电力配套工程安装合同
甲方（单位全称）：
乙方（单位全称）：
依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，根据工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，对本工程建设项目，经双方协商一致并达成一致意见，签订本合同。
工程名称：三门
工程地点：三门峡产业聚集区马谢村310国道南
工程施工建设范围：
工程涉及安装315KVＡ干式带计量箱变一台；高压真空预付费一体机一台，铺设电缆YJV22-10-3*35600米，采用顶管540米过公路，组立电杆1基，高压隔离刀闸２组，避雷器２组，接地网２组，制作电缆头２个。、电缆终端头制作及电缆试验。
承包方式：
合同总价一次性包干闭口合同。工程总价不因法律、法规、国家政策变化而调整；不因供电部门价格变化（含材料调价）及供电部门预算、设计方案变化而变更。
一、工程期限：
自2014年12月11 日进场施工至2014年12月31 日安装竣工（在前述期限内，乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保送电至用户终端）。
二、工程总造价：
合同一次性包干总价为人民币叁拾捌万元整，（元）
付款方式：
1、乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保送电至用户终端7日内付至总造价的95%。
2、设备运行半年无故障结清5%余款
三、设备、材料、质量认定：
1、乙方供应的材料、设备明细表见附件（含数量、技术参数及指标）。
2、乙方供应采购的设备，必须附有产品合格证及相关质量检验报告才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，
方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，由供货方将其运出场外，其复验费由供货方承担。
3、无合格证及相关质量检验报告的材料、设备不得用于本工程。
4、任何一方犯有失职或者渎职，提供不合格材料、设备，用于本工程的，由此引起的一切后果由责任方承担。
5、乙方供应采购的材料、设备，如未按期供应或规格质量不符合供电公司验收要求，延误工期，因此造成的另一方损失，由责任方负担。
九、甲、乙双方责任和义务：
1、甲方责任和义务：
（1）甲方及时提供向供电部门办理用电申请所需的资料；出具电气安装配套委托书。
（2）甲方协助配合乙方做好施工现场的前期准备工作。
（3）提供施工场地范围内的地下管线资料，对资料的真实准确性负责。
（4）组织设计单位、施工单位参加的施工图纸交底会，并做好交底内容纪要。
（5）协调解决乙方与监理单位及其他相关单位在施工中的相互配合。
（6）派驻施工现场的工程代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，负责设计变更，工程中间验收、工程进度、拨款的签证和其他必需的签证。
（7）根据工程进度的实际情况、及时组织对工程的竣工验收，配合乙方做好工程决算工作。
2、乙方的责任和义务：
（1）负责本项目的用电工询、方案设计、审批、流转、设备、材料、安装调试、施工、施工监理、挂表、办证、申领用户电表等相关手续办理并承担费用。按经甲方确认的由供电部门出具的工询方案，设计及材料设备，并组织实施。
（2）编制施工组织设计（或施工方案），施工进度计划，工程量及时送甲方（甲方指定代表），积极做好各项施工准备工作。
（3）按合同约定的工程范围，完成工程所需的材料、设备的采购、供应和管理。
（4）严格按照施工图与说明书进行施工，按经甲乙双方确认的由供电部门出具的供电方案、设计及材料设备，并组织实施，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。
（5）遵守政府有关主管部门对施工场地的要求，不防碍交通、降低施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续。承担由于自身安全措施不力，造成自身或外单位安全事故责任和因此发生的费用。
（6）参与竣工验收，向甲方提供有关竣工资料，办理工程竣工决算。
（7）在合同书上显示的保修期内，属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理。
（8）工程设计、施工、工程监理均由乙方进行委托且支付相应的费用。
十、工程质量检查验收：
1、乙方必须严格按照施工图纸，并按照国家颁发的有关规范、规程进行施工，接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。
2、乙方按工程进度，及时向现场监理人员提供关于工程质量的技术资料，便于监理人员掌握工程进度中的质量问题。
3、隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》，提前48小时通知现场监理人员及甲方进行检查验收，合格后方可进行下一工序。如监理人员未按时检查验收，乙方采取自检、互检确认合格后可继续施工。但应将自检、互检的质量情况通知给工程监理或甲方指定人员，甲方及监理的质量检验不能免除乙方施工本身应承担的责任。乙方隐瞒真相，以次充好，产生返工造成损失应由乙方负责。
4、工程质量达不到约定标准的部分，现场监理人员一经发现，要求乙方整改或重新施工，乙方应按工程质量标准拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工程不予顺延的责任。
5、如有变更设计或新施工方案，应以书面形式经供电部门和甲方确认后方可实施。
6、工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知单、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
