室内成品木门项目施工合同
发包方： _______________ （以下简称甲方）
承包方: _____ （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国协议法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为确保工程进度，促进工程质量、保证安全生产，明确甲乙双方在施工过程中的权利和责职，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程概况：
1.1、工程名称： ___________________ 学校新建工程一装修工程
1.2、工程地点：________________________________________________
1.3、工程结构：框架结构__________________________________________
1.4、建筑面积：___________________________________________________
1.5、工程承包范围：1 ）、室内装修工程涉及报价中的成品木门工程施工，2）、项目中的安全生产、
文明施工等。3）、承包范围的工作内容均应满足施工图及现行施工验收规范及标准要求， 4 ）、乙方必须
提供验收需要的所有资料、送样检测报告等。
第二条承包方式、内容和原则：
2.1、承包形式：包工、包料、包验收、包含该分项工程施工所需的辅助材料、包质量、进度、包文明 _________
施工、安全生产。
2.2、管理人员配备：施工期间配备现场负责人及工长各一名。_________________________________________
2.3、中小型机械设备：配备满足承包范围内施工中所需的中小型机械设备，乙方应确保工程质量并满
足施工工艺及验收规范、标准要求前提下自行考虑。
第三条、合同价款（暂定价，按实际工作量结算）：
3.1、上述价款包括材料、运费、施工、检测费、验收及施工时所有的人工工资、辅助材料、机械设备费、管理费、第三方材料检测费、施工人员的保险费、利润及管理人员工资等，施工期间不因市场风险而进行调整单价。
3.2、上述单价为固定单价，工程结算时不以如何理由调整单价，工程量按实际施工结算。
第四条、工程质量、施工要求：
4.1、本工程质量目标：一次性验收合格，（创上海市“白玉兰”奖项相关费用已含每平方米单价内不再
另行计取），确保创上海市“白玉兰”奖，如达不到此标准愿接受工程结算价的5%的罚款。
4.2、按照《建设工程质量管理条例》，乙方应严格按照施工规范、施工图纸及《设计图纸交底纪要》、技术交底记录进行施工，确保工程质量。
4.3、在施工中的所有材料必须具有国家检测机构认定的环保产品，由于乙方原因造成的工程质量不符
合国家规范及验收标准或未达到设计要求等所产生的一切损失，由乙方承担经济责任及相应的法律责任（非乙方造成的原因除外）。
4.4、竣工验收前，乙方必须参加甲方组织的企业自验检查，并根据工程质量目标要求对不符合标准的部分进行整改，由此发生的责任由乙方负责。
4.5、合同约定的成品木门以二楼样板间门为准，成品木门到场后建设单位、监理单位、需方将联合抽
样现场切割一樘门框扇，如产品达不到招标文件、设计要求的则将全部成品木门作退货处理，并由供方承担
相应的责任及经济损失。
4.6、为保证质量成品木门的五金配件及锁具由甲方提供，乙方负责安装。
4.7、产品根据招标文件及需方图纸进行加工，半混水成品木门为杉木芯双面单层饰面板、门体厚度
4.5mm。
4.8、卫生间半混水烤漆门（含门套）为杉木芯双面单层
8mm环保高密度板。
4.9、材料要求
A、木材须完全干燥，彻底风干。细木工板所用木材，除另有规定者外，一般重量应不少于620kg/m 3 , 平均含水率应在10% ±2
B、门套基层材料为18mm 复合多层板及12mm 复合多层板：须选用耐潮湿耐老化类多层复合板，环保等级E1级。密度至少为720kg/m 3
C、粘结剂：所用粘结剂必须符合E1级环保要求。
D、密封材料：质量应符合相关品种密封材料的国家标准及行业标准的规定。
4.10、所签订合同中木门为上海进雅木业有限公司生产的产品，成品木门必须达到国家环保检测要求，根据国家标准验收要求，成品木门进场及时送样检测合格后方可使用本工程。
第五条、安全生产、文明施工
5.1、本工程杜绝重大伤亡事故，轻伤率不超过 1.5 %。。
5.2、本工程确保创“市文明工地”、确保创节约型工地，（创“青浦区文明工地”费用已包含在每平方米
单价内不再另行计费，如达不到此标准则按总价的5%接受处罚）。
第六条、工程期限：
工期：依照施工总承包协议工期要求，班组承包协议工期经双方商定如下：
自2017年月日开工，至2017年月日竣工，工期天。具体以甲方开工令为准。
第七条双方职责：
7.1、甲方职责：
7.1.1、甲方指派______ 为项目负责人；
7.1.2、甲方积极为乙方创造必要的施工条件，负责提供施工区域的临时用电、用水接驳点，临时设施有规划布置，协调外埠与工程有关的事宜；
7.1.3、工程施工前负责及时提供设计资料、施工图纸、并进行施工组织设计交底；安全质量及文明施
工标准化交底和施工进度计划安排的交底.提供给乙方明确施工楼层的标高作为施工依据，乙方严格按图纸
及甲方的技术交底施工，未经甲方同意不得擅自修改；
7.1.4、根据国家和上海市有关规定，对乙方进行安全、质量、工期和现场标准化管理的监督和管理；发
现乙方在施工中有安全、质量问题，甲方有权责令乙方返工整改，由此而造成的损失应有乙方承担责任；乙方如在工程进度、质量、安全、标化管理等方面无法满足总承包协议要求时，甲方有权调整或终止协议。
7.1.5、甲方无偿为乙方提供住宿用房，职工需用的铺床有乙方自行解决。
7.2、乙方职责：
7.2.1. 乙方指派 _____ 为现场负责人，按照甲方的要求，配备现场施工管理人员（现场负责人及工长）向
甲方项目负责人提交配备的管理人员的名单和施工操作人员具体名单，并要求持证上岗。
7.2.2. 乙方负责提供施工操作人员具体名单和其相对应的身份证、上岗证、特殊工种上岗操作证的复印件，无证
人员一律不得上岗施工。一旦被有关部门查处，责任由乙方全部承担。严重不符要求的，甲方有权
调换施工分包操作队伍。
7.2.3. 乙方进场自带中小型机械设备、手头工具及工人的劳保用品。
7.2.4. 根据协议书规定工期和质量要求，以及技术管理、安全生产和现场标准化管理规定施工，并接受甲方、总包方、建设单位及上级主管部门的监督。
725、乙方每月20日应根据甲方总施工进度计划编制详细的施工进度计划报甲方审核并按计划实施确保工程进度。每月23日前提交工程量的报表递交甲方审核。
7.2.6. 精心施工，确保工程质量符合建筑工程施工与验收规范的要求，施工中乙方不听从整改指令的，甲方有权限令整改或对乙方追究经济损失，如因乙方原因造成工程质量事故，一切损失应由乙方负责。
7.2.7. 乙方按照上海市及通州建总安全生产、文明施工的相关规定，采取严格的安全防护措施，并严格执行各项安全生产管理制度。
7.2.8. 乙方在未最终验收交付甲方之前的整个施工期间，乙方负责已完工程的产品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。
7.2.9. 根据甲方要求，乙方在施工期间要与承包工作内容范围以外的分包队伍间密切配合，服务项目管理，和整体的协调，不得杜绝打架斗殴、偷盗等现象的发生。
7.2.10. 在施工过程中要执行施工现场标准化管理规定，接受甲方、总包、建设单位及上级主管部门的监
督和检查，做到工完料尽场地清，包括废料堆放。
7.2.11. 乙方进场后如需使用甲方的劳动保护用品及相关证件的办理费用由乙方自理，甲方负责协调工作，费用由甲方先行支付的则在工程款支付时予以扣除。
7.2.12. 严禁乙方承包后再分包他方，如发现后作违约处理。
7.2.13. 未征得甲方同意，不得擅自削减人员或调换人员，否则如影响施工进度和工程质量，乙方应承担法律责任，并赔偿甲方由此而造成的一切经济损失。
7.2.14. 乙方必须建立完整的管理体系，加强安全力度，切实做好现场安全生产工作，一旦发生安全事故，乙
方必须在12小时内通报甲方、总包方、建设单位及上级主管部门，查清事故原因并追究责任方，责任方对发生的安全事故承担全部责任和指标。
第八条：工期：
8.1、本工程工期依照甲方生产施工进度计划为准必、须满足甲方进度的要求。
8.2上述确定的工期，如遇下列情况之一时考虑到本工程的特殊情况，由双方协商解决工期顺延事宜。
1) .施工图的修改致使不能连续施工时；
2) .工程修改过大必须考虑延期时；
3) .不可抗力的灾害出现时.
