(1) 8. 按照施工合同示范文本的规定,发包人的主要工作有（C）. (本题分数：2 分。)
A、证施工噪音符合环保规定
B、提供进度统计报表
C、开通专用条款约定的施工场地内的交通干道
D、做好施工现场地下管线的保护
(2)2. 按照（B）这一经营活动基本准则,监理单位应当为业主提供与其监理水平相适应的技术服务。
A. 守法
B. 诚信
C. 公正
D. 科学
(3) 9. 招标准备阶段编制的标底,应是反映招标工程项目的（B）(本题分数：2 分。)
A、施工图预算价格
B、当前建筑市场价格
C、初设概算价格
D、预计的可能最低投标价格
(4)C
(5)8.施工合同乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查和监督.如果工程实际进展与进度计划不符时,（C）.
A. 乙方应自己提出修改措施并执行
B. 乙方应自己提出修改措施,报甲方代表批准后执行
C. 乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,报甲方代表批准后执行
D. 乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,不必报甲方代表批准后执行
(6)10. 在工程竣工验收之前,承包人与发包人应签订房屋建筑工程质量保修书,其中工程质量保修的（A） (本题分数：2 分。)
A、范围和内容应按国家规定确定
B、范围和内容应由当事人约定
C、范围按国家规定,内容由当事人约定
D、范围由当事人约定,内容按国家规定
(7)2.招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是( C)。
A.初步设计编制的概算价
B.施工图设计编制的预算价
C.投标书中标明的报价
D.评标委员会算出的评标价
(8)11. 建设工程专利合同法律关系的客体是指( B). (本题分数：2 分。)
A、物
B、智力成果
C、行为
D、财
(9)15. 施工合同约定,风力超过8级以上的停工应给予工期顺延.某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风,按照安全施工管理规定的要求,停212 5天,为此提出工期索赔的要求.其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风,此次连续大风属于不可预见的情况.该承包人的索赔理由属于(D ).
A. 工程变更索赔
B. 工程加速索赔
C. 合同被迫终止索赔
D. 合同中默示的索赔
(10)17. 追究合同违约责任的情况包括（C）经济.
A. 双方通过协商变更合同后使一方受到损害
B. 由于不可抗力事件令一方不能履行合同导致的损害
C. 履行合同过程中一方主观过失行为失误引起的损失
D. 因国家产业政策的变化使工程停建导致承包商受到损害
(11)30.施工合同示范文本中所称的“费用”，包括（C）。
A.发包人延误施工现场导致承包人的停工损失费
B.由于设计变更导致承包人增加的是工程成本
C.施工质量缺陷的修复开支
D.发包人补偿承包人施工期间地方税增加需多缴纳的款额
(12)13. 以下文件均成为施工合同文件的组成部分,但从文件的解释顺序来看,( B)是错的
A合同协议书、中标通知书
B施工合同通用条件、施工合同专用条件
C标准及有关技术文件、图纸
D投标书、工程量清单
(13)2.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（D ）。
A.人民法院的判决
B.仲裁机构的裁决
C.经过公证的还款协议
D.经过鉴证的还款协议
(14) 5.下列财产中，（A ）可作为抵押物进行抵押。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人依法承包的荒山土地使用权
C.抵押人依法被监管的财产
(15)7.某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定（C）。
A.尚无合同关系
B.合同没有成立
C.合同已经成立
D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任
(1)1设计合同履行过程中,因委托方提出的变更要求需对设计所依据的原设计任务书进行重大修改,则应（AE ）.
A. 由业主报请原设计任务书的批准单位同意
B. 由设计单位报请原设计任务书的编制单位同意
C. 原合同继续有效
D. 需变更原合同
E. 原合同终止,双方重新签合同
(2)3. 工程师对质量控制和处理有关内容的说法正确的是( ABD).
A. 发包人对工程质量有特殊要求的,应支付由此产生的追加合同价款
B. 工程师发现工程质量达不到要求,应要求承包人返工
C. 工程师检查验收合格后,又发现质量问题,应由工程师负责
D. 因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担
E. 工程师检验影响施工正常进行,应由发包人承担责任
(3)4. 风险识别的不确定性是(BD )的结果.
