编号：________ 电力低压线路施工合同范本
甲方：______________________
乙方：______________________
签订日期：_____年____月____日
第1 页共8 页
电力低压线路施工合同范本
电力低压线路施工合同范本(一)
甲方:
乙方:
因甲方用电需要，根据中华人民共和国《合同法》有关规定，就中国石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：
一、协议内容：
1、临时安装1台XXX变压器。
备注：以上施工用材除XXX变压器由甲方提供外，其余所有材料均由乙方提供。
二、工期：
日历工期：本协议签订后，乙方应在10日内完成上述施工内容 (因暴雨、大雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延)。
三、质量标准：
乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。
第 2 页共 8 页
四、安全要求：
在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保安全，因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应承担全部责任。
五、质保：
乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。
六、甲方的权利和义务:
1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。
2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。
3、甲方有义务在乙方要求工作协助时，对乙方进行必要的支持。
4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。
七、乙方的权利和义务:
1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。
2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。
3、竣工验收时，乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。
第 3 页共 8 页
4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。
5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须承担全部责任。
6、因突发事件停电，乙方应立即组织抢修，并在恢复供电前通知甲方。
八、工程费用及付款方式：
1、本协议审核预算费用：XXXX整(￥XXXX.00元)
2、付款方式：乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。
3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装发票。
九、其他：
1、本协议未涉及约定条款，继续执行原合同约定。
2、协议生效：本协议从双方签字、盖章之日起生效。
3、协议份数：本合同壹式份，甲、乙双方各执份
甲方：乙方：
单位地址：单位地址：
法定代表(负责)人：法定代表(负责)人：
第 4 页共 8 页
联系方式：联系方式：
签订地点：签订时间：
电力低压线路施工合同范本(二)
甲方(以下简称甲方):
乙方(以下简称乙方):
根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工
过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。
一、工程概况及承包方式：
工程名称：
工程地点：
承包方式：包工包料(线材由甲方指定采购，由甲方负责与供货方结算)
二、承包范围：
定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米)，计元。指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件，计元; 指定乙方采购接线端子,绝缘带，计元; 维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件，计元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计元。
第 5 页共 8 页
三、工程期限及质量
工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日45天;
工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。
四、甲方责任及权利：
协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。
五、乙方责任：
1、明确施工措施和质量要求，作好施工前的准备工作，并密切协调好与高压的安装工作。
2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，概由乙方负责; 搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿; 结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据;
六、合同价款与付款方式：
1、工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价(不含电缆线)为元整(￥元);
2、付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款元整(￥元) ,本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于年月日前一次性付清其余工程款元整(￥元)。
第 6 页共 8 页
七、未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。
本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。
甲方：乙方：
法定代表人：委托代理人：
时间：年月日法定代表人：委托代理人：时间：年月日
第 7 页共 8 页
合同协议
本文至此结束，感谢您的浏览!