第九条：质量和验收：
9.1、以施工图纸、施工说明及国家颁发的《施工与质量验收规范》、《质量检验标准》、通州建总企业标准作为
工程验收的依据。
9.2、乙方应建立严格的质量管理制度，包括生产班组的质量自检互检和分部分项工程的技术复核等，同时，
还要随时接受甲方及上级主管部门及监理单位的质量检查，并按整改通知单及时整改，承担因乙方原因造成的
经济损失?凡分项工程、隐蔽工程不经质量检查，不经过甲方、总包方或有关质量监督部门的验收或不合格，不得进行下道工序的施工。
9.3、隐蔽工程覆盖前24小时；乙方应以书面形式通知甲方派员参加验收，甲方验收合格后通知总包、监理单位及相关部门进行隐蔽验收。
9.4、工程竣工前一周，乙方应向甲方发出验收的书面通知。在竣工验收中，甲方、总包和建设单位可
对达不到验收标准的部分要求乙方修复或拆除重建，直到符合标准为止，因达不到验收标准而发生修复或拆
除重建费用均由乙方负责。
第十条：安全与保卫：
10.1、乙方必须认真贯彻上海市关于社会治安、劳动保护、安全生产等有关法规、条例和规定，对施工范围内的消防治安、外来人口，市容卫生、宿舍卫生、安全生产等负全部责任。
10.2、乙方应认真执行《建筑安装施工安全协议》并接受甲方、总包方的检查督促和指导。
10.3、乙方必须加强自身的安全意识教育，进入现场应严格遵守一切安全操作规定，做好安全防范措施。
10.4、乙方在施工中由于违章指挥、违章作业而造成伤亡事故，乙方承担由此而造成的一切经济损失和指标。
10.6、本工程安全管理目标为：确保无安全事故，达到市文明标化工地。
10.7、乙方必须执行使用和聘用外地劳动力管理暂行规定，办妥有关政府部门规定的各项手续，规范作
工管理。专业岗位和特殊工种作业人员，做到持证上岗。如由于乙方不遵守上述规定未办理相关手续，导致
的罚款均由乙方全额承担。
10.8、为确保建筑施工外来从业人员的合法权益，乙方必须按照国家规定要求及时提供人员个人相关信息资料（人员名册、身份证复印件）送交甲方，并由甲方统一去政府主管部门办理外来人员保险手续（费用代扣代缴）；乙方若在规定时间内不提供有关信息资料或资料不全，由此而造成的后果自行负责。
10.9、乙方应规范劳务用工，按国家有关规定与及时督促劳务人员签订用劳动用工协议，在甲方确保资
金前提下按规定支付民工工资，若发生民工上访事宜，甲方将对乙方处于5-20万元罚款，并有权自行处理
民工工资事宜，所支付费用将在工程款中扣除。
10.10、乙方负责缴纳施工人员搭伙费用1%给甲方（按承包结算总价计算）。
第十一条：决算依据：
11.1、工程竣工验收合格后28天内，乙方向甲方递交工程结算书，甲方在收到乙方工程结算书之日起
20天内审计完成，并根据双方签订的协议条款进行工程款的结算。
11.2、本工程施工过程中不再发生零星点工，协议书中约定的每平方米单价中已充分考虑到设计修改、变更等原因导致的返工或增加部分工作量。
11.3、因乙方未能按甲方工程进度完成或造成重大质量问题甲方有权中止协议，乙方中途无故自行退场工
程款均按完成产值的70%结算,并承担由于乙方原因造成甲方的全部经济损失。
第十二条、结算方式：
12.1. 结算及付款方式：
1）、按实际施工工程量结算，工程量必须有施工、质量、安全、材料等各部门签字后有效。
2）、无预付款，货到现场安装完成经验收合格后按实际完成的工作量的70%货款支付供货单位，经此
类推。项目7天乙方应向甲方提交完整的工程资料，包括材料检测报告等，项目竣工验收合格后28天内将
工程结算单递交项目部并由项目施工、质量、安全、材料、预算等各部门签字后由项目经理审批，移交公司
预算部门核准后一个月内支付至结算价的95%，留工程结算价的5%质保金贰年，保修期满后15天内（不计
息）一次性付清。
3）、因发包人（业主）原因影响甲方对乙方的付款，乙方不得向甲方进行任何形式的索赔及民事诉讼。
4）、乙方结账后5个工作日内按结账额一次性开具尚未开具的《增值税专用发票》，包含乙方保修金。
5）、乙方所有《增值税专用发票》自开具之日起3个工作日内交于甲方认证。
6 ）、若乙方未提供《增值税专用发票》，甲方不予付款；若乙方未及时提供《增值税专用发票》，甲方有权延期付款。
7）、如甲方丢失《增值税专用发票》的发票联和抵扣联，则乙方必须向甲方提供《增值税专用发票》复印件，以及乙方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。
8）、乙方应提供合规有效的《增值税专用发票》，否则乙方应承担合同金额10%
的违约金。若乙方提供的《增值税专用发票》为虚开或虚假发票，乙方应承担虚开或虚假发票金额的35%作为赔偿金，同时乙方须承担合同金额10%的违约金。如对甲方造成社会负面影响的，由乙方承担一切法
律后果。
10 ）、上述所有付款均以甲方收到发包人付款为前提。因发包人原因影响甲方对乙方的付款，乙方不得向甲方进行任何形式的索赔。
第十三条：奖励与罚则：
13.1、乙方在施工中严格能按照< 现场文明施工管理条例> 进行施工，无安全事故，协议约定的每平方米建筑面积单价已考虑安全生产、文明施工及创优奖励，如未达到“上海市青浦区文明工地”标准则处罚50 元/m2。
13.2、乙方确保工程进度、质量要求符合国家验收规范及上海市地方标准，协议约定的每平方米建筑面积单价已考虑工程创优奖励。
13.3. 在施工中如乙方未能按甲方现场各项规章制度执行，甲方根据公司的项目管理条例有权对乙方进行
处罚，罚款金额从乙方支付当月工程款中扣除。
13.4. 乙方配备的有证项目负责人和工长各一名，上述人员每周在工地工作时间不少于5天，如少于5
天的则按每人每天5000元处罚。
第十四条违约责任和仲裁：
14.1、由于乙方责任未按本协议规定的工期完工，每逾期一天，应偿付给甲方 由于甲方拖延材料导致工程延期则每逾期一天，应偿付给乙方
5000元的逾期违约金。
14.2、承包协议发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部 门进行调解；解决不了的，可选择下述第 （2）项处理：（1）向仲裁委员会申请仲裁，（2）直接向建设工程所在地 人民法院起诉。
第十五条、工伤事故责任及赔偿：
乙方进场前三天内将本工程施工人员的名册、
身份证复印件提交甲方项目部， 并配合甲方办理好乙方施
工人员的人身意外伤害保险， 如由于乙方未及时提交或漏交施工人员名册及身份证复印件而未办理人身意外 伤害保险，导致发生工伤时未得到赔偿的则该部分费用由乙方承担。
第十六条其他：
16.1. 本承包协议书附安全生产协议书
，并经甲乙双方签字或盖章生效。
16.2. 乙方在在施工期间应根据进场人员情况及时向甲方提交劳务用工协议复印件，提供民工工资代收 取委托书原件。
16.3. 本协议书一式肆份，正本贰份双方各执壹份，副本贰份双方各执协议壹份，工程款结清本协议书自 行失效。 以下空白。
法定代表人或委托人 联系电话: 身份证号码:
协议订立日期
年 月曰
5000元的逾期违约金,
乙方代表:
联系电话:
公司地址:
木夹板门油漆工程施工合同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定，发包人与承包人本着公平和诚实信用的基本原则，经充分协商，就工程施工承包事宜达成一致，签订本合同。 一、工程概况 工程名称：。 工程地点：。 二、承包范围、内容、方式 1.承包范围：xxxxxxx楼木夹板门油漆及木夹板门锁具安装。 2.承包内容：油漆工程包括刮底腻子找平、基层打磨、刷底漆、底漆打磨、补灰、刷第一遍面漆、打磨、刷第二遍面漆、清理。锁具安装包括开孔、装锁、施工过程中损伤木夹板门油漆的修补、清理。 3.承包方式：包工不包料。甲方负责提供油漆、锁具材料，乙方负责施工，并包施工用的小工具及辅材如砂纸、油漆刷、分色纸、保护膜等，包安全文明施工、包质量、包验收。 三、承包价格及工程款支付 1、工程单价 ⑴木夹板门球形锁安装单价元/把。 ⑵木夹板门刷一遍油漆单价元/m2，刷二遍油漆单价元/m2。 2、付款方式 ⑴由乙方提出申请，甲方按当月工程进度的80%支付给乙方。 ⑵本工程所有承包范围内的任务完成后，由甲方项目部按实际完成工作量结出任务单，并上报公司审核结算，待工程验收合格，由甲方支付给乙方剩余20%工程款。 四、施工工期（个日历天，含春节放假） 开工日期：年月日 竣工日期：年月日