A. 个别性
B. 主观性
C. 客观性
D. 复杂性
E. 片面性
(4)52.法人应当具备（ACDE ）等条件。
A.依法成立
B.经过国家管理机构核准
C.有必要的财产和经费
D.有自己的名称、组织机构和场所
E.能够独立承担民事责任
(5)54.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（BCD ）。
A.错误设计引起的费用
B.火灾
C.地震
D.不可预料的意外事故
E.施工机械失灵造成的本身损失
(6)57.下列关于合同不当履行中的保全措施的说法正确的有（ABD ）。
A.保全措施包括代位权和撤销权两种
B.代位权是指债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权
C.代位权是指债权人可以向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权
D.债权人请求人民法院撤销债务人的行为的前提是债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形
E.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起2年内行使
(7)60.建设行政主管部门发现（BCD）情况时，可视为招标人违反招标投标法的规定。
A.没有编制标底
B.在资格审查条件中设置不允许外地区承包商参与投标的规定
C.在评标方法中设置对外系统投标人压低分数的规定
D.强制投标人必须结成联营体投标
(8)62.设计招标的特点主要表现在（BDE）方面。
A.开标时由招标单位的主持人宣读投标书并按照报价高低排定标价次序
B.在投标书内写明实施计划
C.按照工程量清单中的规定工程量填报单价后算出总价
D.评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性
E.在投标书内仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标等内容，无具体的工作量
(9)64.因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是（CE）。
A.按工程实际受到的损害计算
B.按委托人认为所受到的损害计算
C.按实际损害计算一定比例的赔偿金
D.监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额
E.监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额
(10)66.订立设计合同后，由于发生（ADE）原因可以延长设计合同期限。
A.增加委托设计的范围
B.设计的技术参数取值偏低修改设计
C.设计文件未能通过审批修改设计
D.勘察资料不准确导致设计返工
E.发包人延误提交设计依据资料影响设计工作的进行
7.1 案例一
背景：
工承包商与业主签订一建设工程施工合同。双方签字盖章并在公证处进行了公证。合同约定工期为12个月，合同固定总价为1500万元。2006年2月1日开工，工程进行才3个月，建立工程师于2006年5月2日自主决定，要求承包商于2006年11月1日竣工，承包商不予理睬，至2006年5月21日仍不作出书面答复。2006年5月31日，业主以承包商以承包商的工程质量不可靠和工程不能如期竣工为由发文通知该施工企业：“本公司决定解除原施工合同，望贵公司予以谅解和支持。”同时限期承包商拆除脚手架，致使承包方无法继续履行原合同义务，承包商由此损失工程款工程器材费及其他损失费609万元，该承包商于2006年6月25日向人民法院提起诉讼，要求业主承担违约责任。
注：经法院委托专业权威单位调查鉴定，确认承包商有能力按合同的约定保证施工质量，如期竣工。
问题：
1.合同的效力方面
（1）判断：该合同属有效经济合同。（）
（2）选择：合同的有效条件为（）
A.主体资格合格
B.内容合法
C.订立合同的形式合法
D.合同草案必须送建设行政主管部门或其授权机构审查
E.订立合同的程序合法
2.合同的履行方面
判断：
（1）监理工程师是建设施工合同的当事人。（）
（2）未经业主授权，监理单位不得擅自变更与承建单位签订的承包合同。（）
3.合同违约方面
（1）判断：发包方应承担违约责任。（）
（2）选择：承担违约责任的形式有（）
A.违约金
B.赔偿金
C.继续履约
D.没收抵押物
E.变卖留置物
4.合同解除方面
选择：单方提出变更，解除合同的法律条件是（）
A.由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行
B.由于一方在合同约定的期限没有履行义务
C.由于承包人的保证人失去民事权利能力和民事行为能力
D.由于承包人的保证人的法人地位被取消
E.由于承包人的法人代表已经更换
5.诉讼方面
判断：
（1）承包人可向被告住所地或合同履行地的人民法院上诉，方可能被立案处理。（）
（2）此施工合同纠纷案件的经济诉讼当事人包括业主、承包商、监理工程师。（）
6.诉讼时效方面
（1）选择：国内经济合同纠纷的申请仲裁或上诉的诉讼时效为（）
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
（2）判断：凡超过诉讼时效的经济纠诉案件，法院一般不予受理。（）
答案：
1.（1）正确；（2）A、B、C、E
2.（1）错误；（2）正确
3.（1）正确；（2）A、B
4.A、B
5.（1）正确；（2）错误
6.（1）A；（2）正确
7.3案例三
背景：
某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件：
事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队
伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。
事件2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。
事件3：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。
问题：
1.在事件1中，建设单位将设备交由厂商安装的作法是否正确？为什么？
2.在事件1中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理？
3.在事件2中，总监理工程师的作法是否正确？为什么？试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。
4.在事件3中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出？为什么？对该索赔事件应如何应处理。
答案：
1.不正确，因为违反了合同约定。
2.监理单位应该对厂商的资质进行审查。若符合要求，可以由该厂安装。如乙单位接受该厂作为其分包单位，监理单位应协助建设单位变更与设备厂的合同，如乙单位接受厂商直接从建设单位承包，监理单位应该协助建设单位变更与乙单位的合同；如不符合要求，监理单位应该拒绝由该厂商施工。
3.总监理工程师的做法是正确的。无论工程师是否参加了验收，当工程师对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。
重新检验质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿施工单位的损失，并相应顺延工期；检验不合格，施工单位承担发生的全部费用，工期不予顺延。
4.（1）不应该，因为建设单位和丙施工单位没有合同关系。
（2）处理：
A.丙向乙提出索赔，乙向监理单位提出索赔意向书。
B.监理单位收集与索赔有关的资料。
C.监理单位受理乙单位提交的索赔意向书。
D.总监工程师对索赔申请进行审查，初步确定费用额度和延期时间，与乙施工单位和建设单位协商。
E.总监理工程师对索赔费用和工程延期作出决定。
仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。
For personal use only in study and research; not for commercial use.
