消防改造工程合同
这是一篇由网络搜集整理的关于消防改造工程合同范本的文档，希望对你能有帮助。
甲方：南京市消防工程有限公司四川分公司
联系人：联系电话：
乙方：
联系人：联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防条例实施细则》及其它有关法律、法规的规定，在平等、互利、自愿的.基础上，经甲、乙双方友好协商决定，将甲方位于羊西丰德中心801-803室消防改造人工及其设备安装调试验收，委托乙方。协议内容如下：
第一条：工程概况
1. 2. 3. 工程内容和范围：
甲方委托乙方进行羊西丰德中心801-803室消防改造人工及其设备安装调试验收（详见清单表）
工程造价：37110元大写：叁万柒仟壹佰壹拾元。
施工工期：积极配合工程整体进度，以实际施工日期为准。
第二条：工程价款的支付与结算
本协议签署后，乙方撤除及安装完成工程量的95%（DN25喷头二次安装需装修吊顶矫正后进行），甲方支付人工费用人民币：35254.5元；设备安装完成后系统调试前支付剩余全部款项人民币：1855.5.元
第三条：工程保修
1. 乙方仅对本协议第一条第三项所列之工程范围内各项工程，向甲方负保修责任。
2. 保修期限自调试完成后次日起壹年整。
第四条：争议解决
发生争议时，双方应积极协商，协商解决不成时应向当地人民法院提起诉讼。
第五条：协议期限
本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
第六条：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。
甲方：（公章）乙方：（公章）法定代表人：
委托代理人：
日期：
法定代表人：委托代理人：日期：
消防维修合同协议书文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
编号：JWD2017-020 消防安装合同发包方： 承包方：山西安宁消防设备有限公司
消防报警设备安装合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：山西安宁消防设备有限公司（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方委托乙方对山西省煤炭中心医院内的消防设施系统进行安装，经甲、乙双方友好协商，达成如下合作协议： 一、工程概况 1、工程名称：山西省煤炭中心医院消防系统安装 2、工程地址：山西省太原市小店区学府街 3、承包范围：山西省煤炭中心医院自动报警系统安装 4、承包方式：包工包料 二、工程工期 1、工程开工日期：年月日 2、工程竣工日期：年月日 3、在施工过程中，由于使用单位造成工期延误,乙方可顺延工期。 三、工程承包价款 甲方以总价50000元（大写：伍万元整）就山西煤炭中心医院消防设施工程发包于乙方,本次安装工程结算方式为现金或转账，如甲方额外要求增加工程量，结算价格为本合同价款加签证工程量。 四、付款方式 乙方进驻施工现场，甲方付合同价款50%即人民币（25000）元整，乙方施工完毕，甲方将剩余合同款50%即人民币（25000）元整支付乙方。
五、甲方权利义务 1、提供本次维修必要的施工需求。 2、组织必要的安保人员配合施工期间的作业。 六、乙方权利义务 1、严格按施工规范要求施工，确保工程质量。 2、遵守文明施工规定，严格执行现场规章。 3、搞好施工组织，确保在合同工期内如期交验。 七、争议解决 在本合同实施过程中，双方如有争议，以协商解决为主，协商不能解决时，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。 八、合同份数 本工程合同式份，经甲、乙双方代表签字后生效。甲乙双方各执 份，具有同等法律效力。 甲方：乙方: 盖章: 盖章: 签字: 签字: 日期：日期： 账号： 开户行：中国光大银行股份有限公司并州路支行
编号：_____________消防改造工程合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（发包方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 根据《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》，经甲乙双方协商，就消防改造工程的消防水喷淋、自动报警、消火栓分项工程分包给乙方的有关事宜达成以下协议： 第一条工程概况 1、工程名称：项目消防工程 2、工程地点： 3、工程内容和范 围： 第二条工程日期 本工程具备施工条件且无不可抵抗力因素下预计完工。 预计从自年月日起 至年月日止。（工期从正式进场日开始计算） 第三条承包方式 承包方式采用总价包干方式，即本工程乙方必须包报建及费用、包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包配合费、包调试、包验收通过、
包施工安装发生水电费、包利润及税金等方式进行，工程未经甲方同意不得分包。 第四条工程价款及支付方式 本协议签署后，乙方撤除及安装完成工程量的%，甲方支付人工费用人民币元；设备安装完成后系统调试前支付剩余全部款项人民币元。 第五条材料的提供 1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提供的材料设备除外）。 2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。 3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。 4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。 第六条工程质量 工程质量标准：按消防主管部门审批通过的设计图纸组织施工并达到图纸和规范要求。 第七条双方责任义务 1、甲方责任