7、工程验收后、乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，经双方协商确定验收时间，由甲方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书之日起，并将工程移交给甲方管理。
8、已竣工未进行竣工验收的工程，不能作为竣工工程，仍由乙方负责保管，甲方不得动用，若甲方提前使用或擅自动用，即视同交验，如发生人身伤害、损坏设备等其他问题由甲方承担责任。
9、竣工验收合格已交于甲方的工程，按合同书要求由乙方负责施工的工程，乙方负责保修半年。
10、本工程甲方委派为项目经理，叶克为工地代表。乙方委派为项目经理，为现场负责人。双方项目经理驻现场代表在工程进行中签署备忘录、工程内容、设备材料及其他相关签证等文件。
不属于保修期的范围内容：
1、甲方人员缺乏技术指导和技术水平，擅自解剖电器设备而造成损坏。
2、甲方违反电气操作规程，引起火灾、爆炸等大面积设备损坏。
3、甲方擅自增加容量。
4、在保修半年期间，未通知保修单位，甲方擅自调换设备部件。
十一、违约责任：
（1）因乙方施工及材料设备、工程质量不符本合同规定的，负责无偿返工、更换、修理。
（2）工程未按本合同规定的工期如期完工并验收合格且送电交付使用，造成甲方损失的，应赔偿甲方由此造成的实际损失。
（3）乙方现场的施工管理纳入总包管理范围，乙方必须配合总包施工总进度计划，由于乙方的本身原因造成总包单位延误原定工程进度计划，致使总包单位总工期延误，应赔偿甲方由此造成的实际损失。
（4）乙方在施工中，由于自身原因造成现场施工的其他单位的半成品和成品的损坏，乙方承担由此造成的实际损失。
（5）甲方未能按合同规定履行责任，工期得以顺延。
十二、争议的解决方式：
合同执行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方可向经济合同仲裁机关申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
十三、附则：
1、本合同条款如对特殊情况未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款。作为本合同之附件，与本合同具有同等效力。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执正本壹份，副本壹份。本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效。工程竣工验收符合要求，保修期满，结清工程款后失效。
十四、其它条款：
附件1乙方供应的材料、设备型号规格明细表及价格目录清单加盖公章作为合同
附件具有同等法律效力。
附件2工程方案及预算书
附件3营业执照
附件4资质证书
发包人（甲方）：
地址：
法定代表人或法人委托代理人：联系人：
开户银行：
帐号：
日期：承包人（乙方）：
地址：
法定代表人或法人委托代理人：联系人：
开户银行：
帐号：
日期：
合同编号：YT-FS-6380-15 电力建设工程合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力建设工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 签定时间： 按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明 确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合 该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。 一、工程范围 1、工程名称：东兴用电工程 2、工程地点：城东 3、工程承包项目和内容：高低压开关柜(含二期 工程间隔部分)、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷 器、接地网、柱上开关、柱上开关以下高压电缆、开 关室至表计上桩低压电缆、配电室密集型母线以及施 工过程中辅助材料供应，所有设备安装调试、电缆施
放、表计安装，本工程含设计费、试验费、运行准备费、二级负荷安装(含材料)及规费。本工程不含：电气工程土建部分，所有电缆桥架，表计配套费(乙方协助甲方申请开户)。 二、工程造价 4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元￥ 三、建设工期 5、根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后45日历天。 6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延; (1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。 (2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。
电力物资采购合同 篇一：电力设备采购合同 电力设备采购合同 供方：合同编号：需方：签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就供方向需方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。 一、设备的名称及合同价款 1、产品的名称及规格型号，详见合同附件。 2、合同总价款：元，大写：。 二、质量标准： 质量标准按照国家标准执行。 三、出卖人对质量负责的条件及期限： 正常使用条件下，质保期为2年。四、交（提）货地点和费用负担： 费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。四、验收： 买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的所有费