Nur für den pers?nlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.
Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.
толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.
以下无正文
福建省职业技能鉴定题库试题资源委托开发合同（试行） 甲方： XXX省职业技能鉴定指导中心 地址： XXX大厦6楼 乙方： XXX市职业技能鉴定指导中心 XXX教育中心 法定代表人：王XXX 职务：中心主任 鉴于乙方于2010年向甲方提出申请承担五级、四级、三级的职业技能鉴定题库开发任务，因此经双方协商，就具体事项达成如下协议： 一、甲方委托乙方具体承担的工作内容为： 依据年颁布的《国家职业标准》,编写国家职业资格级、级的理论知识题库和操作技能题库试题资源，各个题库量相当于试卷不重复的三卷题量，并按照理论知识比重表和技能操作比重表每个级别各组3套理论试卷和技能试卷。 二、甲方作为福建省职业技能鉴定命题的组织管理部门，享有题库试题资源的所有合法权益，甲方同时负责题库开发的总体规划，并提出具体技术要求和编写规范，给予乙方技术指导与监督。甲方对乙方聘请的专家进行审核。 三、甲方向乙方提供题库试题资源开发费（含工作组织经费）每卷 400 元。 四、乙方应本着谨慎、认真和负责的态度完成本合同的义务。应于2012年月日前完成编写工作，按时将符合甲方要求的题（卷）库电子文稿交付甲方，配合甲方组织题（卷）库审定会，按审定会的意见对试卷进行修订完善，在2012年月日前全部完成试题资源的开发工作。配合甲方组织题（卷）库试运行鉴定，并对试运行鉴定情况作出结论。对题库在使用过程中发现的问题应及时进行修订。 五、乙方应保证其编写的技术要求符合合同约定并保证质量，且
编写的题库无知识产权纠纷。编写的理论知识题库、操作技能题库应符合国家职业标准要求，并分别与理论知识比重表和技能操作比重表相对应，与所推荐的教材相符合。 六、乙方有责任对题库的试题资源以及涉及甲方或者本合同的相关事项进行保密，未经甲方书面同意不得将其编写的题库以及相关材料，以及涉及甲方或者本合同的相关事项透露、泄露或转让给第三方使用。否则，甲方有权解除合同并有权要求赔偿全部损失。 七、如乙方到期不能交稿，或者文稿不符合合同约定要求的，甲方有权要求乙方在限定日期内重新编写并交稿，并有权酌情扣除应向乙方支付的报酬，若达限定期限内乙方仍不能交稿，或者文稿不符合合同约定要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方予以赔偿由此造成的全部损失。 八、如乙方没有按照本合同规定履行义务的，甲方有权解除合同，并要求乙方予以赔偿。 九、因本合同产生的任何争议，都应本着友好协商的原则予以解决，无法解决的，双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。 十、本合同的变更、续签及其他未尽事宜，由双方另行商定或签订合同补充条款。 十一、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力。 十二、本合同自签订之日起生效，自双方履行完各自义务和责任后终止。 甲方：XXX省职业技能鉴定指导中心 授权代表签字：二О一二年月日 乙方： 授权代表签字：二О一二年月日
1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。 A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。 A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ） A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ） A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。 A 1天 B 2天 C 7天 D 14天 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A ）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于（C ）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（C ）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ D）。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ B）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（B ）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ C）的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（B）。 A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权
合同管理岗位考试试题库 友情特别提示： 以下考题考试时请注意审题，考试时（除个别题不在本范围外，大部分考题都在本范围）题目或答案会作个别变动，因此必须理解题意。否则简单对答案或拷贝粘贴就会出错。 一、判断题：（一级15题，二级10题，黑体字为一级专用题。对的请在括号内打√，错的打×。答案正确的得2分，错误的倒扣0.5分、不作答得0分） 1、合同实行先签订，后履行的原则；合同生效前，不得实际履行。（√） 2、公司内部机构或职能部门未经法定代表人授权，不得以本单位的名义对外订立合同。（√） 3、公司所有的合同（无论是重大合同还是标的额较小的合同）都必须实行审查会签制度。（√） 4、审查意见应明确、具体，但可以使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言（×） 5、合同订立后，不得因单位名称的变更或法定代表人、授权委托人或合同承办人的变动而不履行合同义务。（√） 6、合同各方当事人协商一致，可以变更或解除合同。（√） 7、变更或解除合同的通知、协议书，应用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。(√) 8、我公司《法定代表人及其委托代理人身份证明书》及《法定代表人授权委托书》格式文本由办公室负责提供。(× ) 9、订立合同应当使用公司合同专用章，也可使用单位公章代替合同专用章。（√） 10、处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则。（√） 11、处理合同纠纷的程序只有诉讼或仲裁（×） 12、在要式合同中，合同当事人签字的时间即合同成立时间。（√） 13、我公司合同管理实行承办人制度。每一项合同应当由职能部门确定至少一名承办人，对合同订立至履行完毕的全过程负责。(√) 14、对发生实质性变更的合同，其变更、解除的审批权限、程序及文书的送达，与原合同订立程序相同。（√） 15、订立合同的程序是：意向接触，资信调查；合同谈判；审查会签；合同签订；登记备案、归档等。（√） 16、由代理人订立合同的，应当出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、
