售后服务承包协议
甲方：
乙方：
甲乙双方本着平等自愿的原则，就甲方安防一卡通系统售后达成以下协议：
一、售后服务范围：
本承包协议仅针对甲方现有的所有客户，及本协议期限内新增的客户或项目，新客户、项目的售后服务从签收《工程移交单》时计算。
二、承包金额：
1.承包金额：23.5万元/年；此承包费用不包括保险费和公司其他福利。
2.质保金：甲方每年从应支付给乙方的金额中扣除总额的10%作为质量保
证金，即2.35万元；
3.支付方式：甲方将扣除质保金的承包费用按月支付给乙方，即17625元。
三、工作内容：
1.服务内容包含定期巡检和故障排除两部分。
2.乙方对甲方所有客户的的系统软件、终端产品的维护、维修工作，协议
客户的例行巡查，及其他售后相关工作负最终责任。
3.维护协议客户和质保期客户的响应时间为10分钟，上门时间4小时，
解决时间24小时（设备返厂维修不在此列）；收费客户按约定的时间上
门服务。
4.所有客户的售后服务需求，售后服务所用的配件及材料由公司提供，售
后服务过程中的产品能修复的尽量自行修复，不能修复的进行返厂维修
或更换，需更换的配件必须进行登记出入库。
5.乙方售后服务范围包括甲方客户所安装的消费系统、考勤系统、门禁系
统、人行通道系统、车辆通道系统、监控系统、报警系统、楼宇对讲系
统的所有软、硬件及其线路。
四、责任：
1.甲方责任
1)对于杭州地区客户甲方需要给予商务协助，便于正常售后工作前提下
保证客户关系。
2)对于售后工作正常完成下，甲方支付给乙方应支付的费用。
2.乙方责任：
1)乙方在服务范围内负有维护公司形象和声誉的义务；
2)乙方的服务行为应符合维修操作规范和设备及人身安全要求，乙方应
承担全部管理责任、经济责任及刑事责任；
3)乙方对售后承包期间造成的人身伤害、设备破坏、环境污染等安全事
故负全部责任；全额赔偿因违反安全操作施工规定对甲方或客户单位
造成的经济损失；
4)乙方与甲方签订协议时需要附上各个单位系统点位平面图。
5)乙方必须达到甲方的要求工作效果。
6)乙方必须严格按照公司的日志填写规范填写日志。
7)每次服务完成需签回工作单。
8)乙方不得在设备正常且无半点老化的情况下更换新设备，增加甲方成
本。
9)乙方3年内至少考取二级建造师证或者安全员证一个。
五、权利：
1.甲方权利：
1)如甲方发现乙方未按照要求完成工作，可以对乙方就出现问题的大小
进行罚款。
2)乙方未按照甲方要求完成工作，甲方有权进行相应的处罚。
2.乙方权利：
1)对不合格工程乙方有权拒绝接受工程移接，乙方有权提出工程质量要
求，如果工程团队没有精力整改，乙方可协助完成工程整改，但费用
由工程团队承担。
2)未签维护协议的过保用户，产生的零星维护费用按50%提取给售后团
队。
3)乙方只对售后工作负责，凡是工程不论大小乙方均不参与安装调试。
4)乙方拥有独立的人事权。
六、考核：
1.一般性用户投诉，罚款20元/次。
2.总经办投诉，罚款200元/次。
3.承包团队每月的日志由甲方审核，审核合格后才能领取当月承包费用。
4.工作单填写率需完成70%视为合格。
5.因工作原因造成客户损失罚款按实赔偿。
6.其他：
1)乙方本着快速响应并积极解决客户问题的情况下，因其他外部因素导
致的客户丢失，乙方不予承担。
2)如果客户是在对售后工作不满意的情况下，造成客户丢失的由乙方负
责承担责任，并由甲方处罚。
七、其他：
1.未经甲方同意允许，不得将此协议转让给第三人，此协议一式五份，甲
方三份，乙方两份。
2.本合同有效期从2015 年 9 月1 日起至 2017 年 8 月 31 日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
联系电话: 服务电话：
日期: 日期：
售后服务外包合同范本 售后服务外包为企业带来了优势,可是也带来许多问题,这些问题的存在可能会导致外包失败,从而给企业带来极大损失。那么签订售后服务外包合同需要注意什么呢?以下是在学习啦小编为大家整理的售后服务外包合同范文，感谢您的阅读。 售后服务外包合同范文1 甲方： 乙方： 甲乙双方本着平等自愿的原则，就甲方裤装售后事宜达成以下协议： 一、乙方承揽甲方裤装的洗涤、熨烫、整形、修补等售后服务，每日到甲方各专卖店收、送售后裤装，甲方给乙方提供修补裤装的辅料以及原料。如：线、扣子、拉链等，乙方需指定人员与甲方办理领取手续，需地区经理审核、签字后领取。 二、乙方售后质量必须符合甲方要求的标准(如：清洗干净、熨烫平整、不变型)，若因乙方售后质量不符合要求及顾客不满意，乙方应无条件返洗，若因乙方原因而导致的顾客投诉，由乙方负责，须赔偿的由乙方按原价6折进行赔偿，若因产品质量问题引起的顾客投诉，由甲方自行负责。 三、乙方、甲方专卖店员工为顾客售后服务时，需严格按照《售后管理办法及监督检查条例》执行，否则按其处罚。