由于甲方原因推迟交付的，工期顺延。由于工程质量及乙方其他原因造成的，工期不予顺延。 五、质量要求 1、乙方严格按规范要求施工，要求成品外观美观，颜色均匀，工程质量达到国家质量验收标准。 2、门板门框基层的钉眼、凹坑、损伤及裂缝等应全部补灰找平，不得有缺漏，基层的杂质、木屑、翘皮等应全部清除干净。找平打磨完成的基层表面应平整、线条顺直无明显缺陷。 3、底漆必须全部刷涂到位，不得漏刷，以免湿气进入门板内导致板面发霉翘皮。底漆打磨完成必须再补灰，以弥补基层找平的缺漏，保证面漆的平整光滑。 4、刷涂完成的面漆应颜色均匀、粘结牢固，表面平整光滑无流坠、无裂缝，不显刷纹、不脱皮、不漏刷、不透底。 5、质量必须达到精品标准，不得因为赶工忽略质量，施工中严格按施工工艺及有关质量标准操作。若出现质量问题，乙方应主动整改处理，不得因此延误工期，所产生的经济损失由乙方承担。 6、锁具安装成品外观应美观方正，开锁关锁应平顺无卡顿，锁舌与卡槽应结合良好，安装牢固无松动，锁把盖必须盖住门板上装锁开的孔。安装完成后锁匙及时整理编号交到项目部。 六、甲乙双方责任 1、甲方责任 ⑴按进度及时提供材料，负责现场协调乙方施工，并为乙方施工提供方便，处理协调和施工作业有关的工作。 ⑵按合同要求支付工程款。 ⑶甲方为乙方提供施工用水、电、运输通道。 ⑷施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。 2、乙方责任 ⑴按要求进行施工，若工程质量验收不合格，乙方在接到甲方整改通知后，必须限期整改完毕，并承担由此产生的所有经济损失。 ⑵乙方负责对施工人员进行安全教育，且按国家建筑工程施工安全的相关法规执行施工，采取必要的安全防护措施，保证工地施工安全，消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所
编号：HL202084691 项目承包施工合同范本2020 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
项目承包施工合同 甲方：某某装饰工程有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 一、工程概况分包范围：工程分包方式：工期：年月日——年月日(共天)。 工程质量：本工程严格按照设计图纸、国家相关规范施工工艺要求施工， 施工质量达到合格标准。合同价款(暂定)￥ 二、甲方责任： 1)由甲方工地项目部全权负责合同履行，对工程质量、施工进度进行督导、检查，组织人员进行技术、安全交底等，对隐蔽工程进行专项验收及变更签证 等其它管理工作。 2)协调各分包工队之间工程进度交接验收等配合工作，协调各分包工队之 间施工现场安全、用电、卫生、垃圾处理等工作。 三、乙方责任： 1)乙方对进场工人应根据甲方要求进行岗前安全、卫生、技术等教育培训，佩带胸牌。安全帽上岗，工牌由甲方统一办理，并收取工本费XX元，XX元押
10KV线路施工合同 甲方：西藏自治区拉萨市教育城幼儿园 乙方：四川省南充市水电工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签定本合同，双方共同遵照执行。甲方将教育城幼儿园10kV 线路改造承包给四川省南充市水电工程有限公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称：教育城幼儿园10kV线路改造工程 二、工程内容：按照施工图中所有内容。 三、工程地点：西藏自治区拉萨市教育城幼儿园 四、设计单位：通园水电设计 五、工期：15天 六、质量标准：10KV-35kV架空电力线路施工及验收规范 七、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价￥：169400.00元（大写：壹拾陆万玖仟肆佰元整）人民币，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言：汉语 二、适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。 三、适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人：多吉 二、乙方项目负责人：杨建军 三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。 四、工程乙方代表：负责质量、安全及报验申请。 第四条甲方工作
一、施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 二、根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。 三、甲方负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。 四、甲方负责协调当地群众工程。 第五条乙方工作 一、按照国家电力工程质量验评标准，担负教育城幼儿园10kV空架线路施工任务。 二、与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三、在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。 四、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五、提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。 六、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用。 七、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。 八、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。 九、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。 第六条工程质量等级 工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至
建筑工程木质（套装）门施工合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，结合湖北省及有关部门的相关规定和本工程具体情况，甲、乙双方就分包工程施工事项经过充分协商达成一致，特订立本合同。 第一条分包工程概况： 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 分包范围： 1.4 分包方式：包工、包料、包安装等 1.5 分包合同价：（大写）暂定人民币（小写：元），施工结束按工程数量及合同单价据实结算。 1.6 组成分包合同的文件及优先解释顺序为： 1.6.1 本合同及补充协议书； 1.6.2 中标通知书；（如有时） 1.6.3 乙方的投标函及报价书； 1.6.4 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件。 第二条施工依据、材料名称及主要施工工艺： 2.1 施工依据:施工蓝图及设计变更 2.2 材料名称及规格: 2.2.1 木质套装门均按图纸、及木质门行业标准WB/T1024-2006的要求施工，五金配件按乙方送甲方封样验收。 2.3 主要施工工艺： 2.3.1 安装成品门套及门扇（均含油漆）、装配小五金等全部操作过程。 第三条工程工期： 3.1 开工时间：年月日 3.2 竣工时间：年月日 3.3 工期总日历天竣工。 3.4 在施工过程中，如遇下列情况则工期顺延： 3.4.1 由于人力不可抗拒的灾害； 3.4.2 甲方原因造成工期延误；