一、单选题 第1题 某开发公司与某科研单位，订立了技术开发合同，合同约定，开发经费为10万元，违约金为开发经费的10％，后开发公司因故违约，给科研单位造成1．2万元的实际损失，问开发公司应支付给科研单位（）损失费。 A4万元 B5万元 C14万元 D1．2万元 【正确答案】：D 【答案解析】 考点：违约责任的承担方式 解析：参见《合同法》第114条。 第2题 约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以（） A不得减少支付违约金 B适当减少支付违约金 C请求法院予以适当减少 D拒绝支付违约金 【正确答案】：C 【答案解析】 考点：违约金过分高的处理 解析：合同法第114条规定：约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 第3题 （）不是承担违约责任的方式。 A价款 B赔偿金 C继续履行 D违约金 【正确答案】：A 【答案解析】 考点：违约责任的承担方式 解析：合同法第107条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本题中BCD均属违约责任的承担方式，应选A。 第4题 甲与乙订立了一份苹果购销合同，约定：甲向乙交付20万公斤苹果，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元；如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将苹果卖与丙而无法向乙交付苹果，乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是什么？（） A请求甲双倍返还定金8万元 B请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
C请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元 D请求甲支付违约金6万元 【正确答案】：C 【答案解析】 考点：违约责任的承担方式 解析：《合同法》第116条：“当事人既约定违约金依据116条的规定，违约金和定金条款只能选择适用其一，因此要判断选择哪一个条款对乙最为有利，由题中所述可知，适用违约金条款更为有利，乙可以得到6万元的赔偿；其次，选择了违约金条款，就排除了定金条款的适用，因而依据115条的规定，定金应该返还。总之，甲应向乙支付违约金6万元，同时向乙返还定金4万元。本题的四个选项很具有迷惑性，考生要保持清醒的头脑。 第5题 根据我国合同法的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。该规定采用的民事责任归责原则是什么？（） A过错责任原则 B过错推定原则 C公平责任原则 D无过错责任原则 【正确答案】：D 【答案解析】 考点：违约责任的归责原则 解析：《合同法》第107条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”对于违约责任的归责原则目前存在争议，通说认为是无过错责任原则。所谓无过错责任原则是指不以过错作为违约责任的构成要件。而过错责任原则和过错推定原则都是以过错作为违约责任的构成要件，只是在过错推定原则下实行举证责任倒置。笔者倾向于过错推定原则，但是考生在考试中要以通说为标准做答。 第6题 甲厂与乙仓储保管方签订了一份仓储合同，约定甲厂将一批电机储存在乙方，存期半个月，期满后由乙方负责将电机发运至丙厂。储存期满后，乙方由于疏忽，未按期将该批电机运至丙厂，造成甲厂逾期交货，向丙厂支付了违约金8万元。根据有关法律规定，下面的正确表述是哪项？（） A乙方应尽快将该批电机运至丙厂，但不对8万元违约金负责 B乙方未能按期发货，应赔偿甲厂逾期交货所支付的8万元违约金 C乙方只负责仓储保管，不应负责发运货物 D以上都不对 【正确答案】：B 【答案解析】 考点：违约责任的承担方式 解析：《合同法》第107条。 第7题 如果合同的一方根本没有履行合同义务，或履行一部分义务，他首先要承担何种责任？（）
合同管理试题 一、单选题：（每题5分，共25分） 1、在订立合同时，既约定了违约金数额又交纳了定金，若 一方违约时，守约一方怎么追究其违约责任（ D ）A）要求支付违约金B）要求双倍返还定金C）既要求支付违约金又要求双倍返还定金 D）守约一方可选择要求支付违约金或双倍返还定金 2、关于索赔证据的主要来源说法正确的是（ C ） A）招标文件B）合同文件 C)施工过程中的信息和资料D )业主和监理工程师的错误 3、按合同条件，工程师要求对工程任何部位剥露或开孔检 查时，则（ B ） A）承包商无条件同意检查并承担有关费用 B）承包商同意检查，检查合格费用由业主承担；不合格费用由承包商支付 C）承包商不同意检查，除非无论结果如何费用均由业主支付 D）承包商同意检查，费用由承包商与业主共同承担4、工程师与承包商商定好质量检验日期，但工程师因故未 到现场参与检验，也未通知承包商，则（ A ） A）承包商进行检验，工程师承认该检验结果
B）承包商与工程师进一步约定检查日期 C）承包商需等待工程师进一步的指令 D）工程师不承认承包商的检验结果，须重新检验 5、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些 特殊问题，可通过( B )约定承发包双方的权利和义 务。 A）通用条款B）专用条款C）监理合同D）协议书二、多选题：（每题8分，共40分。多选错选不得分，漏选得4分） 1、承包商可以提起索赔的事件通常有（ABCD ） A）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失 B）因工程变更造成的时间、费用损失 C）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加 D）发包人延误支付期限造成承包人的损失 E）贷款利率上调造成货款利息增加 2、在施工合同实践中，合同变更的情形包括（ABCE ） A）合同工期的改变B）工作内容的删减 C）施工方法的改变 D）合同主体的改变E）技术规格的改变 3、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（CE ）发生的费用由承包人承担。