二次改造消防工程施工合同 甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，甲方确定由乙方承包“”二次改造消防工程施工，为了工程顺利推进，明确双方的权利义务，保障甲、乙双方的利益，在甲、乙双方自愿以及完全清楚本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，签订本合同。 一、工程概况及范围： 工程名称：二次改造消防工程 工程地点： 建筑规模： 工程内容： 1、小区报警系统联网设计、变电所设计、柴油发电机房设计， 2、小区报警系统主机、区域机采购安装小区系统组网调试，桥架、多线控制线路、联网线路安装。 3、小区消火栓系统、自动喷水灭火系统管网改造（不包括单栋建筑内班组施工的内容）， 4、变电所气体灭火装置、报警系统、通风防排烟系统设备采购安装，柴油发电机房灭火系统、报警系统、通风防排烟系统设备采购安装， 5、消防工程资质、 6、防火门资料另外计价， 7、对于单体建筑消防设施改造提出整改方案，由原施工班组负责整改施工 消防改造消防工程达到验收条件、消防检测通过取得消防检测报告。
二、工程承包方式及造价： 本工程消防报建造价（含税（专票））为人民币大写金额和小写金额 本工程施工造价（含税（专票））为人民币大写金额和小写金额 本工程总造价合计为人民币（含税（专票））大写金额和小写金额 采用包工包料的固定总价合同的承包方式。 账户名称： 开户行： 账号： 工期及保修： 1、本工程工期随装修进行. 2、保修自验收合格后一年。 三、付款方式： 1、自本合同签订生效之日起二日内，甲方需支付乙方备料款人民币 大写金额和小写金额，甲方收到消防合格证后二天内支付剩余 的大写金额和小写金额。 四、双方责任： （一）甲方责任： 1、负责免费提供施工用水、用电。 2、负责按合同约定付款方式按时支付工程进度款。 3、负责现场管理并协调与其他工种之间的配合，当施工过程发生较 大困难给予必要的支持。 （二）乙方责任： 1、负责按照图纸要求按期按质完成施工，严禁偷工减料，现场点位 改造，须经得甲方确认后，方能施工，否则甲方有权要求乙方
工程消防（改造）施工合同 发包人： 承包人：************* 年月日
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写）付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。 2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
消防整改工程承包合同范本 发包方： 承包方： 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、承包方式： 二、合同工期 计划开工日期：_______年_____月_____日，竣工日期：_______年_____月_____日，总______天。 三、工程造价、付款方式及质保金 1、工程造价：______________元 2、付款方式：本工程_______预付款。工程完工，验收合格后，经甲方审计完成后_______天内按审计金额的_______%付款。 3、质保金：本工程保修期为_______年。保修期满，无质量问题_______天内，甲方付清剩于工程款。 四、工程质量及验收标准 1、本工程以有关部门与国家的相关标准、规范为标准，共同验收。 2、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》、及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 五、安全施工 1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担由此造成的一切损失。 六、质量保修 1、本工程免费质量保修期限为_______年，终身维护保养。 2、乙方在接到甲方维修通知后_______小时内到达现场并及时处理。 3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用。 4、保修金支付方法 质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。 在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二款规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。 在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。