用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 五、付款及结算方式、时间及地点： 合同签订后，甲方付合同价款的20％作为预付款，出卖人将货送到买受人指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的50，安装验收合格后，买受方付至合同总价款的95，余款5作为质保金，待保修期（两年）满后买受方支付出卖人。六、本合同解除的条件：货、款两清。七、违约责任： 1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。 3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。八、合同争议的解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。九、本合同自签字盖章之日起生效。
电力配套工程合同 甲方（单位全称）： 法定代表人： 联系地址： 联系电话： 乙方（单位全称）： 法定代表人： 联系地址： 联系电话： 依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，根据工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，对本工程建设项目，经双方协商一致并达成一致意见，签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程施工建设范围：
厂房单体、水泵房、门卫、电信弱电机房、物业用房、垃圾房、绿化浇灌、景观照明等配电。开关站设备及安装、10 KV 电缆排管及敷设、箱变设备及安装、箱变及分支箱设备基础土建施工、分支箱设备及安装、电力排管过河顶管工程施工、0.4 KV 低压出线电缆排管及敷设、电缆排管后沟槽覆土、分支箱出线电缆排管及敷设直至单体厂房计量电表箱设备及安装、挂表送电。 四、承包方式： 合同总价一次性包干闭口合同。工程总价不因法律、法规、国家政策变化而调整；不因供电部门价格变化（含材料调价）及供电部门预算、设计、工询方案变化而变更。 五、工程期限： 自年月日进场施工至年月日电力排管和设备安装竣工（在前述期限内，乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保月日送电至用户终端）。 六、工程总造价： 合同一次性包干总价为人民币元整（元）该总价已包括：开关站设备及安装、10 KV电缆排管及敷设、箱变设备及安装、箱变及分支箱设备基
础土建施工、分支箱设备及安装、电力排管过河顶管工程施工、0.4 KV低压出线电缆排管及敷设、电缆排管后沟槽覆土、分支箱出线电缆排管及敷设直至单体厂房计量电表箱设备及安装、挂表送电。即完成上述内容而向电力公司支付的所有配套费用。 七、付款方式： 1、合同签订后十日内甲方向乙方预付人民币万元。 2、甲方支付给电力公司的用于电力配套费用（该电力配套费用由甲方直接支付电力公司，并在本合同总价中予以扣除，不足部分由乙方支付）。 3、在工程验收合格且送电后三十日内结算余款（如有）付至总造价的%。 4、%余款（如有）在竣工备案通过后的二年保修期到期后个工作日内付清。 八、设备、材料、质量认定： 1、乙方供应的材料、设备明细表见附件（含数量、技术参数及指标）。 2、乙方供应采购的设备，必须附有产品合格证及相关质量检验报告才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 简易电力施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 根据〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、白愿、公平和诚实守信的基础上，经友好协商一致，就安装变压器一事，订立该合同。 一、工程内容： 二、工程名称：_______________________________________ 」 三、承包方式：。 四、工程总造价：人民币元（大写元正）, 五、付款方式：。 六、开工日期：。 七、竣工日期：。 八、要求：工程所采用的材料必须是国家标准的合格产品，同时要有产品质量合格证、准用证、生产许可证等所有入网手续；所有材料必须是全新产品，绝对不得使用翻新或假冒伪劣材料；安装人员要具有通过电力部门认可的上岗资质证书，乙方负责施工全过程的安全工作，由于施工管理不善所造成的白身及第三者的安全及经济责任均有乙方承担全部责任，否则按违约条款进行处罚。 九、乙方承担工程的管理及所有费用。 十、免责条款：因不可抗力原因（国家规定的）致使本合同不能
继续履行或造成的损失，甲乙双方互不承担责任。 十一、争议的解决：本合同的履行过程中发生纠纷，应通过协商解决，协商解决不成的，可以向地区人民法院起诉。 十二、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可订立补充条款, 补充条款和附件均为本合同组成部分，与合同具有同等法律效力。 十三、本合同及附件一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。 甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章） 甲方代表：（签字）甲方代表：（签字） 日期：年—月—日日期：年—月—日
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力建设工程施工合同
编号：FS-DY-20192 电力建设工程施工合同 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条