1.《中华人民共和国招标法》规定，招投标必须遵循公平、公开、公正和诚实信用原则。 2.《国电大渡河流域水电开发有限公司招标管理细则》对必须招标的工程建设项目的规模进行了规定：施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元币以上的；勘察、设计、监理等服的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；非建设工程项目单项合同估算价在20万元人民币以上的设备、物资等项目必须进行招标。 3.公司总分职责规定：公司本部负责单项概（估）算金额200万元及以上的工程施工项目、50万元及以上的土建工程施工监理项目的招标，负责30万元及以上设计咨询项目和工程科研的发包，负责对招标文件内容的审核把关；本部负责单项概算在100万元及以上的机电工程、50万元及以上的机电物资采购和机电监理项目招标。基层单位配合上述项目招标文件审查，负责招标文件中技术条款及清单的准确性及现场实施条件的确定。 4.公司总分职责规定：电力生产方面，公司本部负责审批技术改造单项在20万元及以上合同变更；基本建设封面，公司本部负责审核（批）单项金额500万元及以上合同变更，负责审批合同备用金额度使用完毕后发生的全部单项变更、负责对合同备用金使用情况的复核、审查与备案工作；负责所有修改、调整合同条款事项的立项审批、审核（批）200万元及以上的补充合同；基层单位全面负责职责范围内的合同签订、变更处理和备用金使用情况上报备案工作。 5.任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。 6.水电工程招标示范文本合同通用条款3.4规定：监理人受发包人委托向承包人发出指示，监理人的指示应该有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按变更处理。在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 7.水电工程招标示范文本合同专用条款规定：承包人收到监理人发出的图纸和文件后，经检查后认为其中存在合同约定的变更而监理人未按合同规定发出变更指示，则应在收到上述图纸和文件后7天内或开始执行前（以日期早者为准）通知监理人，并提供必要的依据。监理人应在收到承包人通知后，与发包人共同研究，若同意作为变更的，应在收到承包人通知后14天内答复承包人，并按合同规定补发变更指示；经研究后不同意作为变更的，亦应在上述期限内，由监理人书面答复承包人。若承包人未按照上述约定的时限和要求提出变更或提交变更资料
江西建设职业技术学院2007—2008学年第一学期期末考试《招投标与合同管理》课程试卷A卷（供造Z0601班使用）班级：学号：姓名： [注意]：本试卷采取闭卷形式，共5大题， 4页。满分为 100 分。 一、单项选择题（本大题共10题，每小题2分，共20分）. 1．投标文件一般情况下（ B ）附带条件。 A．都带 B．不能带 C.上级批准可带 2．设备采购招标投标所采用的国内有限竞争性招标类似于（ B ）。 A．公开招标 B.邀请招标 C.议标 D．直接发包 3．单项金额在（ A ）万元以上的设计项目必须招标。 A、50 B. 100 C. 200 D. 3000 4．公开招标在开标时，应当由（ C ） A．招标监督机构主持，所有投标人自愿参加B．招标监督机构主持，投标人自愿参加C．招标人主持，所有投标人均应参加 D．招标人主持，投标人自愿参加 5.据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ A ）后推迟开工日期． A.需承包人书面通知工程师 B.应经建设行政主管部门批准 C.应经工程师批准 D.需承包人书面通知发包人 6．依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（ A ）承担． A．发包人 B．承包人 C．设备供应人 D．发包人和承包人分别 7．在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（ C ）招标. A．施工 B．设备采购 C．设计 D．材料采购 8．施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（ C ）处理．
A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延 9．如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（ A ）承担责任。 A．施工单位 B．监理单位 C．材料供应商 D．项目经理 10．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由（ B ）承担。 A．业主 B．承包商 C．监理单位 D．业主和承包商共同 二、多选题（本大题共6小题，每小题 4 分，共24分。在每小题给出的四个选项中，有二至四个是符合题意的，把你所选的选项前面的字母填在题后的括号内。全部选对该小题得满分，少选、多选、错选、不选该小题均为0分。） 1．建筑市场的主体是（ ABC ）. A．业主 B．承包商 C．工程咨询服务机构 D．建筑产品 2．国际承包工程的合同计价方式有（ BCD ） A．BOT B．固定总价 C．单价合同 D．成本加酬金 3．法人应当具备的条件（ BCD ） A．有行政主管部门的明确授权Ｂ．有必要的财产和经费 C．有自己的名称，组织机构和场所Ｄ．能够独立承担民事责任 4．在代理中，通常涉及三方关系人，即（ ACD ） A．代理人B．利益相关人C．被代理人D．第三人 5．公开招标的程序分为：建设项目报建，编制招标文件，开标、评标和定标外还有（ BCD ）。 A．发投标邀请书 B．资格预审 C．发放招标文件 D．签订合同 6．在工程项目招标中，可采取的主要方式有（ AB ）。 A．公开招标 B．邀请招标 C.议标 D.直接发包