消防维修工程合同范本 发包单位: (简称甲方) 分包单位:(简称乙方) 根据《中国人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体情况，双方本着互惠互利的原则，为明确各方的权利和义务，经友好协商签订本合同，合同条款如下: 一、工程概况 l、工程名称:火灾报警系统、消火栓系统、喷淋系统维修改造工程 2、工程地点: 3、承包内容:火灾报警系统、消火栓系统、喷淋系统工程的维修改造调试施工，直至工程开通、合格。 4、承包方式:总承包 5、工程造价: 大写捌万元整(小写:80000.00元整); 二、双方责任和义务 (一)甲方 1、甲方应给乙方创造必要的施工条件(施工用水、电及有关材料存放场所)。施工当中若遇到甲方负责的事项，甲方应及时解决，并做好施工交叉部分的协凋工作。 (二)乙方 1、乙方必须按有关规定、规范进行施工，并接受甲方单位的监督。 2、乙方必须紧密配合施工，不得拖后腿。 3、乙方在施工期间及时做好工程的有关施工资料。 三、结算与付款方式 l、付款方式： 签订合同后甲方预付工程款：贰万元整（￥20000.00）给乙方，管道维修、报警设备布线安装完毕后甲方预付工程款：叁万元整（￥30000.00）给乙方，工程余款待工程结束后一次性付清工程款：叁万元整（￥30000.00）。 四、工程质量
本工程质量等级为合格，按照《建筑安装工程质量验收评定标准》、现行国家安装工程标准、规范进行检测。若因安装不规范不合理乙方必须及时组织返工修复，直至合格。 五、违约责任 本合同经双方代表签字盖章生效后，除不可抗拒原因外不得单方面中止合同，否则即为违约， 违约方按照合同规定经当地法院仲裁后赔偿另一方经济损失。 六、其它 l、乙方施工人员进大楼施工，必须遵守大楼各项规章制度。 2、乙方在施工期间，必须做好安全防范工作，甲方协助乙方解决困难，甲方制定出施工期间安全防范措施的制度，乙方人员必须无条件严格执行。 3、本合同未尽事宜，协商解决，协商条款与本合同一并实施，并具有同等法律效力。 4、本合同经双方代表签字盖章后生效，工程完工结算付清全部工程款后终止。 5、本合同壹式贰份，甲、乙、双方各执壹份。 甲方（盖章）： 代表（签字）： 签订日期：年月日 乙方（盖章）：代表（签字）：签订日期：年月日
消防工程施工合同范本2018最新整理版 合同范本
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程项目 1、工程名称：_______________________项目消防工程 2、程地点： 3、承包范围：按甲方提供的_______________________项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、___________消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案，供货及安装内容为：
（1）与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程。 （2）消火栓系统：包括整个商住楼室内外消火栓系统。 （3）喷淋系统：包括整个商住楼自动喷淋系统。 （4）自动报警及联动控制系统：包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备。 （5）消防广播、电话系统设备及控制线路；消防广播兼做背景音乐。 （6）整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路，各设备从相对应的双电源转换器直接取电。 （7）消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 （8）移动灭火器设备配置。 （9）风机、防火卷帘设备及控制线路；双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 （10）切断非消防电源线路。 （11）消防水池水位报警系统、线路等。 （12）消防设备的监控及反馈系统。 （13）气体灭火的设计、施工。 上述消防设计图纸，由乙方负责报送___________消防局审核批准后，才能进行消防工程施工；如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过________消防局审核和验收的，增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。
工程编号： 合同编号： ******大厦施工总承包 -消防工程补充协议书 工程名称：******大厦-消防工程 工程地点：深圳市宝安中心***路***路交界处 发包人： 承包人： 日期：
合同补充协议书 发包人(全称)：（简称甲方） 承包人(全称)：（简称乙方） 甲乙双方经友好协商，在原合同《******大厦工程施工总承包合同》基础上订立本补充协议。原合同与本协议不一致的，以本协议条款约定为准。具体补充条款如下： 一、工程概况： 1、工程名称：******大厦-消防工程 2、工程地点：深圳市宝安中心区***与**路交界处 3、工程内容：室内外建筑消防工程 4、面积用途：55730.2平方米，超甲级写字楼，初步规划为地下三层+一层夹层停车库，地上部分23层，高度100米内。 二、承包范围： 1、承包范围包括消防电控系统（含火灾自动报警及消防联动系统、消防广播系统、消 防对讲系统、防火门监控系统）、消防水系统（含室内消火栓、喷淋系统）、气体灭火系统及防排烟及通风系统的深化设计、防火卷帘门、挡烟垂壁等、材料及设备供应、安装、调试、验收及质保； 2.消防电系统： 2.1消防施工范围：对施工图纸范围内的所有自动报警及控制线管及穿墙（板）电线导管预留、预埋的检查、确认（位置、标高等参数）；消防对讲电话、消防广播、火灾自动报警、防火门监控及其联动等控制线路敷设；消防电缆桥架、线槽的订货、采购及安装；负责消防系统的所有明配电线管订货及安装；火灾探测器、手动报警按钮、扬声器、警铃等火灾探测、门磁开关及报警设备供应、安装及调试；火灾报警控制器、对讲电话主机、消防广播、防火门监控及消防联动柜等设备供应、安装及调试；消防联动调试；系统防雷接地、设备防雷接地安装；配电箱/控制箱的出线端子到风机等的线、缆敷设及接线、调试工作（含控制回路）；负责完成控制柜出线的所有线、缆敷设、桥架或电线保护管的安装（如果需敷设）及接线、调试工作；负责完成从所有电梯机房电梯控制柜内到消防控制中心电梯对讲线及电梯迫降线的采购及敷设（规格、型号由电梯公司提供），接线工作由电梯安装单位完成；负责完成从消防水箱液位控制
