信息箱至单元弱电井或单元管道预埋、设备箱预留洞部分由甲方负责; 5、楼道箱至机房设备间得线路建设(含机房配线架)。 二、负责保证相应线路信号得开通。 、建设标准: 1、住宅:每户设光纤入户信息箱一个,布放皮线光缆入户。

2、门面及其她:每户设光纤入户信息箱一个,布放皮线光缆。 3、楼道箱至机房设备间得线路建设(含用户端机房配线架)。 4、按照市建设局光纤办验收标准{详见《住宅区与住宅建筑光纤到户通信设施工程设计规范》(GB50846-2012)}实施光纤到户三网合一 四、技术参数: 1、语音、数据均采用双向传输; 2、小区采用100M带宽接入; 第三条承包方式 包工包料、包质量、包安全、包工期、包设计、包调试、包业主交费后开通。 第四条合同工期 本项目由乙方依据甲方土建施工进度实施,具体进场施工时间以甲方工程部开具得开竣工通知单确定得开竣工日期为准,不得影响土建施工进度。乙方承诺在最迟在楼盘交房前,本工程具备开通电话、宽带业务条件。 第五条项目价款及付款方式 一、本合同内安装户数为_200_户,按照省、市物价局文件与国家通信工程建设规范收费标准规定,并经洽谈优惠确定单价380元/户进行包干,包干合同金额大写:柒万陆仟元整,根据实际施工量按实计。以上价款包含所有得材料费、安装费、税金、利润、施工人员保险费等工程费用。 二、付款方式: 1、月进度款按本月最终审批计量金额得75%支付,完成后一个月内再拨付除质量保证金以外得余款(质保金为包干合同金额得3%)。(2)发包人只在收到承包人提供相应得增值税专用发票后方有义务付款。承包人任何一次不及时提供合法增值税专用发票得行为,都将导致发包人有权拒绝继续付款而不承担任何责任;(3)发包人付款必须汇入合同约定得承包人账号或承包人书面指定得账号,承包人账号在约定或指定后原则上不得更改。

2018建筑工程合同范本

2018建筑工程合同范本 2018建筑工程合同范本(一) 发包单位: (甲方) 法人代表; 承包单位: (乙方) 法人代表; 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的具体情况,经甲乙双方多次协商,并达到双方同意,有甲方在开发的工程发包给乙方施工,而乙方同意承包本项工程,为了双方在承包工程施工期间内责、权、利,经双方同意按照合同法、建筑法及国家有关相关的法律条款之规定,特定立如下本合同条款: 一、工程名称: 二、:工程座落位置 三、工程概况和结构; 四、承包方式:甲方是以包工包料、包质量、包安全、包各项设备和各项周转材料给乙方施工; 五、乙方承包本工程范围和内容:(按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内); 六、质量与工期:乙方在本工程施工中,必须按照国家建筑 收规范标准和地方有关强制标准施工,必须达到合格工程,争取优良工程;乙方在本工程施工中,必须按照甲方下达的工期要求完成,施工工期为天,自年月日开工至年月日竣工。

七、工程造价: 经双方确定,本工程合同造价暂定元,作为拨付工程款的依据。按2008版《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相关配套解释和有关文件,自行计算承包范围内的工程量、材料价格按《信阳市建设工程材料基准价格信息》为准计入合同总价,人工费按2012年第三季度河南省标准定额站发布的人工指导价66 元/工日计入固定合同总价,此部分材料及人工价差计入税前。 八、甲方工作: 1、甲方在乙方进入工地时,保证三通一平;组织技术交底,向乙方提供施工十套 2负责办理施工前、后的有关所有手续; 3、各职能部门和四邻关系协调; 4、按本合同支付工程款如期如数付给乙方; 5、交户结算和决算按本合同规定如期办理决算; 6派出驻工地代表同志负责与乙方的日常工作联系,及时办理工科济、技术签证,并对工程质量进行监督、检查、处理工程技术问题,按国家的验收规范进行竣工验收。 7负责协调处理乙方与其他施工单位之间的矛盾。 九、乙方工作: 1、乙方在承接本工程时,必须按时支付工程保证金元;开工前10天认真细致地做好施工组织设计,并报有关部门及甲方审核批准。 2、乙方在承包本工程在施工期间,必须严格按照国家工程验收标准和安全标准执行,如果乙方达不到者造成一切后果,均有乙方全部负责包括刑事责任在内; 3、乙方在本工程施工中,所进的各种材料必须要有合格证和部分确认书,同时必须有甲方监理人员现场取样标准,经信阳市质检站

相关主题