2004年度建设工程合同管理考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．下列关于代理的叙述，( )是不正确的。 A．无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B．无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销 C．无权代理的法律后果由被代理人承担 D．代理人只能在代理权限内实施代理行为 2．某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是( )。 A．物 B．行为 C．智力成果 D．活动 3．合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。 A．保证 B．定金 C．留置 D．质押 4．依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( )。 A．保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程 B．投保人和被保险人是保险合同的当事人 C．发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承
担保险义务 D．保险合同的有效期至工程保修期满为止 5．依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。 A．债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任． B．债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任· C．保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 D．保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 6．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。 A．按原价格执行 B．按新价格执行 C．按原价和新价的平均价执行 D．按市场价执行 7．工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应( )。 A．以自己的名义向人民法院主张该购房款 B．以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款 C．以自己的名义直接向购房者主张该购房款
本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ 合同管理知识培训考试题及答案 姓名单位编号 一、单项选择题（每题1分，共10分） 1、电务公司合同管理采用（）的合同管理体制。 A综合管理 B科学管理 C综合管理与专项管理相结合 D专项管理 2、（）是工程类合同专项管理部门，是公司合同专用章管理的主责部门，负责对全公司工程类合同的管理，建立工程类合同管理台帐，对工程类合同进行归档。并组织对工程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜，对工程类合同进行交底。 A经营开发中心 B项目成本管理中心 C施工技术部 D法律事务部 3、施工技术部是（）专项管理部门和合同履行监督的主责部门，并负责对公司劳务分包合同的管理，组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。 A劳动合同 B劳务分包合同 C工程施工合同 D劳务用工合同
4、合同监督检查小组有权在检查结束后的（）内向被检查单 位送达检查意见书，被检查单位应当自收到检查意见书之日起（）内，将落实整改情况书面报告监督检查小组。 A 10日 15日 B 5日 10日 C 10日 5日 D 15日 5日 5、因合同纠纷被起诉而需应诉的，合同执行部门（单位）必须 在接到法庭应诉通知起（）内将合同相关资料报公司合同综合管理机构，合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报，并积极准备应诉。 A 1日 B 2日 C 3日 D4日 6、对2万元以上的（含2万元）的物资、设备合同签订前，必须进行合同评审。 A 1万 B 2万 C 3万 D4万 7、内部设备无法调剂或租赁的，方可批准项目部外租。项目部 计划外租设备时（），需报公司设备管理部门审批后，由使用 单位组织评审并签订租赁合同。 A 单台价值大于5万元，期限超过1个月的 B 单台价值大于4万元，期限超过2个月的 C 单台价值大于10万元，期限超过2个月的 D 单台价值大于5万元，期限超过2个月的 8、依据我国法律规定，职工在下列情形中不能认定为工伤的是（）。 A 患职业病的 B 医护人员在救护“非典”病人过程中感染“非典” C 因公喝酒导致酒精中毒的 D 在下班途中，受到机动车事故伤害的 9、劳务派遣单位违反《劳动合同法》规定，给被派遣劳动者造 成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担（）赔偿责任。
04年度合同管理考试试卷及答案 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.下列关于代理的叙述，（）是不正确的。 A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销 C.无权代理的法律后果由被代理人承担 D.代理人只能在代理权限内实施代理行为 2.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（）。 A.物 B.行为 C.智力成果 D.活动 3.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。 A.保证 B.定金 C.留置 D.质押 4.依据有关建筑工程一切险的规定，下列描述中正确的是（）。 A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程 B.投保人和被保险人是保险合同的当事人 C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D.保险合同的有效期至工程保修期满为止 5.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。 A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保 证人承担责任。 B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履 行债务时，由保证人承担责任。 