款》中指定的代表人。 5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10．工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 11．合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 12．经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预
湖北省物价局关于新建住宅供电配套工程建设价格的通知 【法规类别】价格综合规定 【发文字号】鄂价环资规[2011]4号 【发布部门】湖北省物价局 【发布日期】2011.02.09 【实施日期】2011.02.10 【时效性】失效 【效力级别】地方规范性文件 【失效依据】湖北省物价局关于新建住宅供电配套工程建设价格有关问题的指导意见 湖北省物价局关于废止一批价格文件的通知 湖北省物价局关于新建住宅供电配套工程建设价格的通知 （鄂价环资规[2011]4号） 各市、省直管市物价局，省电力公司： 《省物价局关于新建住宅供电配套工程建设收费标准的通知》（鄂价能交〔2010〕33号）自2010年2月10日试行以来，对规范新建住宅供电配套工程建设价格行为，保障居民安全、优质、可靠用电发挥了重要作用。根据试行情况，经请示省人民政府同意，决定对新建住宅供电配套工程继续实行统一价格（收费）、统一维护管理政策，现就有关事项通知如下：
一、凡在本省省辖市、省直管市城市规划区范围内新建住宅建设项目的供电配套工程建设价格（收费）按本通知执行。 二、供电容量配置标准 1、每户住宅建筑面积在60平方米及以下的按4千瓦/户配置； 2、60平方米至120平方米（含120平方米）的按8千瓦／户配置； 3、120平方米至150平方来（含150平方米）的按12千瓦／户配置； 4、150平方米以上的按l6千瓦/户配置。 公建设施供电基本容量，原则上按每平方米60瓦的标准配置。 三、新建住宅供电配套工程建设收费标准 1、新建住宅供电配套工程建设费按《建设工程规划许可证》核定的建筑面积计收：武汉市为每平方米130元，宜昌市、襄阳市、黄石市、十堰市为每平方米107元，其它省辖市为每平方米97元，省直管市为每平方米90元。 住宅小区内公用照明按照有关规定配置容量，不另行收费。 经济适用住房、廉租住房建设按上述标准的85%收取。 2、用户对配置要求超过基本容量配置标准的，居民住宅每户每提高1千瓦，收费标准提高10%；公建
电力施工合同 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围：；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：＿。 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；
d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写 ￥。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人； 六、施工准备
The role of the contract is first to protect the legitimate rights of both parties. If the terms of the contract are violated, the contract is evidence that the other party seeks justice. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 2020标准供电工程施工合同(完 整版)
2020标准供电工程施工合同(完整版)合同的作用首先是保护当事人双方的正当权利。“口说无凭，立字为证”，如果有一方违反约定而不满足另一方的要求，合同就是另一方讨回公道的证据。下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的***项目供配电工程按期保质完工，经双方友好协商，订立本合同，共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包内容及范围 1、。 2、。 三、乙方负责采购的设备及材料 1、乙方负责采购的设备及材料必须选用符合国家及电力行业有关标准，生产企业应通过ISO9001质量体系认证，产品应通过“3C”认
证并通过电力管理部门批准的入网产品。若因乙方采购的设备及材料存在质量问题而影响验收的乙方应在甲方指定期限内整改到位。 2、乙方对其所安装的设备及材料负责实行质量三包，质量保证期为壹年(从送电之日起计算)，送电并将小区转为当地供电局直供电后，产品如有非人为因素损坏的质量问题，乙方应在甲方指定期限内无偿维修或整机更新设备，并保证提供产品的全套性和正常运行。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
电力工程建设合同书 发包人（甲方）： （以下简称甲方）承包人（乙方）： （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿和诚信信用的原则，甲乙双方就电力电器（高、低压：含变压器、电缆，高、低压配电柜、配电箱及户表工程，见材料清单）安装工程施工事宜协商一致，订立本合同。 一、由乙方负责甲方华盛嘉园项目配电室高、低压电力电器工程、工程设计（供电部门设计，及华盛嘉园电力设计施工图）工程安装，及大冶市供电公司等所有相关手续的办理和移交以及保证有关部门验收合格，交付甲方正常使用。 二、由甲方负责提供合格的变压器（一台SCB/10/630KVA干式变压器、一台SCB/10/200KVA的干式变压器，含变压器外壳及配套的风机，高低压配电柜配电箱及低压电缆，含风机、电梯、电缆及相关的配电箱）。其详细材料见工程预算表。所有材料及设备必须符合国家有关