四、乙方完成售后服务周期不得超过两个工作日。 五、乙方应全力完成甲方的各种售后服务要求，维护甲方品牌形象，如因特殊原因而需乙方紧急售后的，乙方应全力以赴配合。合同期限 六、合同期限 合同有效期：年月日至年月日，合计年日前签订)书面申请至甲方，甲方审核后可以签订新合同。若有其它原因无法合作，双方都应提前一年(即____年____月____日)以书面形式告知对方。若因乙方原因 而影响甲方品牌形象，甲方将追究乙方责任，其责任程度依据实际情况给予一定处罚;如乙方屡屡(甲方以书面形式告知乙方二次以上)发生质量问题，甲方有权单方终止合同，情节严重的(甲方以书面形式告知乙方三次以上)保证金不予退还，合同期间，乙方不得因故停止对本合同的履行。 七、合同保证金 乙方向甲方需交纳元保证金，乙方无违约的情况下，合同结束后三十日内退还乙方。/条。 九、结算方式： 1、乙方需每月30日前将上月26日至本月25日的售后裤装准确数据报表交至地区经理，进行审核。 、甲方须在每月25日前结算上月洗涤工费。 、如因乙方未按期向甲方交准确报表，导致甲方未按期
工程承包合同书通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-019800
工程承包合同书通用版 工程承包合同书范文1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 1、工程名称：承建XXXXXXXXXX车间，附属工程： 2、工程地点： 3、工程内容： ①、钢构隔音覆盖厂房; ②、设备基础;
③、排音管道及电缆沟。 二、承包方式：包工包料。 三、乙方施工时必须确保安全，责任自负。 四、决算方式：按实际工程量决算。 五、工程造价： 1、附属钢构隔音覆盖厂房：(元)。 2、设备基础：(元)。 3、排音管道及电缆沟：(元)。 以上三项合计为：(元)。 六、乙方必须按图纸及工程预算书规定进行施工，保证质量。 七、付款方式：由乙方垫资施工，工程全部完成验收合格后15天内，根据实际决算价一次性付清全部工程款。 八、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
甲方：乙方： 地址：地址： 电话：电话： 传真：传真： 甲、乙双方经友好协商，以自愿、平等互利为原则，就乙方经销甲方之系列产品，根据《中华人民共和国协议法》，双方达成如下协议： 一、甲、乙双方的权利和义务 1、甲方是系列产品的供应商，乙方是经销商. 2、销售范围：甲方指定乙方在范围内销售甲方产品. 3、乙方作为甲方的经销商，应尽经销商的责任.在上述区域应按甲方销售策略销售要求，尽最大努力将甲方产品销售.甲方也应保证供应足够的货源. 4、产品的型号由订单、收货单确定，最终以收货单为准. 5、运输及运费计算：甲方将以产品到岸价的形式向乙方供货，即甲方负责将产品发运到乙方所属地区配货站的运费，而乙方将负责货物在当地配货站到乙方仓库的一切费用. 6、甲方应向乙方提供符合国家标准的产品，如乙方发现产品质量不合格，乙方有权向甲方提出调换，但由于乙方保管不慎而导致的质量问题或在销售过程中由于乙方原因造成的一切损坏均有乙方负责，甲方不负任何责任. 7、货物残损、退换：乙方在验收时发现短少或包装上有缺陷，导致影响销售，应立即于送货单上注明，并请送货的部门签名作证；乙方有义务提供有关单证给甲方，以便甲方向保险公司索赔，如乙方没有注明或不履行提供单证义务的，甲方视乙方为全部签收正确. 8、销售任务：乙方应完成总的销售额为：套/年. 9、付款期限：甲方对乙方的付款条件为款到付货，即乙方每次定货需先将货款汇至甲方帐户内，甲方在确认款已到帐后5日内发货（不可抗力因素除外）. 10、甲方负责为乙方提供全面的技术支持，负责为乙方培训售后服务人员（培训设在甲方公司所在地）. 二、乙方的特别义务以及奖励 1、保持甲方产品所有规格一个月销售的库存，甲方有权要求乙方进行库存增减调整. 2、配合行动：当甲方在当地进行产品推广活动资源时，乙方有义务提供人力和借货服务. 3、价格控制：乙方可享受甲方的经销商供货价，乙方须保证按甲方规定的二级批发商供货价及零售商供货价给零售商及批发商.同时，乙方有义务控制其供应的零售商按甲方建议零售价售给终端消费者( 二级批发商供货价、零售供货价、零售价由甲方另行通知) 4 、对乙方的优惠： 乙方作为经销商，可以享受出厂价元/套； 乙方累计销售台以上时在出货时即可以可享受的优惠； 若乙方销售业绩特别出色，甲方将给乙方更大的优惠，具体优惠措施由甲方另定. 三、协议的变更及终止 1、经友好协商，甲、乙双方可以变更协议. 2、乙方如连续三个月不能达到甲方所定下的销售目标，甲方视乙方为自动终止本协议.