C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承 担责任 D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承 担责任 6.依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。 A.按原价格执行 B.按新价格执行 C.按原价和新价的平均价执行 D.按市场价执行 7.工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应（）。 A.以自己的名义向人民法院主张该购房款 B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款 C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款 D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款 8.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。 A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效 B.向人民法院起诉，要求撤销该合同 C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效 D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同 9.《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
合同管理知识试卷 一、填空题（每题1分，共5分） 1、公司成立的是合同执行部门，项目经理是合同履行第一责任人，必须认真履行合同，严格执行，确保信誉。 2、公司在签订合同过程中实行授权委托制度。 3、根据公司文件规定，对于标的额在2万元以上（含2万）的合同，均需签订合同并进行合同审批。 4、根据公司文件规定，劳务分包合同实行级评审制度，即项目部评审后再由有限公司评审。 5、项目经理部在职权范围内对外所签订的合同，须由签字。 二、单项选择题（每题1分，共10分） 1、电务公司合同管理采用（）的合同管理体制。 A综合管理 B科学管理 C综合管理与专项管理相结合 D专项管理 2、（）是工程类合同专项管理部门，是公司合同专用章管理的主责部门，负责对全公司工程类合同的管理，建立工程类合同管理台帐，对工程类合同进行归档。并组织对工程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜，对工程类合同进行交底。 A经营开发中心 B项目成本管理中心 C施工技术部 D法律事务部 3、施工技术部是（）专项管理部门和合同履行监督的主责部门，并负责对公司劳务分包合同的管理，组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。 A劳动合同 B劳务分包合同 C工程施工合同 D劳务用工合同 4、合同监督检查小组有权在检查结束后的（）内向被检查单位送达检查意见书，被检查单位应当自收到检查意见书之日起（）内，将落实整改情况书面报告监督检查小组。 A 10日 15日 B 5日 10日 C 10日 5日 D 15日 5日 5、因合同纠纷被起诉而需应诉的，合同执行部门（单位）必须在接到法庭应诉通知起（）内将合同相关资料报公司合同综合管理机构，合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报，并积极准备应诉。 A 1日 B 2日 C 3日 D4日 6、对2万元以上的（含2万元）的物资、设备合同签订前，必须进行合同评审。 A 1万 B 2万 C 3万 D4万 7、内部设备无法调剂或租赁的，方可批准项目部外租。项目部计划外租设备时（），需报公司设备管理部门审批后，由使用单位组织评审并签订租赁合同。 A 单台价值大于5万元，期限超过1个月的
南通大学2018至2019学年度第二学期继续教育学员考试试卷（闭卷）学院专业年级 《合同法》课程A卷 总分题号一二三四五六题分 核分人得分 考试时间：201年月日上、下午 学号：姓名：得分 一、单项选择题（每小题1分，共10分） 1．我国《合同法》规定属于实践合同的有()。 A．买卖合同B．委托合同C．保管合同D．借贷合同 2．采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采用：()。 A．格式条款B．诚信原则C．非格式条款D．法律规定 3．在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同的成立地点为()。 A．承诺生效的地点B．经常居住地C．收件人的主营业地D．合同签订地 4．具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使撤销权，1年的性质为()。 A．诉讼时效B．除斥期间C．履行期间D．以上都不是 5．违约行为是当事人()。 A．违反法律规定的行为B．违反合同约定的行为 C．应当对合同不能成立负有责任的行为D．给对方当事人造成人身和其他财产损失的行为6．买卖合同标的物的毁损、灭失的风险在标的物交付之前由()。 A．买受人承担B．出卖人承担C．担保人承担D．第三人承担 7．当借款合同双方当事人不能确定支付利息期限时，借款期间不满()的，应当在退还借款时一并支付。 A．3个月B．6个月C．12个月D．24个月 8．共同承揽人对定作人()。 A．不承担连带责任B．承担连带责任C．谁的过错谁承担责任D．由法律作出规定9．委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于()。 A.研究开发人所有 B.委托开发人所有 C.研究开发人与委托开发人共同所有D．国家所有 l0．行纪人依行纪合同从事行纪业务时可能与第三人订立买卖合同，在该买卖合同关系中，行纪人属于()。 A．当事人B．代理人C．居间人D．利害关系人 二、多项选择题（每小题2分，共20分） 1．合同法的基本原则有()。 A.平等、自愿原则 B.公平原则 C.合法原则 D．诚实信用原则 E.保护公序良俗原则 2．下列合同中，可撤销的情形是()。 A.因重大误解而订立B．因显失公平而订立 C.因一方受欺诈而订立 D．损害国家利益的行为 E.恶意串通损害第三人利益的 3．我国合同法律制度规定当事人承担的违约责任主要有()。 A．支付定金B．赔偿损失C．中止履行合同D．继续履行合同E．采取补救措施4．借款合同抵押担保中不得抵押的财产有()。 A.土地所有权B．国有土地使用权 C.宅基地土地使用权 D．某大学校舍E．夫妻离婚涉及有争议的财产 5．