消防工程施工合同 发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 二、工程承包范围 按工程施工图纸施工,具体包含的工程项目内容如下: (1)火灾自动报警系统、室内消防栓系统、水喷淋系统、气体灭火系统等 (2)洞口的预留、预埋、消防报警线管预埋及;不含封堵。不包含消防水泵的强电电缆及控制柜强电电缆。 三、工程承包方式 包工、包料、包质量、包工期、包维修、包安全责任。 四、合同工期 开工日期:年月日
竣工日期:年月日 合同工期总日历天数天 开竣工日期以甲方(监理)的开竣工报告及满足甲方主体工程交工要求为准。 五、工程质量标准及验收: 1.工程质量标准优良 2. 质量验收: (1)本工程由甲方、乙方、监理单位及政府消防主管部门依照施工图纸、 第 1 页共6 页 设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准,规范进行验收。 (2)工程质量必须符合: 《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《火灾自动报警系统施工及验收规范》G B50166-2001 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(2003版)GB50261-96 《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
(3)乙方所进场的各种材料,必须有出厂合格证书、试验、化验报告单、使用说明书、检测、检验报告和设备验收标准。不合格的材料、设备不允许进场使用和安装,且检测、化验的费用由乙方承担。 (4)乙方负责对所施工范围材料设备,按消防主管部门验收要求,送至消防产品质量监督检测站检测,并保证如期通过检测。非本合同施工范围内的材料设备的检测,乙方负责配合送检,相关费用由具体实施方负责。 六、工程造价: 1、工程造价:本工程造价为()。 2、工程设计变更和现场签证: 1) 甲方安排乙方进行为现场施工服务的非合同内的工程项目,乙方必须无条件按要求施工,同时要及时上报工程量及价格给甲方并办理现场签证手续。 2) 乙方无权对本工程设计进行变更,因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致的损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。 3) 甲方根据工程的实际情况需对原设计进行变更,应以书面形式提前一周向乙方发出通知。 4) 由于甲方设计变更和现场签证而造成合同价款增加或减少,由乙方及时向甲方按规定办理签证手续,调整合同价,除此之外,甲方概不接受乙方对合同价款增加的请求。因设计变更和现场签证而造成工程造价的增减应按如下方法处理: a、本合同附件的预算中已有适用于变更工程的价格,参照该价格计算。 b、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经甲方现场负责人确认后执行。
编号: 消防改造施工合同 项目名称： _______________________________________________
消防改造施工合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定和改造工程的有关要求，结合本工程的具体情况，为明确双方义务及权利，保证施工正常进行，经双方协商一致，特定立本合同。 第一条、工程项目 1 工程名称： 、 2、工程地址： 3 工程范围： a.协助甲方进行消防申报审批验收 、 b.消防水、电系统改造 c.消防、电气检测 第二条、工程期限 本工程具备施工条件且无不可抵抗力因素下预计_天完工。预计从一 _月一 _日至—月―日。（工期从正式进场日开始计算） 第二条、工程造价 本工程造价为：RMB _____________ 元（大写：___________________ ） 第三条、工程款支付 工程款的支付：签定合同后甲方按照下表约定分次向乙方预付或支付工程款，甲方不按时拨付工程款，乙方有权进行停工，甲方承担由此造成的一切后果。 第四条、不可抗力签约双方中的任何一方，由于战争或严重的火灾、水灾、地震、暴风雨和其他不可
抗力事件而影响合同履行时，受事件妨碍的一方对这种不能履行或延迟履行不负责任。 第五条、工程监督乙方供应的主要材料应符合国家要求，甲方有权监督工程材料及施工质量，如不符合规定，通知乙方返工重做，其费用及损失概由乙方负担。 第六条、工地管理1、乙方工人应严守施工现场管理制度，如有规定外行为触犯地方治安条例，所引起的纠纷，概由乙方负责，与甲方无关。 2、甲方需向乙方提供材料、设备的存放场地，并提供现场施工用电、用水等正常施工所具备的条件。 第七条、工程责任1、本工程验收前，现有已完成成品及未完之材料等皆归乙方所有，如保管不当而导致损失，概由乙方负责。 2、现场已竣工的工程成品保护，乙方应严格遵守，如发生损坏，乙方应负赔偿责任。第八条、工地清理 施工中产生的垃圾，乙方应清除至甲方指定地点。拆除的管料、阀门等可回收物归乙方所有，乙方有权自行处理。工程完工后，所有工地废料、杂物及临时设备等，由乙方负责清运至指定堆放处。第九条、竣工验收标准与保修1．乙方严格按照图纸施工，符合水暖施工规范要求。2．在甲、乙方进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿 修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成，经验收合格后，再进行移交。3．工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责免费保修一年。在保修期内确因乙方安装造成的质量问题，乙方应负责无偿修理。保修期满后乙方有责任对本合同的货物提供及时有偿的服务。 第十条、保修条款1、乙方在保修期内工作范围为：就工程所涉及的全部项目的损坏或质量问题进行更换或修复，属于甲方使用不当造成的损坏除外。