标准的合格产品 三、本电器户表工程126户，实行抄表到户，并实行远程监控系统，另根据物业所需装商用电表5户。由乙方负责以上电力电气材料的安装（甲方负责提供的所有电气材料要符合国家质量标准及满足甲方图纸设计要求，低压阻燃电缆及高低压配电柜由电力公司网购指定产品，所有的电缆柜、电源箱元器件均为。 四、由乙方负责以上电力电气材料的安装，高压电缆、变压器及高、低压配电柜等材料的调试、计量及大冶市供电公司的所有相关手续的办理落实（费用由乙方负责），乙方负责保证此工程的验收合格和及时送电。 五、本工程自签订之日起50天，安装完成即交付使用，延长工期每天罚款500元。工程如出现质量问题，乙方在接到甲方通知后及时抵达现场及时处理。 六、经甲、乙双方共同协商，此工程总承包金额为玖拾万元，甲方预付款壹拾万元，工程动工后，甲方付至总金额的50%，工程安装验收完成后，甲方付至总金额的80%，正式送电后总金额付清（预留伍万元待整个配电室高、低电气工程移交供电部门后付清），工程保质期壹年。 七、本工程乙方在施工过程中，必须遵守国家的安全规
合同编号: ________________ 项目 供电工程 施 工 合 同 发包人（以下简称甲方）：____________________________________ 承包人（以下简称乙方）：____________________________________
二0—三年X月
发包人（以下简称甲方）：_______________________________________ 承包人（以下简称乙方）：_______________________________________ 甲乙双方就 _____________________ 项目供电工程，本着友好协商，互惠互利的 原则，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，达成了一致意见并签定本合同，双方共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：__________________________ 项目供电工程 2、建设地点：__________________________________ 3、建设规模：本期开发总建筑面积约___________ 平方米，其中住宅/公建__________ 平方米，地下车库________ 平方米，其余开发面积甲乙双方另行签署补充协议。 第二条：承包内容及范围 甲方委托乙方负责甲方开发的 _______________ 项目的临时用电和永久用电的设 计、施工、用电手续的办理直至竣工供电，以及供电后向沈阳供电公司移交托管。 1、临时用电工程 临时用电，从上级电源供电分界点到低压计量箱的所有供配电设施。包括线路架设、箱式变电站的购置安装及其附属设备低压计量箱等的购置安装，且乙方负责办理用电手续，甲方配合提供办理所需的资料。 2、正式用电工程 正式用电，从上级电源出线到开闭所以及各个箱式变电站电缆敷设（开闭所土建不含在内），最后由箱式变电站到供电局规定的低压电源分界点，包括供电设计、箱式变的土建和设备、电缆的敷设、配套设施（低压电缆分接箱）安装及调试等。 具体详见设计图中的全部内容
电力施工合同协议书 甲方：徐州中捷电力公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》甲方徐州中捷电力公司将XXXXXX 承包给XXXXXX 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称： 二工程量：安装4台环网柜、2台箱变、敷设3500米高低压电力电缆，相应导线、电缆、电杆拆旧。 三工程地点：扬州市区 四合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定69000元人民币，工程竣工后以工程竣工实际工程量决算为准，需要增加的工程量项目部分以供电公司要求为准，具体按实际竣工工程量结算。 五结算依据，10KV高压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价：18元/米，低压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价15元/米。箱变、环网柜1000元/台，拆除10KV高压导线10000元/3相公里。拆除电杆为300元/根（包含清理出市区，到指定回收地点）。注（不包含费用：箱变吊运费用，由甲方项目经理与乙方工程负责人共同确定）。 六适应标准、规范：国家电力工程质量验评标准，江苏省配电网工程验收规范。 七工程甲方项目经理：负责工程全过程跟踪动态管理。 八工程乙方负责人：施工全过程。 第二条甲方工作 一施工场地具备开工条件，甲方负责在开工前办理好现场交底、安全交底等相关手续。 二甲方对质量不合格处工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三负责根据乙方提供的需要的工程材料及时上报供电公司，并负责对材料供货情况进行跟踪，确保乙方的材料供应。 第三条乙方工作 一根据实际情况，会同甲方项目经理，确定现场施工方案，实际所需材料、电缆长度及电缆走向，确保电缆与现场一致，及时将施工材料会同甲方项目经理，上报供电公司。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，申报供电公司后方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，并上报供电公司，并配合甲方做好工程竣工验收工作。 四送电前必须对电缆及变压器做耐压试验，接地网做接地电阻测试，确保送电一次性成功，另外对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五用户政策处理协调方面，3000元以下政策协调费用需联系甲方项目经理，共同协商，拿出解决措施，并保留手续，交由甲方项目经理上报供电公司。3000元及以上政策协调费用由甲方项目经理逐级汇报，并上报供电公司协商解决。 六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。