（资料仅供参考）
下载修改即可使用
第8 页共8 页
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
内部编号：AN-QP-HT258 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 电力线路施工合同通用范本
电力线路施工合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守： 一、工程地点 场队。 二、工程性质 包工包料。 三、工程造价 四、施工期限 自本合同签订之日起，至年月日前全部
完工。 五、付款方式 工程开工前甲方向乙方支付现金元整，工程完工经验收合格后，于年月日一次性付清余款(税票由乙方提供)。 六、工程内容： 架设10KV线路700米，导线采用LJG-50型。 七、双方的权利和义务 1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。 2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。 3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规
低压临时用电供用电协议 Both parties join tly ack no wledge and abide by their resp on sibilities and obligati ons and reach an agreed result. 甲方：________________________ 乙方：________________________ 时间：________________________ 编号：FS-DY-20529 低压临时用电供用电协议 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 I 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 I 时请详细阅读内容。 供电方：**供电有限公司城北供电所 用电方： 因用电方原因，需临时搭线用电，为明确供用电双方 的权利和义务，根据《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等电力法规，经协商一致，签订本协议。
一、用电方临时搭线用电地址 用电方临时搭线用电地点： 供电方向用电方供电变压器台区为： 二、临时用电期限：自200年月曰时至200年月日时止； 三、用电性质：，执行电价为：元/度； 四、用电方用电负荷：；电能表计为： 五、电费结算方式：电费按临时安装的电能表电量乘以 协议规定电价进行结算，如属无表临时用电，则按下列办法之 一结算电费： 1实际使用电表计量的电量＞协议规定电价； 2、用电方用电功率（kw）＞实际使用小时数x协议规定电价； 3、临时建筑楼面浇注：结算电费=楼面面积x度/平方米（单位面积用电量）x协议规定电价； 六、用电方用电前须向供电方预交电费元，用电结束时多退少补； 七、产权分界点
电力建设工程施工合同样本 (合同范本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-053604
电力建设工程施工合同样本(合同范本) 第一章一般条款 甲方：_________ 乙方：_________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1．工程地点：_________。 2．工程内容：_________。 3．工程性质：_________。 4．承包范围：_________。 二、批准单位
1．批准文号：_________。 2．业主或主管单位：_________。 三、开工日期 1．竣工日期：_________。 2．总日历工期：_________。 四、质量等级：_________。 五、承包方式：_________。 六、合同价款：_________。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 1．本协议条款； 2．本合同条件； 3．洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 4．_________。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 简易电力施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 根据〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、白愿、公平和诚实守信的基础上，经友好协商一致，就安装变压器一事，订立该合同。 一、工程内容： 二、工程名称：_______________________________________ 」 三、承包方式：。 四、工程总造价：人民币元（大写元正）, 五、付款方式：。 六、开工日期：。 七、竣工日期：。 八、要求：工程所采用的材料必须是国家标准的合格产品，同时要有产品质量合格证、准用证、生产许可证等所有入网手续；所有材料必须是全新产品，绝对不得使用翻新或假冒伪劣材料；安装人员要具有通过电力部门认可的上岗资质证书，乙方负责施工全过程的安全工作，由于施工管理不善所造成的白身及第三者的安全及经济责任均有乙方承担全部责任，否则按违约条款进行处罚。 九、乙方承担工程的管理及所有费用。 十、免责条款：因不可抗力原因（国家规定的）致使本合同不能
继续履行或造成的损失，甲乙双方互不承担责任。 十一、争议的解决：本合同的履行过程中发生纠纷，应通过协商解决，协商解决不成的，可以向地区人民法院起诉。 十二、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可订立补充条款, 补充条款和附件均为本合同组成部分，与合同具有同等法律效力。 十三、本合同及附件一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。 甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章） 甲方代表：（签字）甲方代表：（签字） 日期：年—月—日日期：年—月—日
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电力工程施工合同书(合同范 本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
电力工程施工合同书(合同范本) 甲方：玉树xxxx水务局 乙方：青海省xxxxxx限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV～10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 一、工程名称：玉树县禅古新社区水利配套基础设施（供电）工程 二、工程内容： 0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程 三、工程地点：玉树县结古镇禅古新村
四、设计单位：青海省水利水电勘探设计院 五、工期： 2020年月日至2020年月日 五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准 六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定 （￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言：汉语 二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人： 二、乙方项目负责人： 三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。 四、监理工程师代表：
文件编号：TP-AR-L9466 Written Materials Signed By Both Parties Or Several Parties In Order To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, So As To Maximize Their Interests （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 电力低压线路施工合同 正式样本