合同编号：__________承包安装及售后工作协议范本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 身份证号：电话： 甲方将地板安装及售后工作承包给乙方，经双方平等协商，达成如下协 议： 一、安装及售后的品牌及区域 品牌，区域。 二、承包期限： 承包期三年，从起至止。 三、结算方式： 1、安装费以4元/m2，不论地板何种规格，本区域内距离远近(合同期内三年价格不作调整，期满后续签另行商议)。 2、报酬以每月安装完毕按回款实际安装平方结算，结算日订于每月的10号，以转账方式支付，乙方无固定休息，无节假日，按行业标准定休。 3、补助：甲方每月补助乙方1500元油费。 4、双方不采用劳动合同形式，甲方不承担任何保险费用和其他支出。 四、甲乙双方权利义务。 甲方：1、按时提供客户订购的合格产品。
1、监督乙方安装及售后工作，并及时与乙方结算。 乙方：1、负责对所安装的产品(两年)的售后，包量房、包送货、包上楼、包收尾款。 2、在安装中，如有质量瑕疵，退回货应当及时回库整理，安装人员不得随意浪费地板或甲方物品。不得索要客户财物。 3、不得与客户发生争执或产生矛盾，不能让客户有任何投诉。 4、车辆由甲方提供，交乙方使用，如遇事故，车辆范围内的保险由保险公司负责，超出部分由乙方承担，甲方有权利代为处理，但甲方不支出任何费 用。 5、乙方自行承担安装工作的安全责任。 五、安装及售后其他约定事项： 1、甲方由各门店店长将所定购的事项(量房、售后、安装提前三天通知并48小时内执行到位)以短信或电子文档方式打印交给乙方准备安装。 2、乙方应在规定的时间内到达现场，如遇特殊原因，需报请甲方同意，不能引起客户投诉。 3、乙方在安装和结收尾款时，不得收取客户任何费用，不得侵占或挪用甲方账款或财产。 六、保证条款：
汽车4s店承包合同三篇 篇一：4S店类保洁服务承包合同 发包商：南宁市江南白沙大道14号万隆车城 承包商:南宁家惠美保洁 依据中华人民共和国有关法律法规，本着诚实信用、平等互利的原则，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方保洁工作事宜，签订本合同。 1. 工作内容：清洗二手汽车 2.双方约定合同期限： 20XX 年 4 月 16 至 20XX 年4月 16 日 3. 时间为：9：00—11：00。 4、人员配置: 2名保洁人员 5休息方式:每逢下雨天视为休息日。或接到甲方通知不用上班的情况下也视为休息日。 1.每名保洁员每月服务费用￥ 1800 元，两名保洁员每月服务费用共计人民币为￥3600元大写金额参仟陆佰元整. 甲方应在每月 20 日前以现金的方式向乙方支付上月的服务费。 2. 乙方在休息时的保洁服务费,由甲方照常支付每月规定的两名保洁员每月服 1.乙方服务区域为：南宁市江南白沙大道14号万隆名车城务费用共计人民币为￥3600元大写金额参仟陆佰元整。
乙方账户名称：开户行：账号： 3 .乙方在收取服务费时，应提前3 日向甲方开具收款收据，乙方按时开具收据是甲方按时支付费用的前提条件，如因乙方未能按时提供收据而导致甲方无法及时支付费用的，一切责任均由乙方承担，乙方无权就此要求甲方承担违约责任或单方解除合同。 1．甲方有权对乙方保洁情况进行检查。如发现有不符合标准之处，应责令乙方保洁人员随时进行整改。若不及时整改，将书面通知乙方并视情况扣减服务费，直至终止合同。 2．甲方无偿为乙方保洁人员提供用水、用电、提供存放保洁工具和更换工作衣的场所。 3．甲方有权视情况需要提前 24 小时通知乙方保洁员加班，日常加班费按每人每小时40元，国家法定节假日加班按国家规定，给予三倍工资标准。 1．乙方保洁人员应做到服装干净，仪表整洁，举止大方，态度和蔼，文明礼貌，服从甲方有关人员监督管理。 2. 乙方保洁人员在保洁过程中，须恪守职责，不得干扰甲方的办公遵守甲方的企业规章制度，如有违反，全部责任由乙方承担并赔偿由此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权解除本协议。 3. 乙方应与保洁人员签订劳动合同，保洁人员的工资、奖金及各种福利待遇、社会保险等均由乙方负责。 4. 保洁人员应遵循乙方的安全生产规定，在保洁过程
合同协议书 家具护理维修合同 家具护理维修合同 甲方： 乙方： 甲方接受乙方委托，为保证乙方家具的正常使用，对乙方的合同家具进行维修服务，为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着平等、互利的原则双方共同友好协商，一致同意按下列条款 第一条：合同概况、 1）维修项目： 2）项目单价： 3）总计数量： 4）承包方式：包工包料（乙方认质认价） 5）本合同工期为工作日。 6）合同项目总价：元，总金额（大写）：元整。
7）本合同签订生效后，乙方需向甲方支付合同总价款的30% （￥ : 元）作为合同预付款，在甲方维修安装完工，经双方验收合格，乙方支 付本合同总价款余下的70% （￥ : 元）° 第二条：服务条款 1）根据国家有关规定，因家具破损经甲方维修部位在保修期内出现自然开裂、破损脱漆、掉色等均属甲方保修范围。皮家具或木家具局部补色，因 氧化不同造成维修部位长时间以后产生变色，不属于甲方保修范围。 2）批量工程家具维修所需材质由甲方向乙方提供样品选择，如乙方提供材质，材质的质量问题由乙方承担责任。 3）甲方所用的材料必须保证质量，且是符合乙方要求的材料。否则，应及时、免费按照乙方要求更换。 4）甲方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工期顺延。超过十天则视为违约，并赔偿乙方合同总价10%勺违约金。如乙方原因造成甲 方交货期延迟，则由乙方提前向甲方提出协商，否则，延期超过十天，甲 方按照合同总价1%每天收取保管费。 5）甲方的保修期为一年，在保修期内，出现质量问题，非人为损坏由甲方无偿负责维修。 6）保修期内由于乙方原因造成的损坏或不可修补，由乙方承担责任。