3.4.3 甲方书面认可的其它原因。 第四条工程质量要求: 4.1 工程质量目标：必须达到合格工程并满足规范要求和符合WB/T1024-2006工程质量验收标准。 4.2 乙方必须严格按施工图及规范要求施工，确保工程质量、工期进度、文明施工、协调配合等方面达到甲方要求。 4.3 乙方应认真按照甲方安排组织施工，随时接受甲方施工管理人员的监督、检查。乙方应建立内部“三检制”为甲方验收积极创造条件，对甲方提出的质量问题及时整改。 第五条结算方式: 5.1工程量计算：按施工蓝图加设计变更。 5.2合同单价： 序号工程内容暂定量单位单价合价备注 1 实木套装门 M1 樘规格：1.0×2.1米 2 实木套装门 M2 樘规格：0.8×2.1米 3 实木套装门 M3 樘规格：1.5×2.1米 合计（元）以上单价为包干单价。包干内容：木质套装门制作、安装、油漆等，但不含五金件（门锁、合页、门吸）。乙方不另外承担相关税费。 5.3 结算金额：结算金额=木门制安工程量×合同约定结算单价； 第六条付款方式: 6.1 合同签订生效三个工作日内，甲方向乙方支付工程总款的30%￥元（大写：人民币）作为预付款； 6.2 乙方货到工地后，甲方应付至合同总价的80%； 6.3 乙方木门工程安装完毕七个工作日内，甲方应付至结算总价的95%，付款完毕后乙方将钥匙交予甲方。 6.4 甲方向乙方支付工程款以转帐支票的方式支付。 第七条材料供应: 7.1 由乙方承包/购买的材料，乙方必须采购合格的材料，收集交工及验收必需的相关证书等资料，并报甲方备案；乙方不得采购、使用不合格或劣质产品，否则由此导致的质量/安全事故，除由乙方承担. 7.2 乙方自供材料的装、卸、运输、保管等费用由乙方自行承担。 第八条甲、乙双方职责:
工程项目承包协议书 甲方： 法定代表人委托代理人（工程处长、分公司经理） 乙方（项目承包人）： 为了确保甲方承接的工程项目能圆满完成施工任务，甲乙双方在严格遵守国家有关法律规定和公司经营管理办法、合同管理办法的前提下，本着平等、自愿的原则，经双方协商一致，订立如下条款： 一、工程概况 1、工程名称： 2、建设单位： 3、施工地点： 4、甲方与建设单位签订的施工合同造价元。 二、工程项目承包内容： 1、施工内容：按甲方与建设单位签订的施工合同内容。 2、开竣工： 3、工程质量： 4、安全目标：死亡事故为零，重伤事故为零，一般事故频率控制在15‰以内，安全达标合格率100%。
三、项目承包结算： 1、承包方式： 2、项目承包价：以甲方与建设单位签订的施工合同造价（工程决算定案后按定案价）为计算墓基数，乙方按照%的比例向甲方上交费用，扣除上交后，为该项目的承包价（除本条款第3条外一性性包死），即元（大写：）。 乙方上交的费用包含二项内容：（1）劳保统筹费（2）公司管理费；除以上二项费用以外，其他发生在工程上的所有税金、费用等均由乙方承担。 3、变更部分：工程变更部分，乙方必须向甲方办理和提交建设单位的有效签证以及工程监理签字的书面材料，最终以计入工程决算定案造价为证据，在进行项目承包结算时，扣除相应上交比例，可调整乙方的项目承包价。 4、上交兑现：劳保统筹费乙方在第一次收取工程款时一次性上缴给公司，其他上缴根据每笔回收工程款的数额，不低于本协议规定的其他上交比例，逐笔完成上交兑现任务。在工程款回收率送到80％时，乙方必须完成全部上交兑现任务。 5、工程保修金：甲方按工程定案价的5%扣留乙方工程保修金。保修期内乙方负责维修并承担所有费用，保修金不足维修的，可从乙方交纳的履约保证金中支付。保修期满、
10KV 高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相 关法 律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电 变配电工程按期保质完工，经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵 守执行。 一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的 图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。 其中 包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低 压用户“一户一表”交产验收部分（后面简称“一户一表”部分） 。 高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关 出线间隔引出一组高压电缆，至y *****高压环网柜或分支箱的设备。 高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线 相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧， 再从箱变低压侧 引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、 商铺、幼 儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、 安装调 试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际 配置的要求为准）。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专 级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理，办好交产手续，将 各电度 下室及***地下室、 幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:
木门加工供货合同 供应商编号： 合同编号： 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》的规定,经甲乙双方友好协商，就双方合作 事宜达成一致意见，订立本合同明确双方权利义务，共同信守。 第T合作内容及检验标准 产品信息及供货价格详见附件1《产品价格单》、附件2《木门结构材料说 明》、附件3《日上木门成品检验标准》。 а.产品交付与验收 1、乙方收到甲方的，反馈给甲方。 2、生产订单下达:甲方以传真形式向乙方下达《外协加工订单》订购产品，甲方订单中应载明以下事项:商品名称、型号、规格、颜色、数量、价格、交付日期等。 3、生产订单接收与异议:乙方在接到甲方订单后1个小时内应书面回复确认。如对甲方订单存在异议，应在订单下达后4个小时内以书面形式向甲方提出, 否则视同乙方认可订单全部内容。 4、交付周期：自甲方向乙方下达订单后运日内。 5、乙方员责到用户家逬行测量与产品安装 б、交付方式:由乙方负责将产品交付最终用户。 7、收货验收：以客户签字验收为准（含安装验收）o &乙方的测量与安装人员应遵守《日上公司测量安装工作规范》 9、乙方员责产品一年内的产品免费售后服务工作，五年内负责维修。 10、日上木门产品包装材料与规格说明；甲方提供日上图案、材料要求，乙方员责印刷包装。 第二条价格与结算 1、套装门元/套，共计套，合计元；子母套装门元/套，共计套，合计元；木挂板元/平米，共计平米，合计元；以上产品暂定总价人民币元。 2、本合同为固定单价合同，总价款为暂定价，待工程整体竣工结算时,实测实量，据
