2、在执行本合同过程中发生争议的，由双方友好协商解决。协 商不成的，交由当地有管辖权的人民法院诉讼解决。 第十条：其它事项
1、在本合同未涉及的问题，可由双方共同协商决定。 2、本合同自签订之日起生效，结算工程款之日起自然失效。 3、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。
甲方： 签约代表： 电话：
子版发给甲方，甲方接受邮箱为：
。
第七条、其它约定
1、甲方必须按时结算并支付乙方工程款，如延期付款超过 15
天，乙方有权停止作业。
2、由于甲方原因造成的停工的，甲方应在 3 天内通知乙方，确
定相应的预计停工时间。
3、承包期限内，因乙方无正当理由（甲方延迟付款，雨天等非
乙方自身原因除外）擅自连续停工 5 天以上，视作乙方中途毁约，甲
1、服从甲方的指挥，按甲方指定的位置范围和要求实施静态碎石 作业。
2、严格执行甲方的安全、质量等管理制度。
3、按施工组织要求合理配置施工人员及施工工具，如进度不能满
足甲方需求应及时补充设备和人员，确保施工进度达到设计要求。
4、文明施工、严格执行国家、以及甲方制定的安全施工规章制度。
5、必须戴好安全帽、防护眼镜及橡胶鞋及手套。
清远时代倾城三期项目
静 态 爆 破 施 工 合 同
甲方：广东永和建设集团有限公司 乙方： 合同编号： 签订日期：
静态爆破施工合同
甲方：广东永和建设集团有限公司
乙方：周启宜
根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、行政法规。
遵循平等、自愿、公平、诚实和互利互惠的原则，甲方负责承建时代
倾城三期工程，现甲方将本工程的场平基坑静态碎石开挖包给乙方施
6、乙方负责爆破后，甲方及时安排挖掘机配合乙方清渣，如发现
爆破后未满足甲方后续施工的，乙方必须无条件按照图纸尺寸爆破完
成移交给甲方（包括不限于使用风镐解小等）。
7、乙方工人食宿自理，凡在施工过程中乙方雇佣的工人发生的所
有工伤事故及对第三者伤害之责任及费用均由乙方自行承担。
8、乙方施工前必须制定施工方案，并在签订合同后 3 天内把电
安全、生产责任。
第二条、工程承包单价及计量方式：
1、本工程采用静态碎石，按不含税单价
元 /m ³ （ 大
ห้องสมุดไป่ตู้
写：
）进行结算。
2、本工程底板高程以上的部分按现场实际测量，经双方签名确
认工程量，基坑方量按照甲方的图纸尺寸加 300mm 工作面×实际高度
结算。
第三条、结算办法及付款方式
1、计量结算：工程费=
元/m³×工程量
工，为明确双方责任，确保工程施工工期，质量和安全，经甲、乙双
方平等协商，订立本合同，双方共同遵守。
第一条、工程概况
1、工程名称：清远时代倾城三期 13~18#、25#、26#楼。
2、工程地点：清远市清城区大学西路。
3、承包范围：根据甲方指定的基坑范围按静态碎石进行施工。
4、承包方式：乙方自行组织施工人员、设备、材料、自行承担
2、付款方式： 1）乙方正常施工 15 天后，甲方支付乙方完成产值的 50%； 2）余额在工程骏工并经甲方验收后 45 个工作日之内一次性结清。 第四条：工期及验收 1、工期：年 月 日至 年 月 日。具体以实际施工 周期为准，由开工布孔之日起计算。 2、计量验收：工程计量验收以甲方接到乙方提交的计量验收表后 5 天内进行复核及确认，如甲方超过 5 天无正当理由不进行验收的，则 默认同意计量验收合格；因乙方原因造成施工质量达不到标准要求， 乙方必须自行返工修整，否则甲方不给予计量验收。 第五条：甲方责任 1、甲方负责提供工程施工相关有效证件，保证工程施工合法。 2、提供施工场地，图纸和放线、工程排水、爆渣的装运、机械整形。 为乙方创造良好的作业条件，保证乙方不停工、不窝工。 3、及时办理乙方工程款的结算手续，并支付合同约定的全部款项， 承担凿石爆破工序以外的一切开支，若因此造成工期延误，由甲方负 责。 4、配合乙方做好安全防护措施，禁止无关人员进入施工现场。 第六条：乙方责任
方有权单方终止合同，另请其他施工队进场施工，乙方的工程量不作
计算。
4、合同签约生效后，甲、乙双方有一方单方面终止合同的，应
按工程预算总价的 10%作违约金补偿给对方。
第八条：不可抗力解决方式 遇人力不可抗拒的自然灾害损失、雨天天气或工程变更，经双
方协商处理后，工期顺延。 第九条：争议的处理
1、本合同未尽事宜，双方可协商一致，签订补充协议，所达成 的书面补充协议，与合同具有同等的法律效力。
年月日
乙方： 签约代表: 电话： 银行账号： 户名： 开户名：
年月日