篇一：机房建设工程承包合同模板 机房建设工程承包合同 20**年**月**日******办公楼 机房建设工程承包合同 工程名称：******办公大楼机房建设工程 建设单位：******（甲方） 施工单位：******有限公司（乙方） 施工地点：*** 签订时间：20**年月日 依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：******办公大楼机房建设工程 二、承包范围和内容：*******办公大楼二楼科技机房区域，具体内容包 括，乙方应按照甲方提出的相关技术功能要求完成合同所规定的系统的设计及工程施工工作，并负责系统的安装调试施工、测试校验、培训、质保服务。 三、工程实现目标：实现整体机房的建设，具体产品详见附件清单。 四、承包方式：包工包料。 五、工程造价：合同总价为：。大写人民币。 （设备材料的名称、型号规格、数量价格详见设备清单） 第二条施工准备及工作范围 六、甲方应协助乙方解决设备、辅材、工具等的存放场所，提供施工服务所需 的水、电、灯光和进入施工现场等。并依据我方提出的机房墙体和地面要求，提供环境。 七、乙方负责提供、执行并完成以下工程内容： 1) 机房建设系统施工所需的全部机具、简易测试工具，自行负责施工人员的交通、食宿和通讯； 3) 工程实施中的技术督导； 4) 机房建设系统的所有管线及桥架的预埋和安装，缆线的敷设；5) 机房建设系统的设备安装、接线、测试及协助调试、试运行； 6) 提供施工中必备的辅材及所需的施工工具； 7) 完成机房建设系统的电缆通断测试验收并提供隐蔽工程验收及竣工报告含电子文档； 8) 施工成品或半成品的保护和施工现场的清洁； 9) 免费完成工程验收后对甲方的12个月质量保修期。 八、乙方应对整个工程进行监控和检查，并负责工程施工、安装、测试和达到 机械竣工；完整的工程包括合同定义的全部的机械、施工设备、工具、辅材，以及设计图纸中为完成工程所需的全部工作。 第三条工程施工及验收规范 九、施工规范 1) 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（gb/t 50312-2000） 2) 智能建筑工程质量验收规范（gb50339-2003） 3) 安全防范工程技术规范（gb50348-2004） 4) 电子计算机机房施工及验收规范（sjt30003-93） 5) 电气装置安装工程施工及验收规范（gbj232-92） 6) 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（gb50168-92）
家具维修合同 甲方： 乙方： 甲方接受乙方委托，为保证乙方家具的正常使用，对乙方的合同家具进行维修服务，为 保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着平等、互利的原 则双方共同友好协商，一致同意按下列条款 第一条：合同概况、 维修项目： 项目单价： 总计数量: 承包方式：包工包料（乙方认质认价） 本合同工期为工作日。 合同项目总价：元，总金额（大写）：元整。 本合同签订生效后，乙方需向甲方支付合同总价款的 30% (￥: 元)作为合同 预付款,在甲方维修安装完工，经双方验收合格，乙方支付本合同总价款余下的70% (￥: 元)。 第二条：服务条款 根据国家有关规定,因家具破损经甲方维修部位在保修期内出现自然开裂、破损脱漆、 掉色等均属甲方保修范围。皮家具或木家具局部补色，因氧化不同造成维修部位长时间以后 产生变色，不属于甲方保修范围。 批量工程家具维修所需材质由甲方向乙方提供样品选择，如乙方提供材质，材质的质量 问题由乙方承担责任。 甲方所用的材料必须保证质量，且是符合乙方要求的材料。否则，应及时、免费按照乙 方要求更换。 甲方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工期顺延。超过十天则视为违 约，并赔偿乙方合同总价10%的违约金。如乙方原因造成甲方交货期延迟,则由乙方提前向甲 方提出协商,否则,延期超过十天,甲方按照合同总价1% 每天收取保管费。 甲方的保修期为年，在保修期内，出现质量问题，非人为损坏由甲方无偿负责维修。 保修期内由于乙方原因造成的损坏或不可修补，由乙方承担责任。 第三条: 违约条款
双方任何一方违反本合同条款，或严重背离商业道德法律规定，应承担相应的违约责任。在接到利益受损一方发来的违约书面通知后10日内，另一方仍未实际履约者，利益受损一方可无条件单方解除本合同。且由违约方按合同总价赔偿一切损失，并对利益受损方保留对违约方诉讼的权力。 本合同在履行过程中发生责任纠纷，双方友好协商解决；若协商不成立时，可向当地人民法院提起诉讼。 乙方必须按约付清所以款项，否则视为乙方违约，甲方有权停止与乙方的一切合作关系。 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订次日起生效。如有未尽事宜由双方协商处理。 甲方：乙方： 甲方代表人：乙方代表人： 电话：电话： 年月日年月日
劳务外包协议 甲方:(劳务发包单位全称) 登记注册地：法定代表人： 营业执照号：组织机构代码证号： 联系方式及电话： 乙方：XXX汽车销售服务有限公司 登记注册地：XXXX 法定代表人（或负责人）：XXX 营业执照号：组织机构代码证号： 联系方式及电话：
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，根据平等自愿、诚实信用、互利互惠的原则，现就甲方整店保洁劳务工作承包给乙方的有关事宜，订立如下协议，双方共同遵守。 第一条甲方同意乙方承包甲方整店保洁劳务工作。 第二条乙方承包甲方劳务工作的具体内容为 1、； 2、； 3、； 4、； 5、。 第三条劳务承包期限为1年，自2013年9月11 日起至2014 年9月 10 日止。 第四条劳务费用价款为人民币X0000 元，支付方式为现金支付。 第五条劳务人员由乙方招聘，经甲方考核合格后上岗工作。劳务人员在工作过程中甲方有权根据工作需要调整其工作岗位。 第六条乙方应当与劳务人员签订书面劳动合同，向劳务人员支付不低于法定最低工资标准的工资，并按照国家的有关规定为劳务人员办理社会保险。 第七条乙方劳务人员在甲方工作期间应当遵守甲方规章制度，