仓储合同的法律特征有()。 A.保管人须为有仓储设备并专事仓储保管业务的民事主体B．其保管的对象是动产 C.其保管的对象是不动产D．为诺成、双务合同 E.为有偿、不要式合同 6．属于民法体系中的单行法有()。 A.竞争法B．商标法C．专利法D．合同法 E.继承法 7．下列义务属诚信义务的是()。 A.通知义务B．协助义务 C.保密义务D．履行义务 E.及时义务 8．随着合同关系的终止而消灭的权利有()。 A．抵押权B．违约金债权C．主债权D．从债权 E.利息债权9．不可以任意撤销的赠与合同有()。 A．所有类型的赠与合同B．一般的赠与合同 C.经过公证的赠与合同 D．具有道德义务性质的赠与合同 E.具有社会公益性质的赠与合同 10．委托合同终止的一般原因有()。 A．合同履行完毕B．合同有效期届满C．完成受托事务D．履行已不可能E．合同被解除 三、名词解释（每小题3分，共15分） 1、不安抗辩权—— 2、表见代理—— 3、预期违约—— 4、缔约过失责任—— 5、法定抵销——
************** ************** ************** 位 单 名 姓 ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* ************* 湖北黄龙滩水力发电厂2011 年技能达标考试试卷 单位：九龙置业经营部科目： 题号一二三四五六七总分 得分 说明：本试卷共七大题，满分100 分，答题时间 150 分钟。 一、填空题（本题共 40 小题，每空 0.5 分，共 20 分） 1、在网络计划中，某项工作总时差最小，则称该工作为关键工程。 2、报废物资处置实行“统一管理、集中处置”的原则，由经营部集中处置，严禁其它各 部门擅自处置报废物资。 3、根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，综合单价包括人工费、材料费、机械费。 4、建设工程项目的实施需要物资资源、人力资源和信息资源。 5、公司《合同管理办法》规定，合同实行承办人负责制度及会审制度、会签制度。 6、招标应当遵循公平、公正、公开的原则。 7、建筑安装工程费由直接费、间接费、利润和税金组成。 8、当事人订立合同，必须经过的程序是要药和承诺。 9、按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是建筑单位。 10、工程承发包方式，是指发包人与承包人双方之间的经济关系形式。 11、投标竞争包括价格竞争、素质竞争。 12、按索赔目标分为费用索赔和工期索赔 13、设计、采购和施工任务综合的承包被简称为EPC 承包。 14、保险费包括建筑工程一切险、第三方责任险、车辆保险。 15、根据公司物资管理办法规定，公司经营部是公司物资归口管理的职能部门。 16、参加公司招标的法人或者其他组织不得少于三家。经评标后的预中标单位不能少于 二家。 17、招标可采取公开招标和邀请招标的方式进行。 18、签订合同应遵循平等互利、等价有偿和诚实信用的原则。 19、合同价款在 10 万元以下的合同，经总经理批准后，可以采用 二、单选题（本题共 20小题，每小题 0.5 分，共 10分） 1.A 公司通过资产重组被另一较大的 B 公司兼并后，法定代表人易 B 公司不愿履行 A 公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合 A．继续有效B．因 A 公司已不存在而无效 C．合同需经过 B 公司法定代表人补充签字后才有效 D．需与 B 公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效 2.某承诺文件超过要约规定时间 1 天到达要约人。按照邮寄文件收函 受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。 应（ C） A．因迟到而自然无效 B．必须经要约人发出接受通知后才有效 C．必须经要约人发出拒绝通知后才有效 D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺 3．《合同法》规定，由于一方不履行合同义务反对行为，对方可以行 的行为。 A．单方宣布合同无效B．双方协商解除合同 C．请仲裁机构裁定合同可撤销 D．合同仍然有效，但守约方拒绝继续履行本方义务 4．必须以第三方财产提供担保的方式是（ A ）担保。 A．保证B．抵押C．质押D．定金 5．由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内 A ．正常时间B．附加工作C．额外工作D．意外工作 6．某大宗水泥采购合同，进行交货检验清点数量时，发现交货数量 1 -
精选考试类文档，如果需要，请下载，希望能帮助到你们！ 合同管理知识培训考试题库及答案
姓名单位编号 一、单项选择题（每题1分，共10分） 1、电务公司合同管理采用（）的合同管理体制。 A综合管理 B科学管理 C综合管理与专项管理相结合 D专项管理 2、（）是工程类合同专项管理部门，是公司合同专用章管理的主责部门，负责对全公司工程类合同的管理，建立工程类合同管理台帐，对工程类合同进行归档。并组织对工程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜，对工程类合同进行交底。 A经营开发中心 B项目成本管理中心 C施工技术部 D法律事务部
3、施工技术部是（）专项管理部门和合同履行监督的主责部门，并负责对公司劳务分包合同的管理，组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。 A劳动合同 B劳务分包合同 C工程施工合同 D劳务用工合同 4、合同监督检查小组有权在检查结束后的（）内向被检查单 位送达检查意见书，被检查单位应当自收到检查意见书之日起（）内，将落实整改情况书面报告监督检查小组。 A 10日 15日 B 5日 10日 C 10日 5日 D 15日 5日 5、因合同纠纷被起诉而需应诉的，合同执行部门（单位）必须 在接到法庭应诉通知起（）内将合同相关资料报公司合同综合管理机构，合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报，并积极准备应诉。 A 1日 B 2日 C 3日 D4日 6、对2万元以上的（含2万元）的物资、设备合同签订前，必须进行合同评审。 A 1万 B 2万 C 3万 D4万 7、内部设备无法调剂或租赁的，方可批准项目部外租。项目部计 划外租设备时（），需报公司设备管理部门审批后，由使用单位 组织评审并签订租赁合同。 A 单台价值大于5万元，期限超过1个月的 B 单台价值大于4万元，期限超过2个月的