电力低压线路施工合同正式样本 使用注意：该协议资料可用在工作或生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益经各方共同协商达成一致意见后，签订的书面材料，以便实现利益最大化。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。 一、工程概况及承包方式： 工程名称：工程地点：承包方式：包工包料(线材由甲方指定采购，由甲方负责与供货方结算) 二、承包范围： 定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米)，计
8500.00元。指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件，计600.00元; 指定乙方采购接线端子,绝缘带，计3000.00元; 维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件，计6000.00元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计10000.00元。 三、工程期限及质量 工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日45天; 工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。 四、甲方责任及权利： 协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。
合同编号：YT-FS-8500-18 低压临时用电供用电协议 范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
低压临时用电供用电协议范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 供电方: **供电有限公司城北供电所 用电方: 因用电方原因, 需临时搭线用电, 为明确供用电双方的权利和义务，根据《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等电力法规，经协商一致，签订本协议。 一、用电方临时搭线用电地址 用电方临时搭线用电地点： 供电方向用电方供电变压器台区为： 二、临时用电期限：自200 年月日时至200 年月日时止； 三、用电性质：，执行电价为：元/度；
四、用电方用电负荷：；电能表计为: 五、电费结算方式：电费按临时安装的电能表电量乘以协议规定电价进行结算,如属无表临时用电,则按下列办法之一结算电费: 1实际使用电表计量的电量×协议规定电价； 2、用电方用电功率（kw）×实际使用小时数×协议规定电价； 3、临时建筑楼面浇注：结算电费 = 楼面面积×度/平方米（单位面积用电量）×协议规定电价； 六、用电方用电前须向供电方预交电费元，用电结束时多退少补； 七、产权分界点 产权分界点为用电方临时搭线与供电方低压线路临时搭接点处，搭接点至用电方电力线路及设施属用电方资产；搭接点以上至变压器线路及设施属供电方资产。附图： 注： 八、安全责任
电力工程施工合同书工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位：湖南尚美尔投资有限公司 施工单位：湖南亨通电力有限公司 年月日
10KV配电工程施工合同 甲方(发包方)：湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方)：湖南亨通电力有限公司 受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况： 1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(￥1380000元)（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。
3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕，验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任： 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问
电力线路施工合同范本 甲方：廊沧高速公路廊坊建设管理处 地址：廊坊市新华路80 号 联系人：某某 联系电话： 乙方：华北电网有限公司廊坊供电公司 地址：廊坊市新华路105 号 联系人：某某 联系电话：（自愿退股协议书） 丙方：廊坊明源电力工程有限公司 地址：廊坊经济技术开发区金源道 联系人：某某 联系电话： 传真： 开户银行：工商银行廊坊曙光道支行 帐号： 廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要，对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施实行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定，甲、乙、丙三方协商达成如下协议。 一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖
的高压输电线路实行迁改。
二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。 三、丙方受甲方委托，负责该线路迁改工程施工。 四、甲方的权利和义务 施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料； 负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新 建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作，确保群众的 合法权益得到维护，确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线 路的杆塔基础养护工作提供方便； 4 、在廊沧高速公路施工时，不得出现危害电力设施安全的行为。 五、乙方的权利和义务 1 、积极配合甲方的工作，按照甲方的施工进度要求提前做好线路的 停电工作； 2 、按照电力行业相关技术标准的要求，对迁改线路实行验收；对不 符合技术要求的迁改线路提出整改要求； 3 、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作，负责对迁改工程进度、 施工质量等实行监督和验收。 六、丙方的权利和义务 1 、按照本协议约定，受甲方委托，负责线路迁改施工； 2 、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工， 按照本协议约定的工期完成施工； 3 、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工，符合国家及电力 行业相关标准的要求，满足廊沧高速公路施工和运行要求； 1、 按照合同约定即时支付迁改线路所需工程费用； 2、 3、
低压配电工程承包合同 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。 一、工程概况及承包方式： 1、工程名称：米脂县劳动服务科低压线路工程 2、工程地点：米脂县劳动服务科 3、工程内容：施工范围内的供配电工程的安装、敷设、调试、 验收。 4、承包范围：包工包料：工程量清单报价（工程费用汇总表 和工程预算表）、本工程施工范围内一切技术资料、办理 供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验 及相关送电手续。 二、工程期限及质量 工程期限：合同签订后即开工； 工程质量：工程质量合格，保证用电正常。 三、甲方责任及权利： 1、协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程 进度的不良现象。 四、乙方责任： 1、明确施工措施和质量要求，作好施工前的准备工作，并密 切协调好与高压的安装工作。 2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，