服从甲方工作安排，妥善完成甲方工作任务，执行劳动安全卫生规程。 第八条甲方对于违反甲方规章制度或者不胜任工作的乙方劳务人员，有权退回乙方。退回人员的安置及费用由乙方负责。乙方应当调换合适劳务人员接替其工作岗位。 第九条在保证甲方工作任务完成的情况下，乙方劳务人员的工作时间和休息休假由乙方自行安排和掌握。 第十条甲方有权对乙方劳务人员的劳动过程实施监督和检查，劳务工作合格和验收标准由甲乙双方协商确定。 第十一条甲方应当向乙方劳务人员提供必要的劳动安全的培训和指导，提供安全的劳动环境，因甲方原因造成乙方劳务人员人身损害的，甲方应当向乙方承担相应的赔偿责任。乙方应承担用人单位的法定责任。 第十二条甲乙双方如违反本合同约定，应当按照劳务费用年价款的二倍的标准向对方承担违约责任。 第十三条本合同在履行过程中发生的争议，应由双方当事友好人协商解决；协商不成的，则将争议提交仲裁委员会仲裁裁决。 第十四条其他约定事项： 。 第十五条本合同一式四份，双方各持两份。 甲方:(签章)乙方：（签章） 年月日年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程承包合同协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：江西省第三建筑有限责任公司新干县盐化大道项目部 乙方：李智新 根据中华人民共和国《经济合同法》，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商，特订立本合同，双方应共同遵守。 工、工程内容 1、工程名称：新干县盐化大道工程 2、施工地点：新干县大洋洲盐化工业城 3、承包项目：浆砌片石水沟、挡土墙、护坡等附属工程 二、质量及工期要求 1、乙方承担甲方所有防护附属工程的施工，必须按照工程施 工技术规范要求施工，并结合图纸及甲方要求合理安排施工计 划，确保工程如期完工。 2、本合同工期为2010年10月21日至2011年12月23日止。 3、乙方应根据甲方及现场监理的要求，及时调整施工进度计划安排，并服从甲方及现场监理的管理；乙方所购材料必须经过监理现场取样抽检，合格后方可使用。 三、工程数量、单价及合同价款 1、根据施工设计图纸合同工程数量暂定为：浆砌片石水沟 3675m3 ,浆砌片石挡土墙8648.5m3 ,人字护坡4856m3。如遇 业主、甲方及现场监理另行增减的工程数量按实际发生结算。 2、本合同单价为：浆砌片石水沟145元/m3,浆砌片石挡土墙130
元/m3,人字护坡215元/m3;以上均包括人工、材料及基坑开挖、边坡修 整所需的小型机械费，合同单价不含税收；台同总价为2701220元（大写贰佰梁拾万零壹仟贰佰贰拾元整）。 四、付款方式 乙方每完成工程总量的30% ,支付已完工程款的50% ,依次类推，剩余50%工程款待乙方工程全部完工后，经甲方施工技术人员核定后支付到合同总价款的70% ,余款待工程竣工验收 合格后一次性付清。 以上每次支付工程款的工程量需经现场监理初步验收后，由甲方施工技术人员核对后开具结算结算。 五、工程质量缺陷责任期 工程质量缺陷责任期为：工程完工后一年以内，即竣工验收合格缺陷责任期满。 缺陷责任期内如出现工程质量问题（人力不可抗拒的因素除外），乙方应无条件负责维修，所需费用有乙方承担。 六、违约责任：甲、乙双方如有一方违反本合同约定，违约方以中 国人民银行逾期付款的规定支付违约金，并赔偿一切损失。 七、本台同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。 八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效, 具有同等法律效力。
编号：_____________家具厂加工合作协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 住所： 联系电话： 乙方： 住所： 联系电话： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 为了共同拓展市场，充分发挥甲乙双方的经营优势，以在平等互利的基础上组建稳定而有效的市场网络，共同拓展市场份额，经双方友好协商，特订立以下条款，以便双方共同遵照执行。 一、双方的权利和义务 应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。 1、乙方指定甲方为乙方家具产品独家生产商。产品款式由乙方提供，与甲方签订协议后，甲方不得在________地区经销乙方提供款式的专门经营品牌产品。 2、甲乙双方初次合作期约为______年______月______日至______年______月______日止。本协议约定的年限满后，甲乙双方愿意继续合作，在本协议规定年限前______个月向甲方提出，经双方同意后可续签协议。如本协议终止，乙方在______年内负责业务开展地区的售后
汽车维修承包合作协议 出包方：（以下简称“甲方”）：湖南赛格投资担保有限公司， 法人代表：， 所在地。 承包方（以下简称“乙方”）：XXXX汽车维修店， 所在地。 为了更好地维护甲方与所担保客户的共同利益，同时实现甲、乙双方的共利共赢，现根据《中国人民共和国合同法》及其相关规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，订立如下协议： 第一条承包范围 甲方将本公司名下客户担保借款所购车辆的车损维修服务承包给乙方。 第二条合同期限 本合同承包期限为年，自年月日至年月日。 第四条双方权利义务 1、车损事故告知与协助 当甲方客户发生车损事故并有车辆维修服务需要的，甲方须将车损事故地点和客户联系方式及时通知（通知方式最好确定）乙方，乙方自接到通知起 分钟内安排相关工作人员前往到达事故地点并协助甲方客户将需维修的车辆运送至乙方指定维修地点进行维修。若因乙方原因迟延到达而造成甲方或客户损失