实结算。 3、价格调整：乙方价格调整需提前30天以书面形式通知甲方，并填写由甲方提供的《供应商价格调整申请单》，经甲、乙双方书面确认后方可调整；协商未果，任何一方均有权终止合作。 4、结算况： a、合同签订生效三日内，第一次甲方支付给乙方合同价的%人民币，大写作为工程预付款。 鼠产品全部运输到工地现场后，第二次甲方支付给乙方合同价的%人民币，大写：作为工程进度款。 c、产品全部安装完毕甲方验收合格，第三次甲方支付给乙方合同价的% 人民币，大写：作为工程进度款。 第三条质量标准及技术要求 1、油漆的环保及表面效果要求 a必须符合GB-18584-2001《室内装修材料木家具中有害物质限量》的各项规定指数。 b、饰面油漆为牌油漆。饰面油漆调配比例正确、漆膜无流 油、粗粒、起泡离层现象。 c、按指成色调配修色后整批颜色韻輙色一致 d、产品饰面油漆为微色漆面、木纹清晰、各部位颜色一致，允许局部有轻差。 2、木材及表面木皮要求： a、木材要求：含水量水8%-12%、木材表面无虫孔、腐烂死节、空心。 率，纹理清晰、表面无划伤、变色现象。 GB18580^2001 &童藏祐装修材料板材及其制品中甲醛释放量》标准和《室内 装饰装修材料家具中有害物质限量》标准和GB/?Q T11718-1999标准要求。 3、产品保证完成面对角线不大于1mm,木饰面纹路统一协调。 4、木门填充材为烘干面板基层采用门套基材板，面材基层为板贴木皮，门套与门表面木饰面必须统一颜色一致。门扇厚度mm。 5、五金安装符合规范要求。螺丝要锁平、端正、推拉灵活、门开合顺畅。 6、门扇要求上下预留通气孔洞。 7、封边木皮与板面纹路颜色一致、修边无崩缺。 8、产品加工尺寸必须满足现场安装尺寸，乙方自行测量。 9、货到现场后及时分散到各安装彳乍业面上，乙方保证按工期要求安装完毕 10、产品加工必须按照甲乙双方签字认可的图纸加工。 11、产品尺寸必须满足现场安装尺寸,乙方自行测量。 12、产品与墙体之间保持垂直密缝（墙体原因除外）o 13、产品边角对接垂直无接缝，凹槽拼接在同一水平线。 14、所有木制作在厂前需覆保护膜。
发包人（以下简称甲方）：______________________________ 法定代表人：____________________________________ 承包人（以下简称乙方）：________________________ 代表人：__________________________________________ 为了全面履行施工合同，加强对工程项目的管理，提高企业经济效益，增加项目经理及项目相关人员的收入，经甲方研究决定，对该工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评，确定乙方即某项目部为工程项目的承包人。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议： 一、承包的方式：风险抵押、个人承包 乙方同意向甲方交纳风险抵押金_____万元，对工程项目的管理负责，以风险抵押的方式承包。 二、承包的期限：自_____年____月_____日至该工程竣工交验（工程竣工结算价款及分包结算价款清算完毕）。 三、承包工程项目概况： 1、工程名称：___________________________ 2、工程地址：___________________________ 3、建设单位：___________________________ 4、设计单位：___________________________ 5、承包范围：招标文件中规定的内容（含业主在工程施工过程中因设计变更要求增加
或调整的工程内容。） 6、建筑面积：____平方米 7、施工工期：总日历工期：____天，以开、竣工报告为准，业主工期若延期，工期顺延。工期与业主合同有关规定不一致的，按业主合同和有关通知执行。超出规定工期、没按业主和甲方要求时间内进场，则视为违约。 8、分段任务：________年________月________日前完成基础 _________年________月________日前完成主体结构封顶 _________年________月________日前完成装修 _________年________月________日前交付使用 如因建设方和甲方原因影响工期，则在承包工期基础上顺延。 四、承包的指标 1、成本指标：本工程承包价款确定为____万元。承包范围内总价一次性包死。乙方承包价中含按当地税务部门规定应当缴纳的各种税、费。 2、质量指标：一次验收合格率100%。 3、安全指标：无重伤、死亡事故发生。 4、进度指标：满足总承包合同的要求， 5、其他约定：_______________________ 五、甲方的职责和权限 1、甲方的职责 （1）负责组织施工合同“交底”和施工组织方案的审定以及建设单位、地方社会环境资源的联系衔接。开工前交施工设计图纸__套及相应的施工技术资料给乙方。 （2）根据项目需求及乙方请求对外签订劳务分包合同、材料设备购置合同、机械材料
10kV电力架空线路#～＃杆工程 施工总承包合同 ［合同编号：］ 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 签约地点： 时间：年月日
10kV电力架空线路#～＃杆工程 施工总承包合同 (甲方)： (乙方)： 甲方作为10kV电力架空线路#～＃杆工程发包方，根据工程需要，现委托乙方承担此项目10KV线路工程总承包施工，为进一步明确双方的责任与权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经友好协商签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程名称 第二条10kV电力架空线路#～＃杆工程 第三条工程地点及迁改方案 地点：本合同工程位于。 初步设计及施工图方案：迁改初步方案已经业主（）审定，详见附件。 第三条工程内容、范围及工程量 本合同工程内容、范围及工程量以审定的施工图为准。主要工程量为：10kV电力线路#～＃杆共处、长公里 以上迁改数量均为施工图评审确定的数量，项目具体内容详见相关设计图纸。乙方需按批准施工图完成各杆线线路及设施安装、征地及青苗补偿、验收资料等工作。 第四条31682 7BC2 篂38910 97FE 韾27217 6A51 橑_G22305 5721 圡26046 65BE 斾 第五条 第六条承包方式 乙方包工、包料，包工期、包质量、包安全、包文明施工、包征地及青赔，包组织完成施工图设计以及在工程实施中甲方委托乙方开展与本工程相关的建设内容。 第七条工程监理 本工程由（广西正远电力工程建设监理有限责任公司）进行监理，监理公司依据监理合同对工程进行“四控制”（质量、投资、进度、安全控制）、“两管理”（合同、信息管理）、“一协调”（协调业主和承包商关系）所采取的相关措施，双方均予以认可或执行。 第八条合同金额 本项目实行总价承包，合同金额为整人民币（￥），此费用已包含乙方完成本合同工程的全部费用，并已包含各种难度及风险,由乙方包干使用,自负盈亏,除新增项目外，本合同工程的费用不能调整。