电力工程施工合同范本 甲方：玉树xxxx水务局 乙方：青海省xxxxxx限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV～10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 一、工程名称：玉树县禅古新社区水利配套基础设施（供电）工程 二、工程内容： 0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程 三、工程地点：玉树县结古镇禅古新村 四、设计单位：青海省水利水电勘探设计院 五、工期： 20xx年月日至20xx年月日 五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准 六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定 （￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。
第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言：汉语 二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人： 二、乙方项目负责人： 三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。 四、监理工程师代表： 第四条甲方工作 一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。 二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三、开、竣工时间由甲方确定。 四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。 五、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。 第五条乙方工作
________工程1 ______（设备/材料名称）采购合同 合同编号： 工程名称： 买方： 卖方： 签订日期2： 1工程名称应明确到站名（变电站、换流站等）。 2此处的签订日期应与合同协议书中的最迟签订日期保持一致。
签订地点：
使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订设备/材料采购合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。 3. 对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用条款中进行约定，不得直接对通用条款进行改动。 4. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5. 国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。
目录
工程(设备/材料名称)采购合同 第一部分合同协议书 买方： 卖方： 鉴于买方有意向卖方采购设备/材料，用于 项目的建设，且卖方同意向买方供应上述设备/材料，根据《中华人民国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，买卖双方经协商一致，订立本协议。 第1条词语含义 本协议中所用词语的含义与通用条款和专用条款中相 应词语的含义相同。 第2条合同组成文件 下列文件为合同的组成部分: 2.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件； 2.2 合同协议书； 2.3 合同专用条款； 2.4 中标通知书/签约通知书（如有）； 2.5 合同通用条款； 2.6 合同附件； 2.7 招标文件和投标文件（如有）； 2.8 构成合同的其他文件。 上述文件应互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准。 第3条合同价格 本合同价格为人民币（大写）(￥)（含税），具体价格构成详见《供货围及分项价格表》（附件一）。
合同编号： XX小区送电工程建设协议书 工程名称：XX小区二期送电工程 建设单位：XX开发有限公司 实施单位： 签订日期：2013年4月3日
兹因建设需要，甲乙双方就本合同所列供电工程的办理业务，为经双方自愿，协商一致，签定本合同，并共同履行。 合同双方当事人： 建设单位:XX有限公司（以下简称甲方） 法定代表人（签章）：联系电话： 委托代理人（签章）：联系电话： 实施单位:（以下简称乙方） 负责人（签章）： 委托代理人（签章）：联系电话： 第一条：乙方承担的送电工程建设任务 工程名称：XX送电工程 工程地址：XXXXXXX 工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。 第二条：甲乙双方责任 甲方责任如下： （一）甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。 （二）依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。 乙方责任如下：