的，甲方有权保留追偿的权利，特殊原因经甲方认可的除外。 2、车辆维修服务 乙方根据车损情况对车辆进行查看、定损、维修的整个过程，有乙方与客户及时沟通了解确认进行。甲方有权随时对维修全过程的具体细节和进度进行咨询了解，乙方须对此积极配合。 3、车辆的放行与提车 乙方将车辆维修完毕后，需将车辆维修的有关单据资料移交甲方，由甲方对其结合客户的征信、还贷情况进行审核，审核通过的，由甲方开具《车辆放行单》（暂定此名）给客户，客户凭此单前往乙方处提车，乙方凭此单方能放行维修车辆。乙方不得对未持有此单或持续集单据的客户放行车辆，否则，由此给甲方造成的损失由乙方承担，且甲方有权拒绝支付此次车辆维修费用。 第五条违约责任 1、甲方须按照本协议第三条之规定及时支付车辆维修费用给乙方。甲方迟延履行支付义务的，按照应付款的 %/天计算迟延履行金给乙方。 2、乙方须尽职尽责并保证车辆维修合格，保证车辆维修后达到国家、地方有关规定或行业规定的正常使用程度和安全程度。对客户的车辆维修投诉，乙方应积极配合甲方处理并及时解决。 若因乙方维修不到位等原因而给甲方或客户造成损失的，由乙方承担。此外，乙方还须支付当月车辆维修费用的20%的违约金给甲方。 第六条纠纷解决 甲、乙双方在合同订立、履行过程中产生的纠纷，应积极友好地协商解决；协商不成的，双方约定由甲方所在地人民法院管辖。 本协议一式两份，双方那各持一份，自双方签章时生效；协议未尽事宜，可另行补充，补充协议与本协议具有同等法律效力。 出包方：（签章）承包方：（签章） 年月日
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-024981 工程承包合同(完整版)
工程承包合同(完整版) 国际工程承包是指一个国家的政府部门、公司、企业或项目所有人（一般称工程业主或发包人）委托国外的工程承包人负责按规定的条件承担完成某项工程任务。国际工程承包是一种综合性的国际经济合作方式，是国际技术贸易的一种方式，也是国际劳务合作的一种方式。之所以将这种方式作为国际技术贸易的一种方式，是因为国际承包工程项目建设过程中，包含有大量的技术转让内容，特别是项目建设的后期，承包人要培训业主的技术人员，提供所需的技术知识（专利技术、专有技术），以保证项目的正常运行。 一．工程承包合同的基本内容 招标成交的国际工程承包合同不是采取单一合同方式，而是采取另一种合同方式，这种合同是由一些有关文件组成的，通常称为合同文件（contractdocuments）。 合同文件包括：招标通知书、投标须知、合同条件、投标书、中标通知书和协议书等。 按照国际上通用的"合同条件"，一般包括以下内容： １．监理工程师和监理工程师代表权责条款 合同中应该规定，发包人须将其任命的监理工程师及时通知承包人，监理工
程师是发包人的代理人，在监理工程师中选定监理工程师代表负责监督工程施工和处理履约中出现的问题。 ２．工程承包的转让和分包条款 合同一般规定，承包人未经发包人或其代理人同意，不得将全部合同、合同的任何部分、合同的任何利益和权益转让给第三者。经发包人或其代理人同意，承包人方可把部分工程分包给他人，但原承包人仍对全部工程负责。 ３．承包人一般义务条款 根据合同规定，承包人应该负责工程项目的全部设计和施工，并无偿提供为施工所必备的劳务、材料、机器设备及管理知识。 ４．特殊自然条件和人为障碍条款 工程承包合同，一般来说履行合同时间较长，在履行合同中，可能会由于特殊自然条件和人为原因给工程的施工带来困难，必须采取一定的措施才能排除，例如，增加施工机械设备、劳动力、材料等，这样就要增加承包费用或推迟工程进度。以上问题须经监理工程师或监理工程师的代表确认，发包人才能偿付额外增加的费用或同意工程延期。 ５．竣工和推迟竣工条款 合同中规定竣工时间和标准，工程完成后承包人经监理工程师或其代表验收无误后发给竣工证明，标志着工程项目已全部竣工。如果出现一些特殊情况，如，工程变更、自然条件变化、人为障碍使工程延误，承包人经监理工程师同意，可以延长工程的竣工期限。 ６．专利权和专有技术条款 承包人或分包人须向发包人提供专利和专有技术，并承担被第三方控告合同
售后服务合作协议 甲方： 地址： 乙方： 地址： 本着平等互利、真诚合作、共同发展的原则，为了更好的服务于用户，确保甲方工程售后服务工作有效进行，及时有效解决问题，经过友好协商，本着相互信任，精诚合作的原则，达成本协议，双方共同遵守。 一、服务内容：由乙方负责甲方在赤峰市及区县（含）所有地名标志牌的售后服务工程。 二、甲方负责为乙方提供产品或设备的维修配件及相关技术资料。 三、对乙方的服务质量不定期进行检查。若乙方服务质量无法达到甲方要求时，甲方可要求乙方更换售后服务人员或拒绝支付维修费用。 四、对乙方不能维修的产品，甲方应提供技术协助乙方维修， 五、乙方应接受甲方的监督与指导，按甲方提供的《售后维修月报表》格式及时、详细的记录维修信息，并在次月三日内传真给甲方。 六、维修费用的结算：按月结算，乙方在每次售后维护后当日需向甲方传真本次费用施工明细由甲方予以确认，甲方次月5日前向乙方支付上月售后维护费用。 七、维修配件的申领与退换： 1、为避免配件供应不及时，确保维修的及时性，乙方应计划领用配
件，常用配件应建立库存。 2、乙方每月可填写《维修配件备料》单向甲方申领配件，甲方依此单向乙方随货发配件。 八、本合同有效期：自2016年4月1日至2026年4月1日止，有效期满后另行签订。 九、解决争议的方式： 在合同有效期内如有争议时，双方协商解决，可增补协议；经协商不成，可提请原告方人民法院诉讼解决。 十、本协议一式贰份，双方各执壹份，从双方签字盖章后生效。 日期：2016年4月1日 甲方盖章：乙方盖章： 代表签字：代表签字： 后附乙方营业执照、税务登记证、组织机构代码证