二次装修工程消防改造施工合同 甲方：乙方： 联系电话：联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防条例实施细则》及其它有关法律法规的规定，在平等互利自愿的基础上，经甲乙双方友好协商决定将甲方位于济南市北园大街与历山路交汇处豪鲁大厦1-3层共计7000平方米消防改造工程委托给乙方施工。协议内容如下： 第一条：工程概况 1.工程名称：消防改造工程 2.工程地址：济南市北园大街与历黄路交汇处豪鲁商厦1-3层。 3.工程内容和范围： 甲方委托乙方进行的消防设施改造工程包括：消防电报警系统和水喷淋系统，消防标志的配置：以及室内消火栓箱的改造配置。 4.工程总造价万元 5.施工工期为天。 6.报价说明：本工程报价包括消防电报警系统和喷淋系统改造及材料供货安装、系统的调试费用以及报批手续，消防验收等费用，不包括施工过程中所发生的系统泄水费及施工现场发生的水电费。 第二条：工程质量 质量应符合国家消防部的验收标准，设计要求中未提到的要达到国这质量评定标准的合格等级。 甲方应该按照乙方及济南市公安局消防局要求提供完整合规有效的消 防验收手续资料。 甲方确保各专业施工改造符合国家机关相规定，督促其他相关专业完成改造区域施工，并已达到消防验收及开业前消防安全检查的条件。 第三条工程价款的支付与结算
本协议签署后，施工人员进入施工工地即付总价的30%即元，改造完毕当日即付至总价款的70% 元，余款待相关部门验收合格取得合格证后一次性结清即元。 第四条工程保修 1.乙方仅对本协议第一条第三项所列之工程范围内各项工程，向甲方负责保修责任。 2.保修期限自消防验收合格次日起一年整。 3.保修期内，若因乙方工程责任所产生的保修问题，乙方应积极予以解决，并按各设备保养要求进行维护，其费用由乙方负责。乙方若未依约进行保修甲方书面通知15天后工程仍未进行维修，甲方可委托他人进行维修，所产生的费用甲方有权向乙方追偿。因甲方原因致使乙方无法进行保修损失由甲方自行承担，因非工程责任原因造成的损坏不在保修范围内。 第五条争议解决： 发生争议时，双方应积极协商，协商解决不成时应向市人民法院提起诉讼。第六条协议期限 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效 第七条 本协议一式四份，甲乙双方各执两份，均有同等法律效力 甲方：乙方： 日期：2016年月日
消防改造施工合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-947941 消防改造施工合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 发包人(全称)：xx宾馆以下简称【甲方】 承包人(全称)：北京xx消防工程有限公司以下简称【乙方】 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：xx消防改造工程 2、工程地点：北京市丰台区 3、建筑面积：暂估建筑面积：4000 m2 第二条承包范围及承包方式 1. 分包工作内容及范围： 本次承包范围包括xx宾馆消防火灾自动报警系统及联
动系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统(含泵房设备、屋顶消防水箱供货安装)、防排烟系统及未明确的可合理推断出的内容(每单项的施工内容包括但不限于工程量清单中所列明内容)。具体包括但不限于安装消防喷淋系统，增加喷淋泵;安装消火栓系统;安装烟感报警系统及防排烟系统;安装防火门;负责消防设计及费用;消防检测及费用、单项验收及工程完工后的消防总验收及整改等手续及费用等。 特别约定： 其他涉及消防工程的内容：除甲方明确不属于乙方工作范围的内容外任何图纸上显示涉及消防工程的工作内容都属于乙方的工作范围，工程量清单内未明确列出的施工项目，乙方自愿承担该施工风险，如发生超出清单中所列内容的施工项目，双方一致同意该费用已包含在合同总价内。 2.乙方还负责完成专业分包工程的配合工作，包括进度管理、质量管理、安全生产管理和招标文件中规定的其它相关配合工作、责任和义务，也包括完成成品保护、交工前的竣工清理、现场垃圾的清运，资料整理归档等工作。 3.乙方工程量清单说明：
编号：_____________消防工程改造施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写） 付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。
第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。 2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版） GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。