概由乙方负责； 3、搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿； 4、结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据； 五、合同价款与付款方式： 1、工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工 程总价为叁万叁仟肆佰五十八元叁角叁分捌厘（￥33458.3380元）; 2、付款方式:合同签定乙方工程全部完工并验收合格后,一次 性付清所有工程款。 六、未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电 力法进行解决。本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 时间：年月日时间：年月日
电力安装合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程地点: 2、工程承包方式：承包人包清工。 3、工期_____ 年 ____ 月_____ 日至____ 年_____ 月_____ 日 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币______________ 元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。 第二条：关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001 和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001 并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由________ 方设计施工方案。 第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。 4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价 格加倍赔偿。 第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定 1、布局开槽完工后，支付工程款的50％给乙方，水电完工后支付工程款的30％，整体竣工验收合格后支付20 ％。 2、双方款项住来均应出具收据。 3、工程结算方式：电路_____ 米 4、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装； 5、小五金的安装； 6 后期灯具的安装；7、其他收费项目另计。 第六条：纠纷处理 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。 第七条：全同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款％支付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第八条：其它约定 1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48 小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。 第九条：附则
编号：_____________ 电力工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方： 第一部分协议书 甲方（全称）：
乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式：包工包料 二、合同工期 1、工期：自签订合同之日起天 三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率：安装工程为：________ % 土建工程为75%。 四、合同价款和支付方式： 1、合同价款：暂定元整（Y: _________ ）（人民币 _________ ）。 2、付款方式：合同签订后3个工作日内，甲方向乙方支付30%合同款，款项合计Y_ ____________ 元，工程竣工合格后甲方向乙方支付合同款；经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工 程款。 五、其他约定： 1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。 2、甲方不能按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，甲方每延误一天付款，须按本合同 价款的0.2%向乙方支付违约金。工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款，乙方向
协议编号：LX-FS-A55090 电力线路施工合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
电力线路施工合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守： 一、工程地点 场队。 二、工程性质 包工包料。 三、工程造价 四、施工期限 自本合同签订之日起，至年月日前全部完
工。 五、付款方式 工程开工前甲方向乙方支付现金元整，工程完工经验收合格后，于年月日一次性付清余款(税票由乙方提供)。 六、工程内容： 架设10KV线路700米，导线采用LJG-50型。 七、双方的权利和义务 1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。 2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。 3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。
编号：_______________ 高低压电力工程合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方：
乙方： 结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，本着长期合作的意愿达成如下协议： 一、工程名称：甲方公司范围内的所有电缆、高低压柜等工程的维修、维护、安装、调试、定值输入等。 接箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等）。 三、工程价款：根据工程实际进展情况结算（包含本工程施工所需的全部费用）。 四、施工工期：乙方在甲方规定的时间内竣工通电，供电手续完备。工程施工完毕，乙方必须 提请当地电力部门对本工程进行验收（验收合格），此费用由乙方承担。 五、使用材料要求：本工程必须按双方确认的施工材料要求施工，材料规格及材质必须符合国 家相应标准。 六、质量要求： 本工程必须经供电局验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由 乙方承担。 七、工程保修期：工程保修期为两年。自工程经当地电力部门等有关部门整体验收合格交付甲方并正式送电之日起开始计算，保修期内如出现质量问题，乙方应负责在甲方指定的期限内无偿修复。凡属保修范围内经乙方保修过的项目或部位，其保修期为该应修项目或部位修复完好并通过甲方验收之日另行起算两年保修期。 八、工程款支付：
电力工程施工委托合同书 发包方：山东潍坊科技学院（以下简称甲方） 承包方：山东华浩电力工程有限公司（以下简称乙方） 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条工程概况 工程名称：教授新村箱变工程 工程地点：科技学院教授新村 工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。 承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程 （不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等） 第二条工程总价 合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方 工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写肆拾万元整）； 2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50,0000 元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写壹拾万元整) 4、双方盖章后合同开始生效。