室内成品木门项目施工合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国协议法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为确保工程进度，促进工程质量、保证安全生产,明确甲乙双方在施工过程中的权利和责职,经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程概况： 1.1、工程名称：学校新建工程—装修工程 1.2、工程地点： 1.3、工程结构：框架结构 1.4、建筑面积： 1.5、工程承包范围：1）、室内装修工程涉及报价中的成品木门工程施工，2）、项目中的安全生产、文明施工等。3）、承包范围的工作内容均应满足施工图及现行施工验收规范及标准要求，4）、乙方必须提供验收需要的所有资料、送样检测报告等。 第二条承包方式、内容和原则: 2.1、承包形式:包工、包料、包验收、包含该分项工程施工所需的辅助材料、包质量、进度、包文明施工、安全生产。 2.2、管理人员配备：施工期间配备现场负责人及工长各一名。 2.3、中小型机械设备：配备满足承包范围内施工中所需的中小型机械设备，乙方应确保工程质量并满足施工工艺及验收规范、标准要求前提下自行考虑。
3.1、上述价款包括材料、运费、施工、检测费、验收及施工时所有的人工工资、辅助材料、机械设备费、管理费、第三方材料检测费、施工人员的保险费、利润及管理人员工资等，施工期间不因市场风险而进行调整单价。 3.2、上述单价为固定单价，工程结算时不以如何理由调整单价，工程量按实际施工结算。 第四条、工程质量、施工要求： 4.1、本工程质量目标：一次性验收合格，(创上海市“白玉兰”奖项相关费用已含每平方米单价内不再另行计取），确保创上海市“白玉兰”奖，如达不到此标准愿接受工程结算价的5%的罚款。 4.2、按照《建设工程质量管理条例》，乙方应严格按照施工规范、施工图纸及《设计图纸交底纪要》、技术交底记录进行施工，确保工程质量。 4.3、在施工中的所有材料必须具有国家检测机构认定的环保产品，由于乙方原因造成的工程质量不符合国家规范及验收标准或未达到设计要求等所产生的一切损失，由乙方承担经济责任及相应的法律责任（非乙方造成的原因除外）。 4.4、竣工验收前，乙方必须参加甲方组织的企业自验检查，并根据工程质量目标要求对不符合标准的部分进行整改，由此发生的责任由乙方负责。 4.5、合同约定的成品木门以二楼样板间门为准，成品木门到场后建设单位、监理单位、需方将联合抽样现场切割一樘门框扇，如产品达不到招标文件、设计要求的则将全部成品木门作退货处理，并由供方承担相应的责任及经济损失。 4.6、为保证质量成品木门的五金配件及锁具由甲方提供，乙方负责安装。 4.7、产品根据招标文件及需方图纸进行加工，半混水成品木门为杉木芯双面单层饰面板、门体厚度4.5mm。 4.8、卫生间半混水烤漆门（含门套）为杉木芯双面单层8mm环保高密度板。 4.9、材料要求 A、木材须完全干燥，彻底风干。细木工板所用木材，除另有规定者外，一般重量应不少于620kg/m3，平均含水率应在10%±2 B、门套基层材料为18mm复合多层板及12mm复合多层板：须选用耐潮湿耐老化类多层复合板，环保等级E1
工程承包合同书 篇一：工程项目承包合同范本 工程项目承包合同 发包人（以下简称甲方）： 法定代表人： 承包人（以下简称乙方）： 代表人： 为了全面履行施工合同，加强对工程项目的管理，提高企业经济效益，增加项目经理及项目相关人员的收入，经甲方研究决定，对该工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评，确定乙方即某项目部为工程项目的承包人。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议： 一、承包的方式：风险抵押、个人承包 乙方同意向甲方交纳风险抵押金万元，对工程项目的管理负责，以风险抵押的方式承包。 二、承包的期限：自年月日至该工程竣工交验（工程竣工结算价款及分包结算价款清算完毕）。 三、承包工程项目概况：
1、工程名称： 2、工程地址： 3、建设单位： 4、设计单位： 5、承包范围：招标文件中规定的内容（含业主在工程施工过程中因设计变更要求增加或调整的工程内容。） 6、建筑面积：平方米 7、施工工期：总日历工期：天，以开、竣工报告为准，业主工期若延期，工期顺延；工期与业主合同有关规定不一致的，按业主合同和有关通知执行；超出规定工期、没按业主和甲方要求时间内进场，则视为违约。 8、分段任务：年月日前完成基础 年月日前完成主体结构封顶 年月日前完成 年月日前交付使用 如因建设方和甲方原因影响工期，则在承包工期基础上顺延。 四、承包的指标 1、成本指标：本工程承包价款确定为万元。承包范围内总价一次性包死。乙方承包价中含按当地税务部门规定应当缴纳的各种税、费。
2、质量指标：一次验收合格率100%。 3、安全指标：无重伤、死亡事故发生。 4、进度指标：满足总承包合同的要求, 5、其他约定： 五、甲方的职责和权限 1、甲方的职责 （1）负责组织施工合同“交底”和施工组织方案的审定以及建设单位、 地方社会环境资源的联系衔接；开工前交施工图纸套及相应的施工技术资料给乙方。 （2）根据项目需求及乙方请求对外签订劳务分包合同、材料设备购置合同、机械材料租赁合同等。 （3）协助乙方组织竣工验收、竣工决算和评优申报； （4）负责组织项目管理期间和终结时的考核审计；兑现项目承包人经济收益（包括薪金）或实施经济赔偿处罚； （5）协助乙方选聘项目管理人员，组建项目经理部，配置其他生产要素； 2、甲方的权限 （1）有权对乙方的施工管理工作进行指导、检查、监督、协调；不定期对工程进度、质量、工程检（试）验资料、工程资金的使用等.进行监督、检查。
息黔高速4标段10kV施工电源工程 总承包合同 合同编号： 工程名称：息黔高速4标段10kV施工电源工程 建设单位：贵州路桥集团有限公司 总承包单位：贵州天凌电力工程有限公司 签订时间：年月日
息黔高速4标段10kV施工电源工程工程总承包合同 发包方：某某项目部（以下简称甲方） 承包方：贵州天凌电力工程有限公司（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，自愿达成以下协议，双方共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：息黔高速4标段10kV施工电源工程。 2、工程地点：贵州省毕节地区。 3、工程规模：主干线长度约14.76km，支线部分合计约3.85km。 第二条：工程承包范围及内容 工程的承包范围：从勘察设计、采购、施工、建设期维护至质保期（指按建设期完成之日起计算满两年）内的勘察设计、采购、施工、维护一体化总承包。包括本工程关于电力设施勘察设计、审批、电力设施施工（安装）、调试、验收、搭火、建设期线路维护及询价人使用期线路维护等从设计、采购、施工至最终交付使用、使用期线路管理维护及缺陷修复的全部工作内容。包括施工（安装）的材料费、机械设备、配（变）电设备采购、征地、青苗赔偿、林木赔偿、地方单位或个人要求的赔偿、电力设施验收、搭火、停电损失、整定值计算、工程相关的线路及环境保护，同时还包括合同明示或暗示的所有责任、义务。 （1）乙方承担的设计范围：总承包范围内的所有设计工作。 （2）设备、材料供货范围：总承包范围内的所有设备及材料供货（含公路施工用支线变压器、公路用变压器及安装）。 （3）乙方负责提供工程各个阶段全部的有关图纸、技术资料（含必要的电