编号：_________________ 消防二次改造结算协议 甲方：________________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年_____ 月 ____ 日
甲方: 乙方: 1. 甲乙双方于 年 月 号签订 程合同。工程地点： 。 2. 根据原《消防改造合同》中第五条第 2小条约定的支付方式，甲方于 已付款日期 已付款金额 开票情况 合计 3. 根据以上第1、2点和原《消防改造合同》 中第五条第2小条约定，消防验收合格单岀具后三 日内支付完合同余下 烁款（即Y 元 %= 元）及乙方在收到甲方支付的第三笔款项后 天内提供合同全款的 ％税票至甲方。现因乙方自身的 原因只能提供 ％勺增值税普票，无法按合同约定提供 ％勺增值税专票，经甲乙 双方友好协商，乙方同意甲方将增值税发票的差额税率（ %- %= % 从合同余款中扣除，扣除金额计算方式如下：Y 元 （ %- % = 元。总上所述，故最终甲方只需支付乙方余款：Y 元- 元= 丿元。 第2页共3页 合同约定，工程总金额含 %税价为：Y 元（大写: 元整）； 消防二次改造工
4.经甲乙双方协商一致，乙方同意在竣工验收合格或者消防大队出具消防验收合格书后，如甲方、物业或者相关职能部门发现改造后的消防系统还有不完善或者需要乙方配合完善的地方乙方必须无条件配合，且甲方不再支付任何费用。 5.以上协议内容经甲乙双方确认，均无异议！双方签字盖章后生效，此补充协议和原《消防改造合同》具备同等法律效力。 甲方： （盖章） 委托代理人： 乙方：（盖章） 委托代理人 签订时间：年月日
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 消防改造工程合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《民法典》及《建筑安装工程承包合同条例》，经甲乙双方协商，就__________消防改造工程的消防水喷淋、自动报警、消火栓分项工程分包给乙方的有关事宜达成以下协议： 一、工程概况 1、工程名称：_______________________项目消防工程 2、工程地点： 3、工程内容和范围： 二、工程日期 本工程具备施工条件且无不可抵抗力因素下预计_______完工。 预计从______月______日至______月______日。（工期从正式进场日开始计算） 三、承包方式 承包方式采用总价包干方式，即本工程乙方必须包报建及费用、包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包配合费、包调试、包验收通过、包施工安装发生水电费、包利润及税金等方式进行，工程未经甲方同意不得分包。 四、工程价款及支付方式 本协议签署后，乙方撤除及安装完成工程量的_____%，甲方支付人工费用人民币：__________元；设备安装完成后系统调试前支付剩余全部款项人民币：_______________元。 五、材料的提供 1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提供的材料设备除外）。
2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。 3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。 4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。 六、工程质量 工程质量标准：按消防主管部门审批通过的设计图纸组织施工并达到图纸和规范要求。 七、双方责任义务 甲方责任 1、甲方负责向乙方提供消防工程所需要的装饰设计图纸和相关资料。甲方负责对乙方提供的设计方案进行施工进度及施工质量的监督。 2、甲方负责协调施工时间，正式施工前根据大厦实际情况确定好开工时间。施工中如需停工，提前2天通知乙方。 3、甲方负责安排装饰施工队伍配合乙方施工面的恢复及修补。 4、应负责提供材料及施工设备在现场的存放场所及施工人员在施工现场的临时休息场所。 5、负责要求甲方相关人员不得擅自进入乙方施工作业面。如因工作需要进入施工作业面须遵守乙方施工现场管理要求。 6、负责在乙方完工后组织、协调消防检测工作。 乙方责任 1、乙方按照甲方提供的图纸和资料，依照现场实际进行消防工程的设计并编制预算书。 2、乙方依照工程的的需要，安排专职的项目经理并配备足够的管理人员，依照设计和施工进度的需要，按期、保质、保量进行施工。
置业发展有限公司 消防工程施工合同 合同名称： 消防工程施工合同 合同编号： 发包人（甲方）：有限公司 承包人（乙方）：有限公司 签约时间：2017年月日
消防工程合同 发包人（甲方）：有限公司 承包人（乙方）：有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章，并结合本工程的具体情况，双方经协商一致并达成如下协议： 一、工程概况： 总建筑面积约 m2，项目定位为负二层、负一层为地下车库及设备间，1-4层为大型商业，5-17层为商务办公。 二、工程名称： 消防工程 三、承包范围： 施工图纸、设计变更、图纸审查、图纸会审范围内的全部消防工程的设备、材料购置及安装（包括但不限于以下内容）： 3.1 图纸范围内的施工、检测、联动调试及包验收通过等。包括但不限于以下内容： 3.1.1自动报警及消防联动控制系统：包含配电箱内火灾漏电报警探测器的联网。 3.1.2消防桥架 3.1.3与强电的节点划分：各强电需要联动的配电箱须预留消防接口，消防单位引入联动管线并连接；水泵、防火卷帘包括控制线与配电箱的连接、控制箱的安装及控制箱至设备的管线敷设、包括消防稳压装置的电源引至稳压装置控制箱、控制箱至配电箱的连接，均为消防施工范围。 3.2消防控制中心：消防控制中心设备选型及优化等。 3.3 设备设施位置受现场客观条件限制影响需调整等情况均含在总价内，施工过程中不再另办签证。 3.4以上各个系统乙方均可优化，提供优化方案的概要说明及简图，优化后须保证方案安全并保证通过消防支队等相关部门验收，优化后增加造价部分由乙方承担，减少部分自结算中按相应项目扣除。