家具安装承包合同范本 立协议双方： (以上简称甲方) (以上简称甲方) 为确保宜居春水湾小区工程按时、保质顺利完成，甲方将本工程安装部分工作量以包工方式承包给乙方施工，为进一步明确双方权利和义务，本着通力协作，互相配合，平等互利，协商一致的原则，结合工程具体情况，特制定一下条款，双方共同遵守。 一、承包内容 1、工程名称： 2、承包范围： (1)本工程施工图纸范围内所有的安装，包括屋面、阳台、空调等排(气)水管道及临时水电安装。 (2)施工所需的一切机械、机具、工具、用具。 (3)所有预留孔洞的堵塞(包括烟道等需要二次浇堵)。 (4)涉及安全和实用功能的一切检验、检验合格、如不合格二次费用由乙方承担。 (5)在清地面前发生垃圾由他人清理，如在地面清理 完后再发生垃圾自行清理，如不清理重罚。 (6)如发生点工，大工按元/工日，小工按元/工日计算。 二、材料管理 1、在施工过程中如发现材料浪费第一次给予警告，屡教不改将于每次500-5000元罚款。
2、在施工过程中如发现偷盗材料现象将于每次500-5000元罚款，情节严重者将于清除场外，工程款不予结算。 三、工程质量 按施工图纸设计文件(含变更、核定)要求施工，符合国家现行的验评标准，确保达到优良标准。乙方必须严格按施工图及施工规范施工，各分项、检验批确保一次验收合格，如出现质量问题和质量缺陷，甲方将处300-3000元/次的罚款，乙方并负责承担因此而造成的一切返工(整改处理)的工、料费及相关费用，造成延误工期的将承担甲方与建设单位签订的工期罚款。材料及相关费用由现场管理人员折算金额，在工程款中扣除，乙方没有任何理由及借口。 四、工期要求 按项目部现场工程的整体进度乙方必须听建设单位及项目部的统一安排，统一调动，不折不扣地完成每一阶段下达的工程计划任务，如不能完工，乙方延误工期项目部有权调动人员插入，一切费用由乙方负责承担，并根据情况给予罚款2018-5000元。 五、双方权利和义务 1、甲方的权利和义务： (1)积极的为乙方创造必要的施工条件，按计划及时提供材料到施工现场。 (2)进行施工技术、安全、质量交底及现场施工进度计划交底。
XXX 汽车4S展厅装修工程 施工合同
XXX汽车4S展厅 装修工程施工合同 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 依据《中华人民国合同法》及其他相关法律、行政法规的规定，结合本工程的特点，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方装饰装修工程（以下简称工程）的相关事宜，达成以下协议：一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程容：某某汽车4S展厅的全部装修工程（见附件：工程预算表、装修方案、设计效果图，工程容以双方确认的装修方案为准） 承包方式：包工包料，按双方确认的图纸及方案施工 开工日期：年月日 二、合同价款（工程总价） 人民币：万元大写：元整 以工程预算表为依据，根据实际发生工程量结算。 三、工程质量：
1、《装饰工程质量规》（QB/T6016-97）。 2、其他相关装饰装修质量规，须达到现行国家标准或同行业标准、使用保准、保质期。 3、双方约定认可的设计方案、装修布局、质量标准。 （见附件：工程预算表、装修方案、设计效果图） 四、甲方的权利和义务： 1、甲方为乙方入场施工提供条件，以不影响施工为原则。 2、甲方提供并保证施工期间的用水、用电。 3、甲方负责与各方面的协调工作，及时解决施工中存在的外围干扰问题。 4、甲方有权对乙方进场的施工劳务人员、主要施工机械设备提出明确要求，随时对乙方人员、设备等保证能力进行检查确认。若乙方不能满足施工能力要求又无力及时补充施工力量时，甲方有权单方面终止合同，并保留追究对方经济补偿责任的权利。 5、甲方参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收、工程阶段验收、工程竣工验收。 五、乙方的权利和义务： 1、乙方负责施工现场施工安全、设备及人员安全。乙方必须向劳务人员进行相应的安全教育培训，在施工现场设立安全锥、安全宣传标
2010年空调维修保养合同样本 签订日期：20xx 年x月x日 合同编号：20xxxxxxxxxx 甲方：xxx公司 乙方：xxx空调有限公司 甲方与乙方就下列货物的买卖协商协议一致，订立以下条款共同遵守。 < 一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额。包干维保空调一批（产品名称、商标、型号、厂家、数量见附件一所列清单。其中，挂壁式空调xxx台、柜式空调共计xxx台，大型成套空调xxx套、爱斯特风冷机组x套、约克冷热机组xx套xx台、精密空调x组、约克风冷热泵机组x套）。投标价人民币总价（包括全部零配件更换、材料费、交通费、服务等费用）：肆拾万贰仟玖佰壹拾伍元整（￥：xxxxxx元）见卖方报价清单。 二、包干维保内容。 1、逢冷热季节交换时，对本标规定范围内所有空调，实行定期检查维护（全年不少于二次）：电器部件与冷媒系统免费检测、更换、修理及冷媒添加；室外机每年一次/室内机、管道末端通风设备每年二次免费清洗（大型成套空调器室外机空气热交换器采用化学清洗，）。 2、逢冷热季节交换时，对本标规定范围内所有空调进行免费开机、调试。 3、乙方服务时间段不低于每周一至周日8:00—22：00。 > 4、本标规定范围内所有空调发生故障，甲方各使用部门直接向承包方报修，接报时间保证在2小时内(桥头校区4小时内)到达故障现场，并于8小时内免费修复。重大故障