套装门采购及安装工程合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）甲方委托乙方对套装门进行采购并安装。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括附件和所有补充合同)，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程地址: 2.施工内容： 第二条：工程价款 1.套装门采购按装（包括五金配件及辅助材料费）价格，规格，数量见合同附表。本价格不包括税金和管理费。 2.管理费、法定利润、规费、建安税均按相关文件及取费标准执行。 第三条：质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、材质，按甲方要求进场并认可。甲方不负责本项工程的质量及保修，在保修期内有非人为的损坏和质量问题由乙方负责。 2. 乙方必须服从现场监理工程师及甲方的管理，出现任何质量安全事故均由乙方自负。
3. 乙方严格遵守施工操作规程，保证竣工验收一次性合格，否则造成的返工、返修均由乙方自负。 第四条：材料供应 1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。 2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。 第五条：付款方式 1. 合同一经签订，甲方按总造价的支付工程预付款，当货到后甲方按总造价的支付工程款。工程俊工验收后甲方即付工程款，其余工程款作为质保金，保修期满天内付清。 2.工程期限以签订合同打款日期为限。 第六条：工程工期 1.甲方要全力支持配合乙方安装施工，乙方要如期竣工按时交付使用。 2.甲方未按本合同规定期限付款，所需货物不能及时到位或工人停工造成的工期延误责任由甲方承担。 第七条：工程验收 工程质量验收，待工程门安装完毕后，甲方组织相关人员进行验收，验收合格后双方办理结算手续。 第八条：其他事项 1. 甲方必须提供施工蓝图，并对乙方进行技术交底，甲方提供所有套装门尺寸、规格、数量如有变更或误差，以实际制作安装数量为准，甲方提供门洞口尺寸不实，不能正常安装，造成的损失由甲方承担。
木门供货合同模板 供货是一种合作方式，根据进货和售出来争取中间的差价，是价格实现自身功能时对市场经济运行所产生的效果，是价格的基本职能的外化。木门供货合同怎么写呢?以下是小雅WTT整理的木门供货合同，欢迎参考阅读。 木门供货合同精品范文一 甲方：乙方： 一、经双方协商，甲方向乙方定做实木复合烤漆套装门、实木复合窗套，尺寸、数量以现场测量或甲方提供为准，每套单开门价格为 980元 /套(双开门每套按1.8倍计算)，方形窗套按50元/米计算，圆形窗套按80元/米计算，此单价含五金、安装费用，不含发票税金等费用。 二、乙方须保证货物的质量，如有质量问题，在无人为损的坏情况下进行维修或更换。 三、在合同签订日起，甲方应支付乙方预付货款30%的定金，乙方均可安排生产;乙方货物到达现场后甲方需付货物60%的货款(在时间紧迫的情况下乙方可分批给甲方供货);乙方在货物全部安装到位后，甲方需付货物10%的货款。 四、合同签订后，乙方需在20日内交货给甲方。五、货物明细单请看附件，式样以甲方选定的图册为准。六、本合同如有未尽事宜，双方协商解决。
七、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签订日起生效。 甲方：乙方： 联系电话：联系电话： 年月日 实木复合烤漆木门价格单 价格：元 备注：以上推拉门五金另计;数量按实际安装面积结算。 实木复合窗套价格单 价格： 备注：数量按实际安装面积结算。木门供货合同精品范文二购货单位：供货单位： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条供货范围 购货单位承建位于惠州市沙田镇花塘村的惠州高飞标志有限公司厂区工程办公楼所需木质门由供货单位供货。材料名称、规格、型号、品牌、数量详见《产品及价格清单》(附件一)。 第二条质量要求 详见附件二：《木门材料(设备)技术标准、要求》第三条服务承诺
GF-2017-0216 建设项目工程总承包合同 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就大唐盛世商务公寓、白云山、龙珠塔、半岛酒店项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程批准、核准或备案文号： 工程内容及规模： 工程所在省市详细地址： 工程承包范围： 二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源 三、主要日期 设计开工日期(绝对日期或相对日期)： 施工开工日期(绝对日期或相对日期)：
工程竣工日期(绝对日期或相对日期)： 四、工程质量标准 工程设计质量标准： 工程施工质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元（小写金额：元）。 详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、定义与解释 本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 本合同在以下条件全部满足之后生效： 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表： （签字）（签字）
工商注册住所：工商注册住所： 企业组织机构代码：企业组织机构代码：邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 合同订立时间：年月日 合同订立地点：
电力工程施工承包合同 电力工程的快速发展和合理的建设结构为我国的经济发展提供了有力保障,强健的＂筋骨＂促进了我国国民经济的又好又快发展.下面是小编为您整理的“电力工程施工承包合同”,希望您喜欢！更多详细内容请点击查看. 电力工程施工承包合同1 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》,《建筑安装工程承包合同条例》,xx 将xx 县结xx村0.4kV～10kV线路工程承包给xx水利水电工程局有限责任公司施工,为保证该工程按期,保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议. 第一条工程概况: 0.4kV～10kV线路工程,变台安装及下户线路安装 1,工程名称:xx社区水利配套基础设施（供电）工程 2,工程内容: 0.4kV～10kV线路工程,变台安装及下户线路安装工程 3,工程地点:xx村 4,设计单位:xx水利水电勘探设计院 5,工期: 201x年月日至201x年月日 6,质量标准:按电力行业优质工程执行,符合设计及规范标准
7,合同价款（工程总造价）:工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准. 第二条合同使用的语言文字,标准和适用法律 1,合同语言:汉语 2,适用法律:国家法律,法规以及工程所在地地方法规. 3,适应标准,规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准. 第三条甲乙方驻工地代表 1,甲方项目负责人: 2,乙方项目负责人: 3,工程甲方代表 : 负责施工全过程工程质量检查. 4,监理工程师代表: 第四条甲方工作 1,施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨,给施工单位提供施工的便利条件. 2,甲方负责组织相关部门,对工程实施监督,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止.