（一）居民住宅：从供电线路（或变电站、开闭站的电缆接头）至居民表计以上的所有供配电设施。 （二）公建设施：从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。 （三）送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购臵、安装、调试等费用。 （四）乙方在施工过程的安全由乙方负责。 第三条：合同金额及付款方式 经双方商议，合同总金额为人民币 XXX元，大写肆佰陆拾陆万元整。（甲方前期购买的变压器等装臵费用150万元，施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。） 甲方先交伍拾万元做为前期费用。 如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。 第四条：规划、设计变更的约定及违约责任 合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起3日内，书面通知乙方，如乙方已开始设备材料采购，则本合同价款不变，如乙方还未开始进行设备材料采购，则按照变更后的工程量重新商定合同金额。 第五条：质量保证 （一）乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。 （二）甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道，并能满足国家标准及规范，同时符合电力部门安全运行要求。
电力工程施工合同书工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位：湖南尚美尔投资有限公司 施工单位：湖南亨通电力有限公司 年月日
10KV配电工程施工合同 甲方(发包方)：湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方)：湖南亨通电力有限公司 受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况： 1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(￥1380000元)（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。
3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕，验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任： 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电力工程建设施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方发包方委托代理人乙方承包方委托代理人依照《民法典》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。 一、工程概况工程名称工程地点二、工程范围三、材质要求四、技术要求五、工程说明六、施工方式包工包料，预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应1本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 2乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。 3、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期1、准备工期______个日历天。 2、安装工期_____个日历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。 安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。 因天气不可抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式1、工程总价_____元整。 大写_______。 2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。 3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95作为预付工程款，剩余5作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。 十、工程验收1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。
华北电网有限公司 城市新建住宅小区电力设施建设标准 （试行） 第一章总则 第一条为促进社会经济发展，适应人民生活水平日益提高的需要，规范居民住宅供电配套设施建设，提高居民用电可靠性，结合冀北地区城市经济发展和配电网现状，本着安全、经济、实用、适度超前的原则，制定本标准。 第二条冀北地区设区市市区新建的属于城市电网供电的住宅小区电力设施建设均执行本标准。 第三条居民住宅区供配电设施的建设应符合当地电力发展及城市发展规划,符合国家相关标准和规范。供配电系统的设计应与居民住宅区设计同步。 第四条居民住宅区供配电方案的制定，应根据负荷性质和容量，按照安全、可靠、经济的原则，保障供电质量，满足居民生活水平提高对用电的需求。 第五条居民住宅区内供配电设施应实现规范化、标准化，以简化设计、施工，缩短建设周期，方便运行维护，降低运行维护成本。 第六条居民住宅区供配电设备的选型应执行国家有关规定，按照运行安全可靠、技术先进的原则，采用免维护或少维护、操作简单、节能环保型的产品。禁止使用国家明令