消防工程施工合同范文 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程项目 1.1 工程名称：项目消防工程 1.2 工程地点： 1.3 承包范围：按甲方提供的项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案，供货及安装内容为： 1) 与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程 2) 消火栓系统：包括整个商住楼室内外消火栓系统 3) 喷淋系统：包括整个商住楼自动喷淋系统 4) 自动报警及联动控制系统：包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备 5) 消防广播、电话系统设备及控制线路；消防广播兼做背景音乐。 6) 整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路，各设备从相对应的双电源转换器直接取电。 7) 消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 8) 移动灭火器设备配置。 9) 风机、防火卷帘设备及控制线路；双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 10)切断非消防电源线路。 11)消防水池水位报警系统、线路等。 12)消防设备的监控及反馈系统。 13)气体灭火的设计、施工。 上述消防设计图纸，由乙方负责报送消防局审核批准后，才能进行消防工程施工；如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过消防局审核和验收的，增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。 上述1~13项工程内容涉及的材料、设备、设施均由乙方采购供货、运输和安装，所有费用包含在合同价内。 1.4 承包方式： 承包方式采用总价包干方式，即本工程乙方必须包报建及费用、包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包配合费、包调试、包验收通过、包施工安装发生水电费、包利润及税金等方式进行，工程未经甲方同意不得分包。属于交钥匙工程。 第二条：工程造价（大包干价）： 2.1 本工程大包干承包总价为（人民币）： 大写：人民币（￥元）。
2020年消防工程施工合同协议书Contract agreement of fire protection engineering construction in 2020 [latest edition] 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
2020年消防工程施工合同协议书 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（甲方）：________ 承包方（乙方）：________ 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程概括 1、工程名称：________项目消防工程 2、工程地点：____________________ 3、工程规模：____________________ 4、承包范围：按甲方提供的_______________________项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工
图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、___________消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案，供货及安装内容为： （1）与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程。 （2）消火栓系统：包括整个商住楼室内外消火栓系统。 （3）喷淋系统：包括整个商住楼自动喷淋系统。 （4）自动报警及联动控制系统：包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备。 （5）消防广播、电话系统设备及控制线路;消防广播兼做背景音乐。 （6）整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路，各设备从相对应的双电源转换器直接取电。 （7）消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 （8）移动灭火器设备配置。 （9）风机、防火卷帘设备及控制线路;双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。