第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件） 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时 不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原 价或市场价办理加减账； 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付； 3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电； 3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、自柜体到厂日起履行保固条款； 5、开具本合同价上的工程发票。 第七条技术规范 按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条工程日期 1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订 后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由 甲方承担。 2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲 方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切 损失均与乙方无关； 第九条解约
文件编号：GD/FS-8386 （协议范本系列） 电力低压线路施工合同详 细版 It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
电力低压线路施工合同详细版 提示语：本协议文件适合使用于明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 甲方： 乙方： 本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够，需更换240mm 临时电线路及配电柜(1800*800*500mm)，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明： 一、临时电工程增补费用：
更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条 =500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。 二、本协议签订后工期按主合同执行。 三、其它：按订立的主合同执行。 备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地 法院诉讼解决。 甲方：乙方：
低压供用电合同 合同编号： 供电人： 用电人： 签订日期： 签订地点：
目录 第一条用电地址、用电性质和用电容量 (1) 第二条供电方式 (1) 第三条产权分界点及责任划分 (1) 第四条用电计量 (2) 第五条电价及电费结算 (3) 第六条计量失准及争议处理规则 (4) 第七条供电质量 (5) 第八条连续供电 (5) 第九条中止供电程序 (6) 第十条配合事项 (7) 第十一条质量共担 (7) 第十二条供电人不得实施为 (7) 第十三条用电人不得实施的行为 (7) 第十四条供电人的违约责任 (8) 第十五条用电人的违约责任 (9) 第十六条合同的生效、转让及变更 (11) 第十七条争议解决的方式 (12) 第十八条附则 (12)
第十九条特别约定 (12) 为确定供电人和用电人在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等有关规定，双方经协商一致，订立本合同。 第一条用电地址、用电性质和用电容量 1．用电地址： 2．用电性质 （1）行业分类： （2）用电分类： 3．合同约定容量为千瓦，该容量为用电人最大用电容量。 第二条供电方式 1．供电人向用电人提供380/220V交流50Hz电源，经以下变压器向用电人供电： (1) 公用变压器。 (2)公用变压器。
（3） 2．因电网意外断电影响安全生产的，用电人应自行采取电或非电保安措施。用电人若有保安负荷时，应自备应急电源，并装设可靠的闭锁装置，防止向电网倒送电。 （1）用电人自备发电机千瓦，闭锁方式为。 （2）不间断电源（UPS）千瓦。 第三条产权分界点及责任划分 供用电设施产权分界点为： 1. 2. 供用电设施产权分界点以文字和附图表述，详见《供电接线及产权分界示意图》（附件二）；如二者不符，以文字为准。分界点电源侧产权属供电人，分界点负荷侧产权属用电人。双方各自承担其产权范围内供用电设施上发生事故等引起的法律责任。 第四条用电计量 1．按照规定，每一受电点内按不同电价类别分别安装电能计量装置，其记录作为向用电人计算电费的依据。
YOUR LOGO 电力施工合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
电力施工合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围：；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：_. 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容） 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：xx年xx月xx日，竣工日期xx年xx月xx 日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行； d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥. 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；
电力工程建设施工合同范本2018 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方（发包方）： 委托代理人： 乙方（承包方）： 委托代理人： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程范围： 三、材质要求： 四、技术要求： 五、工程说明： 六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求 风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在
监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。 （1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 （2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。 （3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 1、准备工期：个日历天。 2、安装工期：个日历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前 3 天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式 1、工程总价：元整。大写。 2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。 3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的 95作为预付工程款，剩余 5作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。