淘汰及不合格的产品。 第七条居民住宅区内应根据城市规划要求，从美化环境、提高供电可靠性出发，应采用架空绝缘导线或电缆。低压电缆线路的配置应考虑10-15年的发展要求。 第二章供配电设计 第八条负荷性质的确定。根据《供配电系统设计规程》GB50052-95、《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)中对电力重要负荷分级的要求，住宅电力负荷分三级： 一级负荷：十九层及以上的高层住宅的消防用电等。 二级负荷：十层至十八层的高层住宅的消防用电。 三级负荷：一级和二级以外的负荷。 第九条负荷容量设计： 1．居民住宅区用电容量按建筑面积50W/m2计算，80 m2及以下的住宅按每户4千瓦配置。有特殊需要的住宅，基本配置容量根据实际需要确定。 2．公共服务设施应按实际设备容量计算。设备容量不明确时，按负荷密度估算：办公60-100W/m2；商业100-150W/m2。 第十条居民住宅区供电： 1．电源要求：
篇一：电力设备采购合同 电力设备采购合同 供方：合同编号：需方：签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就供方向需方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。 一、设备的名称及合同价款 1、产品的名称及规格型号，详见合同附件。 2、合同总价款：元，大写：。 二、质量标准： 质量标准按照国家标准执行。 三、出卖人对质量负责的条件及期限： 正常使用条件下，质保期为2年。四、交（提）货地点和费用负担： 费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。四、验收： 买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 五、付款及结算方式、时间及地点： 合同签订后，甲方付合同价款的20％作为预付款，出卖人将货送到买受人指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的50，安装验收合格后，买受方付至合同总价款的95，余款5作为质保金，待保修期（两年）满后买受方支付出卖人。六、本合同解除的条件：货、款两清。七、违约责任： 1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。 3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。。八、合同争议的解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。九、本合同自签字盖章之日起生效。 甲方：（盖章）乙方：（盖章）法人代表：法人代表：地址：地址：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：时间： 时间：篇二：(001)电力设备材料采购合同 ________工程1 ______（设备/材料名称）采购 合同编号： 工程名称： 买方： 卖方： 签订日期2： 1工程名称应明确到站名（变电站、换流站等）。 2此处的签订日期应与合同协议书中的最迟签订日期保持一致。 合同签订地点：使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订设备/材料采购合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划
供电工程委托协议书 甲方：宽城洪翼房地产开发有限责任公司承德分公司 乙方：承德市东飞建筑电力设备安装工程有限公司 为了确保宽城洪翼房地产开发有限责任公司承德分公司电力工程保质、保量按期完工，本着优质、经济的原则，经双方友好协商达成如下委托协议： 一、甲方委托乙方代理如下电力相关事宜： 1、就甲、乙双方确认的供电方案和计量方案，乙方代表甲方协调承德市相关电力部门关系，保证其通过批准时的最优，。 2、乙方根据上述已经批准的供电方案和计量方案，向甲方提供相应的工程设计方案，由甲方最终书面确认后方可实施。 二、甲方委托乙方的电力施工范围： 1、小区外电源工程。 2、小区内所有楼房变配电室设备安装工程。 3、小区内所有楼的单元总配电箱，所有配电电缆的敷设、连接，电缆管道沟及检查井的挖填工程。 4、小区内所有住宅一户一表的安装。 三、乙方施工工程中所需的电力设备及辅助材料应本着优质价廉的原则，所购设备及材料必须具备合法有效的产品合格证和电力入网许可证，并能达到承德市相关供电部门验收合格的标准。 四、对于甲方所委托的施工工程，乙方承诺积极安排施工，确保工程进度，并负责与承德市相关供电部门积极协调，保证各栋号电气工程
竣工前的正式电投用。 五、工程总造价、施工工期、工程质量保障，后期维修、付款方式等内容待工程施工图、预算、施工组织设计等工作如约完成后，正式签订工程施工合同明确。 六、乙方承诺将帮助甲方协调相关供电部门。此合同签订后，小区内所有电气工程（电器材料、电缆、高压柜、低压柜及变压器等）由乙方采购，在保质保量的同时按预期完成电气工程。确保在甲方房屋交工前提前送电。 七、为保证工程顺利进行甲乙双方协议后，要严格按协议内容执行，任何一方不得私自修改协议，如有异议双方协商解决。但如甲乙双方任何一方违反本协议约定，则另外一方有权单方解除本协议。届时，另外一方有义务3日内书面通知违约方，并由违约方支付人民币20万元整的违约金，本协议自乙方电气工程完毕后终止。 八、协议一式四份，甲乙双方各执两份。 委托方（盖章）：宽城洪翼房地产开发有限责任公司承德分公司 代表签字： Adidas阿迪达斯14新款男户外休闲多功能越野跑步鞋M20293 委托方（盖章）：承德市东飞建筑电力设备安装工程有限公司 代表签字： 2014年06月10日