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 木门采购与安装合同(定稿) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方（买方）：上海柏菱商务咨询服务中心; 乙方（卖方）：山东福临门木业有限公司; 本合同丁2013年竺月23日由买卖双方共同签订,卖方愿以总价格（大写） 元（小写：）,向买方提供货物并提供服务，经双方协商同意达成以下协议： 一、本合同买卖双方必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关规定，并履行各自应负的全部责任。 二、合同货物及合同价格 凡卖方供应的货物应是全新的、技术先进的，并且是成熟可靠的。卖方提供合同货物的供货范围如下:
三、交货规定 1 .供货期及交货地点： 1.1供货期：。 1.2交货地点：。 1.3乙方发货时，应提前三天用传真通知甲方、监理方、总承包施工单位、装饰公司，并写明本次来货规格、数量、到现场时问，以便配合、组织验收。 1.4根据甲方要求安排生产，积极配合工地的施工进度，及时把产品送到甲方指定地点。 2. 对货物技术规格和标准要求 2.1本合同项下所供货物的技术规格应与所歹0技术规格规定的标准相一致， 当甲方以书面形式通知，并明确说明调整供货材料技术规格时，以书面说明为准。
2.2乙方所供货物的外观、质量、品种规格、面积及厚度等应符合现行国家标准或行业标准。 2.3对货物物理力学性能的要求：执行竞争性谈判文件中的物理力学性能要求及乙方的谈判承诺。 2.4若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国际标准或国家（中国）有关部门最新颁布的相应正式标准。 3. 包装 3.1提供的全部货物须采用相应国家或行业标准的保护措施进行包装，这种包装应适于长途内陆运输，并有良好的防潮、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵指定现场，乙方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物损坏和丢失的责任或费用。 3.2包装材料费用已经包含在单价之中，包装材料无须回收。 3.3所供货物应附有详细的技术说明和质量合格证书。 4. 运输标记 乙方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各 项：（l）收货人（2）货物名称（3）毛重/净重（公斤）（4）规格、尺寸 5. 货物验收 5.1乙方卸货到施工现场，产品实行三包（包退、包换、包修）。 5.2货物到达施工现场前，乙方现场验收人员必须提前到达接货地点并会同甲方、监理方、施工总承包方、装饰公司共同验收，并对货物进行测量、检验、化验，如质量达不到要求乙方负全部责任。 5.3每次交货验收时，乙方必须向甲方提供本批货物质量检验合格证、材质单、质保书（含环保检测证明）等原件；另外乙方必须提供完整的货物验收检测工具和货物验收资料。 5.4货到现场后，由乙方自备卸车设备卸于甲方指定地点，卸车费和卸车时产生的其他费用均包含在报价中，由乙方自行承担。 5.5交货时，乙方协同甲方、监理单位、总包施工单位、装饰公司共同验收合格后，于现场在《甲供材料（设备）进场验收单》上共同签字确认，缺少任何一方签字，此单将不能作为验收和付款的凭据。 5.6供货方货物运抵甲方指定地点验收直至安装验收完毕前发生的丢失，由乙方负责。 5.7对验收过程中发现的质量问题，乙方负责免费及时更换，最迟在3日内处理完成，并达 到合同文件要求的质量标准，因此造成的损失由乙方承担，甲方有权扣罚质保金及索赔损失。 5.8材料、设备验收后并未解除乙方的质量责任，如在施工过程中发现货物的质量、规格、长度与合同文件规定不符、货物有缺陷或损坏而非甲方造成，乙方必须无偿换货并承担由此产 生的一切责任和费用，换货应在接到甲方通知后3天内完成。 5.9乙方的产品投入使用后，应能够达到设计规定的质量及性能，否则视为供货不合格（非所供产品原因
木门工程合同范本 篇一：木门工程合同书 采购木门 合同书 合同编号：PXX0612 甲方：乙方： 甲方：地址：电话：传真：联系人：乙方：地址：电话：传真：联系人：甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买实木门达成如下协议，以供双方共同遵守： 一、品名、规格、单价、数量及金额 二、质量标准： 1、符合国家实木门产品的安全标准质量标要求。 2、质量及验收标准按乙方的出厂标准。 三、包装规格：按乙方出厂标准包装。四、交货时间：1、乙方暂定于XX 年月日到XX年月日前将实木门交付到甲方工厂和安装调试成功。 2、工期不包括非乙方原因造成施工拖延时间。 五、交货地点：乙方负责运到甲方指定地址（），费用由乙方承担。 六、质量承诺和保修： 1、乙方在产品运到甲方工厂后，应负责派遣工程技术人员到甲方工地进行安装调试，。 2、按《木质门》和《木质门安装规范》进行产品质量和产品安装的验收。 3、甲方现场如果不具备安装条件，经双方协商可以延期送货安装。 4、乙方对所出售的木制品出现非人为的损坏提供有期限的免费保修服务，免
费保修期一年，终生维修，具体保修内容：封边开胶、开裂、油漆起泡、起皮、门扇、门套、口线等木制品在非受潮和浸泡的情况下严重变形开裂、门扇分层。 5、乙方提供的木质门饰面为实木木皮，实木木皮为天然材质，实际生产出的 产品若与展厅样品在纹理、颜色上有差异属正常范围，乙方确保交付给甲方木制品的产品用材和制作工艺与展厅样品一致； 6、合同经双方确定签字后，合同附件《洞口尺寸确认单》与本合同具有同等 法律效力，为双方履行本合同的依据，单方不能擅自更改；如需更改必须填写《洞口尺寸更改单》经过双方签字认可，因改动所造成的经济损失及延迟交货等责任有提出更改方承担。 7、双方确认采购的产品明细并签订合同后，即开始生产，本合同签订后的三 日内，甲方若对木制品的材质、尺寸、颜色、安装位置等有改动，需告知乙方销售人员，经双方协商后签订补充协议。如甲方改动方案在合同签订一周之后提出，产品已经备料但尚未制作完成，提出改动方队所造成的材料等费用损失及延迟交货等承担责任。 8、如在保修期内，产品出现质量问题，乙方不履行以上承诺，甲方可另行请 其他厂家的维修人员进行维修，费用由乙方承担。 七、结算及付款方式： 1、承包方式:包工\包料\包质量\包安全 2、工程总价为人民币：壹万伍仟捌佰伍拾元整（￥）(施工完成后按 实际工程量实算)。3、付款方式：