无法在规定时间内修复的，乙方应在上述规定时间内免费提供备机供甲方使用，并在120小时内修复(大型成套空调一般故障24小时内修复，重大故障4天内修复)。 5、乙方接报时应及时填写召修接报单，署明报修人、接报人、报修人联系电话、召修设备地点、接报时间，维修工作完成时，应在召修接报单上署明到达现场时间、修复时间、场地清理情况，并请召修人签字确认。 三、乙方的其他责任 1、维护保养或维修时，场地清洁工作由乙方负责。 2、乙方在施工期间应严格遵守甲方各项规章制度，并对自己的安全负完全责任。 3、乙方在施工期间不得损坏甲方财产，否则按损坏情况照价赔偿。 4、乙方每次维修保养后，需向甲方提供维修保养报告，并请甲方使用部门代表在报告回执上签字确认。 。 5、乙方对甲方包干维保设备承担保全责任，确保相关设备正常安全运行，未经甲方设备处许可，不得更换空调器控制主板、压缩机、热交换器等主要部件。经甲方许可后更换下的原机配件，未经许可不得自行处理。 四、包干维修维护期限：本包干维保年度自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。 五、服务地点：xxxxxxx。 六、运输及交通费用负担：由x方负担。 七、合理损耗及计算方法：无 八、验收标准、方法及提出异议期限: 维护维修后的空调必须保证能正常安全使用，或达到国家标准和行业规范规定，以及甲方招标文件要求的技术参数指标,方认定合格。 九、结算方式及期限：乙方本年度服务期满六个月，经考核服务质量达到双方约定要求，支付到本年度服务费总价款的40 % ；本年度服务期满十二个月，经考核服务质量达到双方约定要求，支付到本年度服务费总价款的100 %。 } 十、售后服务：详见卖方投标售后服务承诺书。 十一、违约责任： 1、乙方在接到甲方报修通知后，不能在规定时间内到达现场，或虽能到达现场，但不能在规定时间内修复故障空调或提供备机，每推迟1小时，甲方在乙方维保包干费中扣减10元。 2、上述情形造成推迟服务24小时以上，每发生一次甲方在乙方维保包干费中扣减500元，同时甲方可以直接寻求其他途径解决问题，所需费用按实际发生金额（以票据为准）在乙方维保包干费中扣减。 3、乙方一个付费期内连续三次推迟服务24小时以上，甲方有权止付全部服务费并终止服务合同。 4、甲方按合同规定期限按时支付服务费，逾期按应付款项的%/天向乙方支付违约金。 5、甲方扣减乙方服务费，应以双方书面确认的乙方违约事实和合同规定为依据，以书面形式通知乙方并经对方确认，否则视为无效。 6、甲方报修人员报修时与接报人自行约定超出服务期限的时间上门修理，或甲方报修人员报修后在约定时间不派员到现场开门，又无法联系造成服务不及时的，不得视为违约行为扣减服务费。 ）
协议编号：LX-FS-A68271 家具安装承包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
家具安装承包合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 立协议双方： (以上简称甲方) (以上简称甲方) 为确保宜居春水湾小区工程按时、保质顺利完成，甲方将本工程安装部分工作量以包工方式承包给乙方施工，为进一步明确双方权利和义务，本着通力协作，互相配合，平等互利，协商一致的原则，结合工程具体情况，特制定一下条款，双方共同遵守。 一、承包内容 1、工程名称： 2、承包范围： (1)本工程施工图纸范围内所有的安装，包括屋
面、阳台、空调等排(气)水管道及临时水电安装。 (2)施工所需的一切机械、机具、工具、用具。 (3)所有预留孔洞的堵塞(包括烟道等需要二次浇堵)。 (4)涉及安全和实用功能的一切检验、检验合格、如不合格二次费用由乙方承担。 (5)在清地面前发生垃圾由他人清理，如在地面清理 完后再发生垃圾自行清理，如不清理重罚。 (6)如发生点工，大工按元/工日，小工按元/工日计算。 二、材料管理 1、在施工过程中如发现材料浪费第一次给予警告，屡教不改将于每次500-5000元罚款。 2、在施工过程中如发现偷盗材料现象将于每次
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 汽车4S店清洁服务承包合同(律师修订、委托 合同) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：_______________________________ 乙方: ____________________________ 为使甲方日常活洁服务有序开展，经双方友好协商，就乙方承包甲方汽车4S店范围内的保洁服务工作订立本合同，以资双方共同履行。 一、承包内容 汽车4S店活洁服务实施范围包括： 1、4S店范围内的保洁服务，包括公共区域、外围、大门玻璃、楼梯通道、展厅、办公区域、洗手间、洽谈区等区域与场所。 2、外墙高位活洁2米以下玻璃活理。 3、将生活垃圾活理至指定地点。 二、承包形式和服务质量要求 承包形式：实行总包干制，即乙方包人工、包活洁物料、包洗手液、包设备、包质量、包管理、包安全生产。 要求：服务质量按管理标准执行（若国家标准、行业标准高丁管理标准，按条件高的标准执行），确保服务区域内的保洁质量达标、无顾客投诉，乙方提供保洁服务时须遵守甲方的规章制度和要求。 、合同期限 本合同期限，自20XX年5 月1日起至20XX 年 4 月30 日止。 四、服务费支付标准和付款方式
1、保洁服务费按以下标准支付： 乙方派遣保洁员2_人到甲方服务，第一、第二个月服务费为每月（￥ 元 /月）。第三个月起服务费为每月（￥元/月）。 2、此费用不包括下水道和沟渠疏通费、化粪池活理费、垃圾外运及处理费、绿化带的浇灌和简单护理费等。 3、保洁服务费按月支付，为不影响乙方给保洁员开支工资，甲方应丁每月15日前支付乙方上月保洁服务费（转账至乙方基础账户，开户银行：账 号：，户名：）。 4、本合同范围外的有偿服务另行报价，双方确定后再开始作业。 五、双方责任及共同约定的其他事项 （一）甲方责任： 1、对乙方的工作进行监督检查，有问题及时提出，不在每月结帐时临时挑剔故意刁难乙方；不干涉乙方的内部管理事务。 2、免费提供活洁用水、电、照明和一间存放机器设备与工具耗材的活洁用房。甲方提供洗手间内顾客所必须的纸巾等，可交由乙方负责摆放。 3、听取乙方合理建议，在卫生区域内放置适量垃圾桶，负责安排指定垃圾堆放点 4、教育员工、引导客户尊重乙方的劳动成果，对不尊重乙方劳动成果的行为，应及时纠正或处理。